[精品]工程合同10篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的工程合同10篇，希望能够帮助到大家。

[精品]工程合同10篇

工程合同篇1

　　承租人：(以下简称甲方)

　　出租人：(以下简称乙方)

　　甲方承建公路段公里的工程施工任务，因工程施工需要使用乙方自备机械设备，经双方协商按租赁对待，现双方签订公路工程施工机械设备租赁合同，为明确和维护双方责、权、利，保证工程施工顺利实施，签订以下条款，供双方共同遵守执行。

　　一、乙方负责机械设备的使用质量，使机械设备始终保持在完好状态，机械性能必须达到施工的技术要求。机械设备每月有累计3天的正常保养维修时间(具体时间根据工地情况安排)，机械发生故障，必须在甲方限定的时间(3天)内恢复正常施工状态，否则，每超过一天甲方扣一个台班的费用，超过限定期限(一周)仍不能恢复正常施工状态，甲方有权终止租赁合同，并且乙方要赔偿因停工造成对甲方的经济损失。

　　二、施工地点：公路段

　　三、工作内容：(填入机械设备需完成的土方、石方、混凝土、砂浆、桥涵、供料以及等具体内容)。

　　四、租赁时间：自年月日机械设备进场至年月日机械设备离场。

　　五、租赁费用(含税金)：

　　1、计价方式：按台班费计价，每月每台工作时间为不低于330小时，不足时间要下月加班补齐，次月补不齐扣除相应台班费;

　　2、租赁费用的计量办法：以有甲、乙双方签字的甲方施工派工单为计量依据，(以工作台班×单价)。

　　3、租赁费用的支付：经计量结算后，租赁费按月结算给乙方的价款，剩余的%最后工程结算同时进行;未经甲方同意不得擅自将机械设备撤走或转包他人使用。否则，结算时甲方按实际完成劳务工程量约定结算方式的60%结算费用。

　　4、租赁设备的进出场费用：乙方的机械设备必须满足在工地正常工作占合同工期3/5以上时间的条件下，甲方承担单趟进场费用，不符合条件的，进、出场费用均由乙方自负。

　　六、工程质量责任

　　(1)甲方委托项目部管理租赁机械在施工中的使用并派技术人员对机械施工的工程质量进行现场管理和技术指导，把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关，避免乙方劳务工作的返工。

　　(2)若甲方不派技术人员指导乙方施工或放弃现场管理，甲方应对工程质量负责;乙方完成的'工程经验收不合格需要返工时，乙方必须返工。属甲方责任造成的由甲方承担，属乙方的责任由乙方承担，属于双方责任的按协商比例分担。

　　(3)因甲方管理失误或指挥不当造成的质量损失由甲方承担。

　　七、双方责任、权利与义务

　　甲方

　　(1)甲方有权对乙方的机械设备进行施工作业计划管理，现场调度，负责乙方施工作业的技术工作，对其人员和机械设备实施行政管理;乙方必须无条件的接受甲方的现场行政管理和技术指导。

　　(2)甲方有权检查乙方工作进展情况，实施质量管理，对己完成的工作进行签认，对乙方完成的工程质量承担相应的责任。

　　(3)甲方有权在签订合同前，对乙方的机械设备完好情况进行考察，达不到完好率要求的，不予签订租赁合同。

　　(4)甲方有义务按合同约定及时向乙方支付租赁费用。

　　(5)甲方有义务加强环保意识，树立良好的职业道德，注意并教育乙方安全施工、文明施工;由于乙方违规作业，造成甲方或第三方经济损失时，甲方有权要求乙方对造成的损失承担赔偿责任。

　　(6)为按时完成和不影响甲方的工程进度，根据额定耗油量，乙方的燃油由甲方保障供给，乙方不得超出额定耗油量，超出部分从结算款中按供应价递增%扣除费用。

　　乙方

　　(1)服从甲方管理，按规定时间进场，主动配合甲方保质保量按期完成任务。

　　(2)乙方对甲方提供的汽、柴油不得超出机械额定耗油量，不得倒卖油料。月底甲方核算时，发现乙方机械耗油量与工作时间不符，超出机械额定耗油量%，甲方有权终止合同，乙方给甲方赔偿5倍数的超出油量费用，乙方无条件撤出工地，甲方不再结算费用。

　　(3)负责机械设备的维修、保养和润滑油料等各种费用，负责按国家规定交纳各种税费、机械设备的保险和人身保险等各项工作。

　　(4)加强环保意识，树立良好的职业道德，注意安全施工、文明施工。因违规作业，因操作不当损坏国家主要设施、发生事故或造成人员人身伤亡、其他机械设备的损坏及导致环保不符合要求等，其各种费用由乙方承担。

　　(5)租赁期内，乙方机械操作人员不属于与甲方签订合同的劳务人员，其报酬和伤、病、残以及医疗、劳保、保险等费用均由乙方自行负责支付。

　　(6)租赁期内，乙方人员的伙食费、生活用具及其他用品等均由乙方自理。

　　(7)对机械车辆、维修时，前后50米分别放置警示标志。

　　八、特别约定

　　1、租赁期内，因雨、雪等自然原因不能施工，租赁费由甲乙双方另行协商约定，以双方签字的书面文字材料为准。

　　2、本合同履行期满，因客观原因需要继续使用机械设备时，由项目部按工程需要通知机运材料科续签，费用由项目部结算。

　　九、本合同签订程序按劳务合同签订程序履行。工程完工并结清账务后自行失效。

　　十、甲、乙双方应维护合同的严肃性，本合同未尽事宜、或者在履行合同中产生争议，双方协商解决，协商结果另行签订补充协议，本合同履行不产生口头约定。协商不成，可在甲方所在地法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇2

　　委托人：*** (以下简称甲方)

　　咨询人：*** (以下简称乙方)

　　甲方因工程业务需要，需委托乙方对相关工程造价编制预算、结算、核对工程预结算，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经过双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1、项目名称：******************************一期。

　　2、服务内容：编制工程预算、结算、竣工结(决)算;与建设单位(或其受权委托人)核对工程预算、结算、竣工结(决)算;按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表;审核甲方分包工程进度及结算造价;施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔;编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等(不含水电安装工程、钢筋工程量计算)。

　　二、咨询人的权利

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　4、按合同约定取得酬金。

　　三、委托人的权利

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。

　　四、咨询人的责任

　　1、从专业角度出发，尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作;书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项，包括结算资料的收集、整理，确保结算资料完整、有效。

　　2、向委托人提供与工程造价业务有关的资料，包括工作计划等。

　　3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　4、经审核的结算成果，造价误差在1%(不含1%)以上，视为乙方失职。

　　5、咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　6、咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　7、咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

　　8、咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　五、委托人的`责任

　　1、委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　2、委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料(咨询人配合)。

　　3、委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　4、委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　5、委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　6、按合同要求及时向咨询人支付酬金。

　　六、咨询业务的酬金及支付

　　1、甲方按与建设单位核对工程建筑面积，按包干单价2.50元/建筑面积平米(可复制楼栋不计算建筑面积，类似度90%以上楼栋按10%计算建筑面积)，支付乙方酬金。

　　2、包干单价已包含乙方为完成本合同服务内容的工资、奖金、补贴、加班费、材料费、设备使用费、电话费、网络费、社会保险费(五险一金)、各项劳保及福利、节假日补助费等除乙方到常州项目的车费以外的一切费用。即乙方酬金结算款=与建设单位核对工程建筑面积*2.50元/建筑面积平米。

　　3、乙方到常州项目的车费由甲方实报实销。

　　4、甲方每月暂支付乙方5000.00元，累计支付乙方酬金达到120000.00元时暂停支付;乙方工程竣工结(决)算书编制完成并经甲方审核报建设单位后，按该申报工程建筑面积*2.50*80%支付酬金(扣除每月支付部份);乙方与建设单位核对完成工程竣工结(决)算并经甲方审核后，按该完成结算工程建筑面积*2.50*100%支付酬金(扣除每月支付部份);

　　5、如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。

　　6、支付酬金所采取的货币均为人民币。

　　七、其他

　　1、因造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　2、咨询人如需外聘人员协助，在委托的工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托书人承担。

　　3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　4、除委托人书面同意外，咨询人不应接受工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　八、合同争议的解决

　　1、因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　九、合同生效，变更与终止

　　1、本合同自双方签字之日起生效。

　　2、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方负责赔偿。

　　3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　4、本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　甲方(发包方)代表：

　　乙方(承包方)代表：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等，在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上，双方就护X项目，签订协议并共同遵循执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____市029周甘路改建工程

　　2、工程地点：周庄至甘寨

　　二、工程范围及内容

　　图纸工程量内所有护X工程，包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。

　　三、承包方式

　　包工包料，包水电、包住宿，包工期、保质量、包安全，文明施工。

　　四、承包单价：

　　五、质量要求：按照甲方技术负责人要求及图纸规范要求施工，按质按量完成。工程工期：________年____月____日进场施工，________年月

　　六、乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现任何安全事故，与甲方无关。

　　七、甲乙双方责任：甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。

　　八、在施工过程中，由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因，甲方承担责任，反之，因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工，由乙方负责，并赔偿甲方的一切经济损失。

　　九、乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容，如因乙方工期延误或出现质量问题，造成的'经济损失由乙方承担。

　　十、付款方式：乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款____日内支付)，每次按完成总工程量90%支付，剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。

　　十

　　一、合同签订后具有法律效力，如发生纠纷，本着实事求是的精神双方及时协商解决，如解决不成，可向人民法院诉讼。

　　十

　　二、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　代表签字(签章)：代表签字(签章)：

　　________年____月____日：________年____月____日：

　　护X承包合同范文篇二

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依据《民法典》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规，遵循平等自愿公平和诚信的原则，经双方协商，现将中铁四局____市龙水街道办事处周格庄段石砌护X工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系，特签订如下承包合同，以共同严格遵照执行。

　　一、甲方责任：

　　1、提供合法施工手续，XX一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。

　　2、工程计费按合格成品的实际方量计算，每立方米大写元、小写元，原材料石、沙、水泥等由甲方提供，原料供应不及时所造成的误工，责任由甲方负责。

　　3、付款方式，施工人员进场施工，根据建设单位支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用，以后每月甲方一次性付清工程款。

　　4、施工后剩余原料由甲方负责。

　　二、乙方责任：

　　1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求，精细化施工。确保工程质量和质量安全。

　　2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全，遵守岗位职责和施工纪律。

　　三、双方责任：

　　1、必须认真执行合同条款，一方违约，按条款处罚，严重违约，可中止乃至终止合同，经劳动仲裁部门依法处理。

　　2、此合同未尽事宜，执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。

　　3、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效：缺陷责任期满失效。

　　发包方(甲方)：(签章)

　　承包方(乙方)：(签章)

　　________年____月____日：

工程合同篇4

　　工程名称：_______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：_______________________________

　　勘察证书等级：___________________________

　　发包人：_________________________________

　　勘察人：_________________________________

　　签订日期：_______________________________

　　深圳市规划与国土资源局监制

　　发包人：__________________________________

　　勘察人：__________________________________

　　发包人委托勘察人承担___________________任务

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．1 工程名称：____________________________________

　　1．2 工程建设地点：____________________________________

　　1．3 工程规模、特征：____________________________________

　　1．4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________

　　1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________

　　1．6 承接方式：____________________________________

　　1．7 预计勘察工作量：__________________

　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

　　2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2．4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

　　2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

　　4．1 开工及提交勘察成果资料的时间。

　　4．1．1 本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

　　4．2 收费标准及付费方式。

　　4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

　　4．2．2 本工程勘察费预算为____________元（大写____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款，计_____元；勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

　　第五条发包人、勘察人责任

　　5．1 发包人责任

　　5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5．1．3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

　　5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　　5．1．6 勘察过程中的`任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。

　　5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。

　　5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　　5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5．2 勘察人贡任

　　5．2．1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5．2．2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。

　　5．2．3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5．2．4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5．2．5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5．2．6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　第六条违约责任

　　6．1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　6．2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

　　6．3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。

　　6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6．6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条其它约定事项：________________________________

　　第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____________仲裁委员会仲裁。

　　第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。

　　发包人名称：________________ 勘察人名称：________________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________

　　委托代理人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________

　　住所：______________________ 住所：______________________

　　邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________

　　电话：______________________ 电话：______________________

　　传真：______________________ 传真：______________________

　　开户银行：__________________ 开户银行：__________________

　　银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________

　　建设行政主管部门备案：______ 鉴证意见：__________________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：____________________ 经办人：____________________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

工程合同篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友

　　好协商，达成如下协议：

　　第一条工程内容：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围和内容：

　　合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　工期总日历天数为：天

　　第二条双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

　　2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度

　　和资料的可靠性负责。

　　3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

　　4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

　　乙方责任：

　　1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

　　2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20xx）进行施工组织和具体实施，保证质量。

　　3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

　　第三条合同价款及支付：

　　1、合同价款：本合同总金额大写：元整。

　　2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即元人民币

　　3、付款账号：

　　银行账号：

　　持卡人：

　　开户行：

　　第四条质量标准、验收及工程质量保证：

　　1、工期：同合同工期。

　　2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

　　3、竣工验收：

　　3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。

　　3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

　　4、工程质量保证：

　　4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

　　4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。

　　第五条违约

　　1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每

　　延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

　　第六条仲裁及诉讼

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的`一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

　　第七条合同生效及其它

　　1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

　　2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

　　3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

　　4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方：乙方：

　　（盖章）（盖章）

　　代表签字：代表签字：

　　日期：日期：

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　本着平等、互利的原则下，经甲、乙双方达成以下协议：

　　一、甲方出资购买公司的台挖掘机，使用时间年，自年月日至年月日，在此期间，乙方不得购买新车或租用其它人车辆，如生产需要增加车辆，需甲方同意。车租赁在乙方名下经营，租赁期限必须长于借款期限。

　　二、结算方式为包月，单台挖掘机每月租金万元/台，付款日期是每月15日之前。如果乙方不能按时支付租金，由乙方（向甲方）支付该金额的.千分之五/日的违约金。

　　三、乙方负责车辆的维护与保养，司机和燃料费用由乙方承担，乙方享有车辆使用权。甲方必须确保乙方运输，如因车辆无理由不到位影响乙方施工，将由甲方承担损失。

　　四、如双方有争议不能协调解决，将在当地法院解决

　　本合同一式二份，甲、乙各执一份，双方签字盖章生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇7

　　发包方(简称甲方)：_____________________;

　　承包方(简称乙方)：_____________________;

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议并共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1. 装饰施工地点：

　　2. 装饰施工面积：

　　3. 装饰施工内容：(见附件一《工程报价单》)

　　4. 承包方式：

　　5. 总价款：￥元，大写元。

　　6. 工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工。工期____天。

　　第二条材料供应的约定：

　　1.甲方提供的材料：(见附件一《工程报价单》)

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方认可使用的，由此造成的工程损失由甲方承担。

　　2.甲方采购供应的.装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料(见附件一《工程报价单》)

　　乙方供应的材料、设备，甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第三条关于工程质量及验收的约定：

　　2.本工程由___方设计，提供施工图纸一式___份。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6.工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予以承认。事后若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　第四条有关安全生产和防火的约定：

　　1.甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。

　　第五条关于工程价款及结算的约定：

　　1.工程款付款方式：

　　签订合同之日，付首期款，即总工程款的

　　工期过半油漆工进场前支付总工程款的

　　竣工验收合格当天支付工程余款

　　其它补充协议：

　　2.双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交甲方。

　　第六条其它事项

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方应在开工前三天，向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空施工场所，清除影响施工的障碍物。并提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

　　2.乙方工作：

　　(1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。

　　(2)指派为乙方驻工地代表，并全权负责合同履行。按要求组织施工，确保质量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　第七条违约责任：

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付___元违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付___元违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　第八条合同的变更和解除：

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款__%支付违约金，办理终止合同手续。

　　第九条附则

　　1.本合同签订后，工程不得转包。

　　2.本合同一式__份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十条其它约定

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇8

　　发包方（以下简称甲方）：星缘圣府小区

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，秉着平等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方就该施工过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。

　　一、工程名称：小区深水井水泵系统安装工程

　　二、承包方式：乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。

　　三、工程承包内容：

　　本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的.安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。

　　四、施工工期：

　　本工程要求在年月日开工，并在20xx年月日前竣工。

　　五、结算依据及付款方式：

　　1、工程造价：万元

　　2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修所时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。

　　3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。

　　4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的质量保证金，并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。

　　六、甲方职责：

　　1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开工。

　　2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。

　　3、为乙方提供材料堆放场地。

　　七、乙方职责：

　　1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。

　　2、严格按甲乙双方确认的图纸施工（如有变动，按甲方指定施工）。

　　3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。

　　4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，组织竣工验收并保证验收合格。

　　5、工程完工后现场恢复由乙方负责。

　　6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。

　　7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。

　　8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。

　　9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。

　　10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由乙方负责，甲方不再额外支出。

　　八、本合同自双方代表签字盖章即生效，本合同履行完成后自动终止。

　　九、本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行合同过程中如有争议，双方须协商解决，协商不成，甲乙任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。

　　十、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：乙方单位名称：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表委托人：（签字）法定代表委托人：（签字）

　　身份证号码：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

工程合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:

　　一、工程名称:

　　甲方位于，用地面积约平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场

　　地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点

　　5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。

　　6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方

　　爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的`工程量计算。

　　2、经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）；遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。

　　3﹑工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的；决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。

　　五、工期：

　　开工日期以预付款到账日为工程开工日。

　　本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后日内完成。如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　时间：时间：