工程招标合同[范例15篇]

　　在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的工程招标合同，欢迎阅读与收藏。

工程招标合同[范例15篇]

工程招标合同1

　　合同编号：125553

　　甲方：(委托人)河北XX公司

　　乙方：(被委托人)河北XX公司

　　甲方作为____市____区南花园商贸区金世界项目的开发建设单位，乙方作为具有招标代理主体资格的代理机构，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经双方充分协商，就工程建设项目招标委托代理事宜，达成一致意见，特订立本合同。

　　1.工程建设项目概况如下：

　　项目名称：____市____区南花园商贸区金世界项目拆迁B区。

　　项目地点：____市____区南小街以西，木利街以东，裕园广场规划路以北，永安XX以南。

　　项目内容：商品楼及回迁楼。

　　项目规模：建筑面积约10万平方米。

　　总投资：约30000万元。

　　2.委托范围

　　2.1委托代理招(议)标范围：

　　本项目的勘察、设计、施工、监理、重点设备和材料采购。

　　2.2委托代理的工作内容：

　　(1)代拟发包方案，办理项目登记;

　　(2)编制工程招标方案，发布招标公告;

　　(3)对投标单位进行资格审查，并负责编制资格预审文件;

　　(4)对投标人有关资质证件，社会信誉及工作质量、能力和其他内容考察;

　　(5)组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书;

　　(6)编制招标文件，并办理招标文件的备案工作;

　　(7)编制工程量清单;

　　(8)根据甲方委托编制标底并负责保密;

　　(9)组织投标人现场踏勘、对招标文件答疑及补充。并做好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定时间内发至各投标人;

　　(10)组织开标、评标;

　　1、协助甲方组织召开定标会议，发放中标及未中标通知书;

　　2、草拟工程合同，可参与承包合同的签订，根据招标文件及中标人在投标文件中明确的各项承诺，组织关于合同条件各项谈判;

　　3、编制招投标情况书面报告，将代理过程中直接形成的各种原始记录，系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标督管理机构备案;

　　4、将所有备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成承包合同的备案;

　　5、与发包有关的其他事宜;

　　3.代理费用的负担及支付方式由甲乙双方按照国家有关规定为依据，经甲乙双方协商确定。

　　4.甲方的权利

　　4.1甲方有权确定招(议)标形式及方式。

　　4.2甲方有权参与招投标的有关活动，有权确定乙方的具体工作内容。

　　4.3甲方有权要求乙方及时提交招(议)标代理工作阶段性的工作报告，及招标备案资料。

　　4.4甲方有权对乙方参与招(议)标的工作人员进行资格审查，有权要求乙方更换不称职的工作人员或应回避的人员。

　　4.5甲方可自行编制标底，也可委托乙方负责编制标底。

　　4.6甲方有权审阅乙方编制的招(议)标文件，并提出修改意见。

　　4.7甲方有权要求乙方在招(议)标代理前对其所要进行的工作提交一份详细的计划，包括：招(议)标工作的组织、招(议)标工作的人员安排、招(议)标工作的进度安排、招(议)标工作的阶段性会议、向甲方应作的阶段性汇报，并有权要求乙方严格按计划进行招标代理活动。

　　4.8在出现非正常情况或重大问题时乙方必须及时向甲方汇报，而不是自行决定。

　　4.9在代理业务中，乙方应充分听取甲方的意见和要求，并且将甲方意见和要求深入地贯彻到招(议)标文件及代理工作中，以确保完全实现甲方的委托意愿。乙方同时保证代理工作的合法有效。

　　4.10如果乙方的工作成果未实现甲方在本热门合同样书.9中的合同目的，或者是乙方违反法律、法规、规章规定以及泄露招标的秘

　　密，给招标人造成损失或影响招投标活动正常进行的，甲方有权立即终止合同，并按有关法律、法规索取经济赔偿，直至追究法律责任。

　　4.11自拟定发包方案、中标通知书至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件必须经甲方签字盖章，方可生效。

　　5.甲方义务

　　5.1项目招标前甲方根据招标工作的实际需要向乙方提供完整、正确的基础资料、相关文件及便利条件(包括：资金来源、报建手续、场地条件等)。

　　5.2甲方授权熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系。

　　6.甲方的责任

　　6.1甲方按双方商定的内容、时间向乙方提交基础资料及相关文件和要求，并对其完整性、正确性和时限性负责。

　　6.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务，导致乙方不能收到应得代理费，乙方可以依法向甲方索赔。

　　7.乙方权利

　　7.1在审查投标人资质中，遵照招(议)标文件的规定及甲方的授权，有权提出对投标人的投标资格进行确认与否的建议。

　　7.2对甲方要求的投资、质量、工期目标内容有进行改进的建议权。

　　7.3依据国家有关法律、法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　8.乙方义务

　　8.1针对甲方的委托，乙方应成立专门的招标代理项目组，并

　　任命经甲方认可的具有工程建设类执业注册资格(高级职称)的专业人员为项目组组长，专职负责甲方委托项目的招标代理工作。并将项目组组成人员情况以书面形式向甲方提交，作为合同的附件。

　　8.2在代理招标中乙方有义务向甲方宣传解释国家、省、市有关招标投标工作的法律、法规和政策，保证招标投标工作的顺利进行和合法性。

　　8.3在履行甲方委托工作期内，乙方应运用合理的专业技能为甲方提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的关于招标人的各项义务，公正维护各方的.合法权益。

　　8.4乙方应积极协调甲方做好招(议)标前期的准备工作，提供有关咨询服务，并严格履行招(议)标工作的全部内容。未经甲方同意，不得将本合同所确定的招(议)标代理服务转让给第三方。

　　8.5乙方应对招(议)标工程的各种数据、资料严格保密，不得接受与此项目有关的投标咨询。

　　8.6乙方不得与被代理招(议)标工程的投标人有隶属关系或着其他利益关系。乙方的工作人员如与本项目潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。乙方不得参与任何可能与甲方利益相冲突的活动。

　　9.乙方的责任

　　9.1按时完成甲方委托的招(议)标工作内容，对招(议)标有关的各项数据、技术经济分析结论等的完整性、真实性负责。

　　9.2在合同履行期内，如乙方要求终止代理工作，或解除合同，

　　乙方应当承担违约责任，并赔偿损失。

　　9.3乙方在责任期内应当履行约定的义务，因乙方过失而造成甲方及其他当事人的经济损失，应当向甲方及其他当事人进行赔偿。

　　9.4乙方不得以任何形式收取投标单位的回扣，不得接受投标单位的任何礼品及宴请。

　　10.招标代理业务时限

　　自勘察设计招标至拆迁B区整体工程验收投入使用。

　　1.争议解决

　　双方在履行合同过程中，如发生争议由双方协商解决。协商不成任何一方可依法向人民法院提起诉讼。

　　2.其他

　　2.1投标担保要求

　　乙方需在招(议)标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保可采用投标保函或者投标保证金的方式，具体方式和数额由甲方在招(议)标工作开展前确定。

　　2.2完成招标代理工作中费用承担的约定：

　　合同生效期间发生的通知费、打字复印费、会务费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用均由乙方承担。

　　2.3因不可抗力或非甲方自身过错而导致的工程项目不可实施，或本合同无法执行时，甲方不承担违约责任并有权终止合同。1

　　2.4根据《招标投标法》之规定须重新开展招(议)标代理工作时，乙方不再重复收取代理费。

　　2.5补充条款：本合同如有未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　3.合同文本

　　本合同一式四份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　________年____月

　　乙方(公章)：法定代表人：委托代理人：地址：电话：传真：开户银行：帐号：________年____月____日____日

工程招标合同2

　　委托人：______________________

　　受托人：______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____________________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________

　　地点：______________________

　　规模：______________________

　　招标规模：______________________

　　总投资额：______________________

　　二、委托人委托受托人为

　　工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的`

　　招标代理工作。

　　三、合同价款

　　代理报酬为人民币______________________元。

　　四、组成本合同的文件：

　　1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　2、本合同协议书；

　　3、本合同专用条款；

　　4、本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　九、合同生效

　　本合同双方约定____________________________后生效。

　　委托人（盖章）：______________受托人（盖章）：______________

　　法定代表人（签字或盖章）：_______法定代表人（签字或盖章）：_______

　　授权代理人（签字或盖章）：_______授权代理人（签字或盖章）：_______

　　单位地址：______________单位地址：_______

　　邮政编码：______________邮政编码：_______

　　联系电话：______________联系电话：_______

　　传真：______________传真：_______

　　电子信箱：______________电子信箱：_______

　　开户银行：______________开户银行：_______

　　帐号：______________帐号：_______

工程招标合同3

　　本协议书于20__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

　　达成本协议：

　　1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　(a)中标函;

　　(b)上述投标书;

　　(c)合同条件;

　　(d)规范;

　　(e)图纸;

　　(f)工程量清单。

　　3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4、业主持此立约保证在合同规定的.各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　在__在场的情况下，盖的正式印章如下：

　　或在__在场的情况下，由上述签字盖章并递交。

　　业主签名：_____________承包人签名：____________

工程招标合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经______________（建设主管部门）批准，______________（建设单位）对______________建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。

　　一、招标工程的准备条件

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1、本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；

　　2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；

　　3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；

　　4、资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；

　　5、已有当地建设主管部门颁发的`建筑许可证；

　　6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位____________________________________。

　　三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况________________________________________。

　　四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准________________________________________。

　　五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法_______________________________________。

　　六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点____________________________________。

　　七、报名，投标日期，招标文件发送方式

　　1、报名日期：___________年______月______日；

　　2、投标期限：___________年______月______日起至___________年______月______日止。

　　3、招标文件发送方式：_________________________________________________________。

　　八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知

　　1、开标时间：___________年______月______日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。

　　2、评标结束时间：___________年______月______日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。

　　3、开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。

　　4、中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

　　九、其他

　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。

　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

工程招标合同5

　　鉴于_________________（投标人名称）已于_________年____月____日（日期）提交了建设（合同名称）____________________________的投标书（以下称投标书）。

　　风险提示：投标保证金

　　投标人要按招标文件要求，将投标保证金按规定方式足额存入指定的银行账户。凭存款单据在开标前到指定地点开据保证金收据。

　　各投标人在缴纳投标保证金时，须凭银行出具的进账单回执联到指定地点开具保证金收据。每个项目的投标保证金形式是根据招标文件的要求而定。

　　投标人须从企业工商注册所在地的基本账户以转账支票、银行汇票和银行电汇方式缴纳投标保证金（现金方式交纳除外）。

　　根据本文件，兹宣布，我行______________（以下称银行）向业主立约担保支付________________的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。

　　银行名称（盖章）

　　_________年____月____日

　　本保证义务的条件是：

　　（a）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；

　　或（b）如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；

　　（1）未能或拒绝根据投标须知的'规定，按要求签署合同协议书；

　　或（2）未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。

　　我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。

　　日期：_________年____月____日

　　银行名称：________________

　　盖章：________________

　　证人签字：________________

　　证人所在单位及地址：________________

工程招标合同6

　　项目名称：____________________________

　　甲方（委托单位）：____________________

　　乙方（招标机构）：____________________

　　委托日期：____________________________

　　委托地点：____________________________

　　________________（以下简称甲方），____________（以下简称乙方），根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，就_______________________（以下简称项目）的招标委托事宜，经双方协商，达成如下协议：

　　一、总则

　　1．双方根据国家法律规定建立委托代理关系，遵守和执行国家的各项方针政策、条例和法规，以保证招标工作的顺利完成。

　　2．双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则，为保证项目设计的质量，在工作中密切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，共同努力，确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作。

　　二、委托范围

　　1．委托项目：_______________________________

　　2．委托内容：_______________________________

　　三、工作分工

　　1．甲方职责

　　（1）向国家有关部门办理项目审批手续。

　　（2）甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必需的技术资料、图纸等。

　　（3）甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。

　　（4）协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

　　（5）参与标前答疑会和开标大会。

　　（6）组建评标委员会。

　　（7）根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。

　　2．乙方职责

　　（1）在甲方委托的招标范围内，组织招标工作。

　　（2）负责招标文件的编制。

　　（3）招标文件的印刷和发售。

　　（4）编写和刊登本项目的招标公告。

　　（5）澄清投标人提出的有关招标文件中的问题。必要时，修改招标文件。

　　（6）组织现场勘察和标前答疑会。

　　（7）接收投标文件、组织和主持开标，根据国家的有关规定将开标记录报送有关主管部门。

　　（8）负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。评标委员会中技术及经济专家由业主在监督部门的监督下从当地政府专家库（或者招标代理机构的专家库）中随机抽取。（9）向中标人发出中标通知书，通知中标人与甲方签订合同。（10）整理招标、评标文件交甲方存档。

　　3．共同责任共同遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定；招标活动进行过程中和招标完成后，双方均有责任对对方的有关商业和技术秘密保密。

　　四、费用

　　1．甲乙双方各自承担招标过程中自己所发生的各项费用。

　　2．乙方直接向中标方收取招标代理服务费_____________元（___________人民币）。本合同签订后甲方在_____日内向乙方支付合同总价________％的代理费用作为本项目招标的.前期费用，待整个招标结束后，甲方再向乙方支付其余的全部代理费。

　　3．乙方按有关规定收取投标人的投标保证金（具体金额在招标文件中确定），并在招标完成后按有关规定负责退回给投标单位（不计利息）。

　　五、保密

　　有关购买招标文件的潜在投标人名单，投标文件的审查、澄清、评估、比较，以及有关授予合同的意向，均不得透露给任一投标人或与上述工作无关的人员。

　　六、协议书生效及其它

　　1．本代理协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经双方代表签字盖章后生效。

　　2．未尽事项，由双方协商以补充协议的方式解决，补充协议为本协议不可分割的组成部分。

　　3．在本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　电话：_____________________ 电话：_____________________

　　传真：_____________________ 传真：_____________________

　　时间：_______年____月____日时间：_______年____月____日

工程招标合同7

　　根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

　　根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。

　　兹将上述书面保证的`条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

　　（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

　　代表（承包人名称）

　　代表（保证人姓名）由（签字人姓名）

　　由（签字人姓名）

　　以__________的资格

　　在（证明人）证明下

　　签于一九九__年__月__日

工程招标合同8

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________（建设主管部门）批准，______（建设单位）对______建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。

　　一、招标工程的准备条件

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1、本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划。

　　2、已有经国家批准的设计单位出的'施工图和概算。

　　3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实。

　　4、资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工。

　　5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证。

　　6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：

　　____________________________________________________________________ ____________。

　　三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：

　　____________________________________________________________________ ___________、

　　四、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

　　____________________________________________________________________ ____________、

　　五、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：

　　____________________________________________________________________ _____________、

　　六、报名，投标日期，招标文件发送方式：

　　报名日期：

　　投标期限：

　　招标文件发送方式：

　　___________________________________________________________________。

　　七、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

　　开标时间：

　　评标结束时间：

　　开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。

　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

　　八、其他：

　　____________________________________________________________________ ___________。

　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

　　建设单位（即招标单位）：___________________

　　地址：_________________________________

　　联系人：____________________

　　电话：____________________

　　______年____月_____日

工程招标合同9

　　本协议书于xx年xx月xx日由xx(以下简称“业主”)为一方与xx以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即xxx并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

　　兹为以下事项达成本协议：

　　1本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的`合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

　　2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：

　　(a)中标函；

　　(c)合同条件；

　　(d)规范；

　　(e)图纸；

　　(f)工程量清单。

　　3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

　　4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

　　特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

　　在xx在场的情况下，盖的正式印章如下：

　　业主签名：xxx

　　联系人：xxx

　　承包人签名：xxx

　　联系人：xxx

工程招标合同10

　　(以下简称甲方)委托 (以下简称乙方)承担下列项目的服务招标代理。为明确双方的责任与权利，经详细协商，特签订本合同，共同遵守。

　　1. 建设项目概况：

　　1.1 项目名称：

　　1.2 服务地点：

　　2. 服务内容：

　　2.1 服务招标代理。

　　3. 双方责任：

　　3.1 甲方责任

　　3.1.1 办理前期的各种申报及审批手续。

　　3.1.2 按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。

　　3.1.3 甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表，迅速地解答问题及提供资料给乙方及投标单位。

　　3.1.4 按照合同金额及支付方式，向乙方交付酬金。

　　3.2 乙方责任

　　3.2.1 代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;

　　3.2.2 发布招标文件，主持开标及评标会议;

　　3.2.3 填报相关资料，由甲方发出中标通知书;

　　3.2.4 为甲方编制设计合同;

　　3.2.5 为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。

　　4. 酬金：

　　代理酬金：一笔算人民币伍仟元整。

　　5. 付款方式：

　　乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。

　　6. 合约有效期

　　本合约有效期自20_年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目，在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因，需中断合约或延长合约时，乙方为此项目所发生的'一切费用由甲方承担，如属乙方原因，则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。

　　7. 违约责任

　　7.1倘若任何一方不按本合约履行义务，另一方可书面通知对方其违约内容，如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后，违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。

　　7.2倘若项目为贷款项目，因贷款协议没有执行，或国家计划项目，因故停建缓延，则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份，给予补偿。

　　8. 其他事项

　　8.1 未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

　　8.2本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一致时，可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

　　8.3 本合同双方签字盖章后生效，至全部费用结清后自然失效。

　　8.4 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程招标合同11

致_________：

　　根据_________合同中合同条件第_____款的规定，_________（以下称“承包人”）应向业主支付一笔金额为_________大写为_________的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。

　　我方_________（银行或金融机构）受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的.义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主_________（业主名称）支付数额不超过_________（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。

　　我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

　　本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。

　　保证人：

　　日期：

工程招标合同12

　　委托方（甲方）：_________

　　代理方（乙方）：_________

　　一、建设工程基本情况：

　　1、工程名称：_________

　　2、招标范围：_________

　　3、建设地点：_________

　　4、工程规模：_________

　　5、工程投资额：_________

　　二、建设工程实施条件：

　　1、工程批准文号及时间：_________

　　2、图纸设计单位及交付时间：_________

　　三、招标、计价及评标定标方式：

　　1、招标方式：_________

　　2、计价方式：_________

　　3、评标办法：_________

　　四、代理业务范围：

　　□拟定招标方案；

　　□拟定招标分告或者发出投标邀请书；

　　□派员组织申请人报名登记；

　　□审查报名申请人投标资格；

　　□编制招标文件；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□编制标底；

　　□组织开标、评标；

　　□参与开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□_________

　　五、代理方的义务：

　　1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动；

　　2、在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方；

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作；

　　4、对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避；

　　5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责；

　　6、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、代理方的权利：

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预；

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作；

　　3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员；

　　4、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　七、委托方的义务：

　　1、在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等）；

　　2、在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作；

　　3、在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在_________日内做出书面的回答；

　　4、承担由于自已过失造成代理方的`经济损失；

　　5、对影响公平竞争的招投标相关问题的保密；

　　6、在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案；

　　7、委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　八、委托方的权利：

　　1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动；

　　2、有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段（保密事项除外）和全过程书面报告；

　　3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员；

　　4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作；

　　5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　九、招标代理服务费的收取办法：

　　1、受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币（大写）_________代理咨询服务费；上述费用中：

　　□含甲方缴纳的发布媒体信息服务费；

　　□含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费；

　　□不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　□不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2、此代理咨询服务费于：

　　□本协议签订后，委托人先预付_________%余款在领取合同备案通知书后一次性付清；

　　□领取合同备案通知书后一次性付清；

　　□委托人与中标人签定"建设工程施工合同"后一周内付清：

　　□_________

　　十、委托方指定联系代表人：

　　姓名：_________职务：_________

　　十一、违约、争议：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

　　2、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

　　3、由于违约造成第三方（中标人）损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失；

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力；

　　5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

　　□双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　□向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、合同份数及分送责任：

　　1、本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，甲方_________份，乙方_________份，招标中心建设工程科壹份；

　　2、通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　委托方（甲方）：_________ 代理方（乙方）：_________

　　法定代理人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

　　单位地址：_________ 单位地址：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　银行账号：_________ 银行账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　委托书

　　兹委托_________代理_________（工程名称）_________（工程内容）的（□设计□监理□施工□设备）招标事宜，有效期限为_________。

　　□拟定招标方案。

　　□拟定招标公告或者发出投标邀请书。

　　□派员组织申请人报名登记；

　　□审查申请人投标资格；

　　□编制招标文件；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□编制标底；

　　□组织开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□_________

　　具体职责、权利义务详见招标代理合同。（注：自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章，我单位均予以承认，中标通知书由我单位签发）

　　法人单位（公章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________

　　委托日期：_________年_________月_________日

工程招标合同13

　　1概述

　　三边工程是一种很值得提倡的项目管理方式，关键在于过程控制。建设工程涉及的参与方较多，勘测、设计、施工、监理、造价咨询等单位都需要与建设单位签订合同，一个工程下来合同数量可能要多达上百个，尤其是费率招标、甲指分包的工程合同数量要多达数百个。这其中占合同数量多数的主要是建设方与总包单位签订的合同、甲方指定专业分包单位与总包单位签订的合同，所以要对这两类合同及成本重点控制。

　　2总包合同

　　2.1总包单位的确定

　　建设单位在图纸不齐、工程量清单不全的情况下，采用费率招标的方式确定总包单位。招标文件明确规定合同计价方式采用标准清单计价，执行合同规定的总价下浮，即结算工程总造价＝工程总造价×（1－总价下浮系数）。投标单位根据自己公司的实际情况，在保证一定管理费和利润的情况下，选择一个下浮系数作为对招标单位的让利，建设单位会根据下浮系数、投标单位的综合实力确定中标单位。费率招标的优缺点：优点：

　　（1）在图纸不齐、工程量清单不全的情况下，最短时间内确定总包单位，尽早开工；

　　（2）简化前期招投标工作，节省了复杂的编制清单、标底及投标报价的时间；

　　（3）选定总包单位的条件比较简单，能尽量公平公正地选择中标单位，减少暗箱人为操作的因素。缺点：

　　（1）费率招标对招标人的风险较大，总包单位为中标下浮系数报得过大，一旦在施工过程中发现无利润可挣，便会降低工程质量，极易与建设单位发起纠纷；

　　（2）对招标人的管理水平要求较高，工程造价在招标时不能体现出来，待工程竣工结算才能完整计算工程造价，过程付款很容易付超，竣工结算时按实际发生办理结算，费工费时，结算工作量较大。

　　2.2总包合同的管理

　　总包单位确定后，建设单位与总包单位通常会签订两份建设工程合同：一份用于政府备案作为备案合同；一份对内作为双方的实施合同，即我们通常说的阴阳合同。

　　2.2.1备案合同。备案合同是用于政府备案的，为了简化政府备案手续，建设单位会把房建、桩基、装饰、空调、消防、钢结构等专业工程打包在一起发包给总包单位，由总包单位对各专业工程进行工程管理。这样做的好处是避免了建设单位与各专业分包单位签订多个专业分包合同，减少了政府备案合同的数量，简化了政府备案手续。

　　2.2.2实施合同。在工程实施过程中，建设单位将房建工程发包给总包单位，各专业工程由甲方指定分包单位自行发包。因备案合同已将各专业工程打包给总包单位，为规避审计，故建设单位与各分包单位不直接签订合同，而是甲方要求总包单位与各分包单位签订专业分包合同。专业分包合同内容由建设单位起草制定，总分包单位双方盖章，交政府备案。同时在专业分包合同生效前，建设单位、总包单位、分包单位私下签订三方备忘录，明确合同关系、付款方式，同意按照备忘录的内容进行工程施工。这种由甲方指定单位的专业分包合同需要解决的问题是工程款如何付给分包单位。建设单位与总包单位私下签订一份建设工程合同，将各专业工程打包给总包单位，作为内部实施合同。此合同仅作为建设单位支付给分包单位工程款所用，合同范围内工程均以总包单位名义发包给建设单位指定分包单位，总包单位只履行总承包职责，只收取总包服务费。

　　2.2.3阴阳合同的利与弊。利：甲方指定分包单位进行施工，省去总包单位对专业工程的管理费和利润，节省项目成本。弊：

　　（1）由甲方自行对分包工程进行管理，需要投入较大的人力和物力，增加了建设单位对合同和施工的管理难度；

　　（2）建设单位承担较大的合同风险，双方一旦发生工程纠纷，总包单位会拿备案合同进行维权。

　　2.3总包合同的付款

　　建设单位与总包单位签订房建合同，作为内部实施合同。因招标时是费率招标，房建合同为费率合同。费率合同是一种可调价格合同。因三边工程是边勘察边设计边施工，有时候甚至是先施工后深化图纸，故施工过程中很难及时做出一份准确而且全面的工程量清单。合同总价按平米造价暂定，作为过程付款用。过程付款按工程节点进行付款，在合同中划分几个关键的工程节点，如完成单体基础正负零付至合同额的30%、主体结构封顶付至合同额的60%、砌筑完成付至合同额的75%。工程在施工过程中，设计单位要加快施工图纸的深化，当工程主体结构封顶前，设计院至少能出一份完整的施工图纸或竣工图纸，此时建设单位停止按暂定合同额进行过程付款，以防合同总价暂估偏高，过程付款额超出结算额。建设单位与总包单位按新版施工图纸核算工程量，重新确定工程总造价。因现场施工进度要求，建设单位与总包单位不可能拿出充足时间去确认每一项工程量清单的工程量及价格，总包单位又为了能尽快拿到主体结构封顶及之后节点的款项，会与建设单位按平米造价暂估一个比招标时较准的工程总造价，作为此施工合同补充协议的合同额进行后续付款。工程完工，建设单位与总包单位进入结算阶段。因费率合同招标时工程总价按平米造价暂估，过程付款签订的补充协议合同额也是协商确定的，而结算需要确认每一项工程量清单的工程量及综合单价，故结算耗时耗力。总包合同中明确规定结算的'计价方式及计量计价依据，采用标准清单计价，总价下浮；采用20xx年清单计价规范，哪个地区哪一期的定额及信息价。因土建工程工序做法比较清楚，工艺比较简单，故在对清单项套定额时双方能较容易达成一致。

　　3专业分包合同

　　3.1分包单位的确定

　　在工程主体施工过程中，建设单位要开始装饰、空调、消防、钢结构等专业工程的招标工作。因工期紧，建设单位没有专业工程的施工图纸作为招标图纸，没有一份准确的工程量清单作为招标清单。建设单位采用模拟清单进行招标。建设单位根据本工程的建筑面积及使用效果，找一份类似工程的工程量清单作为招标清单，施工单位根据此工程量清单投标报价。合同总价按照平米造价暂估，认可甲方工程量清单综合单价及合同总价的作为中标单位。模拟清单招标的利与弊：利：

　　（1）省去了招标清单编制的过程，可以尽快确定分包单位，节省招标时间；

　　（2）施工过程中有时为了加快工程进度，根据工程功能特点由分包单位先施工后深化图纸再报甲方审核，部分图纸深化设计的工作量转嫁到分包单位。弊：

　　（1）因模拟清单不完全符合工程的项目特征，故施工过程中需要不断对工程量清单进行修正，重新确定每项工程量清单的综合单价，工作量大而且繁琐；

　　（2）要及时调整合同金额，签订的补充协议较多。

　　（3）建设单位承担较大的价格风险，设计变更引起的清单漏项与清单描述不一致，会导致工程造价过高过低，不利于建设单位的成本控制。

　　3.2专业分包合同的管理

　　在总包合同管理实施过程中，已经介绍了专业分包合同为阴阳合同。专业分包单位由甲方指定，专业分包合同由建设单位起草制定，建设单位、总包单位、分包单位签订三方备忘录，明确合同关系及付款方式。专业分包合同的管理对建设单位要求较高，一方面合同内容由建设单位起草制定，工作量较大；另一方面合同需要总分包单位盖章，甲方需要协调总包单位及时对分包合同盖章。对于分包工程，总包单位更喜欢自己承揽并施工，在分包工程上获取更多的利润，而不是仅仅收取总包管理费。总包单位在分包合同上盖章，总包单位就要承担一定的工程风险，分包工程一旦发生质量或安全事故，总包单位要与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。签订分包合同时工程主体已进入完工阶段或结算阶段，总包单位会因建设单位付款不及时，加上内部实施合同为阴阳合同，总包单位会拿分包合同作为要款的条件，迟迟不在分包合同上盖章。为不影响专业分包合同的实施，建设单位要与总包单位处理好关系，同时专业分包合同应尽早提前签订。

　　3.3专业分包合同的付款

　　专业分包工程付款按照已完成工程整体形象进度进行付款。合同中约定付款节点，如完成工程整体形象的30%、60%、75%，按合同总价的30%、60%、75%进行过程付款。因完成工程整体形象的百分比没有一个明确的界面划分，故分包单位为早日拿到进度款，一方面要加快工程进度；另一方面要把工程干好，与建设单位处理好关系，早日确定已完工程形象，及时申请进度款。分包工程在施工过程中，设计院要加快施工图纸的深化。当工程完成整体进度的60%时，设计院至少能出一份现阶段的施工图纸，此时建设单位停止按暂定合同额进行过程付款，以防合同总价暂估偏高，过程付款额超出结算额。因分包工程工序多，工艺较土建复杂，加上施工过程图纸变更、材料的更换、工艺的变化，故招标时多数工程量清单的项目特征与实际描述不符，双方要确定每一工程量清单的综合单价需要很长时间。为不影响工程付款，建设单位与分包单位按平米造价重新核算工程造价，签订补充协议按概算合同额进行60%的付款。分包工程付款方式通常是按工程完工，甲方付给分包单位75%的工程款；工程竣工验收，甲方付给分包单位85%的工程款；工程结算，甲方付给分包单位95%的工程款。按概算合同额60%付款后，合同约定依据施工图纸转清单合同作补充协议后，方可申请后续付款。这个阶段需要双方单位有经验的专业造价工程师进行工程量的核算及综合单价的谈判。这个过程对建设单位是十分必要的，一方面工程总造价越来越清晰，可以有效控制过程付款；另一方面为双方结算做好准备工作，综合单价确定了结算时只需要确定好工程量。

　　4结语

　　三边工程在费率招标的状态下，做好合同管理与成本控制显得尤为重要。虽然费率招标有利于简化招标程序、节省招标时间，但过程管理与结算工作比较复杂，扯皮的事情较多，建设单位承担较大的合同与价格风险。专业工程采用模拟清单招标，建设单位要有相似的项目做参考，避免设计有较大变化。建设单位在选定总包单位与分包单位时，最好选定资信良好的合作伙伴，不能一味追求总价下浮系数高、分包工程综合单价低的施工单位，而且合作伙伴最好是有长期合作关系的，能够互相了解和彼此信任，这样建设单位承担的工程风险要小得多，工作也更好开展。

工程招标合同14

　　委托人：(以下简称甲方)

　　受委托人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　项目名称：

　　地点：

　　招标内容：本工程施工图纸内的全部内容施工内容

　　总投资额：约万元

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的施工、监理招标代理工作。

　　三、合同价款

　　中标价为人命币￥元，其中包括暂列金额：￥元。

　　代理报酬为人民币(大写)：元(小写)：￥元

　　四、组成本合同的文件：

　　1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2、本合同协议书;

　　3、本合同专用条款;

　　4、本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的.代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　九、合同生效本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程招标合同15

　　非招标厂区道路工程施工合同提要：质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定，以双方约定为准

　　非招标厂区道路工程施工合同

　　发包方：合同编号：

　　承包方：签订时间：

　　经双方协商一致，达成如下施工合同条款。

　　一、工程名称：

　　工程内容：

　　工程价款：

　　二、质量标准和验收：

　　按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定，以双方约定为准。

　　三、承包方对质量负责的条件和期限：

　　正常使用情况下的损坏由承包方负责，出现质量问题由承包方免费负责修理，质保期限为月，承包方在接到发包方通知后24小时内上门服务。承包方未按时上门的，发包方可另行委托第三方维修，费用从承包方预留的质保金中扣除。

　　四、工程施工期限：

　　从年月日起天（日历日）完工，若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整。

　　五、工程施工承包方式：

　　此工程必须按合同附件图纸规定施工，承包方提供材料的.，材料进场需经发包方确认后方可进行施工。

　　六、工程款支付时间：

　　余款作为质保金一年后支付。

　　七、工期提前和延误责任：

　　承包方必须根据本合同工期完成，如延期，每延迟一天按合同总金额的%承担违约责任。如下雨、停水、停电等客观原因，根据实际情况顺延。

　　八、合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。

　　九、本合同自双方签字盖章之日起生效，本工程合同共份。

　　十、其他约定事项：

　　1、在工程施工中，如承包方发生安全事故，均由承包方负责，同时承担对发包方造成的所有损失。

　　2、包方必须严格按约定内容施工，不得分包和转包。

　　甲方：乙方：

　　单位地址：z省z市z街道z路号单位地址：

　　授权代表：授权代表：

　　传真：传真：

　　电话：电话：

【工程招标合同】相关文章：

工程招标合同12-16