(优)工程合同

　　随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的工程合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

(优)工程合同

工程合同篇1

　　总包方：（以下简称甲方）

　　清包方：（以下简称乙方）甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程项目：

　　二、工程量、价格

　　1、工程量： m2；

　　2、单价：元/m2；

　　3、工费：元。

　　三、付款方式

　　1、人员进场后，甲方付给乙方万元；

　　2、安装完毕后，甲方付给乙方万元；

　　4、验收合格后，甲方付至乙方合同总价款的95%；

　　5、留5%质保金，一年后无质量问题，甲方一次性付清余款给乙方。

　　四、设计

　　1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套，并负责交底工作；

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1、乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用。；

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；

　　3、乙方应验收甲方所购建材的'质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用；

　　4、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；

　　5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场；

　　6、未经甲方许可，乙方不得丢损材料，若发现丢损现象，按材料价格从人工费中扣除。

　　六、工期

　　1、开工日期为年月日，竣工日期为年月日止；工期暂定为个晴天。

　　2、因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。

　　七、乙方责任

　　1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工，完成建造钢结构工程任务；

　　2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修；

　　3、乙方应在合同规定的工期内完工，每延期一天扣工程款500元；

　　4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素，工期应顺延；

　　5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工，施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任；

　　6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工；

　　7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场；

　　8 施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。

　　八、维修

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修；

　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（漏水问题）乙方必须在24小时内赶到并维修；

　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　九、合同争议

　　1、出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：xxx有限公司乙方：

　　地址：xxx地址：

　　代表：代表：

　　手机号码：手机号码：

　　20xx年xx月xx日

工程合同篇2

　　发包人（甲方）：乐至县恒丰猪业专业合作社

　　承包人（乙方）：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：养猪场建筑。工程地点：乐至县劳动镇七门村。工程内容：1、修建沼气池300立方米；2、改扩建猪舍300平方米；3、修建猪粪堆粪场30平方米。

　　二、工程承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　　三、合同开工日期：20xx年6月15日，竣工日期：20xx年9月25日。合同工期总天数：105天

　　四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行建设。

　　五、工程价款：工程总价款为25万元。在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行验收后付款。

　　六、违约责任

　　1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费1000元。

　　2、甲方如果不能按合同要求支付工程款，每逾一日，甲方向乙方支付滞纳金1000元。

　　甲方：乙方：

　　年月日

工程合同篇3

　　委托方：(以下简称甲方)

　　承揽方：(以下简称乙方)

　　经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方承包毛竹架，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约。经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

　　一、承包范围：乙方向甲方承包外墙竹架1-6层的搭设。

　　二、结算方式：按建筑平方计算，每平方元整，安全网以所挂外墙面积计算每平方元整。

　　三、施工过程中甲乙双方需相互配合。如有外手架原因出现问题，由乙方负责。

　　四、合同补充：

　　五、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

　　六、本合同一式贰份，双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：小区门岗、办公用房、围墙及地坪

　　2、工程地点：城里社区蓝湖绿城玫瑰园回迁房

　　3、工程内容：小区门岗、办公用房、围墙及地坪。

　　二、合同价款及支付方法

　　1、合同总价款：大写：叁拾捌万玖仟贰佰柒拾贰元玖角整小写：（389272.9）元。其中：

　　① 小区路面共20xxm2，共计：94090元

　　② 水沟Φ600波纹管91米、Φ400波纹管120米、Φ300波纹管130米，共计：86210元

　　③ 围墙22.3米，共计：22633元

　　2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。

　　3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的`95%，下余的5% 保修金待保修期满后3日内支付。

　　三、承包方式

　　乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工

　　期、安全。

　　四、开竣工日期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　总工期60日历天。

　　五、工程质量

　　乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。

　　六、双方责任和义务

　　1、甲方负责与其他各施工方协调工作。

　　2、负责及时组织对以上工程的验收工作。

　　3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。

　　4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。

　　5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。

　　6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。

　　7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

　　七、保修

　　本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%；保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维修，若超出三日，甲方有权组织维修，维修费在保修金中扣除。

　　八、其它

　　1、本合同一式两份，双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

　　3、本合同自签字盖章后生效，保修期满余款结清后本合同自行失效。

　　甲方：乙方：法人定代表人：法人定代表人：委托人：

　　年月

　　日委托人：年月日 3

工程合同篇5

　　转让方：_________(下称“甲方”)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　职务：_________

　　受让方：_________(下称“乙方”)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　职务：_________

　　鉴于：

　　1._________年_________月_________日，_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》，将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方;

　　2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

　　甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本合同，共同遵守执行。

　　第一条标的物

　　甲方转让给乙方的标的物为：

　　位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。

　　第二条价款及支付

　　一、价款

　　甲方转让房产总价格为人民币_________元。

　　二、支付

　　1.本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元;

　　2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元：

　　A.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

　　B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

　　C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。

　　3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元。

　　第三条税费

　　1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;

　　2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

　　第四条双方义务

　　一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：

　　1.甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;

　　2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：

　　A.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;

　　B.开具售房发票;

　　C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

　　二、乙方义务

　　1.如期支付房产转让款;

　　2.协助办理房产权属证书。

　　第五条合同变更与解除

　　一、修改本合同须经双方协商一致并签署书面补充合同：

　　二、出现下列情形之一，甲方有权解除合同：

　　A.乙方逾期付款超过120个工作日;

　　B.乙方未能协助甲方办理房产证书。

　　三、出现下列情形之一，乙方有权解除合同：

　　A.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;

　　B.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

　　C.甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

　　D.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

　　四、解除合同书面通知到达相对方之日起，本合同即告解除。

　　五、本合同解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。

　　六、本合同的解除不影响违约方承担违约责任。

　　第六条违约责任

　　任何一方违反本合同规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。

　　第七条合同的变更

　　当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　第八条合同附件

　　本合同附件包括但不限于：_________。

　　第九条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十条争议的.解决

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十二条后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十三条通知

　　本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

　　第十四条合同的解释

　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十五条生效条件

　　本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十六条其他

　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

工程合同篇6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方装饰工程，签订以下协议：

　　一、工程内容

　　样板房、售楼处、公共大堂及标准间等装修工程。

　　二、工期

　　1、按甲方发出的派工单规定的时间内完成。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或其他不属于乙方原因的工期可顺延。

　　三、工程合同价款

　　按实际发生确认的`派工单价格累计到人民币（含税）：拾万元整（100000.00）。

　　四、承包方式

　　甲方以派工单的形式通知乙方，乙方收到派工单后及时回复派工单内容所有发生的a人工（计件按市场价；无法计算部分按纯人工计算其中力工按180元/天、技工（木工、油漆、水电等）按250元/天、泥水工按320元/天）、b材料（市场价）、c损耗（实际计算）、d机械及辅材（实际计算）、e管理费（a+b+c+d*5%）、f利润（a+b+c+d+e*12%）、g税金（a+b+c+d+e+f*7.4%）；所需的费用给甲方代表审核并签字确认，乙方随即组织完成派工单所提及的内容。

　　五、工程付款办法及结算方式

　　1、工程按确认的派工单每次竣工累计后达到人民币（含税）：伍万元（50000.00）。乙方可以向甲方支借合同价款的40%；待工程竣工累计后达到人民币（含税）：拾万元（100000.00）。乙方可以向甲方申请办理本合同单元余下的工程尾款，并开具相对应结算金额的发票交给甲方。

　　2、工程款按照最终实际结算。

　　六、工程质量要求及双方工作

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计变更施工图纸的内容、要求进行施工，工程施工前确定好质量标准，经甲方检验不符合质量标准的相应部位全部扣款，并责成乙方返工返修，费用乙方自理。

　　2、甲方指派为甲方代表负责现场工地相关协调及所有文件的签署，以确保乙方施工进度。

　　3、乙方指派叶万年为乙方代表负责协调现场施工及所有文件的签署。

　　4、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　七、合同生效与终止

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程完工甲方将款项结清后合同即告终止。

　　八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。所有经代表签字的文件均视为本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________