（荐）购销合同4篇
在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的购销合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
甲 方(需方)
乙 方(供方)——
一、交货时间及数量
交 货 时 间数量原 煤 产 地
自签定合同之日起15天供货完毕
二、交货地点：甲方货场
三、煤炭运输时间：按甲方要求时间运输，简单煤炭购销合同样本。
四、质量要求(以甲方中心化验室化验数据为准)
1、收到基低位发热值：qnet.ar ≥ 5000kcal/ kg
2、挥发份： vad22 %—28 %
3、全水份：mt ≤ 8 %
4、含硫量：鷖t.ad ≤0.7 %
5、焦渣特性：2—5
6、灰份：鷄ad≤24 %
7、粒度：粒度小于3mm占30%以下，大于3mm占70%以上
五、价格及金额
乙方煤炭达到第四条要求，在5000 kcal/ kg的基础上，定价为元/吨(按1票结算)高于5000 kcal/ kg的价格见本合同第七条第四款。
六、煤炭检验
1、煤炭检验数据以甲方中心化验室出具的检验报告为准。
2、煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤200-300吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，乙方损失自负。
3、乙方批量供煤过程(1)汽车运输甲方每500吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收， 运输中每500吨化验一次，连续二次不合格， 中止执行合同，责任乙方自负。
4、在取样化验过程中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单，合同范本《简单煤炭购销合同样本》。
5、在进煤过程中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次的结帐依据，由此造成的损失由乙方全部承担。
七、奖罚措施
1、合同签定的同时，乙方应向甲方交纳5万元的.合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)
2、乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货，因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失，由乙方承担，所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)
3、全水份大于8%的部分，按比例扣除重量。
4、收到基低位发热值在4901-5000kcal/kg之间，扣减10元/吨，在4801-4900kcal/kg，扣减20元/吨，低于4800kcal/kg拒收，甲方终止合同，已入库部分按热值与吨煤产气量理论值折算扣款。
5、收到基低位发热值5000kcal/ kg——5500kcal/ kg内，每增加100kcal/kg，价格上调10元/吨，在5500kcal/ kg——5800kcal/ kg内，发热量每增加100kcal/ kg，价格上调5元/吨，大于5800 kcal/ kg不再上调价格。
6、含硫量在指标要求范围内每高于0.1%，价格下调5元/吨。
7、挥发份在指标要求范围内每降低1%，价格下调10元/吨。
八、数量计量
以甲方地中衡称量为准，双方共同监磅。如需外委称重，需有甲乙双方共同监磅，并在过磅单上签字。
九、付款方式及时间
全部接货并验收合格后，乙方按要求出举发票，甲方在十五个工作日内付清货款。
十、本合同如有变更，双方另立供货合同。
十一、本合同如发生纠纷由双方协商解决，如协商不成，提交黄岛区人民法院仲裁。
十二、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
开户行及帐号： 开户行及帐号：
年月日
购销合同 篇2
发包人(甲方)：
承包人(乙方)： 为了维护甲、乙双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 双方协商—致，订立本合同。
一、 工程名称：
住宅、商铺门窗制作、安装合同。
二、 工程地点：
三、工程内容： 住宅及商铺彩铝门、窗的制作、安装、清理等一切内容。
四、承包方式：
包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
五、工程质量：
1、乙方制作安装前自行对门窗尺寸进行复核，确保安装数量、尺寸准确。
2、严格按照图纸及甲方要求施工，保证工程质量达到合格。
3、严格根据甲方需求色号材判颜色、规格，保证致。
4、住宅窗铺五金配件要求：1）玻璃为5mm浮法玻璃;2）推拉门窗配件为朝建牌系列配件。
六、工程造价：
住宅或商铺部分工程造价如下：
1 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
2、 (5+7+5)综合价/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
3系列玻璃为 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
4、圆弧增加费用：型材部分20元／米，8-12mm钢化热弯30元／平方米。5+7a+5中空热弯30元／平方米，5mm-5mm以下钢化热弯40元／米。
5、竣工结算及合同价：住宅及商铺门窗总价款约万元，最终的价款以竣工验收合格按现场实际设计洞口尺寸结算。
七、付款方式：
自合同签订之日起付总价款的30%，窗框安装完成付总款的40%，窗扇安装完毕付总款的20%，工程竣工验收合格后付总款的7%，剩余3%作为保修金，剩余的保修金无质量问题一年后一月内一次性付清。
八、工程期限：
进场日期：随土建进度，自甲方工程管理部书面通知乙方之日起
交工日期：进场之日起
自签订合同之日起，随工程整体进度，确保交工日期。乙方必须在甲方要求的工期内完工，如逾期，每超期一天，乙方支付甲方违约会 元整（每超期一天，甲方支付乙方违约会 元整）因不可抗拒原因确实不能正常施工的，经甲方及监理人员确认后工期顺延。
九、甲方职责：
监督工程质量，协调现场关系，有权不合格工程按现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范提出整改返工。
十、乙方职责：
1、自觉接受甲方监督，并严格按照所送型材及质量要求和国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定进行施工，验收前提交完整的检验报告、合格证交付给甲方。由甲方自行装订交工资料。
2、负责所有的检测(包括且不仅限于抗风压试验负责有关该工程的协调、配合)由此产生的费用经甲乙双方协商、（由甲方、由乙方）负责承担相关费用。
十一、施工安全要求：
1、施工前必须编制出切实可行的安全施工方案，报甲方批准后实施。
2、施工过程中，严格遵守有关安全法律法规和安全技术操作规程，杜绝违章指挥和违章冒险作业。
3、施工过程中乙方应接受甲方、监理及总承包方的质量安全监督管理，对监理人员提出的质量、安全整改事项，整改不到位不积极的，甲方有权予以处罚。
4、乙方在施工过程中发生的`一切安全事故、质量事故、工伤事故均由乙方负责并法律贵任。一切赔偿均山乙方承担，与甲方无关，因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担一切经济责任法律责任。
十二、保修要求：
1、该工程自竣工验收合格之日起一年内保修。
2、在保修期内，承包方维修服务电话应24小时开通并有人值守，若联系方式如有变更，承包人应在两日内通知发包人。
3、如承包人的联系方式变更而不履行告知义务、维修服务电话无人接听、以各种形式拒接发包人维修通知，或不在约定期限内派人维修，发包人可委托他人维修，其维修费用由甲方签认为准，并由乙方双倍承担。
4、承包人不履行或不完全履行保修责任，给发包人造成的直接或间接经济损失，由承包人承担（声明：由乙方提供的质量保修卡的用户、在有效期内持有保修卡的保修，无保修卡的不承担保修）。
十三、违约责任：
1、因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误、顺延，停、窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的权利。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，山承包人无条件进行返工整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的3％的违约命。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后4天内承包人仍未给予完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由包人承担。
3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工外，并且向甲方支付本工程项目总造价的3％的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失及相关费用。
十四、其它约定 ：
1、乙方必须服从甲方、监理的现场统一管理。
2、甲方负责为乙方提供水、电源，若需要场地现场加工的由甲方安排，水电费用乙方自理。
3、因甲方原因造成工期延误，乙方不承担责任。
4、工程质量达不到合格，乙方应及时组织人员返工直至合格。并承担因返工给甲方造成的所有损失。
十五、争议处理：
合同履行中，双方发生争议的，应协商解决，协商解决不成，任何一方均有权向代表人归属地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份，甲、方双方各持一份，自签字盖章之日起生效。未尽事宜协商另定，补充合同内容有效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代表人： 代表人：
电话：电话：
地址：地址：
合同签定日期：年月 日
购销合同 篇3
甲方：（供方）
乙方：（需方） 融水县港西生态牲畜养殖有限公司
经甲、乙双方协商，本着平等互利、诚实信用原则，就肥料购销一事达成如下协议，共同遵照执行。
一、 乙方在本合同期内从甲方购买X品牌饲料X吨。货款：XXX。
二、 乙方提货应提前十五日向甲方经办人通报计划。甲方按乙方计划组织生产，及时供货。如因乙方不提前通报或因计划不周造成的自身损失，甲方不承担责任。
三、 甲方所供饲料质量应符合国家标准或企业标准，在产品说明要求注意事项条件下，保质期按说明书。乙方应在保存期内使用、妥善保管。
四、 如乙方在饲料保质期内发现质量问题应立即停止使用并书面通知甲方派人到现场共同处理。如确属甲方产品质量问题，由甲方承担责任。如不属甲方产品原因或乙方发现问题后不立即停止使用并通知甲方及其他非甲方原因造成的损失，甲方概不承担责任。对超过保质期才提出的质量异议，甲方有权予以拒绝。
五、 履行地点和方式：
六、 结算方式： 交付货款必须以甲方开出的'财务收据为准。
七、合同履行中，如发生纠纷，双方本着互谅、互让原则协商解决；若协商不成，则申请如需设立担保，甲乙双方应另立担保合同，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
八、甲乙双方任何一方违约，应按未履行合同总金额的30%支付违约金。
九、工商仲裁委员会仲裁或向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、 本合同一式二份，双方各执一份，双方签章生效。
十一、 备注：
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
年 月 日
购销合同 篇4
购销合同是买卖合同的变化形式，它同买卖合同的要求基本上是一致的。主要是指供方（卖方）同需方（买方）根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。那签订购销合同应当注意哪些事项呢？
一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项
1、名称要正确填写，不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品，应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号，参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法，按国家或主管部门规定的计量方法执行；没有规定的，按双方商定的计量方法执行。
5、价格、金额，除国家规定必须执行国家定价的以外，由当事人协商议定。执行国家定价的，在合同规定的交付期限内国家价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行；
6、供货期限，可以合同约定。一般来讲，提货的以乙方通知提货日期为准（应给甲方必要的途中时间），代办托运的以货交承运人为交货日期，送货的以送达目的地为准。
7、可以约定分批交货。
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限
有国家强制性标准或者行业强制性标准的，不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订；没有国家强制性标准，也没有行业强制性标准的，由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责，提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法，根据国务院批准的有关规定执行，没有规定的由当事人双方协商确定；
标准有国家标准GB、部颁标准、企业标准QB。如果要填写，须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同，多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品，或对产品质量有特殊要求的，必须具体约定为哪个标准，或商定的条件、样品（共同封存样品，分别保管）、补充技术要求。
约定供方对其所提供产品的质量保证期限，在保证期内，发现质量问题，应承担违约责任，但排除需方的.非正常使用导致。
三、交（提）货地点、方式
1、交货地点，涉及“标的物交付”，也是风险转移的分界点。
交货地点，作为合同履行地，它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时，以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点，则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。
2、交货方式：工厂交货（提货）、目的站港交货（送货）、货交承运人（代办运输）等等。对外货易中，有专门的术语。
四、运输方式及到达站港和费用负担
1、运输方式一般由需方提出，也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就承担赔偿责任。
2、运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。
五、合理损耗和计算方式
产品交货数量的正负尾差，合理磅差和在途自然损耗量，对此规定及计算方法，有关主管部门有详细规定，在合同中应明确注明。
我们的实践中，一般不允许有量差，按实际收货量结算。
六、包装标准、包装物的供应和回收
包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分,包装不善则会使商品变质和损坏,失去商品本身所具有的价值和使用价值,而高质量的包装不仅能有效地保护商品,而且能提高商品的附加值,增强商品本身的竞争力。而讲质量,首先要讲标准,标准化是提高产品质量的重要保证。
1、产品包装标准：按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的，也没有约定的，供方应当采用足以保护标的物的包装方式。
2、包装物供应，除国家规定由需方供应的以外，应由供方供应，也可合同约定。
3、包装物回收：由合同约定，并约定回收费用。如，油桶、氧气瓶等。
七、验收标准、方法和提出异议的期限
1、验收手段：全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。
2、验收标准：国家标准，行业标准、企业标准、约定标准。
3、验收时间：约定多少天内应验收完毕，不同于提出异议的期限。
4、提出异议的期限：
在约定检验期间的，需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方，怠于通知的，视为数量或质量合格。书面通知中，建议明确供方的回复时间，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
没有约定检验期间的，需方收货后，应当在发现不合格的合理期间内通知供方，未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的，视为合格。但对质量保证期有约定的，适用质量保证期。当然，供方知道所提供的产品有质量问题的，不受上述通知时间的限制。
“合理期限”一般来讲，品种、规格、型号、花色和质量不合格的，为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品，应在运转之日起6个月内提出异议。
5、也可以详细约定由谁（由哪个机构）负责验收和试验等等。
八、随机备品、配件工具数量及供应办法
对机电产品，应明确规定随主机的辅机、附件、配套产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备，应明确设备清单。
九、结算方式及期限
1、结算方式：现金、支票、汇票、托收承付（验单付款或验货付款）。
2、结算期限：预付款、货到付款、分期付款。
十、担保
可另立担保合同------担保法、物权法内容
十一、违约责任
（1）供方的违约责任
1、供方不能交货的，应向需方承担不能交货部分货款百分之几的违约金。（通用产品幅度为1—5%，专用产品为10---30%）
2、供方所交产品品种、规格、型号、花色和质量不符合合同约定的，如果需方同意利用，则按质论价，如果需方不能利用的，供方应负责包换或包修，并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或退换的，按不能交货处理。
3、供方逾期交货的，每逾期一天，应向需方承担违约金，并承担需方因此而造成的损失。逾期交货的，发货前须与需方协商，如果仍然需要的，供方应照数补交；如果不再需要的，应当在接到供方通知后天内答复，并办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
4、供方提前交货的，如果是需方提货的，可拒绝提货；如果是送货的，可要求供方承担提前交货期间的保管费用，需方仍按约定支付货款。如果运输费用由需方承担，而合同约定了运输路线、交通工具等，供方擅自改变的，应承担由此增加的费用。
（2）需方的违约责任
1、需方中途退货的，应向供方承担退货部分货款的违约金。
2、 需方未按约定时间提供应交的技术资料或包装物的，交货时间得以顺延，还应向供方承担违约金。不能提供的，按中途退货处理。
3、需方自提产品未按约定时间或通知的时间提货的，应支付违约金，并承担保管费用。
4、需方逾期付款的，应承担违约金。
5、需方违反合同拒绝接货的，按退货处理，并承担由此造成供方的损失。
十二、解决合同纠纷的方式
解决合同纠纷的方式：是指双方是约定仲裁，还是向法院起诉？
1、如果双方想通过仲裁解决，则应写明由“XX仲裁委员会”仲裁，名称不能确定的，视为无效约定。不能表述对仲裁不服的，有权向人民法院起诉”，它违反了“或裁或审”原则，致使仲裁协议约定无效，而由法院取得管辖权。
2、如果双方约定通过起诉解决，则可以约定管辖法院。原告地、被告地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地。有的当事人为方便自己诉讼，则可约定自己一方住所地法院管辖。有的为防止对方起诉，则约定由被告一方所在地法院管辖。
十三、其他
1、特别约定或补充条款：如：木材的检验检疫、运输证，火工品的几证等等。
2、送达约定：根据本合同要求所发送的通知或者其它通讯往来应用中文书写并且由专人或传真或以挂号信函送达，双方的法定地址以落款地址为准。
所有的通知及其他通讯往来在下列首先发生的日期应被视为已正式送达：
1）如专人送达，则为收到之日；
2）如为传真，则为回传确认之时；
3）如采取邮寄，则为寄出之日后五天，以邮寄凭证为准；
4）如由快递传送，即为快递寄出凭证后的3天；邮寄的瑕疵，如何证明邮寄的内容是关键。邮寄人员确认，公证送达。还可以约定登报公告送达。
如果送达地点需要变更的，一方将于变更后的次日用书面形式通知对方，否则对方按上述确认的地点所送达的文书，不论是否收到，均视为送达。
3、合同份数、生效条件：几式几份？签字盖章生效？或附条件生效？等
4、其它约定：本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。
十四、落款
应包含：单位全称、详细住址、邮政编号、法定代表人、代理人、联系电话；开户银行、帐号；合同签订日期。
【购销合同】相关文章：
购销的合同(经典)07-20
购销合同（精选）09-01
(精选)购销合同08-19
购销合同[精选]08-28
[精选]购销合同08-25
购销合同经典05-20
购销合同04-01
购销合同05-22
购销的合同05-02
购销的合同11-12