安装合同（必备）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的安装合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

安装合同（必备）

安装合同篇1

　　签订日期：

　　配电箱供货协议

　　需方：宁夏建工集团北方分公司阅海万家项目部

　　供方：

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，双方本着平等、公平、诚实信用的原则，针对阅海万家配电箱的加工制作工程事宜达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　二、产品造价：

　　该项产品报价详见报价清单，为成品价格，其中包括材料费、税费、运输费、装卸车费、检

　　验检测费。

　　产品总造价：元（）。

　　三、产品质量要求

　　（1）配电箱户内箱箱体板材厚度不小于1.5mm，总箱及表箱箱

　　体板材厚度不小于1.5mm，柜门采用2.0mm厚冷轧钢板，表

　　面喷塑处理；

　　（2）原器件按图纸需求配备，均为合格品；

　　（3）关于产品的名称、品种、规格和质量的约定：

　　1.产品的名称、品种、规格：均按图纸设计要求及国家有关规定实施制作。

　　2.规格和标准:本合同项下所供产品的技术规格与设计图纸规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，产品则应符合相应的国家标准，并经甲方认可。

　　2.1箱体加工工艺和主要元器件的要求：

　　2.1.1地排和零排须按图纸标明容量配制。

　　2.1.2箱体采用冷轧钢板制作，表面必须经过酸洗、磷化处理后镀锌再喷塑，颜色由甲方确定，箱体采用1.5mm厚冷轧钢板，箱门采用1.5 mm厚冷轧钢板，配电柜柜体采用1.5mm厚冷轧钢板,柜门采用2.0mm厚冷轧钢板。

　　2.2配电箱必须有回路编号，并在箱体底部和内芯上分别编上名称编号。

　　2.3配电箱内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配，母线排相线编号贴色标，导线截面须与设计图纸进出线一致，铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。

　　2.4断路器、漏电断路器要求选用施耐德公司产品。

　　2.5配电箱内铜排须镀镍处理。

　　2.6所有元器件必须为正品，附件必须选用有生产许可证的企业产品。

　　2.7乙方保证其提供的产品是全新的、未经使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于其产品设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。对由于乙方所使用原材料质量问题产生的甲方损失，甲方有权无限期追诉乙方赔偿经济损失。

　　四、供货时间

　　1. 配电箱箱体部分：按项目部要求提前一周通知供方

　　2. 箱芯等部分，需方提前一周通知供方

　　五、关于专利权的约定:

　　乙方须保障甲方使用其产品、服务及其任何部分不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

　　六、关于产品的交付与运输的约定：

　　2.乙方负责安排产品包装、标记、运输、装卸，并承担费用。

　　3.产品到达甲方现场并经现场验收合格的日期为产品的交货日期。

　　七、关于交货条件的约定：

　　1.甲方以书面形式通知乙方交货时间和交货地点。

　　2.由乙方负责送到甲方指定地点。

　　3.由乙方负责设备的开箱验收，甲方组织施工单位、监理单位共同参与验收。（比照封存样品对到货设备进行检查）

　　4.产品随箱应附有下列资料：

　　4.1详细装箱单一式二份；4.2产品合格证及检验记录一式四份；

　　4.3使用说明书（中文本）一式四份。

　　八、关于转让与分包的.约定：

　　1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

　　九、关于产品的价格与货款的结算、支付方式的约定：

　　合同总价款：人民币万元整。

　　付款方式：

　　1.配电箱箱体供至工地后，按总价款支付30%；

　　2.全部产品供货完毕后，支付总价款的50%；

　　3.全部产品供货完毕，工程验收合格后，供方提供产品检测报告后，需方支付总价款的15%；

　　4.留总价款的5%作为质保金，质保期24个月，质保期满一月内付清。

　　十、关于合同履约期间变更的约定：

　　1.合同履约期间甲方根据实际使用需要对部分设备进行调整，乙方应按照投标价的组价方式对设备进行报价，其主要元器件和附件均须采用投标报价，不得调价。

　　2.因设计变更须对部分设备进行调整时，乙方应予以实施，因此产生的增加费用或减少费用应按实际进行调整。

　　十一、关于培训及售后服务的约定：

　　1.乙方应对甲方的维修人员进行免费技术培训。

安装合同篇2

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、合同内容的金额：见附件清单。

　　二、交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、工程要求

　　工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、验收

　　1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、乙方应履行的责任

　　1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、甲方应履行责任

　　1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、xx

　　2、xx

　　3、经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）；甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书；合同在执行过程中出现的.未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、xx

　　2、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行；如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、xx

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　日期：日期：

安装合同篇3

　　合同编号________号

　　甲方：________________________（委托方）

　　乙方：______________________（受委托方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、建设部《城市燃气管理办法》（［______］第____号）、__________省人民政府《__________省燃气管理办法（［_____］第___号）等有关规定，为确保城市道路及小区庭院建设的规范化，经甲、乙双方充分协商，就天然气管道入户安装事宜达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方在乙方建设或管理的__________小区内，对自愿使用天然气的住户代理收取天然气管道入户安装费用。

　　二、工程名称、工程地址、工程范围、合同金额、工程期限

　　（一）工程名称：_______________________天然气管道工程。

　　（二）工程地址：_______________________________________

　　（三）工程范围：_______________________________________

　　（四）合同金额：大写_________________________________。

　　注：本合同该庭院有______户使用天然气，每户共摊各类费用________元，包括通气点火所用的相关设施（含甲方送统一制式灶具壹台），双方结算时以实际交纳天然气安装费用的户数为准。

　　（五）本合同约定的入户安装费价格执行时间至_________止。

　　（六）开工时间：_______________________________________

　　（七）安装时间：____________，乙方未能按时全部交清费用或超过本合同约定时间安装的，按新调整的入户安装价格执行工程期限根据小区建设进度，随时配合施工。

　　三、乙方在本合同签订之日起的________日内向甲方提供安装天然气管道施工用的'1:1000庭院总平面图壹份，提供1:500住宅楼的平面和立面图、庭院地下隐蔽工程资料及远景发展规划资料各壹份。

　　四、甲方施工时，乙方为甲方提供临时仓库，为甲方协调解决施工用水、用电，协助甲方做好施工现场的协调工作，确保甲方顺利施工。

　　五、付款办法

　　1．一次性付清入户安装费用的用户每户费用________元整，于本合同生效二日内付清。

　　2．分批付清入户安装费用的用户，每户费用________元整，于本合同签订后的二日内预付每户________元整，共计________元整；安装户内管网、气表及配套设施时，乙方再向甲方付每户________元整；安装工程竣工后乙方付清全部余款，入住率超过____％以上时甲方开始为乙方供气。

　　3．乙方以转帐或现金支付方式结算。

　　六、甲方应严格按照国家规定的燃气管道安装规范进行安装。通气前按照国家规定的标准对燃气管道系统进行总检。

　　七、乙方负责管道施工期间的维护并不得在甲方已埋设的管道上修建任何建筑物、构筑物，不得在管道两侧____米范围内植树、动土。

　　八、本合同为甲方委托乙方代理收取天然气入户安装费用。根据自愿、公平原则，乙方直接向甲方交付天然气入户安装费用的，具体内容按本合同规定执行。

　　不论乙方代收或直接向甲方交付天然气入户安装费用，自乙方全部结清甲方安装费用后，乙方代办甲方与使用天然气的住户签订《天然气使用、服务协议》，并将该协议交用户及甲方各一份。

　　九、自本合同的小区内正式通气之日起，甲方将中压管网至庭院小区、用户室内管道的全部产权和管理权移交给用户。城市管道燃气管网户外部分属公用设施，无论投资主体及产权归属，均由甲方统一管理、安排使用，任何单位和个人不得干涉、阻挠养护作业和新增用户接管。庭院管网户外部分公用设施，自通气之日起由甲方负责维修。

　　十、乙方有义务将甲方随合同交付的敬告等安全使用宣传资料及时发放给用户，并告知用户应严格按照《管道燃气安全使用手册》的要求规范操作。

　　十一、未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同自乙方首批应付资金汇到甲方帐户后生效。本合同一式陆份，甲方四份，乙方贰份。

　　附件：安全敬告________份。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年____月____日

安装合同篇4

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价________元(此价格不包括工程用线、pvc管费用)，并达成以下协议：?

　　1.乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。

　　2.自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的`20%，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后10天内付清设备款的80%和线、pvc管的费用。乙方承诺7天内开工，15天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。

　　4.本合同双方代表签字生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇5

　　出租方：(甲方)：甘肃金辉达工贸有限公司

　　承租方：(乙方)：

　　为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：

　　一、机械设备、周转料具的概况：

　　1、名称：

　　2、规格：

　　3、型号：

　　4、数量：

　　5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。

　　二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：

　　1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。

　　2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。

　　三、租赁价：元/月(不含税款) ，大写：四、租赁期限和租金结算方式：

　　1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。

　　2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金作为履行本协议的保证金。

　　3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。

　　五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：

　　1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。

　　六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：

　　1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。

　　2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。

　　3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。

　　八、甲方的权利和义务

　　1、甲方权利：

　　1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。

　　2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。

　　3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。

　　2、甲方的义务：

　　1)、为乙方提供性能良好的租赁物。

　　九、乙方的.权利和义务：

　　1、乙方的权利：

　　1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。

　　2)、有权进行租赁物的安全管理。

　　2、乙方的义务：

　　1)、按时支付租金。

　　2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。

　　3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。

　　4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。

　　十、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。

　　2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

　　3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。

　　2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。

　　5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。十一、争议的解决：

　　有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

　　仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。

　　十二、其它：

　　1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。

　　2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

　　出租方(甲方)：甘肃金辉达

　　承租方(乙方)：

　　工贸有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：xx

　　电话：

　　年月日

安装合同篇6

　　合同编号：

　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守，建筑安装工程承包合同（３）-范文。

　　第一条工程概况

　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　３．工程计划批准单位及文号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　４．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）

　　第二条工程期限

　　１．本工程合同总工期为＿＿天（日历天从开工之日算起）。

　　２．本工程开工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

　　３．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。

　　（１）发包方在合同规定开工日期前＿＿天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。

　　（２）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者，合同范本《建筑安装工程承包合同（３）-范文》。

　　（３）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的.工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。

　　（４）在施工中因停水、停电连续影响８小时以上者。

　　（５）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。

　　（６）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。

　　（７）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。

　　第三条工程合同总价

　　１．本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿元。

　　２．如遇下列情况，合同总价作相应调整：

　　（１）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

　　（２）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化；

　　（３）重大设计发生变更；

　　（４）基础超过设计深度；

　　（５）在施工中新增加了工程项目；

　　（６）其他。

　　第四条材料、设备供应

　　１．本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第＿＿＿＿办理。

　　２．材料、设备供应范围的划分和检验：

　　（１）进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类机电产品，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

安装合同篇7

　　建设单位(甲方)：

　　承建单位(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》公平、公正以及结合本工程的具体情况，经双方充分协商后，签订本合同书，望共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2建设地点：

　　1.3建设规模(面积)：建筑面积约为m(钢架棚约m2，标准厂房m2，实际投影面积为准)。

　　第二条工程承包范围及内容：

　　甲方负责基础及土建，并负责本工程的保险，乙方负责出施工图，并按施工图纸施工，厂房部分包工包料，乙方不负责报建，不提供资质。

　　第三条材料要求及工程工期：

　　3.1材料要求：所有进场材料必须符合材料清单用料。乙方材料进场在一个工作日内甲方组织验收，若逾期不验收，视为合格，乙方开始施工。若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，甲方应按本合同规定赔偿乙方材料费及人工费。

　　3.2工程工期：

　　3.3工期起止日期：合同签定后次日开始计算。

　　如遇不可抗拒力因素影响或甲方原因(如不具备安装条件或工程款未能及时支付等)造成的误工则工期顺延。

　　第四条工程质量标准及保修条件、期限

　　4.1验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》进行验收。

　　4.2保修期限为壹年。在壹年内如出现质量问题，乙方免费负责维修;如遇不可抗拒力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。

　　4.3质保金为总工程造价的2%，保修期满后支付。

　　第五条承包方式及工程价款

　　5.1承包方式：总价包干(包工包料)方式承包本工程项目的全部内容。由乙方提交施工图给甲方审核。

　　5.2工程价款：标准厂房单价2，钢架棚单价2，元本工程总价人民币为元整(大写：整)，按实际收方面积计算。

　　5.3本合同总价中内包括进场费、机械费、安装费、包装费、材料费及运杂费、预埋件、税金。

　　第六条付款方式

　　本合同使用货币种类为人民币。

　　本工程第一批材料进场支付工程总价的40%计：元(大写伍拾陆万元整)作为工程进度款;主体钢架结构安装完成支付工程总价的%计：元(大写：整)作为工程进度款，封板、封风墙(板、墙)支付工程总价的%，计元(大写：整)，单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。

　　甲方未及时付款，应赔付在此期间乙方工人工资及损失。

　　第七条甲方责任

　　7.1负责协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。

　　7.2负责提供施工工地所具备的条件(即施工工作面)。

　　7.3协调乙方施工人员的临时住所、水电及施工用水电。

　　7.4甲方对本工程进度、质量进行监督，并办理乙方工程移交签证手续，及时按合同规定签证付款。

　　第八条乙方责任

　　8.1乙方在施工过程中，必须严格按照施工规范及图纸要求组织施工，并接受甲方代表质量检查与监督。

　　8.2做好安全施工，承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任，确保文明施工。

　　8.3自行解决施工人员的临时住所。

　　8.4及时跟进施工进度。

　　第九条工程设计变更、停建、缓建

　　9.1甲方因生产或使用需要，需变更设计时，应书面通知乙方，因其造成的`工程量及费用的增减按实际发生额结算。

　　9.2工程中途停建、缓建或因总设计变更造成的返工，双方应采取措施弥补并尽量减少损失，并根据原因承担相关责任。

　　第十条工程验收

　　工程竣工后，甲方应在10个工作日内组织工程验收，逾期不验收则视为验收合格。

　　第十一条其他约定

　　11.1支付工程款时，乙方需出具正规发票。

　　11.2甲乙双方在执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商，如协商不能解决，应提交铜仁仲裁委员会，并根据仲裁委员会的规则进行仲裁。

　　第十二条合同生效

　　12.1本合同自双方签字盖章，甲、乙双方签字起生效。

　　12.2质保期满，本合同即告终止。

　　第十三条合同份数

　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装合同篇8

　　发包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：负责人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　4、承包方式：

　　二、产品的安装、调试

　　1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：

　　（1）________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（2）________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　三、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　　2、乙方责任

　　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的'更改通知及费用签证单进行施工。

　　四、验收

　　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　五、付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______ 元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　六、工程保修期

　　工程系统由乙方保修________年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　　八、其它约定

　　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日

　　乙方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：________年____月____日