个人合同5篇【经典】

　　随着时间的推移，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的个人合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

个人合同5篇【经典】

个人合同篇1

　　出租方(以下简称甲方)：_

　　承租方(以下简称乙方)：_

　　甲、乙双方根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规的规定，按照平等，自愿，有偿的原则，经友好协商就以下各条款达成协议并共同遵守。

　　一、租期

　　甲方同意专门为乙方提供_一_辆__车租给乙方使用。车辆车牌号_。租赁期自_201_年__月__日起至____年__月__日止。如本合同到期，双方同意续租，且除时间外的内容无变化时可自动顺延有效。

　　二、租金及付款

　　1、租金总共人民币_3500_元。(大写：叁千伍佰元整)

　　2、乙方须在租车前向甲方交付押金_30000_元，在合同到期后甲方须扣除资金后退还给乙方。押金可做为租金抵扣。

　　三、甲方职责

　　1、提供整车与行驶证、保险单。

　　2、协助办理汽车相关手续，(如年审，保险，环保标等)。

　　3、如因国家政策无法办理年审业务，可中止合同。

　　四、乙方职责

　　1、自行支付车辆保险费(含交强险与第三者责任险50万)，年审，高速公路过桥过路费、燃油费、停车费、维修保养费由乙方承担。

　　2、乙方应爱护车辆及其设备，需保持车辆清洁，车内无异味，车辆各项性能完善，原车原貌归还。

　　3、乙方应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于盗失、违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。

　　4、乙方不得把所租车辆转借或转租给任何第三者使用。

　　5、车辆在租赁期间内如发生与保险事故，乙方应立即通知甲方，协助甲方向保险公司报案，协助甲方办理此事故的.相关事宜，并支付因此产生的一切费用。

　　五、其他

　　1、合同自盖章签字之日起生效。

　　2、本合同文本一式贰份，甲，乙双方各执一份。

　　3、本合同如有未尽事宜，由甲，乙双方首先友好洽谈解决。

　　甲方(盖章)：_________代表(签字)：__________________年____月____日

　　乙方(盖章)：_________代表(签字)：__________________年____月____日

个人合同篇2

　　甲方：（以下简称“甲方”）

　　乙方：身份证号： (以下简称“乙方”)

　　甲方将“创业城二期续建九标段十三栋楼（11区3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.32#.33#.34#.35# 楼）”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

　　一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。

　　二、双方的权利与责任

　　1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。

　　2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

　　3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。

　　4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

　　5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(1000万元)人民币。招标代理费按照规定支付。

　　6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。

　　7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。

　　8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。

　　9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。

　　10、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的，甲方不得拒绝。

　　11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。

　　l2、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。

　　13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

　　14、甲方于开工前通知乙方。

　　15、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。

　　16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。

　　17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。

　　18、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。

　　三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：

　　1、乙方按工程总造价的`___1_%向甲方上缴管理费，该款项在建设

　　单位支付的工程款中由甲方直接扣取。

　　2、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；

　　3、乙方凭发票、交纳税款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款；

　　四、违约责任

　　1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

　　2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价20％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

　　3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。

　　4、如乙方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结，甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。

　　五、其他

　　1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

　　3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

　　(盖章)(盖章)

　　代表人：代表人：

　　签约日期：签约日期：

　　电话号码；电话号码：

个人合同篇3

　　甲方（借款人）：身份证号码：

　　身份证号码：

　　乙方（出借人）：身份证号码：

　　身份证号码：

　　甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

　　第一条具体约定：

　　（一）、乙方借给甲方人民币（大写）。

　　（二）、本合同借款用。

　　（三）、本合同借款年利率为 %。

　　（四）、本合同借款期限月，自年月日起至年月日止，可提前还款。

　　（五）、甲方选择的还款方式为。

　　（六）、本合同借款的担保方式为个人无限连带保证反担保见第二条保证条款)。

　　（七）、本合同自签订日起生效，一式二份，甲、乙方各执一份。

　　第二条、保证条款：

　　（一）、本合同的保证方式为连带责任保证。

　　（二）、保证人保证担保的范围：

　　1.本合同项下的借款本金、利息;

　　2.为实现债权和质权而支付的费用(包括但不限于因违约方发生的律师费)。

　　（三）、保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起，至本合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　（四）、本合同项下保证人的一切义务均具有连续性，对其合法继承人具有完全的约束力。

　　第三条、违约责任

　　一、发生下列情况之一即构成违约：

　　（一）、甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息;

　　（二）、甲方(之一或全部)死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人，或者受遗赠人、

　　财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同;

　　（三）、保证人违反本合同保证条款或丧失担保能力甲方未能提供符合乙方要求的`担保;

　　（四）、甲方或担保人其他可能影响归还乙方贷款的行为。

　　二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施：

　　(一）、要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合法程序处分本合同项下的抵、质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任;

　　（二）、其他法律允许的措施。

　　第四条纠纷的解决

　　本合同履行中发生争议，各方协商解决，协商不成，各方同意采取向合同签订所在地人民法院起诉的方式解决。

　　甲方（签字）：

个人合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据有关法律、法规，甲乙双方本着诚实、信用、相互合作的原则，明确责任。经双方协商，乙方把并确保该项目不是最低标中标，且甲方有相应的利润空间。

　　一、中介费用：

　　甲方按工程造价的. %作为乙方的中介费用(雇佣金)，除此之外甲方不支付任何费用。

　　二、中介费(付款方式)

　　按开发商支付给甲方工程进度款一致。每次开发商付给甲方工程进度款，甲方收到款项后一周内同比例付给乙方。

　　三、乙方承诺

　　1)、乙方应积极配合甲方完成与开发商协商事宜和合同签约，配合甲方使其及时进场施工。

　　2)、施工期间乙方应积极配合甲方与开发商的协调，沟通工作及有关事宜协调工作，督促开发商及时支付工程进度款。

　　3)、工程竣工后及时督促开发商按约定时间决算等。

　　4)、如开发商不遵守合同拖欠工程款，乙方及时出面调解办理。

　　5)、乙方同意对甲方内部的机密做好保密。

　　6)、如乙方不能履行承诺造成的损失由乙方承担一切费用。

　　四、甲方与乙方因本协议所形成的关系不能解释为聘请、代理或合作关系，乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及本协议所提到的规则，乙方同意并愿意遵守。

　　五、自本协议签订之日起至最后的工程款质保金到帐为止，为有效期。

　　六、本协议自签订之日起生效。协议一式两份具同等法律效力，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

个人合同篇5

　　将按照甲方在本协议中确定的联系地址向甲方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，则视为甲方不履行或不完全履行的事实确有发生，向乙方和xx公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，乙方有权在xx及xx两地报刊及所有网络上刊登发表以公司法定代表人及项目负责人为债务人的追款通知书，身份证号：xxx，乙方将向xx公证处申请出具强制执行证书，3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起1个工作日内，2、甲方保证承担举证义务，)第四条双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向xx公证处申请办理本协议的公证事宜，甲方未向xx公证处按期提供付款凭证，甲方与乙方经友好协商，保证向xx公证处完全、正确地披露甲方履行债务的情况：(1)《强制执行申请》;(2)甲方已经履行还款义务的书面证明材料(如：甲方向乙方履行还款义务的情况。

　　并有义务在甲方付款当日向甲方出具有关发票凭证，否则甲方保留追究乙方法律责任的权利，乙方承诺在申请强制执行证书之前，就甲方向乙方偿还乙方投入全部款项事宜。

　　具体还款计划如下：一、年月日前还款元;二、……七、年月日前还款元，乙方除有权追收甲方全部应还款额之外，双方同意本协议签订后向xx公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力，即甲方未按期履行当期应付款项，八、甲方每期应还款必须于当月30日前主动存入乙方指定账户：xx银行xx支行户名：账号：本协议签署后，包括甲方已偿还/未偿还款项数额等情况);(3)经公证的具有强制执行效力的`本协议;(4)乙方在xx公证处的监督下向甲方发出的《履行应偿借款通知书》;(5)其他材料，同时注明宽限期起止日期。

　　6、甲、乙双方指定联系地址及xx公证处指定联系地址：甲方：乙方：年月日于市，并且没有主动与乙方协商好，且乙方出具文件说明甲方未能按期支付应付款项时，2、甲方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;乙方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，经慎重考虑，其资产中包括但不限于以下所列内容：xx市xx公司其法定资产及其法定代表人和其他与此项目有关的股东或项目负责人(xxx，乙方不得对甲方提起以本项欠款为标的的诉讼，身份证号：xx，5、乙方在申请执行证书时，身份证号：)的法定财产，基于以上所述，第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解。

　　应承担相应的举证义务并提供以下文件，也未与乙方达成任何关于还款的展期协议，甲方任何一期不能按时还款，否则视为甲方对未支付事实的确认，个人欠款协议书范本甲方：xx市xx有限公司乙方：鉴于：(事实经过)双方对以上所述事实均予以确认，还有权追收全部应还款的20%作为违约金，并分别由乙方和承办公证员核对签收，否则甲方保留追究乙方法律责任的权利，甲方愿意接受人民法院的强制执行，(6、甲方承诺愿以其全部资产接受强制执行，4、甲方如每期按协议规定按时还款，乙方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向xx公证处申请签发执行证书，如甲方仍未向xx公证处举证其已按期支付了应付款项，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：甲方应向乙方偿还乙方投入全部款项款共计人民币xx元)第二条甲方分期返还乙方投入全部款项共计人民币xx，则甲方余下应还款视为全部到期，5、若甲方任何一期不能按时还款，在宽限日期截止时，或虽积极举证但不足以对抗乙方的债权，并无异议，3.乙方从本协议书签订之日不得通过各种方式损害甲方名誉及甲方股东与管理人员的人身权利，自每期款项付清之日起1个工作日内，4、乙方有权依据xx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项，在此情况下。

【个人合同】相关文章：