【推荐】分包合同模板集锦5篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的分包合同5篇，希望对大家有所帮助。

【推荐】分包合同模板集锦5篇

分包合同篇1

　　劳务发包人：（以下简称甲方）

　　劳务分包人：(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法及其它有关法规》平等、遵循平等，自愿，公平和诚信的原则，双方就劳务分包事项协商一致订立本合同。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。

　　工程名称：××商贸城####商住楼。工程地点：××××××

　　分包范围：砌砖、打砼。

　　以项目部图纸面积为准65元/m2，(包括小型工具)甲方提供搅拌机，吊栏，其余自备(包括水池、支搅拌机、吊栏机、散水进户门踏步)

　　2、付款方式

　　每栋主体封顶，预付已完成工程量的`80%，余款粉刷完毕付97%注：验收合格后付清。

　　3、工伤一万元一下自负，一万元以上协商

　　4、工程质量：以项目部要求为准，如果达不到项目部的要求，返工材料费，罚款全由乙方承担。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

分包合同篇2

　　总包方：中天建设集团有限公司

　　分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司

　　依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在平等、自愿、协商一致的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增强隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。

　　工程概况

　　1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼

　　1.2 工程地点：北京市通州区梨园镇小街村

　　1.3 承包范围：

　　1.3.1具体承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程）。

　　1.4承包方式：采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工方式。

　　1.5 质量要求：

　　1.5.1陶粒水泥增强条板符合华北标准图集《轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准》，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。

　　1.5.2分包方应向总包方提供该产品符合国家有关规定的技术质量资料包括：相关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品使用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。

　　1.6 供货要求及工期要求：

　　1.6.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过天。

　　1.6.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。

　　1.6.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。

　　1.7 合同价款：

　　1.7.1本合同为固定单价合同，具体综合单价如下：

　　1．9cm隔墙板按 52 元/平方米，工程量按实际工程量计算

　　综合单价包括：

本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，具体包括所有材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总包方及发包方不提供任何辅料）、安装机械及工具费、二次搬运及安装损耗费用（所有因二次搬运及安装造成的损耗均由分包方承担）、现场保管及成品保护费用、冬施、加班、窝工、技术资料费用、临时设施费用、售后服务费用、管理费、利润、税金等费用。以上费用外的其他费用总包方不再另行支付。现场施工用水用电、水泥、砂石由甲方提供。

　　1.7.2合同总价：

　　暂估总价款：

　　（大写）玖拾壹万元整（人民币）

　　（小写）￥910000元（暂估）

　　注：最终结算工程总价款以总包方审核、确认的工程量为准，据实结算。

　　第二条总包方责任

　　2.1总包方指定施工所需用电、用水接点位置，由分包方负责将水、电接至各工作面；总包方协调分包方解决材料堆放场地，所发生的保管、材料存放临时设施等相关费用由分包方负责；总包方负责提供工人住宿场地。

　　2.2指派为总包方驻工地代表负责合同的履行，对工程质量、进度、安全生产进行现场协调、监督、检查等事宜。

　　2.3合同签订3日内，向乙方提供相关图纸一份。

　　2.4对乙方进场人员进行安全培训教育。向乙方进行安全技术交底。

　　2.5在施工前为甲方做好测量放线。确保垂直运输，不影响正常施工。

　　2.6调节与其他劳务分包队的施工和生活上的配合事宜。协调其他队伍对阶段验收后成品保护的责任。

　　2.7按照协议约定支付工程款。

　　2.8承担因自身原因造成乙方在安全、质量、工期上的损失。

　　第三条分包方责任

　　3.1合同签订前，分包方应提交施工资质证明、全生产许可证、营业执照复印件等资质信誉证明（以上资料须加盖有效公章）；合同签订3日内，按照总包方总体进度计划、工程设计图纸（包含设计变更洽商技术文件）提交详细施工组织设计方案，报总包方确认、备案。施工组织设计方案内容包括施工工艺标准和施工方案、安全文明施工方案、施工进度计划，生产计划、质量标准、安装辅料质量技术要求、质量验收标准及质量承诺、工程进度-劳动力计划分析表等内容。在实际与计划发生矛盾时，分包方需服从总包方的统筹指挥。

　　3.2指派为分包方驻工地代表，负责合同的履行。在进场前上报相应施工组织管理体系及人员名单，经总包方确认后方可开始施工。分包方驻工地现场代表出勤率不低于90%。在紧急情况和进行主要施工项目时，分包方驻工地代表必须出勤，并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由分包方负责的各项事宜。

　　3.3分包方应按合同规定的时间及总包方的具体要求及时提供工程所需的全部材料和施工所需所有机械和工具，经总包方审核，并保证材料的型号及质量与设计图纸及总包方要求相同，并符合国家相关标准。产品进场凭检验报告和合格证书，进场检验报告向甲方报验，验收通过后方可安装．

　　3.4 分包方负责施工垃圾的清运工作，保证及时将施工垃圾清运至场外，做到“活完料净脚下清”，并承担相应的费用。

　　3.5分包方负责对进驻现场的全体人员进行入场前的安全知识教育，并保证在施工过程中遵守安全管理规定。分包方应与总包方签订《安全施工协议书》。施工中由分包方原因造成的人员伤亡或其他安全事故等均由分包方承担。

　　3.6分包方驻现场管理人员和所有进场操作人员应具备相关资质及岗位证书，且年龄不低于18周岁不超过55周岁。特殊工种应持有效上岗证书持证上岗，同时报总包方备案。

　　3.7为确保工程质量，分包方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。

　　3.8分包方必须遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工，如总包方发现分包方存在不文明施工现象，总包方有权要求分包方改正，因不文明施工而造成的一切后果及费用均由分包方承担。

　　3.9分包方负责对进入施工现场的材料的保管工作，对于由于保管不善，造成的丢失、损坏等损失由分包方承担。

　　3.10分包方负责对本工程现场的一切设施及工程成品进行妥善保护，否则一切损失均由分包方承担。

　　3.11施工及生活用水、电等临时设施费用由分包方负责，但水、电费用由甲方承担。分包方不得浪费施工用水、电。如现场发现分包方浪费水、电现象，总包方、监理方及发包方有权制止，并根据具体情况予以罚款。

　　3.12施工技术资料管理与移交：分包方应根据现行《建筑安装工程技术资料管理规程》及北京市相关规定及时编制、收集、整理相关施工技术资料4套，并及时上报总包单位，技术资料质量、数量及真实性应符合相关要求。分包方承担以上相关费用。

　　3.13分包方不得私自将工程转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。

　　3.14分包方应保证在施工过程中不发生噪音扰民、污染环境、影响交通，否则分包方承担一切经济责任。

　　3.15 负责隔墙板施工所需的现场机械用具和生活用具，费用自理．负责阶段，验收前的成品保护，阶段验收后，需有乙方负责阶段收后成品保护工作．因乙方原因造成已完成的损坏，乙方负责修复，发生的费用和损失由乙方承担．

　　3.16 分包方在施工中发生的质量事故，应及时报告总包方驻现场代表。一般质量事故的处理方案及结果应送总包方备案；重大质量事故的处理方案应由总包方代表签字会同发包方、监理确认后方可实施。

　　3.17 分包方管理人员及施工人员应由总包方统一管理。

　　3.18 分包方施工人员在现场如发现打架、斗殴、酗酒、、破坏或偷窃现场材料等行为，总包方一经发现严肃处理，如情节严重者报当地公安机关处理。

　　3.19 遵守总包方与发包方签订的《建设工程施工合同》及有关协议、来往确认文件。

　　第四条关于工期的约定

　　4.1分包方在合同签定后，应严格按照合同双方确认的工程进度计划展开施工。因分包方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不予顺延，分包方承担逾期完工的违约责任。分包方应在接到发包方通知后一天内到场施工。

　　4.2分包方应严格按照合同双方确认的施工方案及工程进度计划组织材料供应和充足的劳动力展开施工，如实际与计划发生矛盾时，分包方需服从总包方的统筹指挥。如因分包方原因未能按合同双方确认的施工进度计划或总包方的统筹指挥展开施工，总包方有权要求分包方在 3 个工作日内赶回计划进度。如分包方未按规定日期赶回进度，每逾期一日，分包方按合同总价款的 3‰向总包方支付违约金（违约金从工程款中直接抵扣）。如果分包方出现严重的质量、工期等问题，并且总包方认为分包方已无能力继续履行合同，总包方有权单方无条件解除本合同。

　　4. 3分包方因下列因素造成工程延误，经总包方代表书面确认后，工期可相应顺延，但不得向总包方索赔工期延误损失、误工费用等（其它因素除非合同中有明确约定，否则不构成分包方顺延工期的免责事由）。

　　4.3.1如夜间施工，因总包方原因停电（一次8小时以上）造成累计停工超过24小时。

　　4.3.2施工如遇不可抗力的影响而造成分包方无法正常施工的，分包方应于不可抗力发生后2小时内通知总包方，并于二日内向总包方提供不可抗力发生的证明文件，并经总包方代表确认。

　　第五条关于工程验收及保修的约定

　　5.1 工程验收标准

　　5.1.1分包工程的最终验收以总包方、监理、发包方、设计、质量监督部门的核验结果为最终依据。分包方协助发包方组织办理相关验收手续。

　　5.2 验收后若因分包方原因造成修改，分包方应按要求进行整改，并承担自身原造成修改的费用和延误工期责任。

　　5.3由于分包方提供的材料存在质量问题造成达不到验收要求时，由分包方负责拆除及重新安装，并承担相关费用。分包方须在48小时以前通知总包方进行验收和重新检验，由于返工造成的工期延误，按本合同8.4违约条款执行。

　　5.4 本分包工程保修期为一年。保修期内，分包方对本工程出现的由于分包方责任造成的质量问题免费进行维修。分包方应在接到发包方修理通知2日内派人修理。否则，总包方可委托其他单位或人员保修，所发生的费用由总包方在保证金内扣除，不足部分由分包方交付。分包方对其承包范围内的工程质量负有终身的'质量保障责任，若因分包方工程质量问题导致发包方或第三方受到损失，分包方负责赔偿给总包方或第三方的造成的全部损失。

　　第六条关于材料的约定

　　6.1 分包方供应材料的品种规格及质量必须符合要求

　　6.2 分包方的原材料、所有安装辅材料必须符合现行国家相关质量标准要求及本合同中发包方的规定要求，如因分包方使用的材料不符合合同的约定而造成工期延误，责任由分包方承担，并承担给总包方造成的一切损失。

　　6.3为保证工程质量，总包方有权按有关规定对分包方所供应的材料进行现场随机抽检，总包方在现场材料抽检复试后（复试费用由分包方承担），由国家认可的检测单位出具检测报告，检测结果未能达到国家标准的，须再次取样重新复试，并由总包方、监理、分包方三方共同指定检测场所，保证检测结果的真实性,合法性及有效性。如检测指标依然未达到国家标准或双方在本合同中约定的标准，总包方有权要求分包方停止供货。在此期间给总包方造成的一切损失由分包方承担，并按有关规范进行的复试检测费用由分包方承担。

　　6.4 总包方在分包方供货前有权派驻材料采购人员进驻分包方材料生产厂，进行材料的生产、检验、运输的监督工作。

　　6.5 在材料进场前，分包方应以书面形式通知总包方进场材料的规格、数量、使用部位，并于次日为总包方提供符合国家有关规定排风道的出厂合格证、检测试验报告等材质证明文件，并主要原材料的进货来源，并提供符合相关国家规定的相关质量证明文件。

　　6.6 分包方生产产品所采购的所有原材料，必须符合国家规定的质量要求及本合同中总包方的规定和要求。总包方有权进行监督、抽查。

　　第七条关于工程进度款支付、结算方式及质保金的约定

　　7.1 工程款支付：

　　7.1.1．每两个月支付已完工程量的50%。

　　7.1.2安装完毕，经总包方验收、审核后，总包方支付分包方至总包方审核、确认工程量价款的70%。

　　7.1.3每栋单体工程竣工验收合格并由分包方按总包方要求提交工程竣工资料、向发包方提交结算书后进入结算程序，据实结算。半年内结算完毕，经双方确认后，发包方支付分包方至该单体工程结算款的95%。

　　7.1.4余款作为保证金，待合同承包范围内所有工程竣工验收交付使用满1年，如无任何质量问题问题，一次性付清。

　　7.2结算方式：

　　7.2.1在乙方完成分包工程业务一周内，按照图纸工程量结合变更验收，确定分包工程实际工程量，按照双方确定的工程量及承包单价计算工程价款，办理结算手续。工程款甲方以支票形式支付给乙方。

　　第八条关于违约责任的约定

　　8.1由于分包方原因，（自然条件和不可抗力除外），不能按工期开工或中途无故停工，影响施工，工期不能顺延延误一方罚款 800 元/天的违约金（违约金从工程款中直接抵扣），由此给总包方造成的全部经济损失均由分包方负责赔偿。

　　8.2因分包方原因造成的安全事故等情况，工期不予顺延，由此给总包方造成的一切经济损失均由分包方负责赔偿。

　　8.3因分包方原因造成的材料质量、工程质量不合格导致返工及给后续工程项目带来费用增加时，返工费用及增加费用由分包方全部承担，且工期不予顺延。

　　8. 4工程质量如达不到合同要求，分包方应按合同质量要求进行返工，并承担造成的费用和延误工期责任（按本合同8.1条款约定执行）。分包方应在接到总包方通知3日内派人返工、整改。否则，总包方可委托其他单位或人员进行返工、整改，所发生的费用由分包方承担。若因工程质量问题导致总包方或第三方受到经济损失，分包方负责承担总包方或第三方的全部经济损失。

　　8.5 分包方不按总包方审定后的施工工艺、方案、技术措施施工，监理、总包方有权要求分包方进行返工，并承担造成的费用和延误工期责任（按本合同8.1条款约定执行）。

　　8.6因分包方原因，协议无法继续履行，应提前10天通知总包方，经总包方同意后，双方办理合同终止协议，并由分包方赔偿由此给总包方造成的经济损失。

　　8.7分包方施工现场应做到“活完料净脚下清”，若发现现场遗留垃圾，分包方承担违约责任，分包方应向总包方支付清理垃圾费2倍的违约赔偿。

　　8.8在施工过程中，无论任何原因，分包方不能纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰总包方或发包方，因发生上述情况造成的工期延误，每延误一日，分包方应向总包方支付不低于10万元的违约赔偿，并由分包方承担由此给总包方造成的一切经济损失及名誉损失。

　　8.9总包方延迟支付分包方工程款，由总包方承担延迟支付分包方工程款的违约责任，分包方不得因此停工而造成工期延误。

　　第九条争议解决办法

　　9.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9.2合同双方不愿通过协商或调解不成时，应向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十条合同终止

　　10.1如果分包方出现下列一个或多个的情况，总包方经书面通知后，有权终止本合同，总包方终止本合同的，分包方除应赔偿总包方的全部损失，还应向总包方支付合同总价款20%的违约金。

　　10.1.1分包方未能按合同内容及时进驻施工现场和组织施工。

　　10.1.2分包方未能按总包方确认的施工进度计划表进行施工，导致阶段施工进度延期或整个工期延误，在收到总包方通知后3天内，仍使上述情况持续或重复出现。

　　10.1.3因分包方原因造成工期延误或停工，在收到总包方通知后3天内，仍使上述情况持续或重复出现。

　　10.1.4分包方拒绝执行总包方按本合同规定方式发出的指示或工程变更。

　　10.1.5中间工程质量检验不合格或施工过程中不按总包方审定的施工工艺、施工方案、技术措施执行并拒绝返工、返修。

　　10.1.6分包方提供的产品存在质量问题或与合同约定不一致。

　　10.1.7分包方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等情况。

　　10.1.8分包方违反本合同的任何约定

　　10.2 如果总包方按前述终止了本协议的执行，分包方须于3日内无条件撤场，撤场时要保证现场在施建筑物和总包方及发包方提供的各项施工设施完好无损，并向总包方移交经整理后的施工资料和文件。分包方未按规定日期撤场，每逾期一日，分包方应向总包方支付合同总价款2 ‰的违约金，总包方有权安排新的分包方进场，由此而发生的费用和责任由分包方自行承担。

　　10.3 因分包方责任终止本合同导致的增加费用，直至本工程竣工后，费用确定前，总包方不必支付任何款项给分包方。

　　10.4 由于不可抗力或双方以外原因导致工程停工或缓建，使合同不能履行，分包方妥善做好已完工程的保护和移交工作，总包方应按合同规定支付已完合格工程价款。

　　第十一条附则

　　10.5 本合同未尽事宜，双方需另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

　　10.6未经总包方书面同意，分包方不得转让债权。

　　10.7双方确认来往函件，按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式邮寄，即视为已送达。地址如有变更应书面通知对方。

　　10.8结算单等资料必须经发包人项目经理单路朝签字后方可生效。

　　10.9分包方应支付总包方的违约金，总包方有权直接从分包价款中扣除。

　　10.10本合同的组成：

　　（1）本合同条款

　　（2）附件一：施工安全协议书

　　本合同一式五份，总包方执三份，分包方执贰份，经签字、盖章后生效。

　　以下无正文

　　合同签订地址：

　　总包方（公章）：法定代表人：委托代理人：

　　地址：邮编：电话：

　　分包方（公章）：法定代表人：委托代理人：

　　地址：邮编：电话：

　　合同签订日期：年月日

分包合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的'土建（瓦工）部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：

　　一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园

　　二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程

　　三、承包形式：包人工费

　　四、承包范围：在图纸中—0。3以下所有砌砖部分

　　五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑（含和灰、运砖、计临时脚手架铺设）。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0。15元/块，实做实收。

　　六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。

　　七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。

　　八、工程工期：到±0。00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。

　　九、安全生产、文明施工

　　乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50—100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。

　　十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。

　　甲方：经办人：责任人：

　　乙方：经办人：责任人：

　　年月日

分包合同篇4

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方承建的湖南新地集团开发有限公司“汇帝名苑工程”楼，楼以下工程(以下简称本工程)，外脚手架分部工程发包给乙方施工，经双方协商并综合考虑本工程有关实际情况，遵照《劳动法》有关规定，共同达成以下条款：

　　一、工程地址：

　　二、承包内容：高层及地下室

　　承包范围：从地下室基础以上的外架的搭设、拆除(地下室包括多次拆除、搭设清理等)：挑架工字钢的制作、刷油漆、安装、拆除：卸料平台的安装、拆卸：安全棚防护、搅拌机棚、钢筋制作棚、木工棚;所有的安全防护;如四口、五临边;还包括施工工具、劳保用品。

　　三、结算方式及发包价格

　　1、按实际建筑面积计算工程量，以(包工不包料)。本发包价除包含以上承包内容以为，另还包括拆架后场后场地的清理用工(如安全网的整理)、钢管及扣件的清理用工：及材料场内运输、带班费、夜简施工津贴、节假日加班补贴费、“三险一金”、劳保用品费(劳保用品由甲，方统一采购，乙方认领并承担费用)、福利费、夏季防署费、冬雨季施工费等一切费用在内。(计时工按大工150元/工日，小120元/工日计算)。

　　2、本发包价为最终结算价已，并综合考虑了市场价格因素及上级文件调价因素，以后无论市场价格如何变化，本价格概不增减。

　　四、付款方式

　　住楼每搭设完成四层，按实际完成工程量付承包价45%以此类推至层面封顶，外装饰完成后及时拆架，每拆卸完五层付承包价的45%以此类推：外架全部拆卸完付足90%余款在竣工验收后付清。乙方要保证工资及时清付到民工手中，付款时已方需提供上次的民工工资付表，否则甲方可随时采取相应措施。

　　五、工期

　　工期保证按工程进度及时搭设外架和拆除外架(具体时间安排甲方施工作业计划)，每拖延一天罚款200元，依次类推。

　　六、质量标准

　　严格按安全生产规范及设计方案认真施工。如未按要求施工，造成的返工费用乙方自理。

　　七、安全管理等详见通用条款共4页全部内容，通用条款与本合同条款具有同等法律效力。

　　八、履约保证金

　　1、乙方在签订合同前必须缴纳人民币(大写人民币)履约保证金。

　　2、乙方缴纳的履约保证金在主体封顶后无息退还给乙方。以上条款双方签字生效，一式两份，甲方双方各执一份，且具同等法律效力，工程结算付清以上款项后自行失效。通用条款

　　一、本工程从业人员资格认定：

　　1、乙方应对在本工程准备雇佣的民工相关情况相应了解;

　　(1)坚决拒收来历不明的人员：

　　(2)能遵纪守法且无犯罪行为及犯罪前科：

　　(3)身体健康，由良好的道德素养且符合中华人民共和国《劳动法》有关要求：

　　2、由乙方陪同新来人员到甲方登记，同时提交身份证原件留复印件及一寸上半身近照两张，育龄妇女还要还要提供计划生育证、妇检证明，供甲方备案使用，否则劳动关系不予成立。

　　3、乙方准备到本工程从业的农民工必须在上岗前接受甲方体能检查和技能检查。

　　(1)视力(2)听力(3)进行适当的体能运动和技能考核，检查中存在问题或有争议的送县级以上医院复查。

　　4、进行上岗前安全教育和安全交底;

　　5、熟悉本工程现场情况;

　　6、符合以上条件的甲方才能登记备案并在备案民工上岗前免费为其办理“工伤保险”及“意外伤亡险”在未办理好保险相关手续严禁上岗;

　　7、如乙方违反本条1至6款擅自招收民工在本工程从业视为乙方违法违约用工，甲方不予认可其从业人员在本工程与甲方的劳动关系。一经发现每人次罚款贰仟元并及时驱离甲方工地，如发生安全事故，无论大小均由乙方承担全部经济责任和法律责任。

　　二、安全

　　1、严格遵守施工现场各项安全管理制度和安全技术操作规程;

　　2、乙方每天要对从业人员进行班前安全教育和技术交底(乙方为弟一责任人)

　　3、正确佩戴好安全帽、穿好工作鞋，着装整齐

　　4、不准雇佣18岁以下及女职工55岁以上男职工60岁以上的人员上岗，否则按劳动部及有关规定处理，并每人次罚款壹仟元并驱离甲方工地。如弄虚作假、瞒报年龄加倍处罚。

　　5、有心脏病、高血压、恐高症、有明显残疾及先天性缺陷的人员一律不准进入施工现场。

　　6、未戴安全帽和未穿工作鞋不准上岗，否则每项每人次罚款五十元，在付乙方进度款中扣除罚款。

　　7、违反安全通用条款(1—6)进行违规操作所造成事故大小的经济费用，及一切民事责任由乙方自行承担。

　　三、本工程从业人员有符合下列条件之一的，与甲方劳动关系自动解除：

　　1、擅自离岗15天以上的

　　2、在甲方工地从业又同时在其他工地从业给甲方工程和工作造成影响的;

　　3、乙方承包工程范围全部完工之日起;

　　4、本工程竣工验收收之日起;

　　5、严重违反甲方劳动纪律、甲方提出后仍不改变被辞退的。

　　四、双方职责：

　　甲方职责：

　　1、提供一套相关的施工图纸及有关资料

　　2、及时提供施工材料，按合同要求及时支付工程款进度款，确保乙方能正常施工。

　　3、指派现场施工负责人对工程施工的'质量检查、验收、监督及技术交底。

　　4、免费为乙方职工办理意外伤亡险和工伤保险，但乙方从业职工进入施工现场及时交身份证复印件两份给甲方。

　　乙方职责;

　　1、服从甲方安排，虚心接受甲方、建设方及有关部门的质安监督，遵守甲方有关规章制度，向甲方提交有效上岗证原件。

　　2、认真阅读熟悉图纸，严格按设计要求及有关规范标准施工，应及时整改处理安全、质量隐患。自备对讲机，和配置安全指挥员。

　　3，严禁乙方施工人员在工地上住宿，严禁在工地上办食堂生活场所及费用由乙方自行处理。

　　4、乙方所有施工人员要严格遵守甲方有关规章制度，文明施工。自觉处理好各班组关系，不得因任何理由与他人发生争吵或打架事件，乙方人员发生打架行为，甲方对该班组处以1000元以上罚款，并承担全部经济责任和法律责任;当事人无条件立即离场。

　　5、乙方要与所有民工签订计划生育合同，并带齐有关证件，如身份证，育龄妇女妇检证明书及有证件。

　　6、所有进出工地人员要自觉接受甲方保卫人员检查(严禁带小孩进住工地)，拒不接受检查或违反者每次每人罚款50元，如发现有偷盗行为的，以所偷盗价值的十倍处罚，罚款在付乙方进度款时扣除，行为严重者交有关部门依法处罚。

　　7、若由与乙方原因或乙方人员违章作业所发生的安全事故，其坚决责任、法律责任概由乙方承担，与甲方无关。未戴安全帽和未穿好工作鞋的不准上岗，否则每项每人每次付款50元;在施工中严重违反安全管理的处500——2000元罚款，在付乙方进度款中扣除。

　　8、乙方要及时清付所有民工工资，付下次工资时要提交上次付款的工资表，否则由乙方承担全部经济责任和法律责任。

　　9、乙方如不能保质、保量、按期(本工程的施工进度计划)完工，中途甲方有权随时单方面解除本合同，待本工程竣工后按乙方实际完工的工作量的60%结算付款。

　　10、作业塔吊作业时，班组事先协商并报施工员组同意后，听从施工组统一调配安排，严禁强占塔吊，如出现强占行为每次处罚当事班组300元/次

　　五、以上双方签字生效，一式二份双方各执一份，并具同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

分包合同篇5

　　总包单位：(简称甲方)

　　分包单位： (简称乙方)

　　由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。

　　一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程

　　二、承包方式：包清工

　　三、项目内容：

　　1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。

　　2、基础及主体结构砼浇捣(含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗)

　　3、二次浇捣(含所有圈梁、过梁、构造柱、素砼反梁、拦板、窗台压顶、消防预留洞、门顶过梁、模板穿墙螺杆修补等)所有零星砼

　　4、一层地面(坡道等建筑物四周1米内零星项目)

　　5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。

　　6、屋面(含所有砼浇捣、保护层)

　　7、楼地面(含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护)

　　8、墙柱模板底由泥水班组负责采用水泥砂浆补缝，墙柱角漏浆、蜂窝等缺陷由泥水工班组负责修补、清理。

　　9、其它内容：柱剪力墙根部打毛冲洗、楼层浇捣前模板钢筋冲洗、建筑垃圾清理，水、电、消、智能等修补。楼层的打扫清理、后浇带浇捣前的清理，浇捣场内硬地坪及标化工地所需硬地坪道路，基坑及电梯井抽水，砼薄膜覆盖。