工程合同优选（10篇）

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的工程合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同优选（10篇）

工程合同篇1

　　承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组

　　甲方承建的钢筋单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按施工图纸中基础分部±______以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程；朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。

　　二、承包造价

　　以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：钢筋加工制作______元/吨；钢筋安装绑扎______元/吨。

　　三、组织领导

　　1．甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2．乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的.工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3．乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4．合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任

　　1．甲方责任：

　　(1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　(2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　(3) 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　(4) 保证材料供应(材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2．乙方责任：

　　(1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行(施工技术验收规范)。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　(2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的(安全管理暂行规定)(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　(3) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　(4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方： **水电工程局有限责任公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx州水务局将xx结古镇禅古新村0.4kv～10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况：0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装

　　一、工程名称： xx水利配套基础设施（供电）工程

　　二、工程内容： 0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程

　　三、工程地点：xx

　　四、设计单位：xx

　　五、工期： 20xx年月日至20xx年月日

　　五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

　　六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定

　　（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同语言：汉语

　　二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

　　三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一、甲方项目负责人：

　　二、乙方项目负责人：

　　三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　四、监理工程师代表：

　　第四条甲方工作

　　一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

　　二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三、开、竣工时间由甲方确定。

　　四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

　　五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

　　第五条乙方工作

　　一按照国家电力工程质量验评标准，担负xx结古镇禅古新村建设0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五提供施工的工程进度计划。

　　六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。

　　七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的`成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

　　第六条工程质量

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：由甲方确定。

　　第七条验收和重新检验

　　一甲方根据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　第八条工程预付款

　　本工程开工前预付工程款造价的30℅。

　　第九条工程款支付

　　一工程款支付方式：转账或支票

　　二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

　　第十条竣工决算

　　一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

　　第十一条保修条款

　　一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

　　第十一条争议

　　因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。

　　第十二条安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十四条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：xx州水务局乙方: xx水利水电工程局

　　有限责任公司

　　负责人：负责人：

　　法人代表：法人代表：

　　开户行：

　　账号：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　甲方：____市XX公司

　　乙方：山东XX公司

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

　　一、转让项目名称、位置

　　转让项目：____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区

　　二、转让项目的土地面积及基本状况

　　（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。

　　（二）、基本状况

　　1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；

　　2、甲方向村委交纳了部分土地款；

　　3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。

　　4、甲方向____市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。

　　5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。

　　三、前期事宜约定

　　1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的转让范围之内。

　　2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。

　　四、转让事宜

　　1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。

　　2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的`合作开发协议约定的内容履行合同。

　　3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。

　　五、双方未尽事宜，协商解决。

　　六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。

　　甲方：

　　乙方：________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

　　四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。

　　五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的.80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

　　六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。

　　在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。

　　七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

　　八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程合同篇5

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

　　一、甲方责任：

　　1．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。

　　2．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。

　　3．提供桩基础施工图纸贰套。

　　4．甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

　　二、乙方责任：

　　1．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

　　2．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。

　　沉管碎石桩施工合同

　　工程名称:松福大道(福永码头至公明北环码头道路工程)土建工程(K0+120-K3+130)

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

　　一、甲方责任：

　　1．负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。

　　2．负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。

　　3．提供桩基础施工图纸贰套。

　　4．甲方负责处理好施工现场地下的'一切障碍物。

　　二、乙方责任：

　　1．乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

　　2．乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。

　　3．乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。

　　4．乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。

　　5．如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。

　　6．乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求，并负责向甲方提供有关。

　　三、结算及：

　　1．以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。

　　2．:

　　四、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签约代表：签约代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签约时间：签约时间：

工程合同篇6

　　建设单位(甲方)：___________

　　地址：_______________________

　　邮码_________________________

　　电话_________________________

　　法定代表人：_________________

　　职务_________________________

　　咨询单位(乙方)：___________

　　地址：_______________________

　　邮码_________________________

　　电话_________________________

　　法定代表人：_________________

　　职务_________________________

　　为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。

　　第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

　　第二条乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。

　　第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费________元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。

　　第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的.差旅费，由甲方负担。

　　第五条甲方的违约责任

　　1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

　　2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。

　　3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。

　　第六条乙方的违约责任

　　1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____‰。

　　2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。

　　3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

　　第七条其他约定________________________________________

　　本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。

　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。

　　建设单位(甲方)：_________

　　地址：_____________________

　　负责人：___________________

　　电话：_____________________

　　联系人：___________________

　　银行帐户：_________________

　　咨询单位(乙方)：_________

　　地址：_____________________

　　负责人：___________________

　　电话：_____________________

　　联系人：___________________

　　银行帐户：_________________

　　_______年______月______日订

工程合同篇7

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　合同编号：_________(由承包人编填)

　　勘察证书等级：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　1.2工程地点：_________

　　1.3工程立项批准文件号、日期：_________

　　1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日

　　1.5工程规模、特征：_________

　　1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________

　　1.7承接方式：_________

　　1.8预计的岩土工程工作量：_________

　　第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

　　│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

　　第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

　　│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

　　第四条工期

　　本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

　　第五条收费标准及支付方式

　　5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

　　5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

　　5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

　　│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

　　第六条变更及工程费的调整

　　6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

　　6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________

　　第七条发包人、承包人责任

　　7.1发包人责任

　　7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

　　7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。

　　7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。

　　7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

　　7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

　　7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

　　7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

　　7.2承包人责任

　　7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

　　7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。

　　7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

　　7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

　　7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

　　第八条违约责任

　　8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

　　8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

　　8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的.通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

　　8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

　　8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

　　第九条材料设备供应

　　9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

　　9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

　　第十条报告、成果、文件检查验收

　　10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

　　10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

　　10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

　　10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

　　10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

　　10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

　　第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

　　第十二条其它约定事项：_________。

　　第十三条争议解决办法

　　本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

　　第十四条合同生效与终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

　　本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。

　　发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　住所：_________住所：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　银行帐号：_________银行帐号：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　建设行政主管部门备案(盖章)：_________

　　鉴证意见(盖章)：_________

　　备案号：_________

　　经办人：_________(签字)

　　________年____月____日________年____月____日

工程合同篇8

　　本协议书于20__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

　　达成本协议：

　　1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　(a)中标函;

　　(b)上述投标书;

　　(c)合同条件;

　　(d)规范;

　　(e)图纸;

　　(f)工程量清单。

　　3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的.其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　在__在场的情况下，盖的正式印章如下：

　　或在__在场的情况下，由上述签字盖章并递交。

　　业主签名：_____________承包人签名：____________

工程合同篇9

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　地点：xx

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款方式

　　六、总工期要求个工作日

　　七、甲方责任

　　甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证！财富值双倍检索优先专属展现同行交流

　　2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3、工程竣工验收后，乙方对施工的`工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：xx乙方：xx

　　xx年xx月xx日

工程合同篇10

　　甲方：

　　乙方：z市z电梯设备工程有限公司

　　电梯安装工程合同

　　甲方：z市z投资有限公司

　　乙方：z市z电梯设备工程有限公司

　　依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格

　　序号品牌型号规格电梯：层/站/门扶梯：倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)

　　1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000

　　2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600

　　3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300

　　合同总价(RMB元)：壹拾玖万壹仟玖佰圆整(￥191,900.00元)

　　注：总价包含税金。

　　2、付款方式

　　2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%，即RMB￥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款，完工期顺延。

　　2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB￥95,950.00元支付给乙方；若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，10天内向乙方付清本合同余款。

　　2.3、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。

　　2.4、甲方以银行转账方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项，汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。

　　3、安装地点： z省z市z甲方指定工地z广场

　　4、安装必备条件

　　4.1、电梯货品运抵安装现场。

　　4.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：

　　4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。

　　4.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。

　　4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。

　　4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。

　　4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产作业。

　　4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。

　　4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼，井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。

　　4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处，并设置动力配电(箱)柜。

　　4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。

　　4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时，且需由甲方负责全部或部分布线工作时，详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。

　　5、安装工期

　　5.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。

　　5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。

　　5.3、确定开工日期之日起 30天内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工，经双方初检合格后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

　　5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。

　　6、甲方的'义务：

　　6.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：

　　6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。

　　6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。

　　6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。

　　6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。

　　6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务包括：

　　6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。

　　6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。

　　6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。

　　6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。

　　6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。

　　6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的，乙方安装工人可以撤场，待通知另定时间进场。

　　6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。

　　6.3、在乙方完工后，甲方的义务包括：

　　6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。

　　6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。

　　6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收，乙方承担所需费用。

　　6.3.4、双方验收合格后，负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内，如还未与乙方办理验收手续，则视作电梯安装工程完成。

　　7、乙方的义务：

　　7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。

　　7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括：防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。

　　7.3、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

　　7.4、负责安装期间电梯保管工作。

　　7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。

　　7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。

　　7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。

　　7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

　　7.9、负责电梯的安装、调试工作。

　　7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前，由乙方负责电梯的管理。

　　7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。

　　7.12、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。

　　7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定，文明施工。

　　7.14、电梯到工地后，乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方，否则二次搬运费由甲方支付)。

　　8、质量保证

　　8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。

　　8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。

　　8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内，乙方未办理报检的，则保修开始日期从双方验收合格之日起，共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收，电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，则保修开始日期从交付日期之日起，共保修十八个月。

　　8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

　　8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。

　　9、违约责任

　　9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。

　　9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。

　　10、解决纠纷方式

　　双方如有争议应协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　11、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

　　12、生效：本合同在电梯设备买卖合同编号为： 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。

　　甲方 (盖章)

　　单位名称 z市z投资有限公司电话z-z

　　地址z市zz291号邮政编码z

　　法人代表z

【工程合同】相关文章：

工程工程合同04-24

工程工程合同09-08

工程合同

工程合同 篇1

工程合同 篇2

工程合同 篇3

工程合同 篇4

工程合同 篇5

工程合同 篇6

工程合同 篇7

工程合同 篇8

工程合同 篇9

工程合同 篇10