建设工程监理合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的建设工程监理合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设工程监理合同

建设工程监理合同1

　　我们十分高兴地邀请贵公司为xx（工程监理服务的名称）提交个体的服务建议书。

　　业主已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于xxx（工程名称）有关费用的合理支付。

　　工程概述包括工程名称、地点、招标方式、时间安排等。

　　本工程的施了计划于19xx年xx用外始。总工期估计xxx个月。

　　本工程的主要项目有：项目名称、主要项目、初步工程量等。

　　为了有效奖施监理，业主将聘请合格的、有经验的顾问/监理公司帮助业主进行本工程施工阶级的合同管理。要求的服务内容见第四章附录a：监理服务范围。

　　请在建议书中详细说明实施本服务的方法、程序和工作计划，以及派往现场职员的简历、特长等。

　　若贵公司需要，可察看现场，费用自理，具体问题，可与我方xxxx先生（小姐）联系。

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　电话号码：

　　传真号码：

　　本服务的有关业务及派件现场的人员应遵守工程所在国或地区的法律及法规。

　　业主要求在接到本邀请书的45天内拚交建议书，请在接到本邀请书之后，尽快用电报或传真通知我方，并说明提交建议书的时间和方法。

　　从建议书收到之日起90天内为其有效期。

　　本服务合同将采用人——月合同（总包合同/百分比合同）。合同条件见第二章。

　　业主将根据建议书的质量、贵公司指派人员的`能力和在类似工程上的经验、经济建议书的合理性等考虑是否接纳建议书，并在建议书有效期内通知贵公司的建议书是否被接纳。

　　我们期待着你们对我们邀请书做出积极的响应。

　　祝工作顺利。

　　xxxx（业主名称）

　　x年xx月xx日

建设工程监理合同2

　　________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　总投资：

　　监理范围：

　　二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理委托函或中标函;

　　②工程建设监理合同标准条件;

　　③工程建设监理合同专用条件;

　　④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的.监理业务。

　　五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

　　本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。

　　本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。

　　业主：(签章)监理单位：(签章)

　　法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)

　　地址：地址：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

　　签于签于

建设工程监理合同3

　　(合同编号： )

　　住房和城乡建设部

　　制定

　　国家工商行政管理总局

　　第一部分协议

　　委托人(全称)：

　　监理人(全称)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程规模：

　　4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的文件

　　1. 协议书;

　　2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

　　4. 专用条件;

　　5. 通用条件;

　　6. 附录，即：

　　附录a 相关服务的范围和内容

　　附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

　　五、签约酬金

　　签约酬金(大写)：。

　　包括：

　　1. 监理酬金：。

　　2. 相关服务酬金：无。

　　其中：

　　(1)勘察阶段服务酬金：无。

　　(2)设计阶段服务酬金：无。

　　(3)保修阶段服务酬金：无。

　　(4)其他相关服务酬金：无。

　　六、期限

　　1. 监理期限：

　　自年月日始，至年月日止。

　　2. 相关服务期限：

　　(1)勘察阶段服务期限自 /年/月/日始，至 /年/月/日止。

　　(2)设计阶段服务期限自 /年/月/日始，至 /年/月/日止。

　　(3)保修阶段服务期限自 /年/月/日始，至 /年/月/日止。

　　(4)其他相关服务期限自 /年/月/日始，至 /年/月/日止。

　　七、双方承诺

　　1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1. 订立时间：年月日。

　　2. 订立地点：。

　　3. 本合同一式份，具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。

　　委托人：(盖章) 监理人：(盖章)

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　法定代表人或其授权法定代表人或其授权

　　的代理人：的代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　第二部分通用条件

　　1. 定义与解释

　　1.1 定义

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

　　1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

　　1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

　　1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

　　1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

　　1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

　　1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

　　1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

　　1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

　　1.2 解释

　　1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

　　(1)协议书;

　　(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

　　(3)专用条件及附录a、附录b;

　　(4)通用条件;

　　(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

　　双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　2. 监理人的义务

　　2.1 监理的范围和工作内容

　　2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

　　2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

　　(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

　　(8)检查施工承包人的试验室;

　　(9)审核施工分包人资质条件;

　　(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

　　(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令;

　　(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令;

　　(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

　　(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告;

　　(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见;

　　(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

　　(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

　　2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。

　　2.2 监理与相关服务依据

　　2.2.1 监理依据包括：

　　(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

　　(2)与工程有关的标准;

　　(3)工程设计及有关文件;

　　(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

　　双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

　　2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

　　2.3 项目监理机构和人员

　　2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

　　2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

　　2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

　　2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

　　(1)严重过失行为的;

　　(2)有违法行为不能履行职责的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能胜任岗位职责的;

　　(5)严重违反职业道德的;

　　(6)专用条件约定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

　　2.4 履行职责

　　监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

　　2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

　　2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

　　2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

　　在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

　　2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

　　2.5 提交报告

　　监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

　　2.6 文件资料

　　在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

　　2.7 使用委托人的财产

　　监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

　　3.委托人的义务

　　3.1 告知

　　委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

　　3.2 提供资料

　　委托人应按照附录b约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

　　3.3 提供工作条件

　　委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

　　3.3.1 委托人应按照附录b约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

　　3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

　　3.4 委托人代表

　　委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

　　3.5 委托人意见或要求

　　在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

　　3.6 答复

　　委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

　　3.7 支付

　　4. 违约责任

　　4.1 监理人的违约责任

　　4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

　　4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

　　4.2 委托人的违约责任

　　4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

　　4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外责任

　　因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

　　因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

　　5. 支付

　　5.1 支付货币

　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

　　5.2 支付申请

　　监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

　　5.4 有争议部分的付款

　　委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

　　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1生效

　　除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

　　6.2变更

　　6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

　　6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

　　6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

　　6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

　　6.3 暂停与解除

　　除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

　　因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

　　解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

　　暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

　　6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

　　6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

　　6.4 终止

　　以下条件全部满足时，本合同即告终止：

　　(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

　　(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

　　7. 争议解决

　　7.1协商

　　双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

　　7.2调解

　　如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

　　7.3仲裁或诉讼

　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的`仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察费用

　　经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

　　8.2 检测费用

　　委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.3 咨询费用

　　经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

　　8.4 奖励

　　监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法诚信

　　监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

　　8.6 保密

　　双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

　　8.7 通知

　　本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

　　8.8 著作权

　　监理人对其编制的文件拥有著作权。

　　监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

　　第三部分专用条件

　　1. 定义与解释

　　1.2 解释

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用无。

　　1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件。

　　2. 监理人义务

　　2.1 监理的范围和内容

　　2.1.1 监理范围包括：施工过程中的质量、进度、投资控制，安全生产监督，合同信息等方面的协调管理。

　　2.1.2 监理工作内容还包括：按国家和行业相关规定。

　　2.2 监理与相关服务依据

　　2.2.1 监理依据包括：按通用条件。

　　2.2.2 相关服务依据包括：无。

　　2.3项目监理机构和人员

　　2.3.4 更换监理人员的其他情形：按通用条件。

　　2.4 履行职责

　　2.4.3 对监理人的授权范围：按国家和行业相关规定。

　　在涉及工程延期 / 天内和(或)金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

　　2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件。

　　2.5 提交报告

　　监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按委托人要求提供。

　　2.7 使用委托人的财产

　　附录b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

　　监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：按委托人要求。

　　3. 委托人义务

　　3.4 委托人代表

　　委托人代表为：。

　　3.6 答复

　　委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　　4. 违约责任

　　4.1 监理人的违约责任

　　4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

　　赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　4.2 委托人的违约责任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　　逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

　　5. 支付

　　5.1 支付货币

　　币种为：人民币，比例为： 100% ，汇率为： / 。

　　5.3 支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次数支付时间支付比例支付金额(元)

　　首付款工程开工后7日内30%

　　第二次付款主体工程施工到一半30%

　　第三次付款主体工程施工完毕30%

　　最后付款工程竣工验收后7日内10%

　　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　　6.1 生效

　　本合同生效条件：按通用条件。

　　6.2 变更

　　附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

　　6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　　正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

　　6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

　　7. 争议解决

　　7.2 调解

　　本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

　　7.3 仲裁或诉讼

　　(1)提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

　　(2)向百色市有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　8. 其他

　　8.2 检测费用

　　委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

　　8.3 咨询费用

　　委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

　　8.4 奖励

　　奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

　　奖励金额的比率为 / %。

　　8.6 保密

　　委托人申明的保密事项和期限： / 。

　　监理人申明的保密事项和期限： / 。

　　第三方申明的保密事项和期限： / 。

　　8.8著作权

　　监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按通用条件。

　　9. 补充条款：无。

　　附录a 相关服务的范围和内容

　　a-1 勘察阶段： / 。

　　a-2 设计阶段： / 。

　　a-3 保修阶段： / 。

　　a-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等)： / 。

　　附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　b-1 委托人派遣的人员

　　名称数量工作要求提供时间

　　1. 工程技术人员

　　2. 辅助工作人员

　　3. 其他人员

　　b-2 委托人提供的房屋

　　名称数量面积提供时间

　　1. 办公用房

　　2. 生活用房

　　3. 试验用房无

　　4. 样品用房无

　　用餐及其他生活条件

　　b-3 委托人提供的资料

　　名称份数提供时间备注

　　1. 工程立项文件1开工前28天内

　　2. 工程勘察文件1开工前28天内

　　3. 工程设计及施工图纸1开工前28天内

　　4. 工程承包合同及其他相关合同1开工前28天内

　　5. 施工许可文件1开工前28天内

　　6. 其他文件1开工前28天内

　　b-4 委托人提供的设备

　　名称数量型号与规格提供时间

　　1. 通讯设备无

　　2. 办公设备无

　　3. 交通工具无

　　4. 检测和试验设备无

　　委托人：

　　监理人：

　　年月日

建设工程监理合同4

　　本合同的宗旨是：________________通过监理单位(以下简称"乙方")对业主(以下简称"甲方")和第三方所签订合同的有效服务和管理，使甲方在承发包合同规定的'期限内，以合理的造价，获得符合规定质量标准的工程项目。同时，甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。

　　本合同书由项目法人(业主)(以下简称"甲方")与监理单位(以下简称"乙方")协商一致签订。

　　一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的建设监理。

　　1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。

　　1.2建设监理服务期限由________年________月________日至________年________月________日。

　　1.3本工程项目建设监理费用金额(人民币)由甲方按附件规定向乙方结算支付。

　　二、本合同组成文件及其顺序为：________________

　　2.1建设监理合同书;

　　2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件;

　　2.3建设监理合同附件;

　　2.4建设监理合同专用条件;

　　2.5建设监理合同标准条件;

　　2.6建设监理投标书;

　　2.7建设监理招标书(或委托书)及其澄清文件。

　　三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准。

　　四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。

　　甲方(章)：________________乙方(章)：________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　地址：________________地址：________________

　　电话：________________电话：________________

　　邮编：________________邮编：________________

　　传真：________________传真：________________

　　开户银行：________________开户银行：________________

　　账号：________________账号：________________

　　本合同签于________年________月________日，签约地点：________________

建设工程监理合同5

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

　　(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。

　　(2)“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

　　(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

　　(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

　　(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

　　(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　监理单位的义务

　　第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

　　第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

　　第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

　　业主的义务

　　第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

　　第九条业主应当在双方约定的`时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。

　　第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

　　第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

　　第十三条业主应为监理机构提供如下协助：

　　(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的给予合理的经济补偿。

　　第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

　　监理单位的权利

　　第十六条业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

　　(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

　　(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

　　(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。

　　(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。

　　(5)工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。

　　(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。

　　(7)报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。

　　(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

　　(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

　　(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。

　　第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所。

　　……………………

建设工程监理合同6

　　发包人：________________________

　　合同编号：______________________

　　监理人：________________________

　　签定地点：______________________

　　签定时间：________年____月____日

　　依据《中华人民共和国合同法》，________________________（以下简称发包人）与_____________________（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1．工程名称：______________________________________________________

　　2．工程地点：______________________________________________________

　　3．工程规模及特性：________________________________________________

　　4．工程总投资：静态：______________________________________________

　　动态：______________________________________________

　　5．工程总工期：____________________________________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自________年________月________日至________年________月________日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本________份，各执________　份。

　　发包人：__________（盖章）　监理人：________（盖章）

　　法定代表人：______（签章）　法定代表人：____（签章）

　　委托代理人：______（签章）　委托代理人：____（签章）

　　邮编：__________________

　　电话：__________________

　　传真：__________________

　　开户银行：______________

　　账号：__________________

　　通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条　下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

　　七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

　　八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始至下一个月相应日期的前一天的时段。

　　十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

　　十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　十三、“现场”是指建设项目实施的场所。

　　十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条　本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条　适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

　　第四条　监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　通知和联系

　　第五条　发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。

　　第六条　在合同实施过程中，双方的'联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

　　第七条　发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

　　监理人的义务和责任

　　第八条　监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

　　第九条　监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　第十条　在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

　　第十一条　监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　水利工程建设监理合同20xx版

　　发包人：____________________合同编号：______________________

　　监理人：____________________签定地点：______________________

　　签定时间：________年____月_____日

建设工程监理合同7

　　_____（以下简称“业主”）与_____（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。

　　１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　工程名称_________；

　　工程地点_________；

　　工程规模_________；

　　总投资_________；

　　监理范围_________。

　　２．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　３．下列文件均为本合同的组成部分：

　　（１）监理委托函或中标函；

　　（２）工程建设监理合同标准条件；

　　（３）工程建设监理合同专用条件；

　　（４）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。

　　４．监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的.监理业务。

　　５．业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。

　　本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。

　　本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份，各执___份。

　　业主：（签章）________ 监理单位：（签章）_____

　　法定代表人：（签章）_____ 法定代表人：（签章）____

　　地址：____________ 地址：___________

　　开户银行：__________ 开户银行：_________

　　账号：____________ 账号：___________

　　邮编：____________ 邮编：___________

　　电话：____________ 电话：___________

　　____年__月__日签于___ ____年__月__日签于__

建设工程监理合同8

　　合同编号：_____________

　　发包方：______________________________

　　监理方：______________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》，__________________（以下简称发包方）与__________________（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义

　　1、“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

　　2、“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　3、“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　4、“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　5、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　6、“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。

　　7、“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

　　8、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　9、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

　　10、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

　　11、“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　12、“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　13、“现场”是指建设项目实施的场所。

　　14、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条本合同适用的语言文为汉语文

　　第三条适用法律、法规、规章和监理依据

　　适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

　　监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件

　　第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：________________________________________________________

　　2、工程地点：________________________________________________________

　　3、工程规模及特性：__________________________________________________

　　4、工程总投资：_____________，静态：_____________，动态：____________

　　5、工程总工期：______________________________________________________

　　二、监理范围：

　　按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　三、监理内容：

　　按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　五、建设监理报酬为（大写）________________元，由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

　　第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

　　一、监理委托函或中标函

　　二、监理合同书

　　三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

　　四、合同条款

　　五、监理招标书（或委托书）

　　六、监理投标书（或监理大纲）

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　第六条通知与联系

　　发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需提前通知监理方。

　　在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

　　第七条本合同书的开始、完成与变更

　　1、按本合同书规定的全部有效的签盖章完成后，本合同书立即生效。

　　2、监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　3、监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

　　4、如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　5、如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第八条监理方的义务和责任

　　1、监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

　　2、监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　3、在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。

　　4、监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　5、在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

　　6、现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　7、监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　8、监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　9、监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给发包方。

　　10、在本合同期限内或合同终止后，未征得发包方同意，监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　11、如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

　　12、在本合同约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　13、监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理方不承担责任。

　　14、监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　第九条发包方的义务和责任

　　1、发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

　　2、发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　3、发包方应在合同条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　4、发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

　　5、发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。

　　6、如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

　　7、发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的开展。

　　8、如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

　　9、发包方应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

　　第十条监理方的权利

　　1、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　2、对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　3、协助发包方签订工程建设合同。

　　4、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　5、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　6、按照合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　7、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

　　8、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　9、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

　　10、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的.责任。

　　11、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　12、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　13、对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　14、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签确认，发包方不支付任何工程款项。

　　15、有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

　　16、有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

　　第十一条发包方的权利

　　1、有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

　　2、有权选定工程设计单位和承建单位。

　　3、有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　4、有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　5、监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至合同终止。

　　6、有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

　　第十二条监理费用计算与支付

　　正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。

　　监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

　　第十三条违约责任

　　1、由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　2、由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　3、发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。

　　4、违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

　　第十四条合理化建议

　　监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

　　第十五条发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

　　第十六条特殊条款

　　双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

　　1、额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。

　　2、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

　　3、在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

　　4、合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

　　5、发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。

　　6、发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

　　7、监理方不承担施工中工伤事故的责任。

　　8、违约金

　　（1）由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元；

　　（2）由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元；

　　（3）因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。

　　9、奖罚

　　（1）发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内；

　　（2）为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

　　第十七条声明及保证

　　一、发包方：

　　1、发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　二、监理方：

　　1、监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2、监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十八条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十九条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_______天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第二十条通知

　　1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、各方通讯地址如下：_________________________________________________。

　　3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任

　　第二十一条争议的处理

　　本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第二十二条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第二十三条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十四条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_____年____月____日。本合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　发包方（盖章）：____________监理方（盖章）：____________

　　法定代表人（签）：________法定代表人（签）：________

　　委托代理人（签）：________委托代理人（签）：________

　　_________年_______月______日_________年_______月______日

　　签订地点：__________________签订地点：__________________

建设工程监理合同9

　　一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

　　工程名称：_________；工程地点：_________；工程规模：_________；总投资：_________；监理范围：_________。

　　二、本合同中的`措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．监理委托函或中标函；

　　2．工程建设监理合同标准条件；

　　3．工程建设监理合同专用条件；

　　4．在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_________份，各执_________份。

　　业主（盖章）：_________监理单位（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

建设工程监理合同10

　　第 1 题

　　发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.35

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。

　　A.同时履行抗辩权

　　B.后履行抗辩权

　　C.不安抗辩权

　　D.合同中止履行的权利

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。

　　A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

　　B.改为直接发包

　　C.用原招标文件重新招标

　　D.修改招标文件后重新招标

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由( )给予赔偿。

　　A.建设单位

　　B.监理单位

　　C.设计单位

　　D.总包商

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。

　　A.竣工图

　　B.竣工计划

　　C.竣工决算

　　D.竣工结算

　　正确答案：A

　　第6题

　　某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

　　A.10万元

　　B.20万元

　　C.30万元

　　D.50万元

　　正确答案：B

　　第 7 题

　　在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。

　　A.发出中标通知书后

　　B.完成评标后

　　C.提交履约担保后

　　D.合同履行完毕后

　　正确答案：C

　　第 8 题

　　赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。

　　A.中标通知书、工程量清单、标准

　　B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

　　C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

　　D.中标通知书、工程报价单、投标书

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

　　A.承包人的'损失都由发包人承担

　　B.发包人的损失都由承包人承担

　　C.双方的损失各自承担

　　D.双方的损失都由审批部门承担

　　正确答案：A

　　第 10 题

　　工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据( )进行分类。

　　A.索赔事件的性质

　　B.索赔的目的

　　C.索赔的合同依据

　　D.索赔的起因

　　正确答案：A

建设工程监理合同11

　　协议书由__________(以下简称“业主”)为一方，与__________(以下简称“监理单位“)为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为__________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

　　项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议：_________________

　　一、本协议书中的.词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：_________________

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　　附件b——业主提供的监理工作条件

　　附件c——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同

　　规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

　　服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自______年______月_____日生效，至______年______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本______份。双方各执______份。

　　业主：_____________(盖章)_______________

　　监理单位：_____________(盖章)

　　法定代表人：_________________

　　(签字)法定代表人：_________________(签字)

　　单位地址：_________________

　　邮编：_________________

　　邮编

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　开户银行：_________________

　　开户银：______________________

　　帐号：_________________

建设工程监理合同12

　　第一章词语定义及解释

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

　　（1）“工程项目”是指业主委托实施建设监理的工程项目。

　　（2）“项目法人（业主）”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承者。

　　（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承者。

　　（4）“监理机构”是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织，由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。

　　（5）“总监理工程师”是由监理单位提名经项目法人（业主）同意后委派，代表监理单位负责监理合同履行的总负责人，也是监理机构的全面负责人。监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限，也同时承担其相应的合同责任。

　　（6）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

　　（7）“日”：是指一个正常的日历日。

　　（8）“月”：是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二章适用法规和监理依据

　　第二条工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。

　　第三条开展建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件，工程建设合同文件。

　　第三章通知与联系

　　第四条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理机构联系并通知监理机构。更换常驻代表，需提前通知监理机构。

　　第五条在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

　　第六条一般情况下，监理机构是受监项目代表业主唯一的现场施工管理者，业主对有关工程项目施工的主要意见和决策，应通过监理机构下达实施。

　　第四章监理单位的义务

　　第七条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划和分项目监理细则。

　　第八条按监理合同规定的服务期限、设备和人员计划，调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场，组建监理机构并开展工作，完成监理合同文件中约定的监理任务范围内的监理业务。

　　第九条在监理服务期限内，监理单位可根据工程进展和监理业务需要对监理机构人员作出合理调整。若更换现场人员，应代以相当资质与技能人员。其中，由专用条件约定属于主要监理人员的，其调整与更换应事先报经业主同意。监理机构人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行。

　　第十条监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为业主提供与其监理单位资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效工作，帮助业主实现工程建设合同预定的目标。

　　第十一条监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作，公正地维护业主和被监理方的合法权益。

　　第十二条监理机构应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知业主及被监理方。在监理过程中，监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。

　　第十三条监理机构使用业主提供的设备、设施和物品除有特殊的规定外，属于业主的财产，在监理业务完成或合同终止后，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交。

　　第十四条监理单位不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。除业主同意外，监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理业务有关的报酬。

　　第十五条在本合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的注明保密的资料。

　　第五章业主的义务

　　第十六条业主应当负责工程建设所在地的外部关系的协调，为监理工作提供合同中规定的工作环境和外部条件。

　　第十七条业主应当在双方约定的时间内，免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程承建合同文本、技术报告、图纸等工程资料。上述工程资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求，应在专用条件中予以明确。

　　第十八条业主应当在专用条件约定的期限内，就监理单位或监理机构书面提交并要求业主作出决定的事宜作出书面决定送达监理方。若超过约定期限监理方未收到业主的决定意见，可理解为业主对监理方的明确建议意见无异议，并将该建议意见视为业主的决定。

　　第十九条监理业务开展之前，业主应当将监理单位、监理的内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理方及有关的第三方。其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理方签订的工程建设合同中予以明确。

　　第二十条业主应为监理机构提供如下协助：

　　（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第二十一条业主免费向监理机构提供本合同附件约定的设备和设施。

　　第二十二条如果双方约定，由业主有偿或免费向监理机构提供职员和服务人员，应在监理合同专用条件中明确。这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一指挥和安排，并对监理机构负责。

　　第六章监理单位的权利

　　第二十三条业主通过与被监理方签订的工程建设合同文件委托监理单位以下基本监理权限：

　　（1）选择工程设计、施工和供货单位的建议权；

　　（2）用于工程实施的设计文件（包括由设计单位和承建单位提供的设计）的核查确认权，只有经监理机构确认并加盖公章的图纸及文件才成为有效的施工依据；

　　（3）工程承建合同文件的解释权；

　　（4）对设计和工程承建单位选择分包单位的确认权与否认权；

　　（5）就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权；

　　（6）工程施工措施、计划和技术方案的审批权；

　　（7）工程项目承建各方现场协调的主持权；

　　（8）按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令；

　　（9）工程中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权；

　　（10）工程施工进度的检查、监督权，以及合同工期的签认权；

　　（11）有独立处理在专用条件中约定金额以下的工程变更的处置权；

　　（12）按工程承建合同有关规定，行使工程量计量和工程款支付凭证的审核和签认权，未经监理机构签字确认，业主不应支付工程款；

　　（13）有权要求承建单位撤换不称职的现场人员。

　　第二十四条监理机构收到业主或被监理方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），应及时核实并评价，再与双方协商。当业主与被监理方发生争议时，监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断，公正地进行调解，提出书面处置意见。

　　第七章业主的权利

　　第二十五条业主有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。业主对工程建设中质量、进度、造价方面的重大问题有最终决定权。

　　第二十六条业主有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员，直到终止合同。

　　第二十七条业主对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。

　　第二十八条业主有权要求监理机构按合同附件的约定提交监理工作报告。

　　第八章监理单位的责任

　　第二十九条监理单位的责任期即监理合同有效期。

　　第三十条监理单位在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约，应向业主支付违约金。违约金比例在专用条件中约定。

　　第三十一条如果因监理单位过错而造成了业主直接经济损失，应当向业主进行赔偿，累计赔偿总额不应超过监理费用总数，具体条款在专用条款中商定。

　　第三十二条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货、交工）时限，不承担责任。但应承担监理应承担的责任。

　　第三十三条因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

　　第九章业主的责任

　　第三十四条业主应当履行监理合同约定的义务，如果违约，应向监理单位支付违约金。违约金比例在专用条件中约定。如果给监理单位造成直接经济损失，应向监理单位进行赔偿。

　　第十章合同变更与终止

　　第三十五条本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期满终止。在监理过程中，如果业主要求延长监理服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。

　　第三十六条由于业主、或第三方、或不可抗力原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主，由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第三十七条如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时，提出变更要求的一方应书面通知另一方，经双方协商同意并签署监理合同变更或补充协议后，合同变更成立。为此，一方提出的变更要求需至少提前42天将书面要求送达对方，以便对方有必要的.考虑时间。

　　第三十八条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即作出安排，停止执行监理业务。同时由业主承担违约责任。

　　第三十九条当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时，可向合同另一方发出其未履行义务的通知。若送达通知后28天内没有收到答复，可在此后14天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

　　第四十条合同生效后出现国家有关法律、法规变化时，签约双方经协商后可对合同有关条款和文件作出调整和变更。

　　第四十一条在监理合同服务期内，由于项目建设计划的重大调整、或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经业主提出合同终止的书面通知后，监理合同终止。已履行的监理服务部分按合同收取监理费用，未履行部分，经双方协商，对善后工作给监理单位一定的补偿。

　　由于监理单位的责任致使合同终止，监理单位不得接受未履行监理业务期的费用。

　　第四十二条合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任。

　　第十一章监理费用计算与支付

　　第四十三条常规的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照本合同附件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十四条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起到实付之日止，除应当向监理单位支付酬金本金外尚应补偿拖欠期的利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

　　第四十五条如果业主对监理单位提交的支付通知书中费用或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向监理单位发出异议通知，但业主不得拖欠其他无异议费用或酬金项目的支付。

　　第四十六条委托的工程建设监理业务所必须并经业主同意的监理人员出外考察费用，由业主承担。

　　第十二章合理化建议

　　第四十七条监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使业主得到了直接经济效益，业主应按监理合同专用条件的约定，给予监理单位合理化建议奖励。项目提前投产奖按专用条件约定执行。

　　第十三章争议的解决

　　第四十八条因违反或终止合同所引起的损失、损害的赔偿，业主与监理单位之间应当本着互相谅解、平等互利的原则友好协商解决。如未能协商达成一致形成合同争议，根据合同专用条件的约定可提交国家水电主管部门调解。仍不能达成一致时，可提交仲裁或向人民法院起诉。

　　第四十九条在合同争议的协商、调解、仲裁或诉讼过程中，双方仍应保证工程建设的正常进行。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

建设工程监理合同13

　　甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

　　乙方：合肥新荣盛市政工程咨询有限公司

　　本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

　　一、合作范围

　　（1）合作范围：霍山县城市生活垃圾填埋厂

　　（2）工程监理费参照监理合同。

　　（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。

　　（4）剩余费用以咨询费或监理费以转账方式转出。

　　（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。

　　二、甲乙双方的义务

　　（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。

　　(2) 乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的'各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。

　　三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　工程建设监理合作协议

　　甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

　　乙方：

　　本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

　　二、合作范围

　　（1）合作范围：合肥市职教路、学林路绿化提升工程

　　（2）工程监理费参照监理合同。

　　（4）剩余费用乙方用可报销的发票报销，或者以咨询费或监理费以转账方式转出。

　　（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。

　　二、甲乙双方的义务

　　(2) 乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。

　　三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　工程建设监理合作协议

　　甲方：合肥中天工程监理有限责任公司

　　乙方：

　　本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。

　　三、合作范围

　　（1）合作范围：长江西路高架桥、东一环、二环，铜陵路、裕溪高架绿化移植工程

　　（2）工程监理费参照监理合同。

建设工程监理合同14

　　工程建设监理合同（GF－95－0202）

　　＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双

　　方协商一致，签订本合同。

　　一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　总投资：

　　监理范围：

　　二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理委托函或中标函；

　　②工程建设监理合同标准条件；

　　③工程建设监理合同专用条件；

　　④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围

　　内的监理业务。

　　五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

　　本合同的监理业务自

　　年

　　月

　　日开始实施，至

　　年

　　月

　　日完成。

　　本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本

　　份，各执

　　份。

　　业主：（签章）

　　监理单位（签章）

　　法定代表人：（签章）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮编：

　　电话：

　　年

　　月

　　日

　　年

　　月

　　日

　　签于

　　工程建设监理合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法规

　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

　　（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。

　　（2）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法

　　继承人。

　　（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

　　（6）“工程建设监理”包括正常的'监理工作、附加工作和额外工作。

　　（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

　　（8）“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一

　　天的时间段。

　　第二条　工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条

　　件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条　监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本

　　发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　监理单位的义务

　　第四条　向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规

　　划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

　　第五条　监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供

　　与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定

　　的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　第六条　监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完

　　成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间

　　和方式移交此类设施和物品。

　　第七条　在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、

　　本合同业务活动有关的保密资料。

　　业主的义务

　　第八条　业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部

　　条件。

　　第九条　业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监

　　理机构所需要的工程资料。

　　第十条　业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切

　　事宜作出书面决定。

　　第十一条　业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，

　　负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

　　第十二条　业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职

　　能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

　　第十三条　业主应为监理机构提供如下协助：

　　（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十四条　业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自

　　备的设施给予合理的经济补偿。

　　第十五条　如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应

　　在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

　　监理单位的权利

　　第十六条　业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

　　（1）选择工程设计单位和施工总承包单位的建议权；

　　（2）选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权；

　　（3）工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计

　　和使用功能要求，向业主的建议权；

　　（4）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，

　　自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高

　　工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意；

建设工程监理合同15

　　发包人：________________________ 合同编号：______________________

　　监理人：________________________ 签定地点：______________________

　　签定时间：________年____月____日

　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

　　（一）工程概况：

　　1．工程名称：______________________________________________________

　　2．工程地点：______________________________________________________

　　3．工程规模及特性：________________________________________________

　　4．工程总投资：静态：______________________________________________

　　动态：______________________________________________

　　5．工程总工期：____________________________________________________

　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

　　（四）工程建设监理的期限自________年 ________月 ________日至________年________月________日。

　　（五）建设监理报酬为（大写）________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

　　（一）监理委托函或中标函。

　　（二）监理合同书。

　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

　　（四）专用合同条款。

　　（五）通用合同条款。

　　（六）监理招标书（或委托书）。

　　（七）监理投标书（或监理大纲）。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

　　四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本________ 份，各执 ________ 份。

　　发包人：__________（盖章）监理人：________（盖章）

　　法定代表人：______（签章）法定代表人：____（签章）

　　委托代理人：______（签章）委托代理人：____（签章）

　　邮编：__________________ 邮编：__________________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　传真：__________________ 传真：__________________

　　开户银行：______________ 开户银行：______________

　　账号：__________________ 账号：__________________

　　通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　二、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

　　三、“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

　　四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

　　六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。

　　七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。

　　八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

　　九、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始至下一个月相应日期的前一天的时段。

　　十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

　　十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

　　十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

　　十三、“现场”是指建设项目实施的场所。

　　十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

　　第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

　　第四条监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

　　通知和联系

　　第五条发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。

　　第六条在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

　　第七条发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

　　监理人的义务和责任

　　第八条监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。

　　第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

　　第十条在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。

　　第十一条监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

　　第十二条在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。

　　第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

　　第十四条监理人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

　　第十五条监理机构应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

　　第十六条监理机构所使用的发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。

　　第十七条在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

　　第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。

　　第十九条在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。

　　第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。

　　第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。

　　发包人的义务和责任

　　第二十二条发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

　　第二十三条发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

　　第二十四条发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第二十五条发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。

　　第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。

　　第二十七条如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。

　　第二十八条发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。

　　第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

　　第三十条发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经济损失。

　　监理人的权利

　　第三十一条监理人有如下权利：

　　一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

　　二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

　　三、协助发包人签订工程建设合同。

　　四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

　　五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

　　六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

　　七、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。

　　八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

　　九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。

　　十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。

　　十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。

　　十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

　　十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。

　　十四、工程款支付的审核和签订权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。

　　十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。

　　十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。

　　发包人的权利

　　第三十二条有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。

　　第三十三条有权选定工程设计单位和承建单位。

　　第三十四条有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

　　第三十五条有对工程款支付、结算的最终决定权。

　　第三十六条监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。

　　第三十七条有权要求监理人提交监理月报和监理工程范围内的专题报告。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十八条本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。

　　第三十九条因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均应视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：

　　一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。

　　二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。

　　三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　第四十条本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签订双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

　　第四十一条在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

　　第四十二条发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

　　第四十三条在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第四十四条由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。

　　第四十五条本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

　　违约行为处理

　　第四十六条发包人违约与违约责任。

　　在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。

　　二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。

　　对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。

　　第四十七条监理人违约与违约责任。

　　在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

　　一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。

　　二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大的经济损失。

　　对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。

　　监理报酬

　　第四十八条正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。

　　第四十九条监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

　　第五十条发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

　　第五十一条发包人对监理人提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。

　　其他

　　第五十二条监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。

　　第五十三条在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。

　　第五十四条因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。

　　第五十五条在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。

　　争议的解决

　　第五十六条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的.，可向人民法院起诉。

　　第五十七条在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。

　　专用合同条款

　　适用法律、法规、规章和监理依据

　　第三条本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：___________。

　　第四条本合同的监理依据为：__________________。

　　监理人的义务和责任

　　第八条监理人应在监理合同生效后的________天内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人的名单、简历。

　　第九条监理人的监理范围为：________________________________。

　　监理人的监理工作内容和主要措施：（参照合同附件中有关内容）___________________

　　监理人应在监理合同生效后的________天内，派出监理人员进驻施工现场。

　　第十三条需旁站监理的工程关键部位是：________________。需旁站监理的关键工序是：________________ 。

　　第十六条监理机构使用发包人提供的工作、生活条件的设备、设施和物品，在监理业务完成或合同终止后________________天内移交发包人。

　　第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：

　　赔偿金=直接经济损失×报酬（税金等各项应扣费用扣除后）比率

　　发包人的义务和责任

　　第二十三条发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为：

　　序号

　　资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求

　　第二十四条发包人对监理人或监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理人或监理机构的时限：

　　一般文件________天；紧急事项、变更文件________天。

　　第二十六条发包人免费向监理机构提供的必要工作生活条件为：________________。

　　上述条件提供的时间：________________。

　　监理人自备的，发包人给予经济补偿的设施、设备有：______________________________________。

　　对上述设施、设备给予经济补偿的方式是：____________________________。

　　第二十七条由发包人提供的工作人员名单及要求：________________________________________。

　　监理人的权利

　　第三十一条第六款独立处理设计变更处置权的金额为：________________。

　　违约行为处理

　　第四十六条发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：________________________________。

　　二、经济损失：________________________________。

　　第四十七条监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算办法：

　　一、违约金：________________________________。

　　二、经济损失：________________________________。

　　监理报酬

　　第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬：

　　一、监理报酬的组成及计算方法和计算公式为：_________________________

　　二、监理报酬的调整与调差方法和计算公式为：_________________________

　　（以上两项均需注明具体的计算方法和计算公式）

　　三、监理报酬的支付方式为：________________________________________。

　　四、监理报酬的支付时间为：________________________________________。

　　第四十九条双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬：________________

　　第五十条发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率为：______________

　　其他

　　第五十四条合理化建议的奖励：

　　一、经济效益的计算方法：___________________________

　　二、奖励金额的计算方法：___________________________

　　三、奖励的支付方式：_______________________________

　　第五十五条监理人需参加保险的种类：_______________

　　争议的解决

　　第五十六条合同争议的调解和仲裁机构：

　　一、双方约定的调解机构为：___________________

　　二、双方约定的仲裁机构为：___________________

　　附加协议条款：__________________

　　合同附件

　　一、监理内容（以下内容供发包人、监理人双方签订合同时参照采用，可由发包人或监理人提出，双方协商决定）

　　（一）设计方面

　　1．协助发包人与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供图协议。

　　2．管理发包人与设计人签订的有关合同、协议，督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件。

　　3．熟悉设计文件内容，审查设计文件（包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

　　4．代表发包人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

　　5．及时向施工人签发设计文件，发现问题及时与设计人联系，重大问题向发包人报告。

　　6．组织设计人进行现场设计交底。

　　7．协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

　　8．审核施工人对设计文件夹的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

　　9．代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由施工人提交的设计文件。

　　10．保管所有设计文件及过程资料。

　　11．其他相关业务。

　　（二）采购方面

　　1．协助发包人进行采购招标工作。

　　2．管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。

　　3．设备监造并催交主要永久工程设备（监造合同另行议定）。

　　4．协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

　　5．其他相关业务。

　　（三）施工方面

　　1．协助发包人进行工程招标和签订工程建设合同。

　　2．全面管理工程建设合同，就施工人选择的分包单位资格进行审查批准。

　　3．督促发包人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

　　4．审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

　　5．签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

　　6．工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准施工人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。

　　7．施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。以单元工程为基础，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》的要求，对施工单位评定的工程质量等级进行复核。

　　8．工程投资控制：协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划；审查施工单位提交的资金流计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。

　　9．施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。

　　10．主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

　　11．协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

　　12．信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。

　　13．其他相关工作。

　　二、监理机构应向发包人提供的信息和文件

　　（一）定期的信息文件监理月报

　　监理月报的主要内容：

　　1．项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

　　2．大事记。

　　3．工程进度与形象面貌。