工程合同5篇（必备）

　　随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的工程合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同5篇（必备）

工程合同篇1

　　发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称:

　　工程地点: (起点: ;止点: )

　　工程内容: 工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。

　　二、工程承包范围:

　　1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容;

　　2、该隧道工程总长997m,断面5m×5m,坡降1.04%。

　　三、合同工期

　　开工日期:20xx年8月1日

　　竣工日期:20xx年4月20日(不可抗拒自然因素除外，工期顺延)

　　合同工期总日历天数:260天(日期期间节假日除外)

　　四、质量标准:

　　工程质量标准:合格

　　五、合同价款:

　　1、工程价款总金额:319.78万元(大写:叁佰壹拾玖点柒捌万元整)，最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。

　　2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。

　　3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差,人工费调整按湖北省相关规定执行。

　　4、工程价款支付办法:工程动工付工程总价款的20%(其中动工时付10%，隧道完成100米时付10%);完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金，二年后无质量问题付清(二年内隧道发生质量问题，由乙方负责加固处理，费用由乙方自行承担)。

　　六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工，甲方负责聘请有资质的工程监理机构对该工程项目进行全程监理，确保工程质量达到合格要求。

　　七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调，确保工程顺利推进。

　　八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准，经检验后符合设计要求，质量要求达到合格等级，否则自行承担一切经济损失。

　　九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包，违法分包;如有违法分包行为，发包方一经发现，立即终止合同，并根据国家相关政策、法规追究其责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。

　　十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。

　　十二、承包人采购材料进行管理，但材料必须先报告发包人许可，并提供材料样品，必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告，同时必须服从发包人对部分材料的变更，变更后发生的费用由甲方承担。

　　十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延误一天的违约金为元/天，不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。

　　十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作，确保工程安全施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担，与甲方无关。

　　十五、乙方在施工中的'人员由其自行雇请，人员工资和费用由其自行与所请人员结算，相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生，与甲方无关。

　　十六、违约责任:

　　1、本协议自签订之日起生效，除《合同法》规定情况外，甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除，若单方解除合同或出现严重违约行为，由违约方向守约方支付违约金10万元，同时赔偿对方因此而造成的经济损失。

　　2、甲方延期付款的，按应付款额月利率15‰的标准向乙方支付延期付款利息。

　　3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单，如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的，经甲方、监理单位、施工单位(乙方)共同协商，按实际数量及08年定额单价据实结算。

　　十七、其它条款:

　　(一)本合同的组成部分:

　　1、本施工合同书及各种合同附件(含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料);

　　2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件;

　　3、图纸;

　　4、工程量清单;

　　5、工程报价单或预算书;

　　6、中标通知书;

　　7、投标函及投标函附录;

　　8、项目专用合同条款;

　　9、通用合同条款;

　　10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分;

　　11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容;

　　12、其它合同文件。

　　(二)隧道内防护:若遇有漏顶现象，须喷浆的地方(防护支架、喷浆)10米以内(含10米)处理费用由乙方负担，超出10米的费用由双方另行协商。

　　(三)隧道除渣:由发包人指定地点堆放，承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人，治理由发包人负责，治理费用由发包人承付。

　　(四)工程完工后按实际工程量结算，若超出997米，对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。

　　十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议，补充协议协议与本协议有同等约束力。

　　十九、本协议自签订之日起生效，甲、乙双方及见证单位(马桥法律服务所)各执一份，具有同等约束力。

　　发包方(公章): 承包方(公章):

　　住所: 住所:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代理人: 委托代理人:

　　电话: 电话:

　　传真: 传真:

　　开户银行: 开户银行:

　　账号: 账号:

　　邮政编码: 邮政编码:

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　发包人（甲方）：_______________

　　承包人（乙方）：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就承包该建设工程事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：

　　3、工程地点：

　　4、工程内容：基础开挖、毛石混凝土浇筑。

　　5、合同期限：自年月起至年月日止。

　　第二条

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　第三条材料、机具及其他等

　　1、沙石、水泥等材料乙方供应。

　　2、施工中模板、管件、铁丝等辅助材料及机具乙方自行负责。

　　3、住宿、生活乙方自行解决。

　　第四条工程价款及付款方式元/M3 （含清基、支1、工程价款：毛石混凝土拆模、材料搬运、毛石混凝土浇筑等）

　　2、付款方式：按工程进度％付款。工程完工后，乙方提出申请 15 日之内，甲方组织人员进行验收，经相关人员签字认可后，按实际收方量计算工程价款，办理结算手续，扣除已支付工程进度款后，支付工程余款。

　　第五条技术要求

　　乙方必须按照甲方现场管理人员的要求进行施工，在施工过程中，如遇有变更、修改等技术问题，由甲、乙双方协商解决，并由甲方现场签证。

　　第六条

　　1、安全、质量及验收乙方在施工过程中严格按照相关安全操作规程作业，指定专人监护安全，所发生一切安全事故乙方自行负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须按国家有关验收规范及甲方提供的技术资料中的`要求施工，并确保工程质量达到合格。

　　第七条

　　1、其他事项合同签订后，乙方组织人员进场施工。

　　2、如因乙方原因，不按工期要求完工，按 200 元/ 天扣除工程款，如因甲方原因，必须有甲方现场代表签字方能认可。

　　3、如出现合同纠纷，双方先协商解决，协商解决不成，

　　向当地人民法院起诉。

　　4、未尽事宜，双方协商解决。

　　5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章后生效，工程完工验收结算后，合同自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程合同篇3

　　业主(以下简称甲方)：联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公平的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　建筑面积：平方米。室厅卫阳台厨。

　　工程地址：

　　二、价格

　　清包工费总计：元，大写：

　　其中：

　　水电工元x 平方= 元;

　　泥工元x 平方= 元;

　　木工元x 平方= 元;

　　油漆工元x 平方= 元;

　　垃圾清运、材料搬运、敲墙、打孔及其它等费元。

　　三、付款方式

　　1、施工队进场，付32%。

　　2、木工完成，付 31%。

　　3、工程竣工，付 32%。

　　4、保修金 5%，从竣工之日起1年后支付。

　　四、设计

　　1、甲方可以向乙方提供必要的图纸一套，并负责交底工作。

　　2、乙方按甲方要求施工，乙方可向甲方提出设计意见，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1、乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。

　　4、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

　　5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　6、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。

　　7、乙方应做好对施工完成的成品保护工作，若损坏由乙方承担。

　　8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现按偷窃论处，并按材料价格5倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　从年月日起至年月日止，工期为天。

　　七、材料搬运

　　若甲方材料送至工程所在地的`楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　八、垃圾清运

　　1、垃圾袋装化。

　　2、垃圾应日日清。

　　3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

　　九、劳动力管理

　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、未经甲方许可，工地施工人员不得在工地过夜。

　　3、乙方应具备在湖州市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　4、乙方指定由为工地现场负责人。

　　5、在合同价内，若甲方要求乙方应跟随甲方挑选材料。

　　6、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员。乙方应按程序施工，不同工种不得同时施工，但必须由工程负责人协调各方。

　　7、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停但工或殆工。

　　十、施工机具

　　乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　十一、工地现场管理

　　1、现场禁止使用明火。

　　2、现场禁止吸烟。

　　3、工人着装必须干净整洁。

　　4、因乙方施工人员原因引起的事故由乙方负责。

　　十二、维修

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修。

　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　施工项目清单：根据甲方提供的图纸施工。甲方可有适当的增减项目、但不能多(增减项目不增减包工费)，具体式样由甲乙双方商定。

　　十四、合同争议

　　1、出现争议甲乙双方先协商。

　　2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　十五、附加条款

　　1、橱房卫生间做防水

　　2、每道工序结束验收后，再下道工序

　　3、部分下水改道

　　4、过道、南北阳台吊顶，客厅、饭厅部分吊顶

　　5、敲阳台面砖及其它

　　6、油漆前清除原涂料

　　7、自行车库做一柜子

　　8、完工后卫生工作

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：

工程合同篇4

　　建设方：_____________________(以下简称)甲方

　　承包方：_____________________(以下简称)乙方

　　依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：

　　一、工程名称：_____________________

　　二、工程地点：_____________________

　　三、承包方式：_____________________

　　四、承包范围：_____________________

　　五、承包工作期限

　　开始工作日期：____________年_______月_______日结束。

　　工作日期：____________年_______月_______日：总日历工作天数为_______天。

　　六、质量标准

　　工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定_______等级。

　　七、面积金额结算

　　八、付款方式：乙方进入现场后预付_______%，不得无故拖欠，余下的费在_______工程竣工后_______日内一次计算付清给乙方。

　　九、乙方责任

　　1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。

　　2、乙方进入施工现场必须听从甲方的`指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。

　　3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。

　　4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。

　　5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。

　　十、双方提供

　　1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。

　　2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。

　　十一、双方约定

　　1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。

　　2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。

　　十二、违约责任

　　甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价_______%赔付对方。

　　十三、争议解决

　　在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_______人民法院提起诉讼。

　　十四、未尽事宜

　　双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。

　　十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效

　　十六、本合同一式_______份、甲、乙双方各执_______份，签字盖章后即生效。

　　甲方：_____________________乙方：____________________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　身份证号码：______________身份证号码：______________

　　固定住址：________________固定住址：_________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

工程合同篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　经发、承包人协商就**“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：

　　一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

　　二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

　　三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

　　四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。

　　五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。

　　八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的'一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）

　　九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。

　　十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。

　　十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。

　　十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。

　　发包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

　　承包人（盖章）：