【推荐】采购合同模板合集五篇
在人民愈发重视法律的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编整理的采购合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
采购合同 篇1
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就优质稻谷收购的有关事宜达成如下协议。
第一条、稻谷基本要求
产品名称品种规格产地等级单位数量价格金额合计交货时间
第二条、质量要求
1、内在质量:优质稻谷应符合gb18406—XX《农产品安全质量》标准提出的无公害要求;达到优质稻谷相应的国家标准。2、外观质量:稻谷谷粒饱满,色泽金黄, 。其他要求 。
第三条、种子提供方式为
□乙方提供:□甲方自备,提供种子的数量、时间和方式为:__________________ 。种子应满足的条件为:______ ;对种子验收的方式为_____ 。种子价格为___元/___(单位),合计:_____ 元,种子(种苗)价款结算方式为□甲方于_______年____月____日前一次性付清;□于秋后收购时抵作货款。
第四条、收购定金
乙方□是/□否在________年_______月_______日前向甲方支付收购定金_________________元。交货时定金应(□抵作收购款/□返还乙方)。定金支付后,因乙方违约解除合同的,定金不予退还;因甲方违约解除合同的,应双倍返还定金。
第五条、稻谷种植的管理
乙方负责稻谷种植的技术、施肥、病虫害防治等技术指导,甲方应以积极认真负责的态度接受乙方的技术指导并按照要求抓好种植和管理,不得使用国家明令禁止的农药、化肥、除草剂,确保稻谷质量。
第六条、检验方法
抽样达到无公害要求,国家标准;检验时间:交货时;检验地点:交货现场。双方对质量有争议的双方抽样封存后在送当地质检部门进行检验。检验费用承担:抽样合格的由乙方承担,不合格的由甲方承担。
第七条
交(提)货方式________________:地点:___________;运输方式及费用承担:________________________________。
第八条、收购及结算方式
乙方应提前一天安排次日应交售的稻谷的地点、品种和数量并通知甲方,甲方根据乙方的预约通知单要求将稻谷送到乙方,费用由甲方承担。乙方验收合格后,当场以现金方式结清甲方的稻谷货款。计量方法:以交货地的称量为计价重量;包装标准及费用承担:由乙方负责包装并承担包装费用。双方约定保护价的,当交货时市场收购价格低于保护价时,以保护价为准(仅限于双方约定种植数量),市场收购价格高于保护价时,双方可协商上调价格。
第九条、违约责任
1、甲方迟延交货或乙方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款的____%向对方支付违约金;
2、甲方交付的产品不符合约定要求和外观质量的,乙方有权要求补足、换货或退货,由此发生的`费用由甲方承担;但乙方应在______日内通知甲方,否则甲方有权拒绝乙方的要求;
3、甲方不按时、按质向乙方提供稻谷或在未完成订购任务情况下将稻谷擅自转让或变卖的。应按照该部分稻谷的市场价款的____%向乙方支付违约金;
4、乙方提供的技术指导培训或提出的种植要求存在误差等问题造成甲方损失的,乙方未按约定收购符合要求的稻谷的,乙方应按平均亩产量和保护价的标准向甲方赔偿损失;
5、____________________________________________ _______。
第十条、不可抗力
因发生自然灾害等不可抗力的原因,造成本合同无法履行或无法全部履行的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
第十一条、争议解决方式
本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十二条 其它约定事项
1、当事人一方要求变更或解除合同,应当提前通知对方,并应采用书面形式达成变更协议,接到要求变更或解除合同通知的一方,应在_____天内作出答复,逾期不答复的,视为默认。
2、本合同一式三份,双方各执一份、工商部门备案一份。本合同自双方签、盖章生效。
3、__________________________________________________ _。
甲方(签章)_________乙方(签章)________
________年____月____日________年____月____日
采购合同 篇2
需方(以下简称甲方): 供方(以下简称乙方):
一、甲乙双方就配电柜采购事宜,经协商签订如下供货合同:供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表,该价格为运到甲方指定地点的价格,具体包括运输费、装卸费、税金等,数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗
1、交货地点: 项目施工现场。
2、验收质量标准:按国标执行。如有质量问题,乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用:汽车运输,费用由供方承担。
4、工地交货,需方提前十五天通知供方数量规格,供方按需方要求及时供货,首批供货周期不超过15天,当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场,当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场,付款金额详见合同第三条,总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料,有 市相关备案证明、 市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的CCC证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限:
1、结算方式:据实结算,乙方应及时开具正规发票,凭发票转账支付,可使用银行承兑结算。
2、供货价款支付:本工程无预付款。第一次支付:待A区配电箱(柜)货到现场验收后,7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%;第二
次支付:待B区配电箱(柜)货到现场验收后,7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%;第三次支付:待C区配电箱(柜)货到现场验收后,7个工作日内,支付至该批次供货数量价款的30%;第四次支付:待甲方将全部配电箱柜安装完毕,调试结束后,7日内支付供货总价款的80%;第五次支付:待本工程项目整体竣工验收合格(以验收报告日期为准),建设单位资金到位后,支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金,待质保期满后退还(质保期一年)。质保金无利息。
四、其它约定:
1、乙方供货到现场后,在甲方安装过程中,乙方必须派专业人员进行技术指导,确保各配电箱安装正确,并达到使用功能。
2、待安装完毕,对配电箱(柜)进行功能性测试中,乙方技术人员必须到场,因乙方技术人员未到现场,所造成设备功能性损害的,乙方必须无条件给予更换,由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中,乙方必须派专业技术人员到场,与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合,因乙方技术人员未按时到场,在系统联动中因配电箱(柜)问题所造成的损失及功能性故障的,乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中,乙方必须派专业技术人员到场,确保各箱(柜)功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件,如 市质量监督部门要求需做功能性检测时,检测费用1000元以内(含1000元)的由乙方承担,超出1000元的,双方另行协商。
6、因配电箱(柜)设计的缺陷,达不到消防验收功能性要求的,若需对配电箱(柜)进行技术性改造的,乙方给予改造或增减电子元件的,
费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中,若发生不可预见的因素(洪水、强风、强电等)造成配电箱(柜)设备损坏的,在质量保证期内,乙方需及时给予更换,造成的'损失费用,双方另行协商解决。
8、在供货过程中,若发生设计技术性变更,乙方需及时调整,对于箱体内电子元配件的增减,费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议,应及时通知乙方,乙方接到通知后应派人到现场,协商解决。如系明显质量问题,乙方应及时调货重新配送,由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见,则双方共同取样,送质检部门进行检测,费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题,所造成的损失由乙方承担,如质量无问题的,甲方承担检测费用。
10、合同有效期内,乙方必须保证供货,如逾期供货,每逾期一天,向甲方支付日千分之三的违约金,并承担给甲方造成的损失,若因甲方资金不到位造成延误的,互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方,并以此人签收的收到条作为结算依据,除甲方指定人签字外,甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为:
12、供货过程中发生的任何安全问题,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法:
双方协商,协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁,无论发生任何变更事宜,均以此条款为准。
七、未尽事宜,双方另行协商。
八、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 委托代理人:
电话:
开户行:
账号:
日期:
委托代理人: 电话: 开户行: 账号: 日期:
采购合同 篇3
一、合同协议书
发包人(全称)
承包人(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设相关事项协商一致,订立本合同:
1、工程概况
工程名称: 工程地点:工程内容: 工程立项批准文号:资金来源:
2、工程承包范围
承包范围:
3、合同工期
开工日期:___年___月___日
竣工日期:___年___月___日
合同工期总日历天数 天
4、质量标准
工程质量标准:
5、质保期:
6、合同价款
金额: ( 币种,金额,单位) (小写)
7、组成本合同的文件包括
(1)本合同协议书;
(2)成交通知书
(3)报价文件及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及其有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单
(10)双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
11、合同生效
11.1合同订立时间: 年 月 日;
11.2合同订立地点:;
11.3本合同双方约定 后生效。
发包人:(盖章) 承包人:(盖章)
地址: 地址:
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
授权委托人:(签字) 授权委托人:(签字) 电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行 :开户银行 :
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
采购计划编号:ZFCG-GC-20xx-16
泰安市政府采购合同
采购名称:______________________________ 项目编号:______________________________
发包人:_________________________________ 承包人:______________________________
合同签订日期: 年月日
采购合同 篇4
甲方: 乙方:西安辉炜信息科技有限公司 地址: 地址:西安市高新路火炬大厦506室 电话: 电话:029—88719406 联系人: 联系人:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经甲乙双方协商一致,就甲方向乙方购置相关物品事宜,双方达成协议如下:
第一条买卖标的
甲方同意向乙方购买,乙方同意向甲方出售下列所述物品(以下简称货物):
采购品目、型号、数量及价格
合同总价(人民币):¥19932。95325大写:人民币壹万玖仟玖佰叁拾贰块玖角伍分
第二条 货物运输及交货
1、交货日期:货物于合同签定后七个工作日内交货,如甲方在七个工作日内不能接受交货的,甲乙双方需另行协商交货时间。
2、交货方法:由乙方负责将货物安全运至甲方指定地点。
3、乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震等保护措施,以确保货物安全无损地到达交货地点。
4、上述运输及包装费用由乙方负担。
第三条 安装及验收
1、由乙方负责安装货物,乙方应当在接到甲方通知之日起2个工作日内到甲方指定地点进行货物安装,并且应当在7天内完成货物的安装调试工作。
2、安装费用由乙方承担,甲方向乙方提供工作场地等条件,乙方在安装前应对甲方提供的场地等环境进行检测,认为合格后方可进行安装。乙方工作人员在安装过程中应对严守甲方工作场所的工作纪律及相关规定。
第四条 货物保修
1、乙方承诺按照下列第(2)项约定为货物提供维护、维修服务:
(1)本合同附件无的约定; (2)乙方承诺为甲方提供下列服务:
A、自本合同项下货物验收合格之日(对于还需要进行调试运行的,应自实际运行调试完毕并验收合格之日),乙方负责对所售产品质保壹年,终身售后维护,返厂维修。质保期后更换零部件乙方提供有偿服务,只收取维修成本费。
B、因甲方使用不当造成设备损坏,则不在免费维护范围之内,相关配件费用由甲方承担;因甲方使用不当或者电压损坏,则不在免费维护范围之内。
第五条 货款的支付
1、甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用均以人民币结算及支付。
2、支付时,甲方应按照本合同约定将款项转入乙方指定的账户。乙方所指定的开户银行及银行帐号以本合同中所注明的为准,如有变更,乙方应在合同规定的'相关付款期前2天以书面方式通知甲方,通知应加盖乙方公章。
开户名称:西安辉炜信息科技有限公司 开 户 行:工行西安高新区支行 账 号:3700 0246 0920 0437 760
3、支付方式:
甲乙双方合同签订后的三个工作日内,甲方须向乙方一次性支付总合同金额50%作为合同预付款。乙方为甲方将产品安装完成后的三个工作日内,甲方需向乙方一次性支付合同的剩余50%货款。
第六条 乙方的违约责任。
1、乙方因货物包装不当造成货物损坏或短缺的,乙方应当在7日内更换或补足货物,乙方应承担由此产生的一切费用。
2、因乙方自身原因造成的交货迟延,应按迟延交货所涉金额的2‰每日向甲方支付违约金,但总额不超过本合同价款的10%;延期交货超过30 天的,甲方可解除合同并要求乙方退还已收取货款,造成甲方其他损失的,应相应赔偿。
第七条 甲方的违约责任
1、甲方逾期支付货款的,则甲方应向乙方支付违约金,违约金逾期支付的款项乘以逾期天数乘以2‰计算。
2、甲方订货后,无故取消订单或不接受货物的,应承担乙方因此遭受的损失。
第八条 不可抗力
如因战争、洪水、台风、地震和罢工等不可抗力原因造成合同一方不能按期履行合同的,履行期限可相应顺延,对于由此造成的损失,双方均不承担责任。
第九条 合同的补充、变更与解除
1、本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商达成书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、在本合同履行过程中,双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。
第十条 合同争议解决
1、因本合同而发生的一切争议,合同双方应首先通过协商解决,协商不成的,任一合同方有权按照下列第(1)项规定解决:
(1)向甲方所在地人民法院起诉;
2、诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议的条款仍须继续履行。
第十一条 合同生效
1、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式2份,甲乙双方各执1份,均具有同等法律效力。
甲方盖章:乙方盖章:
授权代表签字: 授权代表签字:
日期:20xx年月日 日期:20xx年月日
采购合同 篇5
甲方:_________
乙方:_________
经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:
一、品名:_________;规格:_________;数量:_________;计量单位:_________;单价:_________;金额:_________;价金总额(大写):_________。
二、质量标准
水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范
_________。
四、交货方式、地点和运杂费负担
甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
1._________。
2.甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。
六、付款办法和期限
1.甲方在_________年_________月_________日前付定金_________元;
2.采取先汇款后结算方式,甲方按购水泥总金额分期先汇款:_________。
3.采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月_________日~_________日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任
甲方责任:
1.中途退货或违约拒收的.。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3.承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任:
1.不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。
2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
3.承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式_________份。经法定代表人签章后生效。有效期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
经办人(签字):_________ 经办人(签字):_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
【采购合同】相关文章:
采购合同采购合同01-14
采购中心询价采购合同03-02
采购的合同01-14
采购的合同01-14
采购合同03-08
采购合同..10-31
政府采购中心询价采购合同12-01
餐饮采购合同04-24
简易的采购合同04-22
纺织采购合同05-11