安装合同锦集[8篇]

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的安装合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装合同锦集[8篇]

安装合同篇1

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

　　发包人（全称）

　　承包人（全称）年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一工种概况、要求

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程承包方式：包工包料

　　1.5工程日期：工期为日历天数年月日，竣工日期：年月

　　日。

　　1.6工程质量标准：合格

　　2 工程不允许转让，分包

　　3 工程项目的保险

　　本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸

　　4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。

　　4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。

　　4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

　　二双方一般权利和义务

　　5 工程师

　　5.1 监理单位委派的工程师：

　　姓名：

　　5.2发包人代表

　　姓名：

　　6 项目经理

　　姓名：

　　7 发包人工作

　　7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。

　　7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人

　　进行设计意见交底。

　　8 承包人工作

　　8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。

　　8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

　　8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。

　　8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。

　　8.5 所有承包人提交的文件或图纸的`修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

　　8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

　　8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

　　8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。

　　8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

　　8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

　　8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：

　　A、干扰公众的便利；

　　B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

　　承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。

　　8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。

　　三施工组织设计和工期

　　9 进度计划

　　9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。

　　9.2工程师应在7天内做出批复。

　　9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进

　　度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　10 开工及延期开工

　　10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。

　　10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工

　　发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误

　　12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

　　（1）设计变更和工程量增加：

　　（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；

　　（3）不可抗力。

　　12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。

　　四质量与检验

　　13 工程质量

　　13.1发包人对工程质量的要求：合格

　　13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

　　13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。

　　13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。

　　13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。

　　13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。

　　13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。

　　13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将小区楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：

　　一、工程名称：楼配电箱的制作。

　　二、承包方式：

　　1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。

　　2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。

　　三、合同价款：

　　1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥元，

　　大写：；

　　2、支工程款时根据甲方要求提供收据。

　　四、付款方式：

　　1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 %；

　　2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的%；

　　3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 %；

　　4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的 %；

　　5、剩余 %为质保金，待质保期满后付清余款。

　　五、材料品牌：

　　1、本工程采用元器件的品牌：。

　　六、技术要求及验收标准：

　　1、箱体半周长米以内采用不小于㎜的.冷板，米以上采用不小于的冷板，元件板不小于厚冷板。

　　2、箱体颜色为：，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。

　　3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。

　　4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。

　　七、甲方义务

　　1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。

　　2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。

　　3、负责配电箱进场的检查、验收。

　　八、乙方义务：

　　1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。

　　2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。

　　3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。

　　九、保修：

　　配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。

　　十一、附则：

　　1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》

　　2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：代表人：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　蒋洪芹（以下简称“甲方”）

　　罗礼平（以下简称“乙方”）

　　经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程

　　二、工程地点：贵州镇远县

　　三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设；新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

　　第二条工程实施

　　一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。

　　二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。１、不可抗力原因。

　　２、甲方未提供施工必备条件。

　　３、其他非乙方原因引起的工期延误。

　　三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

　　四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

　　五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守．围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。

　　六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

　　七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

　　八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。

　　九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

　　十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

　　第三条合同总价及付款方式

　　一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整（小写：￥5160000.00元）。

　　二、付款方式：

　　工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即4902000.00元（大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整）。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元（大写：人民币贰拾伍万捌元整）作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。

　　第四条工程质量

　　一、工程效果达到甲方的图纸要求。

　　二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

　　第五条售后服务

　　一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。

　　二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。

　　三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。

　　第六条工程竣工及验收

　　一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

　　二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。

　　甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收；若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。

　　三、乙方向甲方提供的.竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。

　　第七条违约责任

　　一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金；因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

　　二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的；甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。

　　三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金；

　　第八条其它事项

　　一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。

　　三、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。

　　甲方（签字盖手印）：乙方（签字盖手印）：

　　年月日年月日

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方代表协商甲方同意将交由乙方一次性承包，方式采用包工、包安全、包保险等一切安全措施。具体按如下条款执行。

　　一、甲方责任

　　1、负责监督乙方在施工中日常工作和质量要求，并派有关人员协助乙方在施工中遇到有关需甲方解决的困难。

　　2、负责乙方在施工中所需的'用电并免费提供。

　　二、乙方责任

　　1、在安装施工中应保证甲方提出的质量要求使甲方满意，甲方派人验收后为合格。

　　2、在安装施工中应先做好各项安全防护措施，确保安全后才能施工。甲方提供乙方费用中已包含安全保险费，如遇安全意外事故等一切责任由乙方自行负责。

　　3、在安装施工中如意外损失甲方的有关设施，乙方负主要责任或赔偿处理。

　　三、工程项目及收费标准

　　1、采用吊装、搭架，5mm不锈钢螺丝固定，每个楼栋号螺丝孔按字底孔位固定（各项安装材料由乙方自行提供）。

　　四、安装费用：人民币。待安装工程完工甲方派出专人验收合格后一次性付清。

　　五、施工日期：由201 年月日起至以甲方通知安装完成为止。

　　六、合同一式二份双方各执一份，都具有同等效力，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　签字盖章：签字盖章：

安装合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发太阳能热水器市场为目的，在《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：

　　一、经销范围：

　　经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。

　　二、销售任务：根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售台( 孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。

　　三、提货及付款方式：

　　1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。

　　2、乙方第一次提供不能少于台，每次发货应款到账后发货。

　　3、在运输途中如有损坏的'情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。

　　四、产品质量：

　　1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。

　　2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。

　　3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。

　　4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。

　　五、供货价格：

　　甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。

　　六、销售支持政策：

　　乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。

　　七、合同有效期1年(自年月日至年月日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。

　　八、违约责任：

　　任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇6

　　合同编号：FZ20xx-CB20xx-010

　　通风管道施工合同

　　分包工程名称：

　　承包人：

　　分包人：

　　签订日期： 20xx 年８月12日

　　通风管道施工合同

　　承包方：（以下简称甲方）

　　分包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合工程具体实际情况，

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包方将通

　　风管道工程委托给分包方施工，为明确双方权利义务，双方经友好协商，签订本

　　合同。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围： 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程

　　二、工程内容：

　　1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

　　2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

　　3、本工程完成后场地的清理。

　　三、承包方式：

　　包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

　　四、合同价款：

　　1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个，该综合单价已

　　经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工（含外来人员综合保险、养老金、

　　医疗保险金）、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、

　　材料价格上涨的风险等除税金以外的.所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。

　　五、工期

　　合同签订之日起 15 日历天内完成（已含各类国定假期、雨天、农忙季节），工期延

　　误的，按200元/天罚款，在进度款付款中扣除，非乙方原因造成的工期延误，在获得

　　甲方的认可后，工期顺延。

　　六、双方的责任和义务

　　1. 甲方责任：

　　1）甲方创造施工所需的条件。

　　2）甲方应参与工程质量和施工进度的监督。

　　3）甲方应指派为甲方代表，认真履行合同条款。

　　2. 乙方责任：

　　1）乙方应按照双方商定的方案进行施工。施工中严格执行施工规范、质量标准、

　　安全操作规程、防火规定，并确保施工质量和施工进度。

　　2）乙方所用材料应符合甲方要求。

　　3）乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

　　4）施工开始乙方应及时派技术人员进入工地现场，进行实地勘察并指挥现场施工。

　　七、工程质量及验收

　　1. 竣工验收，甲方在接到乙方申请报验后，一周内安排验收，验收合格后双方签署验收

　　书。

　　2. 验收标准严格按照国家现行该行业验收标准。

　　3. 本工程的质量必须达到国家、行业的合格标准。

　　八、付款方式： 1.甲方根据形象进度在乙方质量、工期、安全、文明施工、协调配合等方面均已达到

　　甲方要求，并经甲方项目部及公司审核确认的情况下，于下月15日前支付实际完成

　　工程量的 95 %；

　　2.本工程全部完成后在三个月内一次性付清全部余款。九、特别约定：

　　1. 因乙方所用材料及进行的安装施工质量存在问题，乙方要承担一切责任。

　　2. 乙方承诺：在投标报价中已经充分考虑了因本工程施工中的各种不利因素，放弃以此为由向甲方提出任何工期、费用索赔权利。 3. 乙方指定为本合同的执行人，联系电话：，负责双方的联系及传递

　　信息（含售后服务支持相关）。如改变联系人应提前5日书面通知甲方。

　　十、安全生产

　　1. 用电设备严禁私接乱接，必须严格按安全操作规程作业。

　　2. 严禁上下垂直作业，防止重物坠落伤人。

　　3. 乙方违章操作出现安全事故一切责任由乙方承担。

　　十一、违约责任

　　1. 乙方逾期竣工的，每逾期一天乙方应付给甲方违约金200元，以此类推（不超过合

　　同总额20%）。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

　　2. 本合同签订后，若甲乙双方单方擅自解约，解约方按合同款20%赔付给对方（除不

　　可抗力的情况）。

　　十二、合同争议解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。若不能友好解决，任何一方可

　　向浦江县人民法院起诉。

　　十三、附则

　　1. 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本

　　合同具同等的法律效力。

　　2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程款付清后自动失效。

　　4. 合同附件：建设工程承发包安全管理协议、廉政协议

　　甲方：浙江创业建设工程有限公司乙方：

　　法定代表或授权代理人：法定代表或授权代理人：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：

　　邮编：邮编：

　　签约日期：签约日期：

　　签约地点：

安装合同篇7

　　甲方：*****

　　地址：****** 邮编：**** 电话：****

　　法定代表人或委托代表人：***** 职务：总经理

　　乙方：__________________

　　性别：__________________ 年龄：________________

　　居民身份证号码：____________________________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经过平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条本合同为_壹期合同。

　　本合同生效日期______年___月___日，其中试用期___个月，本合同______年___月终止。

　　二、工作内容

　　第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任_________ 岗位（工种）工作。

　　第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第四条执行定时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，平均每周不超过48小时。甲方保证乙方每周至少休息一日，甲方由于工作需要，和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过2小时，因特殊原因需要延长工作时间的`，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过5小时，每月不得超过50小时。

　　执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作不得超过法定标准工作时间。执行不定时工作制的，工作和休息休假的，经甲方安排允许后，乙方才能执行。

　　第五条甲方延长乙方工作时间，应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。

　　第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。

　　甲方应按照国家或市有关部门的规定组织，安排乙方进行健康检查。

　　第七条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

　　四、劳动报酬

　　第八条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。

　　第九条执行定时工作制或综合计算工时工作制的，乙方完成规定的工作任务，甲方在每月的____日以货币形式足额支付乙方工资，工资_______元/月，其中试用期间工资_______元。

安装合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将西航住宅新区（E区）、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程项目及承包方式

　　1、工程项目：西航住宅新区（E区）、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。

　　2、承包方式：以包工包料一次性承包。

　　3、工程造价：工程安装预算总价为人民币叁佰伍拾万元（若不开发票，则扣回相应的税金费用）。

　　二、工程工期

　　1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于壹月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。

　　2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。

　　（1）因受水、电原因影响安装及调试的；

　　（2）遇到人力不可抗拒的灾害而引起的`延误工期的。

　　三、甲方职责

　　1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。

　　2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。

　　3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。

　　四、乙方职责

　　1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。

　　2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。

　　3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。

　　4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。

　　5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。

　　五、验收方法及标准

　　1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。

　　2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。

　　2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。

　　六、工程款支付方式本合同签订之日至主管材料进场后10天，甲方预付25%工程款；待主设备进场安装完善后再付25%工程款；其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后30天付工程决算价45%；余5%为壹年保修期满后付清（若壹个月内未能付还工程款，按月息1.5%计算利率）。（付款以现金形式支付）

　　七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　代表：代表：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　签订日期：年月日

【安装合同】相关文章：

安装合同08-18

安装合同

安装合同 篇1

安装合同 篇2

安装合同 篇3

安装合同 篇4

安装合同 篇5

安装合同 篇6

安装合同 篇7

安装合同 篇8