（荐）关于买卖合同15篇

　　随着时间的推移，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的关于买卖合同，希望能够帮助到大家。

（荐）关于买卖合同15篇

关于买卖合同1

　　机电设备买卖合同，编号：

　　机电设备买卖合同

　　买方：[名称]

　　与

　　卖方：[名称]

　　[年]-[月]-[日]

　　条款页码

　　一、合同标的及质量要求 ........................................................... 3

　　二、设备包装 ............................................................................. 4

　　三、设备运输和保险 .................................................................. 5

　　四、设备交付 ............................................................................. 7

　　五、合同价款及支付方式 ........................................................... 8

　　六、到货验收 ........................................................................... 10

　　七、安装、测试、初验、试运行及终验 ................................... 11

　　八、双方的一般权利义务 ......................................................... 13

　　九、质量保修 ........................................................................... 15

　　十、备品备件 ........................................................................... 16

　　十一、履约保证 ...................................................................... 16

　　十二、税费 ............................................................................. 16

　　十三、保密 ............................................................................. 17

　　十四、知识产权 ...................................................................... 17

　　十五、不可抗力 ...................................................................... 18

　　十六、违约责任 ...................................................................... 19

　　十七、合同的变更与解除 ........................................................ 20

　　十八、完整性 .......................................................................... 21

　　十九、修订 ............................................................................. 21

　　二十、适用法律及争议解决 .................................................... 21

　　二十一、通知 ........................................................................ 21

　　二十二、合同效力及其他约定 ................................................ 22

　　附件一：设备明细及技术标准 ................................................ 24

　　附件二：安装、测试及验收操作指南 ....................................... 25

　　附件三：机电设备买卖协议履约保函格式 ................................ 26

　　附件四：《质量保修期届满确认书》格式 ................................. 27

　　附件五：《验收合格付款通知书》格式 ..................................... 28

　　附件六：《驻场监造协议》 ...................................................... 29

　　合同编号：

　　本机电设备买卖合同（“本合同”）由以下双方于______年______月______日在______签订。

　　卖方：______________________________

　　住所：________________________________________

　　企业（法人）营业执照注册号：____________________

　　法定代表（负责）人：____________________

　　买方： ______________________________

　　住所：________________________________________

　　企业（法人）营业执照注册号：____________________

　　法定代表（负责）人：____________________

　　买方和卖方以下合称为“双方”，单独称为“一方”。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就___________________设备买卖事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、合同标的及质量要求

　　1. 合同标的'

　　本合同的标的为_____________________（“设备”）。

　　2. 质量要求

　　(a) 设备的技术和设计标准必须符合中国有关法律法规的规定，并且应满

　　足____________________________________颁发的

　　____________________________________标准。

关于买卖合同2

　　原告: ***，男，汉族，**年*月**日出生，身份证住址：***，身份证号码：***，系***的经营者。

　　被告一：**，男，汉族，**年**月*日出生，身份证住址：******，身份证号码：****。

　　被告二：**，女，汉族，**年*月**日出生，身份证住址:****，身份证号码：***。

　　两被告目前的共同住址是***。

　　案由：买卖合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、请依法判决两被告支付所欠货款人民币***元（*万零*仟**元整），两被告对该欠款负连带责任。

　　2、请依法判决两被告从起诉之日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准支付欠款利息，直至两被告付清全部欠款止。

　　3、本案全部诉讼费用由两被告承担。

　　事实和理由：

　　原告自20xx年开始在**经营**贸易部，被告**和**也是在**镇做装修生意的两夫妻，他们两人20xx年开始在**购买商品房定居。两人多年来经常向原告购买玻璃产品，共欠下货款**元，被告**在20xx年12月28日写下《欠条》对上述欠款加以确认。

　　两被告是夫妻关系，两人以家庭经营模式一起做生意，共同向原告购买玻璃产品，其二人应共同为欠款的'义务主体。而且，两被告没有其他职业，他们的经营收入全部用于家庭生活，所以两被告应该对所欠的货款负有连带责任。

　　现原告已多次催促两被告还款，但两被告一直拖欠。原告为维护自身合法权益，遂向贵院提起诉讼，请贵院依法支持原告的诉讼请求。

　　此致

　　**市第*人民法院

　　具状人：

　　年月日

关于买卖合同3

　　出卖人(甲方)：身份证号码：

　　买受人(乙方)：身份证号码：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。在签订合同时，双方享有平等知情权。

　　一、甲方自愿将位于省县______________的自建房屋(建筑面积________平方米)以人民币______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的价款出售给乙方。

　　二、乙方支付甲方合同定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、由于系自建房屋，没有房屋产权证书。故本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。将来如果过户条件成熟时，甲方应该协助乙方办理房屋产权手续。所发生的`一切费用由乙方负担。

　　四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方，乙方承担房屋购买后的一切义务。

　　五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳相关费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

　　六、违约责任

　　1、甲方应当于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过________个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

　　3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式2份，甲乙方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

关于买卖合同4

　　商铺出售是商铺所有权即产权的转移，一般商铺购买者拥有商铺产权证，商铺的产权总共有40年，商铺产权人拥有商铺处置权、收益权等权益。

　　那么如何签订商铺买卖合同呢?签订商铺买卖合同是最重要的一步。其中，合同中明确约定公摊的面积、明确约定交房的期限、明确注意物业管理问题、注意相邻权的问题、明确约定商铺的交房条件等详细相关内容请阅读下文。

　　1、合同中明确约定公摊的面积

　　购房者在购买商铺的同时，有必要让开发商在购房合同中约定好当商铺公摊面积过大或过小时的解决之道，这样购房者在购买商业物业中，遇到诸如商铺公摊问题时，不至于陷入被动。只有事先约定严密详尽，才能在前述情况出现时顺利维权。

　　2、明确约定交房的期限

　　在签订商铺买卖合同时应就交房期限做严格的规定，并约定一旦逾期交房时，开发商除了承担延期交房的违约金外还应当承担购房者的租金损失。

　　3、明确注意物业管理问题

　　相对于住宅而言，商用物业(尤其是商铺)因经营业态各异，物业的属性呈现多样性，因此商用物业(尤其是商铺)单独成立业主委员会的可能性很少、难度较大。购房者在购买商铺时极易忽略的环节。因此购房者在购置商铺时，不要轻易和开发商签定物业管理合同。

　　4、注意相邻权的问题

　　在物业日常的经营活动中，有关商铺相邻权的纷争也时有发生。购房者在购置商铺之前，应了解整个物业的.整体规划，做到宜细不宜粗，明确好物业的通风、采光、通行以及物业的建筑布局走向等，以避免日后商铺在经营上带来的不必要的纷争。

　　5、明确约定商铺的交房条件

　　商业物业的房产条件对投资商的招商以及经营者日后的经营都相当重要。在签订商铺时应特别约定物业的平面格局、楼板承重、停车位、消防、广告位、客货梯、出入口、通透性、展示面、柱距、层高以及配套设施等条件，并在交房时特别予以注意验收。

　　以上就是对“如何签订商铺买卖合同”的一些介绍。商铺交易随着城市的发展越来越频繁，发生商铺买卖纠结的情况也常常发生，而商铺交易纠结一般情况下标的都比较大，纠纷解决也比较麻烦，我们在碰到这类纠纷时，最好向专业律师进行咨询，以免受到更多的损失。

关于买卖合同5

　　合同登记：

　　合同双方当事人:

　　出卖人：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：

　　企业资质证书号：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　委托代理人：

　　联系地址：

　　身份证号码：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　委托代理机构：

　　注册地址：

　　营业执照注册号：

　　代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　买受人：

　　【法定代表人】姓名：

　　国籍：

　　【√身份证】号码：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　【委托代理人】姓名：

　　国籍：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条项目建设依据

　　出卖人以_________________方式取得位于__________________________________、编号为_________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】【国有土地使用权证号】为

　　___________________________________________________.

　　该地块土地面积为_________________平方米，规划用途为_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】_________________.建设工程规划许可证号为________________，施工许可证号为__________________________________.

　　第二条商品房销售依据

　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_______________，商品房预售许可证号为______________________________.现售商品房备案机关为_______________，现售备案号__________________________________________.出卖人在签订本合同时，已向买受人出示上述国有土地使用权证（或其他有效用地证明文件）建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证和白蚁预防合同及出卖人的营业执照、开发资质证书等相关证件的原件或复印件。

　　第三条买受人所购商品房的基本情况

　　买受人购买的商品房（以下简称该商品房，经有权机关批准的房屋所在层平面图见本合同附件一，房号以附件一表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：

　　第_______________【幢】【座】_______________【单元】【层】_______________号房。该商品房的用途为_______________，属_______________结构，层高为_______________米，位于所在建筑设计标高±0.000【地上】【地下】第_______________层。建筑层数地上最高_______________层，地下_______________层。

　　该商品房阳台为封闭式_______________个，非封闭式_______________个。

　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_______________平方米，其中，套内建筑面积_______________平方米，公共部位共有分摊建筑面积_______________平方米（有关

　　公共部位位置及共有分摊建筑面积计算构成说明见附件二）

　　该商品房所在建筑采用的节能措施、指标见附件三。

　　第四条计价方式与价款

　　出卖人与买受人约定按下述第_______________种方式计算该商品房价款：

　　1.按建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百_______________拾

　　_______________元整。

　　2.按【套】【间】【位】计算，该商品房总价款为（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千

　　_______________百_______________拾_______________元整。

　　3.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_______________币）每平方米

　　_______________元，总金额（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　4.___________________________________________________________________________.除上述购房款外，其他由出卖人代收的费用项目按以下标准、时间收取

　　___________________________________________________________________________ .

　　第五条面积确认及面积差异处理

　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　当事人选择按【套】【间】【位】计价的，不适用本条约定，双方可在附件六另行约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

　　商品房交付后，合同约定面积与产权登记面积发生差异，双方同意按以下原则处理：

　　1.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的'，据实结算房价款；

　　2.建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中任何一项超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人书面提出退房之日起30日内将买受人已付款（含买受人向银行按揭贷款部分的本金及已支付利息，下同）退还给买受人，并按_______________%利率付给利息。

　　买受人不退房的，按以下方式处理：

　　产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。但共有分摊部分面积增加超过其合同约定面积3%的，买受人不承担超出3%部分的房价款。

　　面积误差比＝（产权登记面积－合同约定面积）/合同约定面积×100%

　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

　　第六条付款方式及期限

　　如属预售商品房，买受人应当按时依约定将房价款存入到指定的银行预售款监管帐户上。监管帐户应当与办理商品房预售许可时申报的一致。

　　监管银行：______________________________

　　监管帐户：______________________________

　　买受人按下列第_______________种方式按期付款：

　　1.一次性付款_____________________________________________.

　　2.分期付款：

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部购房款的_______________%，计（_______________币）_______________千_______________百_______________拾_______________万_______________千_______________百

　　_______________拾_______________元整。

　　3.其他方式____________________________________________________________.

　　第七条买受人逾期付款的违约责任

　　买受人如未按本合同约定的时间付款，按下列第_____________种方式处理：

　　1.按逾期时间，分别处理（不作累加）

　　（1）逾期不超过_____________日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；

　　（2）逾期超过_____________日后，买受人在出卖人书面催告日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之]率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。

　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

　　2.___________________________________________________________________________ .

　　第八条交付条件与期限

　　出卖人应当在_______年月_______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：

　　1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；

　　2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；

　　3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第___1___种方式处理：

　　1.买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；

　　2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（_____/_____币）_______/_______元违约金。

关于买卖合同6

　　甲方（购方）：_____

　　乙方（供方）：_____

　　地址：_____

　　邮政编码：_____

　　电话：_____

　　法定代表人：_____

　　职务：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

　　第一条订购产品名称、单位、单价、数量约定如下：

　　1、产品名称：_____ 。

　　2、单位：_____ 。

　　3、单价：_____ 。

　　4、数量：_____ 。

　　第二条产品质量按照国家规定的规格标准执行。

　　第三条包装要求和费用负担

　　1、包装材料及规格：_____。

　　2、每包净重：_____千克。

　　3、不同品种等级分别包装。

　　4、包装牢固，适宜装卸运输。

　　5、每包品种等级标签清楚。

　　6、包装费用由甲方负担。

　　第四条交货时间、地点

　　1、交货时间：_____ 。

　　2、交货地点：_____ 。

　　第五条验收方法：。

　　第六条运输方法及运费承担：_____ 。

　　第七条结算方式与期限：_____ 。

　　第八条甲方违约责任

　　1、甲方必须按合同规定收货，否则，应向乙方偿付少收部分总价值_____ ％的违约金。

　　2、甲方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值_____％的违约金。

　　3、甲方在乙方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向乙方偿付未付款部分总价值_____ ％的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　1、乙方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向甲方偿付少交部分总价值_____ ％的`违约金。

　　2、乙方未按合同规定时间交货，每逾期_____ 天，应向甲方偿付迟交部分总价值_____ ％的违约金。

　　3、乙方包装不符合合同规定，应当返工，所造成的损失由乙方自负。

　　第十条甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分违约责任。

　　第十一条本合同有效期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　甲方（签章）：_____

　　乙方（签章）：_____

　　代表人：_____

　　_____年_____月_____日

关于买卖合同7

　　甲方（出售方）：

　　乙方（购买方）：

　　甲乙双方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买

　　甲方房屋，并委托中介方办理过户事宜达成协议如下：

　　一、甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号，建筑面积平方米（地下室平方米），结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。

　　二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元

　　（大写：元），乙方于本合同签订之日起3日内将全额购房款以现金方式一次性支付给甲方。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续，甲乙双方应予以积极协助。

　　三、甲方保证上述房地产权属清晰，无争议；未被判决、裁定限

　　制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内；已取得其他共有人书面同意；协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　（一）甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，或者甲方在办理过

　　户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的'过户手续所产生的费用，甲方应全部承担。并向乙方支付总房款10%的违约金。

　　（二）乙方不能如期付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并

　　导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部承担。并向甲方支付总房款10%的违约金。

　　六、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承担违约责任，本合同自动终止。

　　七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。

　　八、其他约定事项：

　　九、本协议经双方签字后生效，一式两份，每份共两页，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　年月日

关于买卖合同8

　　甲方（出让方）：__________________

　　乙方（受让方）：__________________

　　签约地点：__________________

　　签约日期：_________年_________月_________日

　　甲、乙双方本着诚实信用、自愿的原则，就叉车转让事宜协商一致，达成协议如下：

　　一、交易标的：

　　杭叉内燃平衡重式叉车

　　型号：__________________

　　出厂编号：__________________

　　发动机号：__________________（含操作说明书一份、合格证一份、维修工具一套……）。

　　二、转让价格：

　　人民币八千元整。

　　三、付款方式：

　　乙方应在协议签订后叁日内，一次性付清转让款。

　　四、甲方权责：

　　1、甲方保证对标的物的状况（包括外观、性能、操作及维修方法、重大瑕疵等）向乙方作充分的陈述、说明，没有其他保留；

　　2、甲方具有转让标的物的权利能力和行为能力，并保证标的物无产权纠纷；

　　3、乙方向甲方支付全额款项后，甲方三日内向乙方交付标的物。

　　五、乙方权责：

　　1、乙方标的`物作了充分了解，并同意在该状况下受让；

　　2、乙方具有转让标的物的权利能力和行为能力；

　　六、乙方向甲方付清全部转让价款且甲方向乙方交付转让标的物后，双方并于11月30日前完成过户手续，过户后标的物的风险即转移至乙方。

　　七、争议解决：

　　甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　八、本协议双方签字即生效。

　　协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_________年_________月_________日

关于买卖合同9

　　合同编号：

　　第一部分：合同说明

　　第二部分：双方的基本情况

　　第三部分：房屋土地情况概述

　　第四部分：房屋出售价格及手续

　　第五部分：争议的解决

　　第六部分：合同附件

　　第七部分：合同签署

　　第一部分：合同说明

　　1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿协商一致的基础上，甲、乙双方经协商后签字(盖章)生效。

　　1.2本合同一式四份，双方各持二份，且具有同等法律效力。

　　1.3本合同未尽事项，由甲、乙双方另行约定并签订补充协议。

　　第二部分：双方的基本情况

　　甲方(出售方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方(购买方)：

　　法人代表姓名：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　第三部分：房屋土地情况概述

　　3.1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解，自愿购买该房地产。

　　3.2 上述房产全部以现况为准，双方签订合同房产及土地交付乙方后，双方永无争议。

　　第四部分：房屋出售价格及手续

　　4.1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元(大写：_________)。

　　4.2本合同签订时乙方应将购房款一次性交付甲方，甲方同时向乙方交付房屋产权证、土地使用证及相关手续。

　　4.3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷，如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。

　　4.4合同签订后乙方自行办理房地产过户手续，并承担相应的`过户费用。

　　第五部分争议的解决

　　5.1本合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。

　　5.2如争议未能于前述方式解决，在开始协商后三十(30)日内，则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第六部分：合同附件

　　6.1乙方身份证复印件

　　6.2 房屋产权证

　　6.3 土地使用证

　　6.4裁定及其他附件

　　6.5 房地产现状录像光盘

　　第七部分：合同签署

　　甲方：

　　委托代理人签字：

　　日期：年月日

　　乙方：

　　委托代理人签字：

　　日期：年月日

关于买卖合同10

　　深圳房屋买卖合同

　　卖方：_______________________________

　　地址：______________电话：______________

　　营业执照号码：___________________________

　　开发企业资质证书号码：_______________________

　　法定代表人：____________________________

　　身份证/护照号码：_________________________

　　委托代理人：____________国籍：_____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：_______________________________

　　卖方：_______________________________

　　地址：______________电话：______________

　　营业执照号码：___________________________

　　开发企业资质证书号码：_______________________

　　法定代表人：____________________________

　　身份证/护照号码：_________________________

　　委托代理人：____________国籍：_____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：_______________________________

　　卖方：_______________________________

　　地址：_______________电话：_____________

　　营业执照号码：___________________________

　　开发企业资质证书号码：_______________________

　　法定代表人：____________________________

　　身份证/护照号码：_________________________

　　委托代理人：____________国籍：_____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：_______________________________

　　买方：________________国籍：____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：______________所占份额：____________

　　公司或机构名称：__________________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：____________电话：_____________

　　身份证/护照号码：_________________________

　　委托代理人：____________国籍：_____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：_______________________________

　　买方：________________国籍：____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：______________所占份额：____________

　　公司或机构名称：__________________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：____________电话：_____________

　　身份证/护照号码：_________________________

　　委托代理人：____________国籍：_____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：_______________________________

　　买方：________________国籍：____________

　　身份证/护照号码：__________电话：____________

　　地址：______________所占份额：____________

　　公司或机构名称：__________________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：____________电话：_____________

　　身份证/护照号码：_

关于买卖合同11

　　出卖人(甲方)：_______________

　　买受人(乙方)：_______________

　　甲方原有位于的房产一套，属于城东片区的拆迁人，甲方与————市————区拆迁指挥部签订的安置补偿协议，根据协议，甲方对原房产可得到安置房面积平方米，甲方自愿将其中————平方米出售给乙方。现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条、房屋的基本情况：

　　甲方拆迁安置房屋座落在_____________________________，安置房屋面积为______平方米，房屋用途为住宅。现尚未选房和安置。

　　第二条、本合同中所述房屋为甲方拆迁安置房，是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。

　　第三条、上述房产的交易房屋面积和价格：

　　买卖房屋面积为__120____平方米，按元/每平方米计价，共计人民币___________元整(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)，但实际安置房屋不足或超过120平方米，按实际面积元/平方米计算总房款，多还少补。

　　第四条、付款时间与方式：

　　甲乙双方同意首付款人民币贰拾万元整交付甲方，首付款在签订合同当日支付。尚欠房款分三期付清：第一期在选房后三日内付元;第二期在交付房屋和钥匙付元;第三期在办理产权过户手续三日内付元。甲方的银行帐户：开户行户名账号。乙方可现金支付给甲方也可将购房款存入甲方上述的帐户。

　　第五条、房屋交付：

　　甲方应配合乙方凭安置选房顺序号证办理选房。待通知交房后五日内，甲方将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方，由乙方所有。

　　第六条、关于产权登记及过户的约定：

　　对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。

　　1、买卖房屋办理到甲方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到甲方名下后，甲方应自领取之日起五日内，将领到的产权证书交由乙方。

　　2、在已办理到甲方名下房屋产权证，土地证等其它手续之后，自乙方向甲方提出办理房屋产权证过户请求之日起30天内甲方须无条件协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续，所须相关费用(包含双方交易费、营业税等)全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意出售的书面意见等)，不得用任何方式拒绝阻挠。

　　第七条、补偿费和建筑差价的享有和承担

　　1、根据甲方和泉州市城东片区拆迁指挥部签订的安置补偿协议，指挥部应给付给甲方的临时安置补助费，每平方米每个月5元，由乙方享有，从最后一期乙方的`支付房款中扣除。

　　2、安置房应支付给指挥部的建筑差价全部由甲方承担。

　　第八条、违约责任条款：

　　1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方，逾期达到一个月的，甲方有权解除本合同，乙方首付给甲方的房款归甲方所有，其余款项退回给乙方。

　　2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款，并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款，同时有权要求甲方支付违约金人民币贰拾万元整给乙方。

　　3、甲方不根据本合同的约定将房屋和产权证书交付给乙方，视为甲方违约，乙方有权要求甲方交付房屋和产权证书，并有权要求甲方支付违约金人民币贰拾万元整。

关于买卖合同12

　　甲方（卖方）：甲方（卖方）

　　乙方（买方）：乙方（买方）

　　身份证号：

　　电话：

　　根据《合同法》和《城市房地产转让管理规定》及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下条款，以资共同信守。

　　一、买卖房屋基本情况：

　　买卖房屋基本情况： 1、座落： 2、钢筋混凝土钢筋混凝土结构，钢筋混凝土 3、建筑面积： 4、房屋所有权证：房屋内装修及所有家具家电（洗衣机壹台、冰箱壹台、 5、房屋内装修及所有家具家电（洗衣机壹台、冰箱壹台、空调贰部、电视贰台、沙发壹套、餐桌椅壹套、床叁张、厨房用品整套）贰部、电视贰台、沙发壹套、餐桌椅壹套、床叁张、厨房用品整套）。椅壹套

　　二、计价方式与价款：

　　计价方式与价款：甲乙双方约定上述房屋按宗(单元及配套附属等)计算，转让价总价款为**

　　三、付款方式及期限：

　　付款方式及期限：在本合同签订当日，双方办理房屋所有权证申请交易过户，同时乙方支付给甲方。

　　四、房屋支付期限：

　　甲方应当在乙方合计付清人民币：时，将上述房屋按现状支付人民币：人民币给乙方掌管，产权归乙方所有。

　　五、关于转让过户和税费负担的约定：

　　关于转让过户和税费负担的约定：双方约定共同办理申请房屋所有权证交易过户；在乙方取得房屋所有权证后 10 日内申请办理水、电及门牌证过户手续。关于本房屋交易过户一切税费由乙方承担。用途，总层数 2 m；层，所在层次层；

　　六、甲乙双方责任：

　　1、甲方保证出卖的房屋没有产权和财务纠纷。该房屋如不能办理产权过户登记或房屋交付后发生该房屋交付前既已存在的权利和财务纠纷，概由甲方承担全部责任。 2、甲方逾期逾期交房、逾期逾期申请房屋所有权证交易过户、逾期逾期配合逾期逾期逾期办理水、电及门牌证过户手续，自本合同规定的期限的第二天起至实际履行之日止，甲方应向乙方支付已交付房价款 2%（月利率）的违约金（若超过 15 日，乙方有权终止本合同，视甲方悔约并按本合同第六条第 3 款执行）；乙方逾逾逾期配合交房、逾期逾期申请房屋所有权证交易过户、逾期逾期办理期付款或逾期逾期逾期逾期水、电及门牌证过户手续，自本合同规定的期限的.第二天起至实际履行之日止，乙方应向甲方支付逾期应付款 2%（月利率）的违约金（若超过 15 日，甲方有权终止本合同，视乙方悔约并按本合同第六条第 3 款执行）。 3、甲方若中途悔约，应在上述规定时限 10 日内无条件退还已付购房款（不包括定金）且双倍返还定金给乙方并赔款给乙方人民币壹拾万元正；乙方若中途悔约，甲方有权取消定金并赔款给甲方人民币壹拾万元正。

　　七、双方约定的其他事项：

　　双方约定的其他事项： 1、水电费、物业管理费等在交接房时结清。 2、本合同自双方签字之日起生效。本合同一式 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　XX 年 11 月 11 日

关于买卖合同13

　　出卖方：_____

　　身份证：_____

　　电话：_____

　　买受方：_____

　　身份证：_____

　　电话：_____

　　（注：出卖方的房产证上注明的产权人必须都写上，通常是夫妻）

　　第一条房屋的基本情况

　　出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于_____幢；位于第十层，房号为_____，建筑面积_____平方米，房屋用途为住宅；房地产权证号为_____房权证_____字第_____号。土地使用权证号为_____国用（20 ）字第_____号。（或不动产证编号为_____）

　　第二条室内设施的特殊约定

　　本合同金额包含房屋、室内装修以及部分家具家电，装修明细为：地砖、墙砖、墙漆、墙纸、吊顶、实木地板、客厅背景墙、灯具及开关面板、窗帘、壁橱、不锈钢水槽、铝合金阳台、沐浴房、洗脸台、五金挂件、套装门……（根据实际情况增减）；家具明细为：厨柜、餐桌及六把餐椅、组合沙发一套、二门书橱、书桌、四门衣柜……（根据实际情况增减）。

　　第三条关于学区房名额的约定

　　因买受方购置此房屋的核心用途为让孩子落户上学，为实现合同目的，出卖方应保证_________ 中学（_________市_________ 路_________号校区）相应的学区指标可以正常使用。

　　（注：标明地址是为防止有的学校有多个校区）

　　第四条价格

　　该房屋售价为（人民币）_________万元整（不含税费）。

　　第五条付款方式及房屋交付期限

　　买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金（人民币）____万元整，并应于本合同生效之日起三十日内将该房屋全部价款付给出卖方。出卖方应于买受方交付_________%房款后办理不动产登记过户手续，以便于办理贷款及入学登记等手续，并于全款缴纳后一周内交付房屋。

　　第六条买受方逾期付款的违约责任

　　买受方如未按本合同第五条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按银行现行利率计算。逾期超过_____天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权终止合同，并按下述约定，追究买受方的违约责任。

　　买受方按累计应付款的3％向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。

　　第七条出卖方逾期交付房屋的违约责任

　　除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。逾期超过_________日，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权终止合同，并按下列约定，追究出卖方的违约责任。

　　出卖方按买受方累计已付款的_____％向买受方支付违约金。买受方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由出卖方据实赔偿。

　　第八条关于学区房名额的约定

　　如因学区资格问题导致买受方小孩无法在_____年_____月_____日前报名入学，买受方有权解除合同，追回房款，并按下列约定，追究出卖方的.违约责任。

　　出卖方按买受方已付款的_____％向买受方支付违约金。二次过户的所有税、费均由出卖方承担。

　　第八条关于产权登记的约定。

　　房屋办理交付手续后一个月内权属变更登记手续未办理完成的，买受方有权解除合同。

　　第九条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，无按揭、抵押债务、税项及租金及其他债务纠纷。交易后如有上述未清事项，由出卖方承担全部责任。

　　第十条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税、契税及其他房屋交易所发生的费用由买受方向国家交纳。除个人所得税外，出卖方不承担因房屋交易所发生的税费。

　　第十一条其他约定：

　　1、出卖方应在买受方支付全部房款前办好管道煤气开户，保证买受方接受房屋时能够正常使用管道煤气。

　　2、出卖方在交付房屋时应当保证该房屋中现有家电能够正常使用。

　　第十二条本合同未尽事项，由双方另行议定，并签订补充协议。

　　第十三条本合同内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十四条本合同在履行中发生争议，由出卖方、买受方双方协商解决。协商不成时，出卖方、买受方双方同意通过原告所在地人民法院诉讼解决。

　　第十五条本合同（经出卖方、买受方双方签字）之日起生效。本合同共3页，一式4份，双方各执2份，具有同等效力。

　　出卖方（签名）：_________

　　买受方（签名）：_________

　　签约日期：_________年_________ 月_________日

关于买卖合同14

　　出卖人：____

　　买受人：____

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同。

　　买受人所购车库的基本情况：

　　一、本人系____小区__幢__单元__的业主，购买__号车库，属__结构，价款_____。

　　二、车库单独办理产权证，面积以产权部门登记面积为准。

　　三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

　　四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。

　　五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定：

　　1、不准将车库以经营用途使用；

　　2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的.住户或单位使用；

　　3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

　　4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

　　5、文明驾驶，安全行车。在小区内应慢行，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

　　6、对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

　　7、本车库买卖合同一式两份，双方签字生效，未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：____乙方：____

　　日期：____日期：____

关于买卖合同15

　　供方：

　　需方：

　　按照《中华人民共和国合同法》有关规定，本着平等互利，协商一致的原则。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特签定本合同，以便共同遵照执行。

　　一、标的、数量、价款：消防器材供应该合同单价为货到需方施工工地后结算价格，含材料、运输、上、下车费、包装、税等全部费用。该合同数量为计划数量，双方按实际收货数量结算为准。

　　二、质量标准：

　　1、严格按需方要求规格、型号生产供应，质量符合国家现行GB14561-20、GB3445-93等质量要求及国家有关消防规范，并负责其产品通过当地消防部门验收。产品质量等级为优等品。

　　2、供方送货时应按上述要求提供产品检验报告及合格证、生产许可证、产品准用证等全套软件资料，作为质量检测依据之一。供方负责其产品通过当地消防部门验收合格。

　　三、损耗损耗由供方承担。

　　四、交货地点、运输方式及到达费用负担：

　　1、交货地点：需方委托收货人：

　　2、运输方式及到达费用负担：由供方负责运到需方指定的施工场地，运费、上下车费由供方承担。

　　五、产品的包装标准和包装物的供应与回收供方负责按国家有关规定包装运输。

　　六、产品的交货期限：供方必须保证产品供货日期及质量，从________年____月____日起开始供货，供方严格按需方通知分批送货。

　　七、货款结算方式：不付预付款，全部货到需方工地初验合格七个工作日付给实际总货款的70%，整体工程竣工公安消防支队验收合格经需方审核后7个工作日内再付25%，留5%质保金，质保期满经需方确认无质量问题，结清质保金。

　　八、验收方法：

　　1、供方送货时必须提供产品合格证、产品检验报告、产品准用证等全套软件资料。

　　2、货到工地，供需双方按约定质量标准和要求共同初验，若使用后发现质量问题，由供方赔偿一切损失并承担相关经济、法律责任。

　　3、验收标准，按本合同第二条产品质量要求验收。

　　4、需方工地验收代表：赵xx、任x

　　5、验收或使用后发生质量纠纷，由质量技术监督管理局鉴定，按鉴定结果处理。

　　九、质保

　　1、质保期：自整体工程竣工消防验收合格后需方在最终验收合格的文件上签字次日起________年时间。在质保期内，若因供方产品质量不符合约定标准，应由供方自费拆除并安装优级产品，并承担给需方造成的'一切损失。

　　2、质保金额和支付办法：按合同总价的5%作质保金，质保期满经需方确认无质量问题后____日内付清质保金。

　　3、质保金不计利息，供方赔偿义务不受质保金额的限制。

　　十、违约责任

　　1、供需双方未履行以上条款，均视为违约。

　　2、供方不能交货，按总货款的5%偿付需方违约金，并退还已收需方货款本息。

　　3、供方逾期交货的，按货款总额每日千分之二向需方偿付违约金，并承担需方因此所受损失费用。

　　4、若供方所交产品规格、型号、质量不符合同规定，由供方自费调换符合合同约定的产品，因此造成的逾期按逾期交货处理，供方不更换的按不能交货处理。

　　5、需方无故中途退货应向供方偿付退货总货款5%的违约金，但供方收取的货款本息应在____日内返还需方。

　　十一、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、合同的生效与终止本合同一式六份，供方二份，需方四份，经双方法人及法定代表人签字盖章后生效，保修期满结清合同价款后自然终止。

　　十三、本合同未尽事宜，双方另签补充协议为准，均具有同等法律效力。

　　供方

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　经办人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　签约地点：

　　签约时间：

　　需方

　　单位地址：

　　负责人：

　　经办人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　________年____月日

【买卖合同】相关文章：

买卖合同11-19

买卖合同10-28

鸡的买卖合同02-23

贸易买卖合同02-27

铲车的买卖合同02-25

配件的买卖合同02-25

机电买卖合同03-01

商铺买卖合同03-08

厨柜买卖合同04-07

苗木买卖合同04-14