实用的单位合同范文汇总六篇

　　随着法律观念的深入人心，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的单位合同6篇，希望对大家有所帮助。

实用的单位合同范文汇总六篇

单位合同篇1

　　「案例」

　　小张是某大学的管理学毕业生，在一次校园招聘会上，某跨国集团公司向他伸出橄榄枝。经双方商定，小张毕业后到该公司担任业务经理。后小张顺利毕业并和该公司签订2年劳动合同，约定2个月的试用期。试用期结束后，小张转为正式员工。在转为正式员工第2个月，公司通知其第二天不用上班，理由是小张不符合公司的要求。小张认为，自己工作和能力符合公司要求，并在业绩考核中达到公司的规定。为此，小张向劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求公司继续履行劳动合同。

　　「律师分析」

　　这是一起因用人单位在员工试用期满后违法解除劳动合同引发的劳动争议案件。

　　根据我国《劳动合同法》第三十九条的规定，劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位可以解除劳动合同。由此可知，用人单位在试用期内解除劳动劳动合同，必须符合以下两个条件：1)有证据材料证明劳动者的表现不符合录用条件;2)劳动者的表现发生在试用期内。

　　劳动者必须满足以上两个条件时，用人单位才能行使劳动合同解除权。

　　在本案中，小张与公司签订了劳动合同，并约定了试用期。在其试用期满后，还办理了转正手续。都表明了，小张在试用期内时符合公司的.录用条件。因此，在试用期满后，公司以试用期不符合录用条件为由解除小张的劳动合同，是违法的。

　　「法条」

　　《劳动合同法》

　　第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

　　(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(二)严重违反用人单位的规章制度的;

　　(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;

　　(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

　　(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;

　　(六)被依法追究刑事责任的。

　　「HR应对」

　　1、用人单位与劳动者约定试用期后，应在转正时及时进行考核，考核是否满足公司的录用条件。如未经考核就以不符合录用条件解除劳动合同是违反劳动法律法规规定的。

　　2、员工在试用期满后，用人单位就不能以不符合录用条件为由解除劳动合同。

单位合同篇2

　　甲方：__ ___

　　乙方：__ ___ 身份证号码：_____ _______

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律规定的有关规定，双方在平等自愿的基础上，经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议，供双方共同恪守：

　　一、车辆及驾驶员

　　甲方租用乙方的车型为_______________：，车牌号：_______________，乙方为该车辆驾驶人。

　　二、租赁期限及租金

　　租期为_____年，到期后如甲方需续租，该协议条款可继续有效。租金每年__ __元(含驾驶员报酬)，凭正规票据按季度支付，先租用后支付。

　　三、甲方的'权利和义务

　　1、甲方承担车辆租赁期内的油费、过路费、停车费、保险和维修等费。

　　2、甲方承担租赁车辆在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切责任，包括有关部门的罚款等。

　　3、甲方不承担租赁车辆在租赁期间引发的第三者责任。

　　4、甲方依照法律、法规的规定应享有的权利。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、租赁期间车辆的使用权归甲方。

　　2、乙方在租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，不承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。

　　3、车辆在租赁期内正常使用时应处于良好的状态，保持车容整洁。需保养维修或临时他用时，应通知甲方并征得同意后方可。

　　4、乙方在租赁期内服从甲方管理，车辆每天使用时间由甲方确定。

　　5、车辆在租赁期内不得将车辆交给其他人员驾驶，发现一次，扣除一个月的租金。

　　6、车辆在租赁期内需有乘座人员保险，如没有保险，乘座人员发生伤亡，乙方承担全部赔偿责任。

　　五、其它

　　1、因车辆状况原因或不服从甲方管理，甲方有权解除合同。

　　2、有关合同的争议，双方经协商解决未能达到一致的，任何一方可向法院提出起诉。

　　3、本协议从甲乙双方签字之日起生效。

　　4、本协议甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

单位合同篇3

　　合同编号：

　　甲方：零部件采购有限公司

　　乙方：

　　在乙方为甲方供货的过程中，为更好的保证部件质量，对采购成本的稳定性进行有效控制，经双方协商达成如下协议：

　　一、乙方为甲方所供货的零部件在用到以下原材料(又称双经销材料)时，乙方应从甲方购买并使用其生产供货零部件，不得自行到市场上购买。该部分原材料包括但不限于以下内容：

　　1.所有塑料原料及泡沫：ps、abs、pp、pc、pmma、eps、塑封柜口用pvc、各种色母原料等。

　　2.各种规格钢材：冷轧板、热镀锌板、电镀锌板、sd钢板、镀铝锌板、不锈钢、镀铝板、铝板等。

　　3.进口零部件：芯片、继电器、传感器、程控器(含国产)、温控器等。

　　4.其他分包订单部件所涉及到的乙方生产用原材料或零部件。

　　二、凡乙方为甲方供货的零部件用到以上原材料，乙方应从甲方或国际贸易有限公司购买，购买数量应以向甲方供货的零部件的原材料使用量为准，不能多购也不能少购，乙方从甲方购买的原材料只能用于生产向甲方供货的零部件，不得再行出售或用于生产其他产品，乙方购买储备的原材料数量不能超过生产一个月向甲方供货零部件的原材料用量(因甲方订单计划变动而造成的超储备钢材除外)。

　　三、原材料价格由甲方(或国际贸易有限公司)确定。凡使用双经销材料进行生产的零部件在双方核定结算价格时，材料成本按乙方根据本协议购买的'原材料价格核算(不考虑市场价格变动因素)。

　　四、如乙方不按本协议第二条规定的数量从甲方购买原材料，包括多购或少购，是乙方违约，乙方应向甲方支付违约金或甲方直接从乙方在甲方的供货货款中扣除违约金，违约金是乙方少购或多购的原材料数量乘以乙方从甲方购料单价得出的金额。

　　五、如乙方主张有某些双经销材料因甲方没有储备，乙方无法买到的情况，以及因加急订单等原因一时不能从甲方购买相应原材料的情况，必须由甲方商务部和jit订单执行事业部处长以上人员的共同书面签字认可，乙方方可自行采购，否则视为乙方违约并承担违约责任。对暂时从甲方购买不到的原材料，乙方最多只能自行采购10天的用量。

　　六、乙方领料必须经甲方jit采购员及大宗料计划员确认、厂家盖章签字并到甲方财务开发票后才能进行，乙方领料时应持领料单以及发票、领料授权书。

　　七、乙方领料人员每次领料必须出具加盖乙方公章的书面授权书。乙方应保持领料人员的相对稳定，更换后应在当日书面通知甲方。同时乙方应书面提供最新的企业法人代表的亲笔签字原迹及公司印章原迹给甲方采购人员及领料仓库以在领料时进行校对，否则出现因假公章冒领材料现象由乙方承担所有损失。

　　八、因本协议、履行本协议或处理本协议相关的事务发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　九、本协议双方签章之日生效，有效期一年，期间届满如双方均未提出书面变更或解除要求，即以同一条件继续生效一年，以次类推，若本协议签订前双方已发生业务关系且当时没有签订本协议的，则本协议效力追溯至双方发生业务关系之时。

　　十、本协议是双方签订的《基本供货合同》的补充协议，未尽事宜以《基本供货合同》为准。

　　甲方：乙方：

　　签约人：签约人：

　　时间：时间：

单位合同篇4

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　双方就人事代理订立如下合同：

　　一、根据江苏省人民政府______号文的有关规定，乙方委托甲方对本单位专业技术人员和管理人员实施人事代理。

　　二、甲方的责任如下

　　1、甲方在代理人事关系时，保留专业技术人员和管理人员原有身份，并按有关规定办理工龄计算、职称评审、大中专毕业生转正、代管档案、办理退休、出具因公因私出国政审等以档案为依据的证明材料等工作。

　　2、甲方努力做好人事代理的有关服务工作，并尽可能为乙方提供方便。

　　三、甲方不负责乙方人员除人事代理合同规定以外的其他管理责任。

　　四、乙方的`责任如下

　　1、按甲方要求，及时提供与委托代理内容相关的有关材料，存入档案。

　　2、根据委托代理内容，交付甲方相关代理费用，并在有关人事代理前付清。

　　五、合同期限______年，自______年______月至______年______月。

　　六、合同期满后，乙方如继续委托甲方实施人事代理，应在一个月内续签，逾期甲方概不负任何责任。

　　七、本合同一式叁份，甲、乙双方及被代理人员各执一份，合同自签订之日起生效。

　　甲方：____________

　　地址：____________

　　联系电话：________

　　经办人：__________

　　乙方：____________

　　地址：____________

　　联系电话：________

　　经办人：__________

　　_____年___月____日

单位合同篇5

　　业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划（如图5 -4）进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）。

　　（1）因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。

　　（2）因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。

　　（3）因业主要求设计变更，使F延误3天。

　　（4）因公网停电，使F延误1天，I延误1天。

　　施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。

　　（1）工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。

　　（2）经济损失索赔。

　　①机械设备窝工费：E工序吊车，（3 +2）台班× 240元／台班＝1200元；F工序搅拌机，（3＋

　　1）台班×70元／台班＝280元；G工序小型机械，（2＋2）台班×55元／台班＝220元；H工序搅拌机，3台班×70元／台班＝210元；合计机械设备窝工费1910元。

　　②人工窝工费：E工序，5天×30人×28元／工日= 4200元；F工序，4天×35人×28元／工日= 3920元；G工序，4天×15人× 28元／工日＝1680元；H工序，3天×35人×28元／工日= 2940元；

　　I工序，1天×20人×28元／工日= 560元；合计人工窝工费13300元。

　　③间接费增加：（1910＋13300）× 16%＝2433.6元。

　　④利润损失：（1910＋13300＋2433.6）×5％＝882. 18元。

　　总计经济索赔额：1910＋13300＋2433．6＋882. 18＝18525．78元。

　　问题1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？

　　答案：关于工期顺延（工期顺延后的工程网络计划图，如图5 -5所示）和经济索赔。

　　（1）工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿（2分）。

　　①因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天（1分）。

　　②因业主要求变更设计：F工作补偿3天（1分）。

　　③因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天（1分）。

　　应补偿的工期：131-124＝7天（1分）。

　　监理工程师认可顺延工期7天（1分）。

　　（2）经济索赔。

　　①机械闲置费：

　　（3×240 +4×70 +2×55 +3×70）×50% =660元（1分）。

　　②人工窝工费：

　　（3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20）×50%＝5390元（1分）。

　　③因属暂时停工，间接费损失不予补偿（1分）。

　　④因属暂时停工，利润损失不予补偿（1分）。

　　经济补偿合计：660＋5390＝6050元（1分）。

　　2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

　　答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）。

　　某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6-11所示，并得到甲方代表的批准。

　　工程施工中发生如下几项事件：

　　事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。

　　事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。

　　事件3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360 m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58 元/m3.

　　事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。

　　其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。

　　问题

　　1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？说明其原因。

　　答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为提供可靠电源是甲方的责任（I分）。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担（1分）。

　　事件3：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60 m3，超过了工程量风险系数10%的约定（1分）。

　　事件4：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理（1分）。

　　2.每项事件的.工期补偿是多少？总工期补偿多少天？

　　答案：事件1：工期补偿1天（0.5分），因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期（1分）；但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期（1分）。事件2：工期补偿为0天（0. 5分）。

　　事件3：工期补偿为0天（0. 5分），因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360-300）m3/（300m3/5天）＝1天，不影响工期（1分）。

　　事件4：工期补偿0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理（1分）。该工程工期提前3天。因工作G是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作H时差的约束，工期仅提前1天（1分）。

　　总计工期补偿：1天+0天+0天+0天＝1天（1分）。

　　3.假设人工工日单价为25元／工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元／工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。

　　答案：事件1；人工费补偿：（8+10）工日×12元／工日＝216元（1分）

　　机械费补偿：2台班× 560元／台班+1台班× 280元／台班＝1400元（1分）

　　事件2：按原单位结算的工程量：300m3 ×（1＋10%）＝330m3（0.5分）

　　按新单价结算的工程量：360m3-330m3＝30m3（0.5分）

　　结算价：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3＝23190元（1分）

　　事件3：工期提前奖励：3天× 3000元/天＝9000元（1分）

　　合计费用总额为：216元+1400元+23190元+9000元＝33806元（1分）。

　　某6层住宅楼工程项目时标网络计划如图6 -7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成情况，发现A工作已完成，D工作尚未开始，C工作进行2天，B工作进行3天。

　　问题

　　1．绘制实际进度前锋线记录进度执行情况。

　　答案：绘制实际进度前锋线（如图6-8中虚线所示）（10分）。

　　2.对实际进度与计划进度对比分析，填写网络计划检查结果分析表。

　　答案：网络计划检查结果分析见表6-8（10分）。

　　某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第III标段造价为4150万元，第III标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。

　　A监理公司承担了第III标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。

　　问题

　　1.请计算此附加工作报酬值（保留小数后2位）。

　　答案

　　第III标段监理合同报酬为60万元

单位合同篇6

　　借款人、出质（抵押）人：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）身份证号：XXX＿，电话：＿＿＿＿＿＿。住址：XXXXXX＿＿。出借人、质权（抵押权）人：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）身份证号：XXX＿，电话：＿＿＿＿＿＿。住址：XXXXXX＿＿。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规的规定，在自愿，平等，公平和诚实信用的基础上，甲、乙双方就汽车质（抵）押借款事宜签订如下合同，以资共同遵守。

　　第一条：质（抵）押物质（抵）押车辆的具体情况为：品牌，型号的汽车一辆，车辆牌号：，发动机号为：，车架号为：，车辆所有人：，车辆共有人：。

　　第二条：借款金额及利息

　　1.甲方向乙方借款人民币计（大写）元整，（小写元整）。

　　2.借款利息月利率为％。

　　3.综合服务费为每月％。

　　4.甲方按月支付利息、综合服务费。

　　第三条：借款期限（一）甲方向乙方借款期限为＿天（即个月），自＿＿年____月＿____日至＿＿年＿＿月＿＿日止，乙方自＿＿________年＿＿月＿＿日向甲方提供本合同项下资金，提供方式为下述第＿＿种方式；

　　1、现金交付；

　　2、银行转账；

　　3、其他方式＿＿＿＿＿

　　第四条：甲方在借款到期日，一次性还清。

　　第五条

　　1.甲方向乙方借款，必须向乙方提供汽车质（抵）押作为履行还款义务担保，在本合同签订之日交付质（抵）车辆及全部手续。

　　2.上述第1条约定的担保范围除了本合同

　　第二条所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签定或履行本合同所产生的费用、以及乙方实现主债权和担保权利所产生的费用（包括但不限于处置费、税费、诉讼费用、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等）。

　　3. 乙方对质（抵）物享有优先受偿权，乙方可以不先行使对甲方的其他担保权利（如有）而直接行使本合同项下的质（抵）押权。

　　第六条质（抵）押物的处分

　　1.在发生以下任一情形时，乙方有权依法处分质（抵）押物以实现质（抵）押权：

　　（1）甲方构成合同违约的；

　　（2）发生乙方可以提前实现债权的情形的；

　　2. 乙方实现质（抵）押权时，有权与甲方协议以质（抵）押物折价或者以拍卖、变卖该质（抵）押物的价款受偿，协议不成的，乙方可以向人民法院提起诉讼。质（抵）押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过质（抵）押物所担保的全部债权的部分归还甲方所有，不足部分由甲方继续清偿。

　　第七条：陈述与保证

　　1.甲方向乙方作出如下陈述与保证：

　　（1）甲方系独立的法律主体或自然人，具备所有必要的权利能力、能以自身名义履行本合同义务并独立承担民事责任。

　　（2）甲方有权签署本合同，并已完成签署本合同及履行其在本合同项下的义务所需的一切授权及批准。本合同各条款均是甲方的真实意思表示，对甲方具有法律约束力。本合同的签署与履行不违反甲方所应遵守的法律、法规、相关法律文书（包括但不限于限制甲方权利的判决、裁定等），也不与甲方已签署的任何合同、协议或承担的任何义务相抵触。

　　2.甲方进一步保证如下：

　　（1）在本合同签订之日，在质（抵）押物上不存在任何其他的抵押权、留置权或其他担保权益。本合同项下之质（抵）押有效存续内，除本合同约定外，未经乙方书面同意，甲方保证不以任何形式向乙方以外的任何

　　第三方在质（抵）押物上再行设置抵押权、留置权或其他担保物权。

　　（2）质（抵）押物完全为甲方合法所有；所提供给乙方的一切有关质（抵）押物的权利证书均真实有效，如

　　第三方对质（抵）押物提出权利主张或对质（抵）押物的处分提出异议，一切后果和责任由甲方承担。

　　（3）甲方若涉及诉讼、仲裁等情形应于____日内书面通知乙方。

　　第八条约定事项

　　1.甲方承诺，在未经乙方书面同意之前不采取下列行为：

　　（1）出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其他方式处分该合同中所载的质（抵）押物的行为。

　　（2）赠与、转让或以其他方式处分全部或部分质（抵）押物，或偿还与质（抵）押物有关的其他债务。

　　（3）为

　　第三方提供担保，并因此而对其财务状况或履行本合同项下义务的能力产生重大不利影响。

　　2.乙方按本合同规定有权实现质（抵）押权时，甲方应积极配合乙方办理有关手续，以保证乙方实现质（抵）押权。

　　3.在本合同的有效期间，当甲方的合法继承人依法继承质（抵）押物时，本合同项下甲方的各项权利和义务由甲方的继承人继续承担，继承人有责任于继承质（抵）押物之日起____日内通知乙方并办理相关质（抵）押手续，费用由继承人承担。

　　4.通知及送达

　　（1）本合同一方发往另一方的通知，均应发往本合同签署

　　第一页所列明的地址，直到另一方书面通知更改该地址为止。只要按上述地址发送，则视为在下列日期送达：如是信函，则按主要营业地址（法及其分支机构、其他经济组织）或住所地（自然人）挂号寄发后的第____日；如是E等专程送达，则为收件人签收之日；如是传真或电子邮件，则为传真或电子邮件发送之日。但向乙方发出或交付的所有通知、要求或其他通讯均需在乙方实际收到时被视为已经送达。且以传真或电子邮件方式向乙方发出的所有通知、要求须于事后将原件（非自然人加盖公章，自然人需签署）以书面形式送交或邮寄乙方的形式加以确认。

　　（2）甲方同意，诉讼过程中对其发出的传票或通知，只要发送本合同签署

　　第一页所列的住所地或主要营业地址，即视为送达。上述地址的变更非经提前书面通知乙方，对乙方不产生任何法律效力。

　　5.生效、变更和解除

　　1.本合同甲乙双方签章即生效（乙方认为有必要采取公证形式确认本合同时，在双方签章且公证手续履行完毕后生效），至本合同项下被担保的主债权全部清偿完毕后终止。

　　2.本合同的部分条款被宣告无效或被撤销，不影响其余条款效力。

　　3. 质（抵）押物如有共有人，共有人在签章后表示其同意本合同全部条款。

　　4.本合同生效后，合同双方任何一方不得擅自变更本合同，如合同变更或接触式，应经本合同双方协商一致，并达成书面协议。另行达成的'书面协议属本合同不可分割的一部分。

　　第九条违约事件及处理

　　1.违约事件有下列情形之一的，即构成甲方对乙方的违约：

　　（1）甲方在本同中作出的任何陈述、说明、保证或在任何依本合同约定作出的或与本合同有关的通知、授权、批准、同意、决议、证书及其他文件在作出时不正确或具误导性，或已被证实为不正确或具误导性，或被证实为已失效或被撤销或没有法律效力。

　　（2）甲方违反本合同

　　第七条、