设计委托书(合集15篇)

　　被委托人在行使委托书上的合法权益内，被委托人不承担任何法律责任。在日常生活和工作中，在处理事务上需要使用委托书的情况越来越多，你知道委托书怎样才能写的好吗？以下是小编为大家整理的设计委托书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

设计委托书1

　　今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：xxx

　　2、项目名称：总建筑面积约为xxx。

　　3、建设地点：xxxxx

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为 xx。

　　2、本厂区建筑密度为、建筑容积率、绿化率。

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

　　三、单体工程名称及结构类型：

　　1、单体类型及结构类型：

　　1)、1厂房，采用 xx结构;

2)、2厂房，采用 xx结构;

　　3)、3厂房，采用 xx结构;

4)、宿舍楼，采用xx 结构。

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　四、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1;

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的.要求。

　　五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位： (盖章)

　　日期：20xx 年xx 月xx 日

设计委托书2

xxx设计分所：

　　兹委托你单位进行xxx项目的勘察、设计工作。

　　工程地址：xxx

　　工程规模：xxx

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　特此委托!

委托单位：xxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

设计委托书3

　　对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

　　账名:________

　　账号:________

　　开户行:________

　　以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　XXXXX设计分所：

　　兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

　　工程地址：XXXXX

　　工程规模：XXXX

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的'有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

　　特此委托!

　　委托单位：XXXX有限公司

　　如果发生了不可抗拒的因素，甲乙双方各自承担自己的责任。如：战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的，双方不承担任何法律上和经济上的责任，双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。

设计委托书4

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的.资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：xxx

　　乙方（盖章）：xxx

　　代表（签字）：xxx

20xx年xx月xx日

设计委托书5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、设计内容：

　　1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。

　　2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。

　　二、设计依据：

　　1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；

　　2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；

　　3、甲方及政府有关部门的审查意见。

　　三、设计阶段及设计进度：

　　1、方案设计阶段： 15 个日历天。

　　2、初步设计阶段： 15 个日历天。

　　3、施工图设计阶段：20 个日历天。

　　注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

　　四、设计要求：

　　（一）园林专业

　　1、在甲方提供的建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。

　　2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通畅合理。

　　3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。

　　4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况，应根据现场情况综合考虑。

　　5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。

　　（二）电气专业

　　1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。

　　2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。

　　3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。

　　4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。

　　5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。

　　6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。

　　7、设计应绘出灯具及各种水泵的'控制原理图、接线图。

　　（三）给、排水专业

　　1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。

　　2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。

　　3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。

　　4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。

　　（四）其他

　　1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。

　　2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。

　　五、设计文件要求：

　　1、方案设计阶段：

　　⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。

　　⑵提供环境总平面图图板。

　　⑶提供设计估算2套。

　　⑷提供上述相应磁盘文件2套。

　　2、初步设计阶段：

　　⑴提供初步设计文件8套。

　　⑵提供设计概算2套。

　　3、施工图阶段：

　　⑴提供工程装饰材料实物样板2套。

　　⑵提供施工图设计文件12套。

　　⑶提供上述相应磁盘文件2套。

　　六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司

　　年月日

　　乙方：沈阳市园林规划设计院

　　年月日

设计委托书6

　　委托人：___住所：___联系电话：___

　　法定代表人（或负责人）：____职务：___

　　受委托人：___性别：_____身份证号码：___住址：___联系电话：___

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：___办理的`消防设计文件审核申报工作内容。

　　（身份证复印件并加盖校对章）

　　代理人代理期限至20____年____月____日。

　　委托单位（盖章）：___

　　法定代表人（或负责人）（签名）：___

　　受委托人（签名）：___

　　20____年____月____日

设计委托书7

　　项目名称：

　　项目建设地点：

　　合同编号：

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　签订日期：二○一一年月日

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　甲方委托乙方承担项目设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广州市城市规划条例》。

　　1.2 国家及地方有关规划、建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　1.4

　　1.5

　　第二条委托项目内容及范围

　　2.1 项目名称：。

　　2.2 项目地点：。

　　2.3 用地面积：。

　　2.4 建筑面积：/平方米（以规划行政主管部门审批文件为准）。

　　2.5 委托内容及标准：

　　第三条甲方责任

　　3.1 甲方应在本合同签订后五日内，向乙方提交项目委托书，该委托书包含本项目所涉及各个阶段的明确的设计任务要求，该委托书为本合同的组成部分之一。

　　3.2 甲方应在本合同签订后五日内，向乙方提交以下所有设计基础资料： 3.2.1 ； 3.2.2 ；

　　3.2.3 ； 3.2.4 ； 3.2.5 。

　　3.3 乙方在3.2条所述清单基础上，要求甲方提供在资料清单之外但属于乙方履行本合同规定的设计工作所需的其它资料的，甲方应予以配合并在接到乙方补充提交材料清单之日起五日内提供予乙方，但是乙方不得以此为由要求推迟乙方提交设计成果的时间。

　　3.4 甲方应当在本合同第4.1所述相应工作阶段开始之前五个工作日内，提交该工作阶段所涉相关主管部门、领导的意见和批示文件等文件复印件各一份。

　　3.5 若甲方提交上述3.1-3.4所述任一文件，超过规定期限十日（含十日）以内，乙方按本合同第4.1条规定交付设计文件的时间相应顺延；超过规定期限十日以上的，乙方有权单方重新确定提交设计文件的时间或解除本合同。

　　3.6 甲方应当对其提供资料的真实性、正确性、全面性、合法性负责，因甲方提供资料不足或错漏等瑕疵而导致日后出现的更改返工或任何第三方责任，甲方应负全责，并就乙方的更改工作双方另外协商确定甲方须额外支付设计费用。

　　3.7 甲方应就本项目与地方职能管理部门进行必要的协调工作。

　　3.8 甲方负责本项目因地方行业约束所需的专业部门设计统筹，并以乙方的总体平衡为基础。

　　3.9 甲方应配合乙方的.工作进程，在尊重乙方工作的前提下及时提出有关规划设计要求（包括使用功能、技术配置等）和修改意见。

　　3.10 甲方收取乙方交付的符合本合同第一、二、四条规定内容的各阶段规划设计成果及相关文件，应及时审查认定，并出具书面修改意见或书面确认函。

　　3.11 甲方应按本合同第七条规定内容如期如数向乙方支付工作费用，本合同之设计费必须由甲方支付 (即直接由甲方账户汇入乙方账户内)。如甲方改由任何其他公司(包括其子公司及母公司)支付，甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函予乙方。

　　3.12 甲方应支持乙方的设计回访工作，并提供相关资料复印件给予乙方归档。

　　第四条乙方责任

　　4.1 乙方应按本合同第二条规定进行设计工作并提交规划设计成果及相关文件。本项目设计按以下分阶段进行（审查、审批、公示时间不计算在下列工作时间内）：

　　4.1.1 第一阶段，自本合同已签订、乙方收到甲方按照本合约3.1-3.3条提交的资料、乙方在收到甲方按照7.2.1条支付相应费用该三条件共同满足之日起日内，完成（第一轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.2 第二阶段，自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照7.2.2条支付相应费用之日起日内，完成（第二轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.3第三阶段，自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照

　　7.2.2条支付相应费用之日起日内，完成（第三轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.4 本项目的工作程序与具体的工作时间可由甲乙双方根据规划行政主管部门的要求协商确定和对上述工作时间安排进行调整，调整后甲乙双方完成相应工作的日期相应顺延，且免除因日期顺延产生的相应责任及权利。

　　4.2 乙方负责按相应规划行政主管部门的批复意见对各阶段规划成果进行修改，并按规划行政主管部门的要求参加专家评审会并进行汇报。

　　4.3 乙方对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　4.4 乙方指定为负责人，全面组织协调本项目规划设计各项事宜。

　　电话：电邮： @gzupds.com

　　4.5 乙方负责保管归档全部规划设计底图及原始规划设计文件。

　　第五条技术要求和设计质量

　　5.1 本项目规划设计必须执行中华人民共和国现行规划行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

　　5.2 本项目规划设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《广州市城市规划管理技术标准与准则》的要求。

　　5.3 本项目规划设计文件应满足甲方提供的项目委托书中经双方认可的技术要求。

　　第六条成果认定

　　6.1 乙方按本合同第4.1条规定完成各阶段规划设计成果及相关文件，应以甲方书面认可的成果作为该阶段规划设计成果交付。

　　6.2 乙方交付各阶段规划设计成果后，甲方应在5个工作日内向乙方提出对该阶段规划设计成果的书面反馈意见或书面确认函；逾期将视为甲方同意该阶段规划设计成果。

　　6.3 针对乙方提交的各阶段工作成果，如因甲方或任何第三方原因等非因乙方过错原因而需要进一步修改的，甲方应当就修改要点及修改要求书面形式明确告知乙方，乙方应当在收到甲方书面意见之日起十日内就甲方的修改要求提交修正后的工作成果，修改期间构成乙方按照合同第4.1条规定交付期间的延迟；修改次数以两次为限，超出两次需要继续修改的，甲方须另行向乙方支付费用，具体费用标准双方另行协商确定，否则乙方有权不再继续修改或解除本合同。

　　6.4 乙方按本合同第4.1条规定进行各阶段规划设计成果交付后相应的送审工作，并以有关规划行政主管部门的书面审批同意文件为该阶段送审工作成果。因甲方或乙方原因暂停或终止该阶段送审工作超过30个工作日的，甲乙双方应就该阶段送审的确认另行协商工作成果。

　　6.5 乙方提供最终成果文件和图纸一式三份，及最终成果电子文件一式一份。

　　第七条费用及支付方式

　　7.1 费用

　　7.1.1 经双方协商，改造规划设计总费用为人民币整（￥元）（总费用不因政府批文批出总建筑面积的增减而变化）。

　　7.1.2 本费用包含本项目共次正式成果费用。即：。

　　7.1.3 本合同4.1条所述各阶段成果提交后，因非乙方过错而造成该阶段成果修改的，其费用由双方协商后另计。

　　7.1.3 本项目不含费用。

　　7.2 支付方式

　　7.2.1 定金及第一阶段费用：自本合同签订后五日内，甲方应支付总费

设计委托书8

　　漫步地中海园区，给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。

　　一、给水

　　1、园区低区给水外网设计；

　　2、园区高区给水外网设计；

　　3、园区总水源设在园区的西北角，阀门井位置见附图。

　　二、消防

　　消防给水外网设计。

　　三、排水

　　1、地下室强排系统，废水外网设计；

　　2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计；

　　3、园区排水系统主管线，市政绝对标高见附图；

　　4、园区雨水、污水管均采用水泥管。

　　四、采暖

　　1、市政热力主管线在园区的'西侧，南北走向，由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃，回水温度为45℃，换热站出入口温度是可调的；

　　2、换热站设在地下室，由当地热力公司及相关单位进行设计。

　　3、采暖外网系统设计；

　　五、电器专业

　　1、甲方应提供市政电力线路的进线方向，电压等级，是否有两路市政电力线路？在园区内的绿地上设室外箱式变电站，给各建筑单位供电。

　　答复：由电业局设计，不做委托。

　　2、甲方应提供市政电信（含电话、有线电视）线路的进线方向。

　　答复：电话网络进线点，提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。

　　六、其它

　　园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。

设计委托书9

　　工程名称：

编写单位负责人：

编写单位：

　　(签字)(签章) 年月日

　　精心设计，精心施工。

　　委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

　　1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

　　3.在满足常压给水的`前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

　　4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

　　示意图或其他说明：

　　示意图见附件

　　审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更

　　改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）

　　审批单位：经办人：联系人：电话：审批单位（签章）

　　年月日

设计委托书10

　　甲方：__________

　　乙方：____________

　　甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：___

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：___甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；

　　乙方有权收回已交于甲方的所有有关电

　　气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：___乙方承担一切已经用于该电路设计的'费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：____________

　　乙方（盖章）：____________

　　代表（签字）：___

　　____年____月____日

设计委托书11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的'费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

设计委托书12

　　为了改善镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施污水处理厂工程。工程信息如下：___

　　一、工程概况：___

　　1、建设单位：___开发投资有限公司

　　2、项目名称：___镇污水处理厂工程

　　3、建设地点：___镇区排水沟下游一山林空地

　　二、建设规模

　　发展和改革委员会20____年1月25日《关于污水处理厂工程项目建议书的批复》（市发改环资11号），建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20____）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20____年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。

　　根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托设计院有限公司进行镇污水处理厂工程的一期（20____年）建设工程的.初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20____年管网长度4.3km建设、主干管按二期20____年日处理污水量1000吨/天设计。

　　委托单位（盖章）：___开发投资有限公司

　　20____年9月28日

设计委托书13

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

　　装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的.设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

设计委托书14

　　工程名称：拉萨洗涤厂施工图设计

　　委托人：青海青藏铁路劳动服务公司（以下简称“甲方”）

　　设计人：中铁二院西北勘察设计有限责任公司（以下简称“乙方”）

　　1、本设计委托书是根据辅业资产管理中心审批的规划设计提出的施工图设计要求，作为我公司委托设计单位进行施工图设计的主要依据。

　　2、本设计委托书是我公司对拉萨洗涤厂提出的成本控制和设计要求，设计单位进行施工图设计时，都必须遵照执行。设计委托书的部份内容，设计单位根据具体情况，同我公司进行沟通，可以作一定幅度的微调和必要的补充。

　　3、本设计委托书的未尽事宜，设计单位要遵照国家有关标准规范执行。

　　第一章设计要求

　　1.1 设计依据

　　1.1.1 本施工图设计委托书。

　　1.1.2 有关部门审批的规划方案设计。

　　1.1.3 国家有关法律、法规、标准、规范及省、市有关设计技术规定。

　　1.2 设计原则

　　1.2.1 满足安全经济

　　设计要满足安全性和耐久性，要符合国家规定的设计规范和各项

　　强制性标准，安全放在建筑设计的首要位置。在保证安全的前提下，满足经济合理，特别是燃油锅炉房要考虑电器、消防、燃油管路、日用油箱、储油箱等设备设施安全使用，进行优化设计，降低建造成本。

　　1.2.2 考虑设备安装使用

　　不能因为施工图存在设计缺陷，影响到设备的安装和今后的维护使用。要充分考虑设计细节，诸如设备安装位置、室内外管线的隐藏、洗脱机的安放、洗脱机位置等，提高建筑品质。

　　1.2.3 满足设计深度

　　施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。在图纸中不允许出现“甲方二次细化设计”等内容。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得甲方同意后方可实施。

　　1.2.4 符合环保节能

　　合理处理生产污水、垃圾排放，将环保、节能理念融于设计中去，在考虑经济可能性的条件下，应用新材料和新技术。

　　1.3 成本分析控制

　　1.3.1项目成本控制：

　　1.3.1.1项目的成本应按各分项工程进行控制，控制内容包括：土建结构、墙体、防水、门窗、公共部位装修、电气、给排水和暖通等子项。

　　1.3.1.2设计单位应对各分项进行拆分，对结构体系选型、机电设备系统设计、材料选择、设备选型、管材选择要进行优化设计和成本比对，严格按规划的'项目预算进行控制施工图的土建和安装的造价。 1.3.1.3在本委托书中应明确土建和安装的总造价元/㎡，应细分为土建和装修（元/㎡）、电气（元/㎡）、给排水（元/㎡）和暖通（元/㎡）等造价控制。

　　1.3.2项目投资分析控制：

　　项目投资分析控制表

　　1.4总图设计

　　1.4.1 总平面设计

　　1.4.1.1 建筑物之间的距离应满足防火间距、日照间距、各工程管道占地宽度等的设计要求。设备入口要考虑无障碍设计。

　　1.4.1.2 锅炉房设计要按照国家颁布的燃油锅炉房设计规范和实地勘察结果结合，来最大满足我公司使用需要。

　　1.4.1.3 各管线检查口尽量设于绿化中。

　　1.4.2 标高设计

　　1.4.2.1 室内外标高不得有误，要注意其与周围道路及环境的关系。总图标高与单体设计标高必须协调。

　　1.4.2.2 道路标高坡向与雨水口位置相符，道路面层标高设计应向坡向雨水排水口方向，坡度宜控制在0.2%～1%。

　　1.4.3 道路设计

　　1.4.3.1 根据情况洗涤厂内的建筑物周围要设消防车道，满足消防规范。

　　1.4.3.2 场内的道路应考虑装卸车辆能够调头进出。 1.4.3.3场内机动车道上的排水沟盖板要选用水泥盖板。 1.4.4 附属日用油箱间设计

　　1.4.4.1 日用油箱间应尽量设在远离劳务工宿舍区。

　　1.4.4.2 日用油箱间设在下风向和较隐蔽处，与住宅保持一定距离，外部与道路相连，方便加油车停车加油。

　　1.4.4.3 日用油箱间需安装防火、防爆、防盗三防门，屋顶需安装防火、防爆屋顶排风机和侧壁风机，并和消防联控系统相连。

　　1.4.4.4 日用油箱间由于有燃烧爆炸的危险以及油蒸气对人员健康的影响，故应单独设于锅炉间一侧，且应设置防火墙与其它房间分开。

　　1.4.4.5 日用油箱间日用油箱的最低油位应高于燃烧机的吸入口0.5～1.5m。保证燃烧机的油泵有足够的灌注头。

　　1.5燃油锅炉房设计

　　1.5.5.1 锅炉房室内部分由生产间（锅炉间、油泵间、油箱间、水处理间）和生产辅助间（操作间、值班室）还有日常应用间（卫生间、洗浴间）等组成，室外构筑物包括：烟囱、地下储油池。各室内房间及室外构筑物应合理布局，保证工艺流程和工艺管线顺畅紧凑，安装检修方便。

　　1.5.5.1 锅炉间地面应铺设抗静电、防滑瓷砖，根据燃油锅炉的外形尺寸打离地面不少于30CM的混凝土安装基座。

设计委托书15

　　工程名称：_______

　　地点：_______

　　签订日期：_______

　　发包人：_______

　　设计人：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、设计范围：外立面石材幕墙工程。

　　4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。

　　第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。

　　第三条工程时间：_____年_____月_____日

　　第四条本工程设计收费标准

　　1、设计费单价30元/m2。

　　2、设计工程量3400平方米。

　　3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥102000.00元)。

　　4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。

　　5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。

　　6、效果图费用另行结算。

　　第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。

　　5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。

　　5.2此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.4发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

　　6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　6.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　6.2设计人责任

　　6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。

　　6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。

　　6.2.4设计人对设计文件出现的'遗漏或错误负责修改和补充。

　　6.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6在上述工作完成后，合同履行完毕。

　　第七条保密

　　第八条争议

　　本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。

　　第九条合同生效及其他

　　9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.2本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。

　　9.3本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_______

　　法定代表人：_______