文明施工措施费四方监管协议

相关推荐

文明施工措施费四方监管协议

　　在不断进步的时代，男女老少都可能需要用到协议，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。拟起协议来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的文明施工措施费四方监管协议，仅供参考，希望能够帮助到大家。

文明施工措施费四方监管协议

文明施工措施费四方监管协议1

　　工程项目名称：____________

　　工程地点：____________

　　甲方(建设单位)：____________

　　地址：___________

　　法定代表人(委托代理人)：____________

　　乙方(施工单位)：____________

　　法定代表人(委托代理人)：____________

　　地址：___________

　　丙方(安全文明费专用账户银行)：____________

　　地址：___________

　　法定代表人(委托代理人)：____________

　　丁方(建设工程安全生产监督机构)：____________

　　湖南省住房和城乡建设厅监制

　　根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建[20xx]111号)规定，(以下简称“甲方”)、 (以下简称“乙方”)、 (以下简称“丙方”)、

　　宁乡县建筑工程安全监督站(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。

　　第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文明费专用账户(以下简称“专用账户”)，该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

　　第二条乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料：

　　(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等；

　　(二)存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文

　　、等；

　　(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。

　　第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。

　　第四条乙方在从专用账户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。

　　第五条丙方应根据丁方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到乙方的基本账户或其项目账户。

　　第六条甲方如未及时向乙方专用账户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。

　　第七条丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。

　　第八条丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。

　　第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。

　　第十条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。

　　第十一条乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。

　　第十二条丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的`，丁方可撤消乙方在丙方开立的专用账户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：

　　(一)不及时划拨安全文明费的；

　　(二)不按协议约定履行相关义务的；

　　(三)监督不力，致使专用账户资金挪为他用的；

　　(四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的；

　　(五)其他违反本协议约定内容的。

　　第十三条丙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时，应告知法院办案工作人员该账户的性质，并及时通知丁方，必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。

　　第十四条四方约定的其他内容：

　　第十五条乙方已经完成施工合同约定的工程任务，经甲方书面同意并经丁方确认后，可结清专用账户余额，做好专用账户销户，本协议关系终止。

　　第十六条本协议自四方签字并盖章后生效。

　　甲方(公章)：______ 乙方(公章)：____________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：________________

　　(或委托代理人) (或委托代理人)

　　______年______月______日 ______年______月______日

文明施工措施费四方监管协议2

　　需方单位(甲方)：

　　供方单位(乙方)：

　　为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

　　一、工程项目名称：凯发新泉如东有限公司污水改造工程

　　二、工程地址：如东洋口化工园区

　　三、工程范围：臭氧发生系统

　　四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效

　　一、甲方的安全责任：

　　1、工程项目施工前，需方安全监察机构必须对供方资质和条件进行审查。

　　2、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：

　　○1 持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书：有施工简历和近3年的安全施工记录。

　　○2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

　　○3 配备的机械、工契据及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

　　○4 进入施工现场前，必须提供：花名册、有效身份证(含两张复印件)、一寸照片一张，便于及时办理工程意外伤害险。

　　○5 所有进入施工现场的人员必须戴安全帽并系好帽带，不得穿硬底鞋，如有违者，第一次罚款500元，第二次罚款20__元，第三次罚款5000元，第四次清退出场;如有饮酒上班者，第一次罚款1000元，第二次罚款10000元，第三次清退出场。

　　3、不得私自拿甲方施工现场的任何物品，发现一次罚款5000元，乙方物品在指定位置堆放整齐，并派人24小时看护，如有丢失损坏甲方概不负责;进入施工现场必须文明施工，工完料清。不得私自接水接电，发现一次最低罚款1万。重载车辆进入厂区道路需铺设钢板。

　　4、甲方不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收;验收不合格的不准投入使用。

　　○1承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经甲方工程项目主管部门、生技、安监和委托的监理单位审查合格后监督实施。

　　○2承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

　　○3工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必

　　须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　○4乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　○5工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

　　○6乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，从事一切工作，并派员监督。

　　○7乙方应自觉接受甲方安监部门的监督和指导。对甲方安监部门及监理检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告乙方安全监察部门。

　　○8乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的'劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

　　○9开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

　　○10应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

　　○11乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责;如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

　　二、安全施工保证金：经双方协商一致，本工程所提取的质保金，同时作为施工安全保证金，由发包方负责在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：

　　1、发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金;

　　2、发生人身重伤事故、扣除50%保证金;

　　3、发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金;

　　4、现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除10%保证金。

　　按上述条款执行后，仍追究其它责任。

　　三、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时，甲方安监部门及监理有权予以纠正制止，有权通知乙方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。

　　四、因乙方责任造成的发包方设备事故，由甲方按事故调查规程处理，乙方安全监察机构参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

　　甲方单位(章)：乙方单位(章)：

　　法人代表：法人代表:

　　法人委托代理人：法人委托代理人:

　　年月日年月日

文明施工措施费四方监管协议3

　　为加强安全文明施工措施费的管理，规范办事程序，根据省住建厅《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建[20__]111号)文件，对安全文明措施费支付具体规定如下：

　　一、建设单位支付进度及比例

　　合同工期在一年以内的工程，建设单位应在办理工程项目安全受监手续前将安全文明费一次性支付到专用账户;合同工期在一年以上的工程，应在办理工程项目安全受监手续前支付安全文明措施费的50%到专用账户，剩余50%应在该工程主体工程工作量完成50%前支付到位。

　　二、施工单位支取进度及比例

　　工程开工即从专用账户支付到施工项目部甲方已支付措施费的50%(工期一年以上的为首付的60%)，具体支付比例按表一的规定执行。

　　表一

　　阶段基础完成50%且现场达标评价合格后主体工程量完成50%且现场达标评价合格后主体完工(市政工程完成一半以上)且现场达标评价合格后装饰(市政)工程完成工程量的50%以上且现场达标评价合格后

　　工期为一年以内50%30%

　　工期为一年以上30%30%

　　阶段性综合评价分为优良、合格、不合格三个等级。阶段性综合评价为合格以上的'，由建设工程安全生产监督机构签署意见后，安全文明费专用账户银行按表中各阶段拨款比例向施工单位划拨相应安全文明费;评价为不合格的，不予拨付。综合评价为不合格的，在规定期限内整改后，施工企业重新申请达标验收，评价在合格以上等级的项目，方可按表一规定拨付安全文明费。凡拒不整改或整改后仍达不到合格要求的，其专用账户中安全文明费未拨付余额在工程完工后由建设单位收回。

　　对建设单位不及时支付安全文明费、施工项目部不按规定使用安全文明费或施工现场安全质量标准化不达标的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停止施工，并按规定上报相关单位和人员不良行为记录。

　　三、安全文明费支付、支取程序

　　1、施工单位在我站窗口领取四方监管协议并填写盖章;

　　2、施工单位在定点银行开设安全文明费专用帐号;

　　3、办理工程项目安全监督注册手续前，由建设单位将安全文明费打到施工单位专户上;

　　4、施工单位工程项目部根据工程施工进度(表一)，填写建筑工程安全防护文明施工措施费核实表(附表一)、安全防护、文明施工措施费用支付申请表(附表二)，加盖建设单位印章的工程安全防护、文明施工措施费存款凭证复印件，监理单位、建设单位签认所发生的工程安全防护、文明施工措施费用证明文件(后期支付须提交)、该期安全防护、文明施工措施费使用计划，由安全监督机构审核签字。

　　5、监管银行凭安全防护、文明施工措施费用支付申请表支付。

　　四、安全文明费专用账户银行信息

　　序号开户银行地址开户资料联系人/电话

　　1、开立专用账户申请报告

　　2、营业执照正本及复印件

　　3、机构代码证正本及复印件

　　4、税务登记正本及复印件

　　5、法定代表人身份证件(两面复印)

　　6、委托代理人身份证件(两面复印)

　　7、资质证书

　　8、基本账户开户许可证复印

　　9、项目中标通知书