【精品】分包合同锦集六篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的分包合同6篇，希望能够帮助到大家。

【精品】分包合同锦集六篇

分包合同篇1

　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：

　　为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。

　　第一条工程概括

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程内容及范围：

　　4、造价：每米施工单价按元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担）。

　　5、质量等级：合格

　　6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。

　　第二条承包方式

　　本工程采用下列第 3 项方式承包

　　1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。

　　2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。

　　3、压桩工作量按日报表签证量结算。

　　第三条付款方式

　　1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（￥元）。

　　2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70%

　　3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。

　　第四条甲方责任

　　1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。

　　2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。

　　3、甲方供桩按乙方提供的.进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。

　　4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。

　　5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。

　　6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。

　　第五条乙方责任

　　1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。

　　2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。

　　3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。

　　4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。

　　5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。

　　第六条其他

　　1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。

　　2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。

　　3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律）甲方单位盖章：乙方单位盖章：

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　电话：电话：

　　开户行：

　　账号：

　　合同签订日期：年月日

分包合同篇2

　　工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

　　一、劳务分包工作对象

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）

　　二、工程分包项目：

　　1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

　　2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1

　　米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

　　3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带

　　和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

　　三、合同价格

　　１、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有

　　临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按照元/m结算。

　　２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理

　　费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

　　四、质量及工期

　　１、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据

　　该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励元。如遇不可抗拒因素，工2 2

　　期顺延。

　　２、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的.要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

　　４、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

　　５、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

　　６、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的 %支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的 %支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价 %；剩余的 % 月后付清。

　　７、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

　　８、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每 3

　　发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

　　五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

　　六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

　　七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

分包合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成，为了保质保量的完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲乙双方共同协商，特签订以下条款共同遵守执

　　一、工程名称：陆良城市综合开发有限公司一期工程

　　二、工程地点：陆良县

　　三、承包方式：单位工程人工费

　　四、承包范围：

　　本工程承包范围为甲方提供的.土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注：层次为。

　　五、承包工期：

　　执行甲方与总承包签订的合同工期

　　六、费用标准：

　　1、承包单价按模板模板展开面积每平方准，下面按计算，车库按展开平方计算，计价支付，此价格为合同包干价，《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、

　　九、其他约定

　　1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系，未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量，乙方不得擅自施工。

　　2、本合同签订后，甲方派代表，电话，乙方派同志为乙方现场代表，电话，负责履行本合同中的约定。

　　3、本合同未尽事宜，由甲乙双方签字后生效，工程完工、结清帐务自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同篇4

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　工程名称：

　　二、工期

　　具体开工日期：以甲方通知为准，总工期50天。

　　三、承包方式

　　乙方包工，包机具、包安全、包工期、包风险、包辅材(焊条、胶、钉等、油漆除外)。

　　四、合同价款及调整

　　工程造价：

　　五、工程款的支付

　　1、施工队进场三日内付施工队合同总价的30%。

　　2、整体钢架安装完毕由公司技术人员验收合格后付合同总价的30%

　　3、整体屋面板及墙板安装完毕后由技术人员验收合格后付合同总价的30%

　　4、工程全部结束由甲方验收合格付合同总价的5%

　　5、合同总价的5%留作质保金，保修期满后无质量问题一次付清(一年保修)，在质保期内若出现质量问题，施工队接到通知后必须无条件及时维修，否则将重罚。

　　六、工程质量标准

　　1、本分包工程质量标准双方约定为：执行总包合同中关于质量的规定。

　　2、质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。违约金计算方法或额度按总包合同执行。

　　七、工程管理：

　　1、乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

　　2、乙方须服从总包单位的管理，严格执行总包单位对于现场的工作安排，具体包括：

　　承包范围：

　　(1)、按照文明施工的要求，每天严格及时做到工完料清场地净的标准。

　　(2)、严格遵守现场文明管理的各项规章制度，按时参加每周一的安全例会以及周四晚的工作例会。

　　(3)、按时完成划定的卫生责任区内的清理工作，清理出来的废品搬运到指定的废品堆放地点。

　　(4)、严格按照施工规范的要求认真完成应该完成的各项工程检测调试工作。

　　(5)、甲方有权随时将不服从管理的个人和分包方清退出场，由此所引起的一切后果由责任方承担。

　　(6)、严禁乙方的各类人员以各种方式威胁恐吓甲方人员，如有发生视情节轻重给予1000到5000元的罚款处罚，情节严重者给予清退出场，触犯刑律者移交司法机关处理。

　　3、就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

　　4、如遇施工过程中实际情况与设计图纸不符时，乙方应及时向甲方提出设计变更申请报告，得到批准后方可施工。

　　5、乙方向甲方提交一份合格的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

　　6、乙方应该遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担由于乙方责任造成的'各类罚款。

　　八、质量保修

　　在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照甲方与乙方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

　　九、保险与安全

　　1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2、保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　3、乙方必须严格遵守各项安全规章，由于自身原因发生的各类事故，均由乙方自行解决处理，费用自理。

　　4、严禁在甲方提供的宿舍内男女混住，由此引发的一切后果均有责任方承担。

　　十、违约责任

　　1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，或乙方内部出现问题，并已严重影响到工程进展时，甲方有权终止合同，造成损失，乙方应予赔偿。

　　2、合同签订后不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同(乙方不服从管理被甲方清退出场除外)，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　十一、合同份数

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存一份。

　　2、本合同副本四份数，甲方三份，乙方一份。

　　十二、争议解决

　　当双方发生争议时，双方应该首先友好协商解决，协商不成可以申请仲裁或者直接向工程所在地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　1、本合同未明确的条款参照总承包合同执行。

　　2、本合同自双方盖章之日起生效，至工程结算完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

　　一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;

　　二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;

　　三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);

　　四、工程工期：进场后140天;

　　五、费用结算：

　　1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

　　2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;

　　3、上车费按30元/吨计算;

　　4、按出货的.每伍佰吨结算一次帐。

　　六、技术要求：

　　1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;

　　2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。

　　七、甲、乙双方的权利和义务

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方向乙方提供住宿和水电费;

　　2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;

　　3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;

　　4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;

　　5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

　　乙方的权利和义务：

　　1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;

　　2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;

　　3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;

　　4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;

　　5、进场人员必须有国家发放的操作证;

　　6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;

　　7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。

　　八、安全责任

　　1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

　　2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。

　　九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

　　十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　年月日

分包合同篇6

　　发包方(全称)：甘肃铜城工程建设有限公司

　　承包方(全称)：

　　根据公司内部实行单项工程承包管理规定和公司(中标)所签建设工程合同，就本工程承包具体事宜达成如下条款，共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程内容：

　　三、承包内容：

　　1、工程造价：

　　对外预算值：xx元

　　人工费(见协议书)：xx元

　　材料费(见明细)：xx元

　　机械费：xx元

　　分公司管理费：xx元

　　税金：

　　工程利润：xx元

　　(注：以上数值为预算价，最终以甲方决算值为准进行调整)

　　2、合同工期：

　　年月日～年月

　　3、工程质量：

　　(1)质量等级：

　　(2)质量管理：

　　承包方应严格按照施工图、合同、变更、纪要和国家工程质量验收标准进行施工。全面贯彻实施ISO9001-20xx质量管理体系，严格按质量手册程序开展质量管理工作，各队或项目部均应设专职质量检查员，并对重点工程、关键工序要旁站监督、检查、对各种报验及报验程序的检查。若发生质量事故按甘肃铜城工程建设有限公司工程质量奖惩细则管理规定处理。工程竣工前，须经质量技术部验收合格后，方可对外交工。

　　4、安全生产：

　　承包方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，执行JGJ59-99标准，在安全生产许可证的.范围内进行施工，按照甘肃铜城工程建设有限公司《安全生产管理制度》必须做到：

　　(1)开工前由承包方配合安全管理部按照施工合同购买工程意外伤害保险。

　　(2)定安全生产责任制，以确定安全目标，按照要求制定安全技术措施，做到安全技术交底，制定安全急救援预案。

　　(3)上岗前严格执行三级安全教育制度，做到考核、教育、记录齐全。

　　(4)对分包、劳务供方队伍执行《外来施工队伍、临时用工管理》细则的规定进行安全教育，考核合格后，由负责人签订安全生产合同，在合同范围内接受安全监理，严格按照安全标准组织文明施工。

　　(5)若发生安全事故按甘肃铜城工程建设有限公司《安全管理制度》处理。对分包劳务供方队伍的安全事故，记入承包方的安全考核，同等对待。

　　(6)按期完成各阶段安全备案，工程竣工时，须办理安全评价书后交工。

　　5、文明施工：

　　承包方应严格按照《甘肃省建设工程文明施工管理暂行规定》(甘建施〔20xx〕331号文件)的要求执行。

　　(1)场容场貌：现场围栏及出入、现场标志、现场院布置、场地道路及排操作面及楼层，均应按文明施工要求设置。

　　(2)料具管理：施工机具设备保养应符合基本标准要求。