（实用）拖欠工程款起诉书

相关推荐

（实用）拖欠工程款起诉书

　　在当今社会生活中，越来越多地方需要用到起诉书，起诉书俗称“状子”。它是司法公文中使用频率最大的一个文种。起诉书到底怎么拟定才合适呢？以下是小编整理的拖欠工程款起诉书，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司

　　企业性质：集体

　　经营范围：

　　流动资金：______________元

　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准

　　地址：______县______乡______电话：______________________

　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________

　　法定代表人姓名：_________职务：_________

　　被告单位（全称）： ______市职工教育培训中心

　　地址：________市_______ -______路________号

　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

　　事实和理由：

　　______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_____________________元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达______________元。甲方虽然承担了______________元的误工费，但尚有______________元到今有承担赔偿损失的责任。

　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。

　　为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

　　综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

　　诉讼请求：

　　责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

　　（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元；

　　（二）结算零建工程款：______________元减去甲方垫付的材料款______________元，应付给乙方工程款______________元；

　　（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金_____________________元；______年______月至______月设备闲置费______________元

　　以上三项合计，共______________元。

此致

　　______市______区人民法院

　　起诉单位：______县建筑工程总公司

　　__________公司（盖章）

　　_________年_________月________日

【拖欠工程款起诉书】相关文章：