承揽加工合同（热门）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的承揽加工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

承揽加工合同（热门）

承揽加工合同1

　　承揽方：_______________________身份证号：_______________________电话：_______________________

　　定作方：珠海市锦宏盈星家具有限公司身份证号：_______________________电话: 0756-3897556

　　锦宏公司（定作方）委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：加工产品及工价（见产品清单）

　　第二条：加工产品质量要求（依照定作方公司品质部要求）

　　第三条：资料、图纸提供办法

　　1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第四条：工资

　　依照定作方公司生产排单上标明的`的工价结账（有特殊约定的除外）。

　　第五条：验收标准和方法

　　依照定作方公司品质部要求验收。

　　第六条：交货时间和地点

　　依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

　　第七条：结算方式及期限

　　按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。

　　第八条：其他约定

　　1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。

　　2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。

　　第九条：承揽方的违约责任

　　1、承揽方未按合同规定（生产排产单）的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任；产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同（订单）规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任；

　　3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失；

　　4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额陪偿定作方公司一切损失。

　　第十条：定作方公司的责任

　　1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等；

　　2、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责；

　　3、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐；

　　第十一条：纠纷的处理

　　合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时报请当地司法主管部门依法处理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　签订地点：_______________________日期：年____月____日

　　承揽方（代表人）：________________________

　　签订地点：_______________________日期：年____月____日

承揽加工合同2

　　一、摘要

　　由于中国人均收入增加及生活节奏的加快，作为继大卖场及超市之后出现的又一新兴的零售业经营方式，便利店必将大有作为，它也将成为未来中国极具在发展前景的零售业态。所以我决定投资开一家便利店。

　　本店理念是“为大众提供便利购物条件，为消费者提供适合的商品，为消费者提供优质的服务”，为大学生消费者创造高品质的便利生活。

　　二、市场介绍

　　近年来，由于学校内便利店少，离大型超市等商业购物中心有一定的距离。随着同学们的生活质量提升和生活节奏的加快，同学的时间变得愈来愈宝贵，而同学们在付费方式上及在日常生活需要的应急性商品或单买商品，此时的便利店这这方面起到了快捷，高效的作用，给同学们带来了满足。

　　三、店辅概述

　　1、商品种类

　　主要经营快速消费食品（零食饮料等）、日用百货、日配和水果、杂志等。在商品结构中，食品占比率35%，日用百货10%，其他的占50%。我们的产品种类繁多，各具特色，可以供广大大学生自由选择。

　　各类食品系列在我们的大学生便利店里边为广大大学生提供各种小食品和零食，同时还有各类水果等。

　　学习用品系列在宿舍连锁超市里我们还会为大学生顾客提供像笔、纸张等文化学习用品供大学生选择。

　　杂志报纸系列在我们的连锁超市里边为了满足大学生对时政、新闻等的及时了解我们也兼营报纸、杂志等业务。

　　2、店铺装潢

　　店面外观的颜色为白色和红色，给人以其商品具备安全和信任的感觉，店内墙壁和天花板采用反光性，衬托性较强的纯白色，给人造成较大空间的视觉偏差。

　　四、市场分析

　　1、劣势（Weakness）

　　A.缺乏自有品牌意识。我们的便利店是独自出资开发的，对于学生来说，完全陌生和没有知名度，不能及时产生信赖。

　　B.缺乏工作经验。由于我们都是第一次投资经营生意，只能依靠一些理论和客观学习别人的经验，却没有经营开店的经验。这是我们很大的劣势，可能会给我们带来风险。

　　2、优势（Strength）

　　A.经营壁垒较低。经营成本较低，经营管理模式也不像大企业那么大型及规范，没有像连锁制式化的.约束。我们能独立自主管理。

　　B.直接与消费者接触，快捷的市场反应优势。在买方市场下，同学们的需求是市场的导向。我们可以凭借自身选址或者经营地点的优势，可以长期和充分的与消费者接触，了解消费者的购买需求，逐渐摸索其购物偏好，有助于经营者及时了解商品需求量和种类的信息，从而有选择，有针对性的组织货源。减少因为商品积压而带来的浪费。

　　C.上门送货。在面前为止，很少有商场有提供为同学们上门送货。在这情况，我们可以为同学们送货，为顾客提供方便和节约时间，从而得到同学们的喜欢，尽我们的努力，让同学们得到最大的满意。

　　五、营销组合策略

　　正确的采购商品和陈列商品，给消费者带来购物的满意便利，并起到给消费者好印象的作用。以下是我们的产品策略：

　　A.商品陈列和空间利用。在商品的陈列方面，有些便利店存在某些商品的陈列面积过大的现象。由于我们便利店的空间有限，不能浪费陈列的空间，而是要对于做到很好的利用，上架的商品可以达到2500-3000种，满足消费者更多需要和选择。同时商品陈列清晰和同类商品归类摆放在一起，让顾客一目了然和容易挑选商品。

　　B.进货特色商品。采购一些有特色的商品，与其他同类型的便利店形成差别。我们选择一些优质的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消费者。还可以根据消费者提供的意见和指点需要的商品，采购入其商品。

承揽加工合同3

　　签订地点：_______________

　　签订时间：_______________

　　定作方(甲方)：_______________

　　承揽方(乙方)：_______________

　　按照《_____》的有关规定，本着平等互利、协商一致的'原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：_______________

　　2、项目地点：_______________

　　二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

　　序号货物名称规格数量单价：_______________元/m2备注

　　1、钢质防火门甲级

　　2、乙级

　　3、丙级

　　合计：_______________(樘)_________元/=元。

　　114樘/363.06

　　金额(大写)：(不含税)

　　注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板;表面处理为静电喷涂;颜色;门板为平板;按实际发生数量结算。

　　三、交货日期：根据现场进度交货。

　　四、交货地点：工地现场。

　　五、技术质量要求：

　　1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。

　　2、产品保证通过消防部门验收。

　　六、承包方式：

　　含运输及安装。

　　七、付款方式：

　　1、合同签订后，预付总货款的_______________%，货物全部进场，再付总货款的_______________%，安装完毕再付总价的_______________%，剩余_______________%为质保，质保期结束结清。

　　八、售后服务承诺

　　_____________________________________________

　　九、违约责任

　　1、按《_____》的相关规定执行。

　　十、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　代理人：_______________代理人：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　_____年_____月_____日

承揽加工合同4

　　订做方（以下简称需方）：

　　承揽方（以下简称供方）：

　　订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：

　　（此合同单价为税前价）

　　品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额（大写）柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：

　　需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

　　三、质量要求：

　　供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的.监督检查；

　　四、交货地点：

　　供方厂内验收交货；

　　五、交货时间：

　　合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：

　　需方以标的物加工过磅重量进行结算；

　　七、结算方式：

　　合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、标的物所有权

　　自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：

　　汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：

　　合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：

　　由违约方负责；

　　十二、解决合同纠纷的方式：

　　协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

　　本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：

　　承揽方：

　　单位：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　卡号：

　　邮编：

　　签订时间：

承揽加工合同5

　　定作单位：______________ (以下简称甲方)

　　承揽单位：______________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

　　第一条加工构件品名与价款

　　一、加工品名：某项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

　　三、加工单价：每吨_______元整人民币(_______元人民币)

　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响;已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方提供构件机械翻身。

　　六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　第二条加工成品期限与交付

　　一、加工期限：共计____日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付;预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。

　　三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　第三条加工材料供应与采购

　　一、甲方负责供应的`材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据(板材材损3%)。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管费。

　　二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购;采用甲控乙供形式;所有材料必须符合施工图设计要求。

　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

　　四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。

　　五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

　　第四条加工成品质量与验收

　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

　　二、质量等级：一次验收合格

　　三、保修期限：保修________年。

　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据;由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验;如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。

　　七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。

　　定作单位：______________

　　承揽单位：______________

　　______年________月_______日

承揽加工合同6

　　一、订立合同单位

　　发包单位：______(以下简称甲方)

　　承包单位：______(以下简称乙方)

　　二、工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、承包范围：钢构件、屋面与墙面围护的制作安装

　　三、工程工期：20______年______月______日开工至20______年______月______日竣工，总工期50天。

　　1、乙方必须按照甲方的要求组织施工，接受甲方对进度、质量的检查监督。

　　2、乙方必须按照合同约定时间开工竣工。

　　3、在施工过程中，如遇以下情况则工期延误：______

　　四、合同文件

　　合同文件应能互相解释、互为说明，组成合同的文件及优先顺序如下：

　　1、本合同协议书

　　2、施工图纸(包括土建施工图)

　　3、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件等业主认可的工期延误。收到预付款之日起20天内施工现场达不到钢结构安装条件。甲方原因造成的工期延误。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

　　五、承包方式

　　1、本单位工程采用综合单价包干，平米造价220元/平米，平米造价：330元/米，建筑面积：共计______平米。

　　2、工程总造价：______万元(元)以上全部为含税价格。

　　3、本工程所有吊车等机械设备、施工脚手架搭设、其它辅助设施及制作、转运所需机械设备、施工工器具均由乙方负责。

　　4、承包工作内容如下(不限于以下内容)钢构件、屋面与墙面围护的制作安装。(包人工，包机械)

　　5、安全文明施工：甲方确定区域内要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保护各类安全防护设施搭设等)

　　6、未经甲方同意，乙方无权私自转包本工程。若发生，甲方将追究违约责任或有权终止合同，由此所引起的各种损失由乙方负责。

　　六、工程造价的确定及工程款支付

　　此工程总造价为元，在乙方各种材料、工具进入工地开始施工时甲方付乙方总款的百分之三十，合计______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合计______元，留取百分之十的质保金______元，一年后此工程无任何质量问题全额付清。

　　七、工程变更

　　1、工程设计变更

　　1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2、在施工中甲方涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的代用，须提前通知乙方，否则甲方承担由此发生的费用，并赔偿乙方的有关损失，并延长延误的工期。

　　八、材料、机械

　　8. 1、由于本工程为总价包干。所以乙方供应的所有材料必须是符合设计方案和国家规范的标准产品，对与设计和规范要求不符的产品，甲方拒绝收用。

　　本工程主要材料如下：

　　8.1.1、围护部分：墙体标高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白单彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上蓝下白单彩涂板+玻璃丝棉毡+锡箔纸+镀锌铁网，彩涂板负差不小于0.03mm

　　8.1.2、钢架部分：钢梁为焊接H型钢(480～285)X200X6X10，节点板为22mm厚钢柱为焊接H型钢470X280X6X10风柱为热轧H型钢346X174X6X9钢板负差应符合国家标准《钢板、钢带厚度允许偏差表》GB-709-88

　　8.1.3、墙檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5屋檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5钢板负差不大于0.3mm

　　8.1.4、梁与柱连接、梁与梁连接均采用10.9级大六角高强螺栓

　　8. 2、乙方自购材料的装、卸、运输等费用均乙方承担。

　　8. 3、劳动用品和随身手动、电动工具由乙方自备。

　　九、工程施工

　　1、乙方施工人员、技术人员应与甲方工程部、技术部密切配合，严格按照施工方案施工。

　　2、施工过程中甲方应保证施工场地不受外界部门或人员的干扰。

　　十、安全责任

　　1、乙方应严格按照施工建设安全要求组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

　　2、甲方指派专职安全员负责指导，监督施工现场的`安全生产，乙方必须配合甲方安全管理人员，监督安全管理人员的工作，接受并服从甲方管理人员的指挥。

　　3、乙方应遵守甲方制订的各项安全管理规章制度。

　　4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，杜绝重大伤亡事故。

　　5、现场人员发生伤亡事故后，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行堪察。

　　6、现场责任：

　　乙方在施工过程中如发生意外事故，责任由乙方自行承担。并承担事故中家属所提费用。甲方不承担乙方发生事故的任何责任。

　　十一、质量安全及验收

　　1、本工程质量目标：乙方必须确保承包范围内单项工程质量达到甲方质量目标。

　　2、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、监督、检验。

　　3、乙方对自己施工中的工程半成品、成品质量负责，必须符合质量验收标准。

　　4、施工中经检查检验工程不合格或未达到国家验收规范质量要求，乙方应按照甲方要求进行返工、返修，费用由乙方承担。

　　5、乙方在保质期内及使用过程中此施工钢架发生倾斜、倒蹋、开裂，乙方应无条件给予修复。因倒蹋发生的财产损失和人身伤亡全部由乙方承担。

　　十二、文明施工目标

　　1、乙方必须遵守当地政府主管部门、建筑行业中文明施工的有关规定，按照甲方要求对工人实行标准化管理。

　　2、乙方必须派专人清理施工现场及生活区，保持施工现场及生活区的整洁，做到无垃圾和污水。

　　3、搞好施工现场保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。

　　4、乙方必须在施工过程中做到施工材料及工具堆放整齐。

　　十三、双方权利和义务

　　甲方的责任

　　1、甲方协助乙方处理好施工现场及有关各方的关系。

　　2、提供施工电源到施工区域，提供施工水源到施工区域。

　　3、如有变更甲方应提前2天以书面形式通知乙方，否则造成的损失由甲承担。

　　4、乙方在工程验收合格并交付甲方后，甲方方可进行装饰、装修。

　　5、及时进行中间验收。

　　6、组织乙方学习现场的进度、质量、安全管理规定。

　　乙方的责任

　　1、按合同文件的规定，按期、保质、保量完成承包范围内的全部工作。

　　2、乙方的施工人员和管理人员必须符合而且满足现场施工的需要。

　　3、服从甲方的工作安排，遵守甲方的各项规章制度。

　　4、做好安全生产、文明施工。

　　5、爱护公共设施及设备，若损坏则照价赔偿。

　　6、执行甲方的安全计划安排，参加甲方组织的安全例会，施工中坚决杜绝重大人员伤亡事故发生，若发生质量及安全事故，及时向甲方报告并协助甲方进行调查处理。

　　7、接受甲方代表的监督、检查。

　　十四、竣工验收

　　1、工程具备验收条件，乙方向甲方提出工程竣工验收申请。

　　2、甲方收到工程竣工验收申请后应尽快组织有关人员进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出的修改意见(否则视为合格)。乙方按照要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。

　　十五、违约金

　　1、如乙方的施工进度，工程质量不能满足甲方总体要求，同时甲方对乙方的实际履约能力总体平衡后认定乙方实质上无能力确保工期，质量要求时，甲方有权终止合同或另行委托别的有能力施工队伍完成本工程施工，以确保本工程工期、质量目标。但乙方必须承担因此给甲方造成的所有经济损失。

　　2、因乙方原因造成合同无法履行或乙方不愿履行合同规定的义务时，乙方应承担未完工程造成的甲方的所有违约损失，此违约金从乙方工程款中扣除。

　　3、因甲方不能按工程进度支付工程款或甲方不愿履行合同规定的义务时，甲方应承担未完工程造成的乙方的所有违约损失，并向乙方支付违约金。

　　十六、仲裁和诉讼

　　1、甲乙双方如果就合同或工程施工发生争端，双方应友好协商。但甲乙双方的义务在工程施工过程中不得因正在进行的协商而改变。

　　2、双方应严格执行合同条款，并本着友好合作精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

　　(1)双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的5天内，双方应保证合同的继续执行。

　　(2)双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在工商行政管理部门关进行仲裁。

　　(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　十七、其它

　　1、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

　　2、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　甲方：______(章)乙方：______(章)

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　帐户名：______帐户名：______

　　帐号：______帐号：______

　　开户行：______开户行：______

　　______年______月______日______年______月______日

承揽加工合同7

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据平等互利原则有限公司与有限公司友好协商特约签定本合同

　　一、双方承诺：由乙方提供不作价设备美元(港币)给甲方用于加工生产之用，(详见设备清单)。产权归乙方所有。使用期限为年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。

　　二、甲方向乙方购买原料、商品品名及规格原料辅料编码、单位数量、单价金额、品名、单位数量、单价额

　　合计

　　三、甲方供乙方制成品的数量及金额商品编码品名及规格单位数量单价金额

　　合计

　　四、乙方供料于____________________ 起运抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前运往______________

　　五、运输方式及运费用

　　六、保险费负担

　　七、付款方式

　　八、包装要求

　　九、仲裁：因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的.一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。

　　十、本合同一式八分，由签字双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。

　　甲方(盖章 )

　　乙方(盖章)

　　___年___月___日

承揽加工合同8

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：________________________________________

　　2、工程地点：____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：_____________________________=____________________平方，附工程详单。

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造价____________元________，总造价________________元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付________________万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

承揽加工合同9

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的'__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

承揽加工合同10

　　定做方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为：东风德纳车桥有限公司新建齿轮车间

　　2、制作内容：（含税）

　　（1）、主构件：角钢桁架

　　材质：Q235B，合同吨位约69吨单价：6100元/吨

　　（2）、主构件：吊车梁、钢轨吊

　　材质：Q235B，合同吨位约37吨单价：6000元/吨

　　（3）、主构件：钢柱、钢梁

　　材质：Q235B，合同吨位约91吨单价：5550元/吨

　　以上单价所有构件均进行抛丸除锈，红丹防锈底漆一道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为元大写（以实际决算为准）。

　　2、合同签订之日甲方付￥元，大写给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵冲货款，）

　　3、结算方式：按照实际工程量结算。（每次发货前付清当批次货款）

　　4、发票：增值税发票。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205—20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作资料一份，原材料质量保证书、合格证、自检探伤报告，所有原材料必须是大型钢厂产品，所有钢材的厚度应达到国家标准。

　　3、钢材应满足设计材质要求。

　　4要求检测为：自检探伤报告出厂材料

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：湖北团风鸿路工厂。

　　2、发货计划及顺序为：甲方提供详细的交货计划，乙方按照甲方提供计划认真加工及出货。

　　五、包装及运输：

　　1、甲方负责组织运输。装车时应按照规范要求进行装运，要求车辆使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，其中工厂装车费用包含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施（具体由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车，甲方需保证构件运输车辆进场场地要求。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的'图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改或变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。

　　3、乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。

　　4、甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　5、乙方加工质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则提交黄冈仲裁委员会仲裁。

　　九、附则：

　　1、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期至款额结清为止。

　　3、未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　开户行：

　　委托代理人：账号：

　　联系方式：委托代理人：

　　日期：日期：

承揽加工合同11

　　承揽方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　定作方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　风险告知：在订立加工承揽合同之前，应当要了解对方履行合同的能力。尤其是对承揽方能否完成委托项目，其设计能力、设备条件、技术力量、工艺水平以及其曾经完成过何类水平的项目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已经承揽多年业务，也应查询清楚，以避免因承揽方无实际完成能力而引起的合同纠纷。

　　定作方委托承揽方加工xx，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　第二条加工成品质量要求：

　　风险告知：当事人在订立合同时应当具体准确地写明定作物的名称或项目，不能模糊使人产生歧义。特别应该注意的是，合同注明的加工物必须是合法物，在合同订立过程中应当审查加工物是否是法律禁止物，是否需经有关部门批准才允许加工，以避免因加工物违法或者欠缺法律程序批准而出现不必要的法律纠纷。

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1。(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2。(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3。交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　1。承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方：定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2。承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3。定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1。按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2。定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3。当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　风险告知：关于定作物的检查验收，承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的检查，但定作方不得因此妨碍承揽方的正常工作。当事人双方对定作物和项目的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明：定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的，定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生的质量问题，除定作方使用，保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　第七条交货的时间和地点

　　1。交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2。交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准：委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准：自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间：双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　风险告知：关于验收标准、方法及提出异议的期限，有标准的按照标准，没有标准的按双方约定的要求检验。对于检验的方式、方法和期限双方认为有必要时协商，最好注明提出异议的期限，对任何期限的约定都一定要注明期限终止的时间点，以此来避免不必要的纠纷。

　　第八条包装要求及费用负担：

　　第九条运输办法及费用负担：

　　第十条结算方式及期限：

　　第十一条其他约定：

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款：不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任：经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理：少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金xx 元：(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　风险告知：关于违约金的事项，如有约定要分别注明违约事项所适用的违约金数额或计算方法。另外，《加工承揽合同条例》对违约责任、违约金结付定出了比例幅度：合同当事人应注意确定违约金的具体百分数。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的xx%(10%～30%)或酬金总额的xx%(20%～60%)的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的'损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的xx%(10%～30%幅度)的违约金：不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的xx%(20%～60%的幅度)违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失：承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方：变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分：如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金：以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决：协商不成按xx项处理：

　　1。向仲裁机关申请仲裁：

　　2。向xx人民法院起诉。

　　本合同自年月日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份：合同副本一式x份，交x(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方(公章)：

　　承揽方(公章)：

　　法定代表人(签章)：

　　年月日年月日

承揽加工合同12

　　发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着平等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：

　　一、工程慨况

　　工程名称：工程地址：

　　二、合同价格

　　木质门元/樘，（此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整）。

　　三、承包范围

　　承包的内容：

　　四、工期期限

　　1、开始工作日期：年日，结束工作日期：门必须于年日完成。

　　2、乙方必须按甲方计划完成；

　　3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方

　　不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。

　　五、质量要求

　　1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到90%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。

　　2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。

　　六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费；材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件（合格证、检测报告等）。必须按照甲方规定工期完成施工任务。

　　七、工程价款的支付和结算方式 1、付款方式：每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。

　　2、结算方式：

　　（1）本工程预付款元；

　　（3）全部门窗安装完毕，待工程竣工验收合格且交付建设单位后，甲方在确定工程结算后2个月内支付至工程结算的95％；

　　（4）其余5％作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

　　八、工程验收与结算

　　1. 本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。

　　2. 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。

　　3. 甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。

　　4. 经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的.，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。

　　5. 验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担

　　九、安全文明施工

　　1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、三级教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。

　　2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担；乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以200元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方400元/次。

　　十、事故处理

　　1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。

　　2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　十一、双方权利义务

　　甲方权利义务

　　1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。

　　2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。

　　3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。

　　（二）乙方权利义务

　　1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。

　　（1）乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。

　　（2）乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。

　　5、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。

　　8、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。

　　十二、工程变更

　　1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。

　　3、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。

　　十三、成品保护

　　工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。

承揽加工合同13

　　定作方：（以下简称甲方）________

　　承揽方：（以下简称乙方）________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条加工成品

　　品名：__________

　　货号：__________

　　面料：__________

　　颜色：__________

　　尺码：__________

　　第二条服装数量

　　1、计量单位：__________

　　2、数量：__________

　　第三条原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具体见下：

　　材料名称数量质量：__________________

　　提供日期：__________

　　单价：__________

　　总金额：__________

　　第四条服装质量

　　加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

　　第五条技术资料、图纸提供

　　1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。

　　2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在_________天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在_________内通知甲方，因此造成的`损失由甲方赔偿。

　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　第六条报酬

　　1、加工单价：__________

　　2、总金额（元）：__________

　　第七条包装方式

　　内用_，外用_包装，包装费由__________方承担。

　　第八条服装交付

　　1、交货地：

　　2、产品的交（提）货期限：_________。

　　第九条服装验收

　　1、验收期间：_________。

　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

　　3、验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致

　　验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

　　5、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

　　6、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

　　第十条定金/预付货款

　　1、甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

　　2、甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元。甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　第十一条报酬结算

　　1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项。

　　第十二条留置权

　　如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

　　第十三条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

　　（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　甲方（签章）：_________

　　乙方（签章）：_________

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日

承揽加工合同14

　　定做方：(称甲方)

　　承揽方：(称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1.制作内容：

　　主钢构：钢梁.H(400~800)×200×6×9.35。材质为Q235。钢构必须进行除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。

　　二、合同价格及结算方式：

　　1.合同造价按/吨。合同总价款为，以实际决算为准。(货款可以用现金或承兑付给。)

　　2.合同签订三日内甲方付款

　　3.提货：

　　(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。

　　4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。

　　三、质量要求：

　　乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　四、交货地点和时间：

　　1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货;运费由甲方负责，装车由乙方负责。

　　2.交货时间：

　　五、包装及运输：

　　1.乙方负责装车。装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2.甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(具体由甲方再出发运前另行交底)。

　　3.运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1.甲方向乙方提供完整的构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。

　　2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。否则由此引起的`工期延误以顺延。

　　3.乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。

　　4.甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　5.乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：

　　按《合同法》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：

　　甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地仲裁委员会仲裁。

　　九、附则：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

　　3.未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　委托代理人：

　　联系方式：

　　开户行：

　　账号：

承揽加工合同15

　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一条加工物、数量、报酬、交货期限

　　加工物｜规格｜计量｜｜报酬｜交货期限及数量

　　数量

　　名称｜型号｜单位｜｜单价｜金额｜合计

　　合计人民币金额（大写）：

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条定作人提供的材料

　　材料｜规格｜计量

　　数量｜质量｜提供日期｜消耗定额

　　名称｜型号｜单位

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

　　第四条加工物的技术标准、质量要求：

　　第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

　　第六条加工物的包装要求及费用负担：

　　第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：

　　第八条承揽人发现定作人提供的.图纸、技术要求不合理的，在＿＿＿＿日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的＿＿＿＿日内答复。

　　第九条定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

　　第十条加工物的交付方式及地点：

　　第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：

　　第十二条报酬的结算方式及期限：

　　第十三条定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十四条本合同解除的条件：

　　第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六条违约责任：

　　第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十八条其他约定事项：

　　定作人｜承揽人｜鉴（公）证意见：

　　定作人（章）：承揽人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）

　　账号：账号：经办人：

　　邮政编码：邮政编码：年月日

　　监制部门：印制单位：

【承揽加工合同】相关文章：

承揽加工合同06-29

加工承揽合同05-23

承揽加工合同02-14

加工承揽合同11-27

加工承揽合同04-07

承揽加工合同04-07