- 加工承揽合同 推荐度：
- 加工承揽合同 推荐度：
- 相关推荐
加工承揽合同优选(15篇)
在人们越来越相信法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的加工承揽合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
加工承揽合同1
定作单位：某某项目经理部（以下简称甲方）
承揽单位：某某海陆模压有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程项目加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本补充合同，以资共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高炉大修工程高炉斜桥上料弧型轨道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。
二、加工总价：捌仟元整人民币（￥：8000.00元人民币）
三、本加工构件合同总价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的`其它费用支出。
四、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。
五、加工期限：暂定某某日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付状态：按甲方提供的加工制作图图示状态交付。
七、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。
八、本补充合同作为原合同之附件，与原合同具有同等效力。本补充合同其它规定同原合同相同。
九、本补充合同经双方代理人鉴字、单位盖章后即生效，至全部构件交付验收合格、结清款项，保修期满后自动失效。
定作单位：某某项目经理部
承揽单位：某某海陆模压有限公司
单位地址：某某省某某市锦丰镇
单位地址：某某省某某市杨舍镇
委托代理人：委托代理人：
执行人：执行人：
电话号码：电话号码：
签订日期：___年___月___日
加工承揽合同2
甲方：________________
乙方：________________
依照《_____________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：________工业园区，________塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：________________平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价________________，总造价________________元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价________%，柱子立起再付________%，验收后再付________%，剩余________%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工，________天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日
加工承揽合同3
承揽方：____县木具厂以下简称甲方
定作方：____县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.
第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元.
第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.
第七条交货的时间和地点：____年____月____日至____年____月____日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款_____元(贰万元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.
二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.
四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.
三，乙方如未按合同规定的`时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效.本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.
甲方：____
乙方：____
____年____月____日
加工承揽合同4
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的`损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
加工承揽合同5
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 承揽甲方活动的项目
1、舞台搭建和舞美设计布置；
2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；
3、活动所需设备和物品的运输、装卸；
4、活动现场的录像。
第二条 租赁设备概况
设备的名称：__________。
租赁用途：____________。
使用时间：_____年____月____日。
安装时间：_____年____月____日____时。
安装地点：___________________。
拆卸时间：_____年____月____日____时。
第三条 租赁设备的运输与操作
租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。
第四条 租赁设备的`使用及规定
1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。
2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。
4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。
第五条 安全与治安
1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。
2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。
第六条 合同金额及付款方式
1、合同总价款为人民币_______元（大写：人民币:________整）。
2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_________％，即人民币_______元（大写：人民币:_________整）。余额演出_______个工作日结清。
第七条 双方责任
1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。
2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。
3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚固安全、音响演出效果。
4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八条 其他
1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。
2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交____仲裁委员会仲裁。
3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4、合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
银行账号：
委托代理人（签章）：
_______年_____月______日
乙方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
银行账号：
委托代理人（签章）：
_______年_____月______日
加工承揽合同6
签订地点：____________
签订时间：__年______月______日
定作方（甲方）：____________
承揽方（乙方）：____________
按照《_____》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、项目概况
1、项目名称：
2、项目地点：
二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价
序号货物名称规格数量单价：元/m2备注
1钢质防火门甲级
2乙级
3丙级
合计：____________（樘）?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金额（大写）：____________（不含税）
注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色；门板为平板；按实际发生数量结算。
三、交货日期：_______根据现场进度交货。
四、交货地点：工地现场。
五、技术质量要求：
1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。
2、产品保证通过消防部门验收。
六、承包方式：
含运输及安装。
七、付款方式：
1、合同签订后，预付总货款的__%，货物全部进场，再付总货款的__%，安装完毕再付总价的％，剩余％为质保，质保期结束结清。
八、售后服务承诺
九、违约责任
1、按《_____》的`相关规定执行。
十、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。
十一、附则
本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。
甲方：___________乙方：___________
法定代表人：_______法定代表人：____________
代理人：_________代理人：____________
电话：___________电话：___________
______年______月______日______年______月______日
加工承揽合同7
甲方：___________
乙方：___________
双方根据有关法律协商一致，签订本合同，共同遵守执行：
1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定：
产品名称型号规模单位数量单价 总价金额 交货日期及数量
2.交货办法：
交货地点：____________
运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。
3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。
4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5.违约责任：
6.附则：
合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。
在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因，甲方须在天前通知撤销加工合同，否则按违约处以罚金，赔偿对方损失。
本合同须经双方签章并鉴证后生效。
本合同正本两份，双方各执一份。
货物运达站。
收货人。
合同纠纷的处理。
甲方：___________
乙方：___________
开户银行：____________
开户银行：____________
账号：____________
账号：____________
签订日期：_________
加工承揽合同8
合同编号：_______________
甲方(定作方)：__________公司
乙方(承揽方)：__________
鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号 产品;乙方系专业产品生产商。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
第一条 定作物情况：
1.1 品名：(应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替 )
1.2 规格：(应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件)
1.3 数量：(具体写明定作物的数量，并注明单位 )
1.4 备注：(如无内容，在空格处划线)
第二条 合同价款
2.1 合同价款总额：(应以大、小写两种形式填写，并注明币种)
2.2 付款方式：(应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制)
2.3 付款时间：(写明年、月、日)
第三条 加工成品质量要求及技术标准：
3.1 质量要求：(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲方具体要求，必须要写全称)
3.2 技术标准：(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数)
3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：(注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后____日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。
第五条 技术资料、图纸的提供和保密
5.1 甲方负责提供技术资料和图纸。
5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起____日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的`损失由甲方赔偿。
5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件;不得直接或间接地向任何
第三人意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术;不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何
第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本;未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
第六条 验收标准和方法
6.1 验收标准：(写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收)
6.2 验收方法：(写明全部或抽样验收的方法)
6.3 甲方验收乙方所完成定作物的时间：(写明具体时间年、月、日)
6.4 甲方验收乙方所完成定作物的地点：(写明详细地址)
6.5 验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后____日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。
6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。
第七条 交(提)定作物的时间和地点
7.1 双方约定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的时间： (写明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地点： (写明详细地址不可省略)
7.2 双方约定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的时间： (如选择了7.1，则在空格处划线)
7.2.2 送交定作物的地点： (如选择了7.1，则在空格处划线)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。
第八条 包装要求及费用负担：
8.1 包装要求：(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)
8.2 费用负担：(写明包装费用由哪方承担 )
第九条 运输方式及费用负担
9.1 定作物的运输方式： (写明是汽车、火车、水运或其他方式)
9.2 运输费用由 (如无内容，在空格处划线)承担。
第十条 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期从何时起到何时止 )
10.2 在保修期内乙方提供保修服务。
第十一条 定金及预付款
11.1 甲方向乙方交付定金的数额：(大、小写两种形式填写)
11.2 甲方向乙方交付定金的时间：(写明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付预付款的数额：(大、小写两种形式填写)
11.4 甲方向乙方交付预付款的时间：(写明年、月、日)
第十二条 乙方的违约责任：
12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价;不同意接受的,应当负责修理或调换，并承担 元每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等)由乙方赔偿。
12.2 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。
12.3 逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的_____%违约金。延期交货超过____日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等)由乙方赔偿。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。
第十三条 甲方的违约责任：
13.1 超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价 ‰的违约金。
13.2 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。
13.3 变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。
13.4 其它违约责任： (如无内容，在空格处划线)
第十四条 争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第(只需填写一或者
二)种方式解决：
一)向(具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“深圳仲裁委员会”写为“____市仲裁委员会”)仲裁委员会申请仲裁。
二)向(根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其
一)人民法院起诉。
第十五条 本合同签订地点 (应详细填写合同签订的地点，如：________区)
第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式_____份，双方各执_____份。
甲方(章)：__________乙方(章)：__________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：_________委托代理人：__________
地址：_______________地址：_______________
电话：_______________电话：_______________
加工承揽合同9
承揽方：
委托方：
合同双方为明确各自权利和义务，经友好协商，按照《中华人民共和国民法典》及其有关规定，特订立本合同。
一、承揽标准：
二、质量要求及技术标准：
以客户提供稿件的确认件为准!按国家标准执行。
三、版费承担责任及起订量：
所有包装由运城制版公司大版制作，版费由委托方预付 万元，每单款包装累计达到货值 万元，承揽方全额退还版费。改版费用由委托方承担。起订量见附件。
四、货款结算方式及时间：
每月月底对账，承揽方提供17%增值税发票，委托方在次月 年 月 日至 年 月 日止
承揽方 ：_________________
委托方：_________________
单位名称：_________________
法定代表：_________________
委托办理人：_________________
签订地点：_________________
签订时间：_________________
加工承揽合同10
合同编号：
甲方（定作方）： 嘉润公司
乙方（承揽方）：
鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号 产品；乙方系
专业 产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的
规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
第一条 定作物情况：
1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替 ）
1.2 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以
写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件）
1.3 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位 ）
1.4 备注：（如无内容，在空格处划线）
第二条 合同价款
2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种）
2.2 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，
建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制）
2.3 付款时间：（写明年、月、日）
第三条 加工成品质量要求及技术标准：
3.1 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲
方具体要求，必须要写全称）
3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物
理化学参数）
3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：
（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后 日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。
第五条 技术资料、图纸的提供和保密
5.1 甲方负责提供技术资料和图纸。
5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。
5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
第六条 验收标准和方法
6.1 验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收）
6.2 验收方法：（写明全部或抽样验收的方法）
6.3 甲方验收乙方所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日）
6.4 甲方验收乙方所完成定作物的地点：（写明详细地址）
6.5 验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后 日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。
6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。
第七条 交（提）定作物的时间和地点
7.1 双方约定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的时间： （写明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地点： （写明详细地址不可省略）
7.2 双方约定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的时间： （如选择了7.1，则在空格处划线）
7.2.2 送交定作物的地点： （如选择了7.1，则在空格处划线）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。
第八条 包装要求及费用负担：
8.1 包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）
8.2 费用负担：（写明包装费用由哪方承担 ）
第九条 运输方式及费用负担
9.1 定作物的运输方式： （写明是汽车、火车、水运或其他方式）
9.2 运输费用由 （如无内容，在空格处划线）承担。
第十条 定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期从何时起到何时止 ） 10.2 在保修期内乙方免费提供保修服务。
第十一条 定金及预付款
11.1 甲方向乙方交付定金的数额：（大、小写两种形式填写） 11.2 甲方向乙方交付定金的时间：（写明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写） 11.4 甲方向乙方交付预付款的时间：（写明年、月、日） 第十二条 乙方的违约责任：
12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价；不同意接受的.,应当负责修理或调换，并承担 元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
12.2 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。
12.3 逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的 %违约金。延期交货超过 日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、
灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。
第十三条 甲方的违约责任：
13.1 超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价 ‰的违约金。
13.2 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。
13.3 变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。 13.4 其它违约责任： （如无内容，在空格处划线） 第十四条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第（只需填写一或者二）种方式解决：
（一）向（具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“深圳仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”）仲裁委员会申请仲裁。
（二）向（根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一）人民法院起诉。
第十五条 本合同签订地点 （应详细填写合同签订的地点，如：深圳市xx区）
第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式 份，双方各执 份。
以下无合同正文。
甲方（章）： 乙方（章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
加工承揽合同11
加承合（ ）字第 号
定作方：_______________（简称甲方）
营业执照号码：_____________________
承揽方：_______________（简称乙方）
营业执照号码：_____________________
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
品名或项目
规格、型号
单位
数量
单价
价款或酬金元
金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
一、产品的质量、包装、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________
三、履行的期限、地点和方式：_________________________
四、验收标准和方法：_________________________
五、结算方式：_________________________
六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1．承揽方的`违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：________________
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同签订日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
承揽方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
_______年______月_____日
加工承揽合同12
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经过甲乙双方友好协商，就本工程复合实木门(含门套)、实木防火门(含门套)供应及售后服务，达成如下一致意见，特订立本合同。
1 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 建设地点：
1 合同内容
1.1 本合同包含内容：本工程实木门、实木防火门供应及售后服务、确保竣工验收通过。
1.2 工程质量标准：
1.2.1 质量目标：确保“泰山杯”要求
1.2.2 合 格 率：壹次报验合格率需达到100%
1.2.3 优 良 率：壹次报验优良率需达到95%
1.2.4 质量要求：达不到“泰山杯”标准时，按结算总价5.00%进行违约处理。
2 工期
2.1 工期：自接到甲方书面通知的开工令后50日内将木门加工制作完毕并根据总包商要求运至工地现场安装完毕。(乙方根据现场情况自行进行实测实量，以保证木门下料尺寸、数量等数据的准确性)。
2.2 木门进场、安装时间：以甲方书面通知为准。
2.3 拖延工期处罚：乙方每拖延壹天按结算总价1.00%进行处罚。
3 技术要求：
4.1 必须严格按照图集L92J601(木门)、L92J606(防火门)中规定制作加工,并严格执行国家相关工艺标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)、《木结构工程施工及验收规范》(GB14101-93)的规定等。
4.2实木复合门、实木防火门的技术要求及检验标准：详见招标文件之要求。
4.3 乙方必须保证向甲方提供满足上述质量要求的产品，且安装后应为符合国家规范规定的成品门，否则按如下办法处理：
4.3.1甲方可以拒收此货物，否则执行下条：
4.3.2甲方有权随意处理，且乙方要承担相应的处理费用。
4.4 乙方需提供的技术文字资料：产品合格证、质量检测报告、其他山东省、聊城市建设主管部门规定的资料以及满足“泰山杯”竣工验收要求的资料。
4 经济条款
4.1 承包方式：包工包料、包工期、包质量。
4.2 合同范围及综合单价包含内容：包工包料成活价。产品供应到聊城供电公司电力生产中心工程项目经理部指定的工地现场并进行成品门的安装等全部工序和成品保护直至竣工验收合格。
4.2.1工艺复合实木门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：
1、工艺复合实门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应以及安装(每套门配门锁一把、三幅可调合页、专用地吸、双开门配插销、大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。
4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用。
4.2.2实木防火门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：
1、防火实木门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应及安装(门锁、可调合页、专用地吸、双开门配插销、闭门器及大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)
2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程
3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。
4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用、当地消防备案以及消防验收费用。
4.3 合同总价：暂估壹佰陆拾万元;(综合单价详见合同附件，其中木门明细及数量为暂估)
4.4 工程量结算原则：根据安装好以后的`门的实际“樘”数进行结算。
4.5 工程款支付：
4.5.1 预付款： 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款。
4.5.2 进度款1：木门门套、防火门门套全部进场后7天内支付合同总价的30%。
4.5.3 进度款2：门扇进场且木门(防火门)全部安装完毕经甲方验收合格以后7天内支付至合同总价的70% 。
4.5.4 进度款3：竣工验收且同业主竣工结算完成后付款至合同总价的95%。
4.5.5 保修金：余款5%作为质量保修金，在无任何质量问题的情况下贰年后一月内一次性无息付清。(质保期为2年)
4.5.6 发票：每批付款前，乙方必须向甲方提供有效发票，否则甲方有权拒绝付款。
5 工地代表
5.1 乙方驻工地代表：
联系人： 联系电话：
甲方责任：
5.1.1 积极配合乙方工作，对乙方提供的材料计划进行复核。
5.1.2 协助乙方同其他相关工种队伍的配合。
5.1.3 根据双方约定的质量标准及设计要求进行现场验收。
5.2 乙方责任：
5.2.1 根据双方约定的标准，保质保量按期完成。
5.2.2 派驻现场代表，对现场门洞口尺寸进行实测实量，对门的数量进行统计，以保证成品的准确性。
5.2.3 负责木门的安装工作并确保竣工验收通过。
5.2.4 门扇弯曲、开胶、起鼓、变形等内在质量问题以及破损、观感等外观质量问题由乙方负全部责任，若发生以上任何一种质量问题，乙方必须无条件、无偿重新更换产品且甲方有权将由此造成的损失在乙方结算款中扣除此费用。
5.2.5 根据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必须给甲方充足的处理时间。
5.2.6 乙方车辆进出工地，必须保证施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。
5.2.7 乙方出厂产品应有：商标、名称、型号、规格、制造厂名称、出厂日期、合格证等标志。
5.2.8 根据4.4要求提供合格的文字资料。
6 安全施工
7.1乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定。乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽。乙方必须保证其工作人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。
7.2乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。
7.3乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从，一切责任乙方自负。且甲方有权根据项目部相关管理制度对乙方进行处罚。
7.4乙方车辆出场时不得私自运送甲方现场物资出场，一经发现视为偷窃，按照“偷一罚十”的原则进行处罚。
7.5货物卸车至甲方指定位置，应摆放整齐。如放至室外则应采取防雨、防晒、防潮等措施。
7 其他
7.1 招标文件及乙方的全部投标资料皆为本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.3 本合同如有纠纷，双方同意向合同签订地(聊城市)人民法院起诉。
7.4 本合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
7.5 本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。
7.6 合同有效期：双方盖章签字完成后生效，至甲方支付完全部合同价款后失效。
甲方：
单位名称：(盖章)
代 表： (签字)
签订日期： 年 月 日
乙方：
单位名称：
代 表：
联系电话：
开户银行：
帐号：
收款人全称：
签订日期：
(盖章) 年 月 日
(签字)
加工承揽合同13
定作方：______（简称甲方）
营业执照号码：______x
承揽方：______（简称乙方）
营业执照号码：______x
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：_______
品名或项目
规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：_______仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法：______x
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：______x
三、履行的期限、地点和方式：______x
四、验收标准和方法：______x
五、结算方式：______x
六、违约责任：_______除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1．承揽方的违约责任：_______不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值xx％或酬金总额xx％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的`有关规定执行。
2．定作方的违约责任：_______中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值xx％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金xx％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的’有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：______x
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式xx份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：_______从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同签订日期：______年xx月xx日
定作方：______x
代表：______
开户银行：______
帐号：______
承揽方：______x
代表：______
开户银行：______
帐号：______
xx年xx月xx日
加工承揽合同14
定作方：xx（简称甲方）
营业执照号码：xxx
承揽方：xx（简称乙方）
营业执照号码：xxx
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
品名或项目
规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：xxx
三、履行的期限、地点和方式：xxx
四、验收标准和方法：xxx
五、结算方式：xxx
六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值xx％或酬金总额xx％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2．定作方的违约责任：中途变更定作物的.数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值xx％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金xx％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的’有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：xxx
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式xx份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同签订日期：20xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
开户银行：xx
帐号：xx
承揽方：xxx
代表：xx
开户银行：xx
帐号：xx
xx年xx月xx日
加工承揽合同15
供方： 合同编号：
需方： 签订地点：
产品名称、型号、厂家、数量、金额 签订时间：
产品名称
商标
规格型号
备注
计量单位
数量
价款
单价
总价
搅拌浇灌机
混凝土发泡砌块技术及发泡剂制作技术
混凝土物理发泡技术及发泡剂制作技术
首付定金（ ）
合计人民币金额（大写）：
第一条 设备部分
1、供方负责提供免蒸养砌块全套设备(搅拌机、储料仓等设备)
2、供方负责设备的安装、试运营，必须达到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15个工作日内交货。
第二条 技术部分
1、供方负责提供免蒸养砌块化学发泡技术物理植物发泡技术，保温砖砌块填充物的发泡技术。
2、供方负责提供以上两种成形材料的发泡剂制作技术，保证达到客户的要求。
3、供方负责需方的要求至达到检测合格（泡沫混凝土标准）。
4、供方提供的技术做出来得产品容重每立方不能超过140公斤，每立方价格不能超过90元。
第三条 付款方式
定设备时首付10%定金，设备制作成形运到需方目的地，设备到达需方要求付40%，余额50%至发泡技术发泡剂的制作技术完成后付清。（注：付款后配方的.原料及制作技术全部提供给对方）
第四条 违约责任
本合同一经签字，双方必须无条件遵守，如有一方违约，付给受害方总价款60%违约金。
1、合同争议的解决方式：本合同发生争议，由双方人当事人协商解决，协商不了的向供方人民法院提起诉讼。
2、本合同自签字之日起生效。
第五条在供方没有营业执照等因素，需方委托武汉半岛砖机设备有限公司监督，督促配合半岛公司完成需方的要求。
供方 需方
单位名称： 单位名称：
单位地址： 单位地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
此合同有效期二年
【加工承揽合同】相关文章：
加工承揽合同04-07
承揽加工合同04-07
加工承揽合同05-23
承揽加工合同02-14
加工承揽合同11-27
（精选）承揽加工合同07-17
[精选]承揽加工合同07-17
承揽加工合同06-29
（精选）加工承揽合同11-06
加工承揽合同11-28