汽车买卖合同【精品】
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编精心整理的汽车买卖合同，欢迎大家分享。
汽车买卖合同1
买方： 卖方：
电话： 电话：
一、买卖双方约定交易车辆
1、 车辆品牌及型号：
2、 车型：
3、 颜色：
4、 车辆台数：
5、 车辆单价（人民币）：
6、 其他：
7、 车辆总计（人民币）：
8、 交车地点：
二、结算：选择（ ）方式
1、一次性购车
（1）签定合同时，支付预付款￥ 人民币（大写）：
（2）余额，交车支付
（3）财务确定
2、按揭购车
（1）签定合同时，支付预付款￥ 人民币（大写）：
（2）余额，交车支付（保险在本公司做）
（3）财务确定
三、质量及服务约定：
1、本合同交易的车辆由 整车购进，买方享有 和供方提供的所有售后服务项目。
2、卖方保证所提供单证符合交通管理部门的有关规定，卖方可协助买方办理汽车上牌，（但牌照号码不在承诺范围），汽车上牌所需要费用均由买方承担。
四、其他约定：
1、买方要求变更定购车辆，包括车型、颜色和配置，需取得卖方书面认可。
2、因生产厂家调整生产计划等原因导致买方已预定车辆无法按约供货，买方同意供方更改车型、车身及内饰颜色或延期供货，卖方无须承担赔偿责任。
3、若遇生产厂家调整产品配置及价格，则按提车时新的'配置和价格责任。
4、如发生人力不可抗力事件，双方均不承担相关经济责任。
五、本合同如发生争议无法协商解决，则提交卖方所在地的仲裁委员会仲裁。
六、本合同正本一式三份，买方执一份，卖方执二份。
买 方： 卖 方：
经手人： 经手人：
日 期： 日 期：
汽车买卖合同2
买方x x x(以下简称甲方)
卖方x x x(以下简称乙方)
保证人x x x(以下简称丙方)
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条 甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。
第二条 后记轿车的买卖总金额为人民币 x x 元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
(1) 本日(订约日)先交付定金x x元。
(2) 余款x x元(中期款)于申请过户的同时支付。
(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年xx月xx日至x月止，每月x日前支付x x元，乙方应于过户时，将相当于上述期满金额的支票汇出交付。
第三条 甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：
前条第(3)项的支票于过户的`同一日支付。
第四条 办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条 乙方若无法履行第二条第(3)款项中任何一期的分期付款，则必须将余款一次付清。
第六条 甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于交付日后三个月以内，往后即不负一切责任。
第七条 后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。
第八条 丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。
本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
卖方(甲方)x x x
住址：
身份证统一号码：
买方(乙方)x x x
住址：
身份证统一号码：
见证人(丙方)x x x
住址：
身份证统一号码：
附： 轿车的标示
牌照号码：
颜色：
型式：
引擎号码：
汽车买卖合同3
合同编号：
出卖人：___________
签订地点： 买受人：___________ 签订日期：________年____月____日
一、汽车型号及金额： ┃汽车品牌│型│发动│合格证号│车架号│海关单号│商检单号│颜色│价格│备注号┃机号
二、交车地点、方式： 交车地点：____________交车时间：____________ 付款方式：____________付款时间：____________
三、质量、维修：
1.出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2.出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。
3.出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
(1)销售发票;
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单：
(3)保修卡或保修手册;
(4)说明书;
(5)随车工具及备胎。
5.买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6.买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7.汽车在购买后，如发现属于生产厂家的'质量问题可由出卖人协助买受人与生产厂家的维护站联系、解决。
8.如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
9.如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任田(双方协商)：________________________________________________________
五、合同争议的解决方式： 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决; 也可向有关部门申请调解; 协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
1.提交___________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交____市场主办单位留存一份(市畅 留存期________年)。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人：__________ 出卖人：
买受人姓名(章)______出卖人名称(章)_____
地址：____________ 地址：__________
电话：____________ 电话：____________
汽车买卖合同4
出卖人： （以下简称甲方）
买受人： （以下简称乙方）
保证人： （以下简称丙方）
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条 甲方就其约定，将其所有的汽车售予乙方，乙方买受。
第二条 后记汽车的.买卖总金额为人民币 元整。乙方依下列方式支付款项予甲方：
（1）本日（订约日）先交付定金 元整。
（2）余款 元（中期款）于申请过户的同时支付。
（3）余款 元，可分十次支付，自 至 止，每月 日前支付 元，乙方应于过户时，将相当于上述期满额的支票汇出交付。
第三条 甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：
第二条第（3）项的支票于过户的同一日支付。
第四条 办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条 乙方若无法履行第二条第（3）款中任何一期的付款，则必须将余款一次付清。
第六条 甲方须保证后记汽车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，及于交付日后三个月以内，往后即概不负责。
第七条 后记汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毁损，其责任由甲方负担。
第八条 丙方须对甲方保证，乙方确实履行本合同按期支付价金，并负连带清偿责任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
保证人（丙方）：
附：
汽车的标示：牌照号码：
颜 色：
型 号：
引擎号码：
汽车买卖合同5
卖方(甲)
身份证号码：
电话：
买方(乙)
身份证号码：
电话：
甲、乙双方依据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的`基础上，就买卖汽车事宜，签订本合同。
一、甲方将排量为品牌型号车牌号车架号：，发动机号以人民币的价格卖(转让)给乙方。
二、付款及车辆过户：
1、本合同签订后，乙方向甲方支付车辆转让金人民万元(大写元人民币)。
(1)购车款支付方式：乙方将车款人民币万元。
(2)银行按揭尾款由
(3)甲方收到乙方的购车款后，银行按揭款由甲方还完后，由甲方应密切配合乙方办理过户手续。
三、车辆状况，交付地点，及将付方式：
(1)车辆状况：甲方保证车辆状况良好和无其他债务纠纷(外观附照片)。
(2)车辆交付地点：
(3)甲方应于车辆交付同时，将车辆行驶证，车辆登记证书，购置税证，保险等一切证件和手续交付给乙方。
(4)车辆交付时间：
四、乙方收到甲方车辆及车辆相关证件，甲方收到乙方支付的购车款，均需向对方出具收条。
五、本次车辆交易产生的一切税费由乙方承担。
六、车辆交付前的交通违章及责任事故(如有)等法律和民事责任由甲方承担。车辆交付后的交通违章及责任事故(如有)由乙方承担。
七、本合同履行中发生争议，由双方协商解决。
八、其他约定事项
1、车辆签订合同日以前的所有债权、债务由甲方承担，合同签订之后的由乙方承担。
(一)本合同未尺事宜，双方可订立补充协议，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自双方签字、盖章后生效。
(以下无正文)
卖方(甲方)：
买方(乙方)：
汽车买卖合同6
甲方：______________乙方：______________
一、标的车辆简况：____________
汽车品牌：____________
型号：_________________
车身颜色：____________
坐椅颜色/材质：_______
发动机号：____________
车架号：_________________
产地：_________________
制造商：_________________
自排挡或手排挡：____________
新车或二手车：____________
出厂日期：_________________
甲方所交付的车辆如果是新车，甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车，且应为零公里车甲方所交付的车辆如果是二手车，甲方保证：车辆没有被抵押、没有被司法机关查封，里程表上的记录是真实、可信的，没有对其进行任何里程回拨。
二、价款：
乙方须向甲方支付的总价款为人民币，该金额由以
下几部分构成：____________
1、车价元
2、购置税元
3、保险费：____________元
4、牌照费：____________元
5、本合同第五条第款的代办费__________________元。
乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。
三、交车方式：____________
交车地点：____________交车时间：____________
付款方式：____________付款时间：____________
四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的服务：
五、经乙方的书面委托，甲方可向乙方提供以下服务，乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。
甲方完成上述代办事宜后，应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方，乙方按票证据实支付。
因办理上述手续而产生的代办费由双方约定，甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行，否则后果
自负，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险代办费：____________
2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款代办费：____________
3、代理乙方参与汽车牌照的投标代办费：____________
4、代理乙方为所购汽车上牌代办费：____________
5、乙方要求的其他服务。代办费：____________
六、质量和维修：____________
1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的`企业标准高于国家标准或行业标准的，则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。
乙方对车辆的特殊质量要求如下：____________
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。
3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况，并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况，不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。
4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件：
汽车销售发票
车辆合格证、海关进口证明和商品检验单
保修卡或保修手册
中文说明书
随车工具及附件清单
车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话。
5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。
7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。
8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份，由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。
9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患，《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明，并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内，所有产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。
10、汽车在购买后，由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决，但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站，并保证车辆能及时获得修理，汽车零部件充足，收费合理。
七、违约责任：
1、任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同条件的，或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的乙方不按本合同规定支付车款不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务，致使对方不能实现合同目的的，均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理、支付违约金、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利，上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。
2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题，甲方未向乙方明示的，乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错，甲方是不知情的，则甲方可以免责。
甲方虽然已向乙方交车，但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的，甲方应当及时修理，乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。
车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，甲方应承担相应的法律责任。情形严重的，乙方可以解除本合同。甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题，造成车辆频繁维修，而影响到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方赔偿损失问题严重导致车辆无法正常行驶的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，乙方可以要求解除合同。
八、争议解决：
1、向甲方所在地法院提起诉讼
2、向乙方所在地法院提起诉讼
3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。
4、向上海仲裁委员会申请仲裁。
九、合同文本：本合同一式肆份，双方各执贰份。
十、合同效力：____________
本合同经甲、乙双方签字或盖章后即生法律效力但如果乙方购买车辆按揭贷款的，双方约定选择下列第种方法实施：
银行同意对乙方按揭贷款的，则本合同生效否则，本合同不生效。
不管银行是否同意按揭贷款，本合同均为有效改由乙方向甲方支付全部车款，但甲方同意给予一定的宽限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和时限为：____________
十一、其他约定事项和条款
本合同附件或补充协议、补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方：____________乙方：____________
代理人：____________代理人：____________
电话：____________电话：____________
汽车买卖合同7
甲方（卖方）：
身份证号：
乙方（买方）：
身份证号：
经双方协商达成以下协议：
一、甲方将_____车____辆，车号为____；产地：______；型号：_______；发动机号码为_____；车架号为__________；颜色为______；卖给乙方，价格为_________（大写：___________）。
二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。
三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由 甲方承担。
四、从________年____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担；自________年____月_____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、甲方应于_______年_______月_______日交付给乙方该车以及该车的.全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
六、甲方在________年____月_____日前出现事故由甲方负责，在________年____月_____日之后由乙方负责。
七、乙方违反本合同，定金不予退还；甲方违反本合同，应向乙方支付相当于定金数额的违约金。
八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。
甲方：（签字）
住址：
联系电话：
乙方：（签字）
住址：
联系电话：
______年______月______日
汽车买卖合同8
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
单位或姓名：
单位或姓名：
住址：
身份证号：
身份证号：
电话：
电话：
车牌号：
发动机号：
底盘号：
登记日期：
车身颜色：
协 议 内 容
一、 甲方自愿将车卖给乙方，车辆产权属于卖方，内容真实，无产权纠纷，一旦发生问题由甲方负责；
二、 经双方转让价格为：￥ 元，大写： 整
三、 此车自 年 月 日 时 分以前与本车发生的一切有关事情及问题由甲方负责；
四、 此车自 年 月 日 时 分以后与本车发生的一切有关事情及问题由乙方负责；
五、 过户由 方办理，甲乙双方出示手续，一切过户费用
由 方承担，期限为10天
六、 因车是二手车，甲方需在购买前向乙方说明车辆有无使用问题或任何汽车机器问题，如乙方在使用中因车况不良，造成一切事故，由甲方负责；
七、汽车质量：该车于 年 月登记,检验合格期至 年 月.该车强制保险缴至 年 月 日，因双方交易车辆为旧机动车车辆。
八、权利义务：
1.甲方向乙方转让车辆时向买受人提供车辆证件；说明汽车的现状。
2.乙方在购车时应认真检查甲方所提供的.车辆证件、手续是否齐全.并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后，负责车辆的维修以及相关规费的缴纳。
七、 双方签字协议生效以后，车辆产权属于乙方；
八、 本协议一式两份，双方签字后立即生效。
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
日期：
日期：
汽车买卖合同9
签订时间：
签订地点：
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖的有关事宜订立本合同。
第一条汽车名称、数量及价款
汽车品牌：
型号规格：
生产厂商：
产地：
配置（标准配置/选用配置）：
数量（台）：
车身颜色：
首选：
次选：
单价（人民币）：
内饰颜色：
首选：
次选：
总价（人民币）大写：
备注：
第二条定金
双方约定：本合同签订时，乙方应向甲方支付定金__________元，大写：____________________。
甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金；因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍返还定金。
第三条付款方式
乙方选择下述第_____种方式付款，并按该方式所定时间，如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：签订本合同时，支付全部车价款，计人民币__________元，大写__________ 。
2、分期付款方式：签订本合同时，_____年_____月_____日前，支付全部车价款的_____%，计人民币__________元，大写__________元。
年月日前，支付全部车价款的__________%，计人民币_____元，大写_____元。
年月日前，支付余款，计人民币_____元，大写_____元。
3、贷款方式：见《贷款合同》。
第四条质量
1、甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准，没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术指标，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。
2、甲方出售的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律法规或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据；需要进行鉴定的，以具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担；经鉴定无法明确责任的，由双方分担。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间：_____年_____月_____日前。
2、交车方式：乙方自提□；甲方送车上门□。
3、交车地点：
4、交车时里程表记录小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。
5、甲方交付车辆时应同时提供：
（1）销售发票；（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单；（3）质量服务卡或保修手册；（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）；（5）随车工具及备件清单；（6）。
6、甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方应对车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认，如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆；对于车辆的配置等与本合同所定配置有出入的，以及甲方没有提供上述第五条第五款必要文件的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。7、甲方将车辆交由乙方实际支配并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书（见附件一），即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，该车辆的所有权风险责任由乙方承担。
第六条售后服务
1、车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。
2、甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。
在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。
4、生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。
5、本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。
6、生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的承诺执行。
7、其它条款：
第七条违约责任
1、甲方未按时交付车辆的'，或因甲方原因导致交付未能实现的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的%支付违约金或适用定金条款。
2、乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向甲方支付违约金，超过_____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的%支付违约金或适用定金条款。
3、乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。
4、经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿；乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。
5、甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。
6、因车身超重，尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车。
7、保修期中，乙方所购车辆出现质量故障，甲方在_____日内未能修复，影响乙方正常使用的，每延期一日应赔偿乙方因延误使用该车辆造成的损失_____元。
8、一方无正当理由单方解除合同的，应按__________的标准向对方支付违约金或适用定金条款。
9、甲、乙双方任何一方，因不可抗力不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10日内提供证明。根据不可抗力的影响，允许延期履行或者不履行合同，并根据情况可部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第八条其他约定
未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件均为本合同的组成部分。
其他约定：
第九条解决争议的方法
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决；
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十条生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
地址：
地址：
证照名称：
证照名称：
证照号码：
证件号码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系电话：
联系电话：
邮政编码：
邮政编码：
签订时间：
签订时间：
签订地点：
签订地点：
附件一
合同编号：
车辆交接书
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
_____年_____月_____日_____时，甲、乙双方在_____对_____牌汽车进行验收与交接，双方确认：
1、甲方交付给乙方的车辆品牌及型号规格为：_______________乙方经过验收，认为该车辆符合双方于_____年_____月_____日签订的汽车买卖合同（编号为）的约定（发动机号：_______________车架号：_______________），同意接受。
2、随车文件清单如下（打√）：
（1）发票□（2）合格证□（3）说明书□（4）保修卡□（5）海关证□（6）商检证□（7）进口车关单□（8）进口车商检单□（9）其他：__________ 。
3、下列车辆项目完好无损、运转正常打√，不正常的打×，空格内可自行添加项目。
外观及漆面
灯光
电动天线
内饰
反光镜
CD
转向
轮胎及备胎
收放机
制动
雨刮器
点烟器
手刹
发动机
钥匙及遥控器
离合器
空调
千斤顶
排挡
门窗
随车工具
仪表盘
电动天窗
警示牌
4、里程表显示数：__________公里。
5、其它交接事项 ：
本交接书自甲、乙双方签字或盖章之时起生效。
甲方签字或盖章：
乙方签字或盖章：
时间：_____年_____月_____日_____时_____分
时间：_____年_____月_____日_____时_____分
附件二：
合同编号：
委托服务协议书
委托人（乙方）：
受托人（甲方）：
双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
一、委托事项
乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：
（1）代办选牌□（2）代办按揭□（3）代办保险□（4）代办上牌□（5）代办装潢□（6）代办其它事项 。
二、委托报酬
为甲方顺利完成委托事宜，乙方应在签订本协议时支付_____元，大写：_______________
甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬（以下简称代办费），合计__________元，大写_______________ 。
三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
1、代办选牌，代办费：_____元。
2、代办按揭，代办费：_____元。
3、代办保险：
（1）保险公司所在地及名称：
（2）保险期限：一年□二年□三年□
（3）第三者责任险，费用：_____元。
（4）交通事故责任强制险，费用：_____元。
（5）车辆损失险，费用：_____元。
（6）其他险种名称及费用：_____。
（7）以上保险费用合计：_____元。
（8）双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务的，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于交通事故责任强制险和车辆损失险。保险合同应书面约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
4、代办上牌，费用概算如下：
养路费_____元，车船税_____元，购置税_____元，注册费：_____元，其他_____元，合计约_____元。
5、代办装潢，装潢项目_____，费用_____元。
6、代办其他项目_____，费用_____元。
7、所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担。甲方应凭发票、收据向乙方结帐。
四、上述费用采取下列第_____种方式支付：
1、乙方预付。2、甲方暂先垫付。
五、上牌服务完成期限：_____年_____月_____日前。
六、完成委托上牌服务，应随车移交如下材料：
（1）购置税凭证（2）养路费凭证（3）机动车保险单（4）行驶证（5）车船税凭证（6）车辆牌照号码：__________。
七、违约责任：
1、甲方在办理委托事项过程中车辆发生毁损、灭失的，乙方应先向保险公司索赔；保险赔付不足的部分，属于甲方责任的，由甲方承担，属于第三方责任的，甲方应协助乙方索赔。非因甲方过错导致车辆未上相关保险或保险公司以车辆未取得牌证为由拒绝赔付的，甲方不承担赔偿责任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的，应承担由此给甲方造成的实际损失。
3、除不可抗力或政府有关部门的原因外，甲方未能在约定期限内完成委托事项的，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限次日起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过日，甲方应按全部车价款_____%向乙方支付违约金，协议继续履行。
4、因乙方未能及时提供有关材料而影响委托事项完成的，本协议履行期限相应顺延，甲方不承担违约责任。
八、解决争议的方法：同《江苏省汽车买卖合同》。
九、其他约定：
甲方签字或盖章：
乙方签字或盖章：
日期：
日期：
汽车买卖合同10
合同编号：___________
甲方（出卖人）：_________________
乙方（买受人）：_________________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条品牌名称、型号、颜色、数量、金额
品牌名称
型号规格
颜色
甲方赠送配置
乙方选购配置
数量（台）
车辆单价（元）
车辆总价（元）
第二条质量要求、技术标准
（一）甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合青岛市人民政府关于尾气排放的标准。
（二）甲方向乙方出售的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
（三）双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的汽车检验机构出具的'书面鉴定意见为处理争议的依据。第三条付款方式
签署本合同时，甲方收取乙方定金________元，如乙方不履行约定则无权要求返还定金，甲方不履行约定的按法律规定应当双倍返还定金。定金可抵车款，但定金数额不得超过车款总额的______％。
经甲、乙双方协商，乙方选择下述第______种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方：
（一）一次性付款方式
____________年______月______日前，支付全部车款，计人民币____________元，大写：__________________。
（二）汽车消费贷款方式
1．________年________月________日前，首付全部车款的_____％，计人民币________________元，大写：_____________________；
2．余款计人民币________元，大写________________________，于________年________月________日前支付。
乙方可通过双方共同确定的金融机构办理汽车消费贷款支付余款。但如因乙方原因造成以下情况，视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任：
（1）乙方未能在以上规定时间内办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）；
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
（三）分期付款方式
1．________年________月________日前，支付全部车款的______％，计人民币__________元，大写：________________________；
2．________年________月________日前，支付全部车款的______％，计人民币__________元，大写：________________________；
3．________年________月________日前，支付最后一期车款，计人民币________________元，大写：________________________。第四条交车时间、地点及提车方式
（一）交车时间：________年________月________日前。
（二）交车地点：________________________。
（三）提车方式：乙方自提□甲方送车上门□经双方验收，签订车辆交接书。（附件一）第五条车辆交付及验收方式
（一）车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如有异议，应当场向甲方提出。
（二）乙方验收车辆无误后，甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
（三）自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。第六条违约责任
（一）一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款____％的标准向对方支付违约金。迟延超过一个月的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿损失。一方难以履行合同的，可依法办理提存。
（二）在______年______月______日前，甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
（三）经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，甲方可依据国家关于召回的法律法规协助汽车制造商主动召回有问题的车辆；由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，乙方可向汽车制造商要求赔偿，也可向甲方要求赔偿。如乙方选择向汽车制造商赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方对该车有特殊的使用要求时，应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。第七条不可抗力
（一）任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
（二）遇有不可抗力的一方，应在______日内将事件的情况以书面形式（含传真、电子邮件、手机短信等形式）通知另一方，并在事件发生后______日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。第八条解决争议的方式
合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，也可向有关部门申请调解，协商或者调解不成时约定采取下列第______种方式解决：
（一）向____________仲裁委员会申请仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。第九条双方特别约定
经双方协商，甲方为乙方：一）代办保险□（二）代办按揭□（三）代办上牌服务□
代办上述服务双方另行签订委托服务协议书。（附件二）第十条其他
（一）双方地址、电话若有改变，应在变更之日起______日内书面通知对方，因一方迟延通知而造成损失的，由过错方承担责任。
（二）本合同的未尽事宜及需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
（三）本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
（四）其他约定条款：_______________________。第十一条合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式______份，双方各执______份。送______份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
住所：__________________________住所：__________________________
证照种类及号码：________________证照种类及号码：________________
代理人：________________________代理人：________________________
联系电话：______________________联系电话：______________________
签约日期：______________________签约地点：______________________注：
1．本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规制定的规范文本,印制的合同条款为提示性条款，供汽车买卖合同双方当事人参照使用，当事人在签约之前应当仔细阅读本规范文本的内容。
2．出卖人应具有工商行政管理部门核发的营业执照，有机动车经营资格，且具有所销售车辆的所有权和代理销售权。
3．本合同所称汽车是指由汽车销售企业出售的新车。
4．经双方当事人协商确定，可以对本规范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。□中选择内容以划“√”方式选定。合同中手写体与印刷体有异议或冲突时，以手写体为准；本合同与补充协议有异议或冲突时，以补充协议为准。
5．本合同的纸制文本由青岛市工商局定点印刷单位印刷，未经同意，任何企业不得擅自印刷或改变格式和内容进行印刷。
6．本合同条款由青岛市工商行政管理局四方分局负责解释。青岛市工商行政管理局四方分局监制
汽车买卖合同11
合同编号：
说明
1、本合同文本为示范文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容。
2、本合同所称汽车是指由汽车销售企业出售的新车。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款中有空白行，供双方自行约定或补充约定。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本公司文本中涉及到的选择、填写内容，双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
甲方（出卖人）：
住所： 邮编：
营业执照号码：
法定代表人： 电话：
委托代理人： 电话：
乙方（买受人）： 国籍：
性别：
出生年月日：
住所（址）： 邮编：
联系电话：
证件类型：身份证 居住证 护照 永久居留证 营业执照
证件号码：
委托代理人：
身份证号码：
住所（址）：
联系电话：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条 标的
汽车品牌及型号
规格： 生产国别或生产地： 生产厂名称： 首选颜色：
次选颜色：
第二条 数量与价款
车辆单价： 元，大写 。数量： 台。车辆总价： 元，大写 。
运费 元，由 方承担。出库费 元，由 方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务协议（见附件二），乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条 付款方式
乙方选择下述第 种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币 元，大写 。
2、汽车消费贷款方式：
2.1签署本合同时，首付全部车价款的%，计人民币 元，大写 。
2.2 余款计人民币 元，大写，于 年 月 日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）。
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3、分期付款方式：
3.1 签署本合同时，支付全部车价款的%，计人民币 元，大写。
3.2 年 月 日前支付全部车价款的，计人民币 元，大写。
3.3 年 月 日前支付最后一期车价款，计人民币 元，大写。
第四条 质量
1、甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监督检验中心（上海）的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条 交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间： 年 月 日前。
2、提车方式：乙方自提 甲方送车上门
3、交车地点：
4、交车时里程表记录小于：（1）100公里（2）公里以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5、甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
6、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（见附件一），即为该车辆正式交付。
8、车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条 不可抗力
1、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第七条 关于修理、更换、退货的约定
1、关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
2、在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、在车辆使用1年或行驶2万公里内（以先到为准，下同），同一严重安全性能故障累计修理2次（以修理单据和发票为准，下同）仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
4、在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用；或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）；或累计修理5次以上（不含5次）仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
5、按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
6、非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
7、由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
8、本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
9、生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第八条 违约责任
1、乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的支付违约金。
2、甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的支付违约金。
3、甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
4、因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5、经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的'义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第九条 双方特别约定：
第十条 解决争议的方法
1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求上海市汽车销售行业协会或上海市消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面 种方式解决（不选定的划除）：a、申请仲裁。b、依法起诉。
2、双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
a、上海仲裁委员会
b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会
c、仲裁委员会
3、双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：a、车辆交接地人民法院 b、甲方住所地人民法院 c、乙方住所地人民法院 d、 人民法院
第十一条 其他
1、双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3、在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。
4、本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
5、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式 份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执 份。
附件一、车辆交接书
附件二、委托服务协议书
甲方（盖章） 乙方（盖章）
法定代表人/代理人签字： 法定代表人/代理人签字：
日期：年月日 日期：年月日
汽车买卖合同12
出卖方：(以下简称甲方)，身份证号：__________________
买受方：(以下简称乙方)，身份证号：__________________
经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌__________________重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕__________________，发动机号为__________________，车辆识别代号为__________________。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。
一、标的
甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌__________________重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
车款由乙方于____年4月17日付款壹拾捌万元整(￥180000元)，其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。
三、证照手续的过户与办理
车辆行驶证的车主姓名为王______________。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。
四、标的车辆的交付使用和相关费用的`承担
车辆及其手续(行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等)的交付期限为____年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用(包括交通违章罚款和扣分)由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。
五、违约责任
1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失;
2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失(包括车辆停运损失和驾驶员的误工费)。
六、其他
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。
七、合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签名)：__________________乙方(签名)：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
汽车买卖合同13
卖方：
买方：
第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：
号牌号码：
厂牌型号：
初次登记日期：
发动机号：
车架号：
养路费缴付有效期自________年____月____日至________年____月____日。
最近一次年检时间：________年____月。
行驶公里数：25万公里。
车辆使用性质：（/）客运、（/）货运、（是）出租、（/）租赁、（/）非营运、（/）其它。
第二条车款及交验车车款为（不含税费）11万元；大写十一万元整。买方应于________年____月____日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时____日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：全部由买方负担。相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责（其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用）。
第四条违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的'，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款2%的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限____日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失；因买方原因致使车辆在允许办理期限____日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条合同争议的解决办法此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条买卖双方其他约定事项车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
甲方（签章）_________乙方（签章）_________
法定代表人（签章）_________法定代表人（签章）_________
经办人：_________经办人：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
签约时间：________年____月____日签约时间：________年____月____日
汽车买卖合同14
甲方：________________地址：________________身份号：________________
乙方：________________地址：________________身份号：________________
甲乙双方经协商，就买卖车辆一事，达成如下协议，双方必须恪守信誉，不得违约，否则将依法承担相应的责任。
一、甲方自愿将车辆一辆给乙方，发动机号：________________，车架号：________________营运证号：________________。
二、付款方式为现金支付，在买卖成交后双方即双方即时结算，不得拖延，此车售价为（大写）人民币：________（________元），交款方式以收据为凭证，甲方收款后即时将车辆交付乙方，并将随车手续一起移交乙方（移交内容详见清单）。
三、车辆交付前所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由甲方自己承担全部责任，乙方自接车后所产生的'债权债务及交通事故等一切责任均由乙方自行承担，任何一方不得推卸责任。
四、乙方在接收车辆之时应当对车辆的质量和必备品等等一次性验收过后，甲方将在其后不负责任何责任。
五、乙方购车辆后，甲方应无条件配俣乙方办理车辆过户手续。
六、甲方的营运手续必须正规、真实，是出租车公司以及交管部门批准的正规手续，如发现套牌、套营运手续及假车手续等违纪违法行为所产生的相关法律责任及所有损失等经济费用均由甲方承担，与乙方无关。
七、甲方自出售车辆后所产生任何有关燃油补贴等费用均由乙方领取。
八、此合同，甲乙双方签字后即日生效，受法律保护，若任何一方违约付给对方的违约金。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
附：移效清单：________________备注：________________
甲方：________________电话：________________
乙方：________________电话________________
________年________月________日
汽车买卖合同15
随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。
一、买卖合同的法律依据、特征
对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”
买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。
二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据
《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、
购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。
原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十
八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。
二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。
案例二：
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠
纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的`旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7
日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费2000元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人
【汽车买卖合同】相关文章：
汽车买卖合同08-06
[经典]汽车买卖合同08-08
汽车买卖合同04-05
汽车的买卖合同12-15
汽车买卖合同05-08
(优选)汽车买卖合同08-06
[精品]汽车买卖合同08-08
(热)汽车买卖合同08-07
汽车买卖合同（合集）08-07
汽车买卖合同【推荐】01-18