【精选】安装合同模板锦集8篇

　　随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的安装合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

【精选】安装合同模板锦集8篇

安装合同篇1

　　（甲方）需方：镇宁自治县黄果树建筑有限责任公司

　　（乙方）供方：金龙节能排烟气道厂（联系人：罗松）

　　根据国家有关法律、法规及其它有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，双方就本工程情况协商一致，订立本合同，共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：镇宁“锦绘新都”商住6+1步梯楼排烟（气）道

　　2、工程地点：镇宁县沿河路北侧

　　3、承包范围及内容：商住楼排烟（气）道供货、拼装、安装等

　　二、烟、气道规格、数量、单价及金额（单价中已含止逆伐和风帽：注：本单价不含税金

　　产品名称规格型号单位数量单价（元）合计（元）

　　防火拼装排烟气道250㎜×300㎜M18060

　　止逆阀防火已含在烟道内

　　风帽铝合金

　　不锈钢已含在烟道内

　　三、付款条件及方式：（结算时以实际供货安装量为准）

　　1、支付方式：现金或转账支票

　　2、工程进度款的支付：按已完成安装并验收合格的实际数量80%支付、其余待工程整体全部完工后（扣除保修金400元）30日内付清。保质期为1年（用户真实使用一年）

　　3、工程结算：烟道全部安装结束并由需方、监理共同验收后，由供需双方共同收方并办理结算。

　　4、烟道配件如需方需要应提前半个月通知供方。

　　四、双方的责任和义务

　　1、需方的`责任和义务：（1）需方向供方提供烟道安装位置图；（2）需方向供方提供堆放场地，协调塔吊或提升笼施工配合，负责预留，封补烟道洞口（注：预留洞口尺寸必须大于烟道尺寸）；并指定提供少量水泥、河沙、钢筋等安装所需的必备材料；（3）合同签定后，需方应保证供方符合产品生产和养护的基本周期时间，安装应提前7-10天通知供方进场；（4）供方烟道安装完毕，需方进行烟道抹灰应先将烟道用水喷湿，采用满挂钢丝网后才能抹灰；（5）需方有责任维护供方制作的烟道产品利益。

　　2、供方的责任和义务：（1）供方保证合格产品进场；（2）供方作出烟道安装施工方案并提供相关资料；（3）供方负责烟道产品的制作、运输、安装全过程并配合验收。

　　五、工程质量标准及工期要求

　　1、工程质量：遵照国家建筑行业《住宅厨房排风道》现行标准执行。

　　2、产品生产周期：（自合同签定次日起计算）20天（需方原因顺延）。

　　3、供方烟道安装完毕，需方十日内必须组织验收，并出具验收手续，如逾期则视为验收合格。

　　六、违约责任与争议

　　1、供方供货安装完毕，烟道所有权自供方收到需方应付工程款后开始转移，货款全部结清后经供方签字烟道所有权移交需方。

　　2、单方违约处罚金伍仟元，也可在出现其中一方违约时协商解决，协商不成时，可向当地法院起诉或向相关仲裁机构申请仲裁。

　　七、供应时间：必须保证需方施工进度计划要求，如因质量及供方原因影响需方施工进度，按违约处罚，每天500元，累计累加。

　　八、本合同一式两份，供需方各执一份，经双方签字盖章后生效，双方责任义务完成，款项全部结清后自然失效。

　　九、烟、气道款按班组织进度划拨方式支付。

　　十、施工安全：乙方施工过程中必须特别注意安全、若发生安全事故由供方全部承担。.

　　需方：（签章）供方：（签章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

安装合同篇2

　　甲方：

　　乙方：身份证：

　　甲乙双方就厂房（西边新建厂房）工程水电安装劳务分包事宜协商一

　　致。特制订本水电安装分项工程协议书。其条款如下：

　　一、工程名称：厂房（西边新建厂房）工程

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：（散水范围以内）

　　（1）室内给水管道预埋及安装；

　　（2）室内排水管道预埋及安装；

　　（3）室内所有强电预埋及安装；

　　（4）弱电预埋及安装；

　　（5）防雷接地、局部等电位联结安装。

　　四、工期要求：

　　五、合同价款：

　　1、本合同价款为包工不包料。面积为880㎡，总价为壹万叁仟元整

　　（￥13000元）。该总价已包括人工（含养老金、工伤费、保险基金及待业

　　保险、劳保费）机械、安装部分辅材、施工安装、调试等各项费用。

　　六、付款方式：

　　1、工程结束验收合格后一次性付清。

　　七、关于材料供应

　　1．乙方提供材料清单给甲方，甲方按材料购买材料。

　　2．乙方所用施工机具由乙方自备，并自行维修保养，费用由乙方承担。

　　八、双方职责：

　　1．甲方职责：

　　（1）按时提供施工工作面给乙方，提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图纸会审纪要、设计变更、设计通知、技术核定单等。

　　（2）负责协调配合管理施工现场，并指定相应的施工员监管施工工作，及有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2．乙方责任：

　　（1）应按照设计图的`要求及施工规范进行施工，达到国家验收标准，因质量返工造成的损失由乙方承担；

　　（2）乙方进场人员无条件服从甲方的现场管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（3）在没有交付甲方前必须保护好成品。

　　（4）在施工过程中出现的安全事故均由乙方负责。

　　九、其他

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，未尽事宜，甲方和乙方共同协商另行签订补充协议，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　公司地址：身份证号：联系电话：联系电话：

安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

　　4、工程所用的主材及厂家：

　　1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。

　　2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司

　　3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。

　　4)安装欧变基础一个。

　　二、原始资料：

　　甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。

　　三、施工图纸：

　　乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。

　　四、合同价款：

　　甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

　　五、付款方式：

　　第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。

　　第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。

　　第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整)

　　备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。

　　六、市政报建

　　1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。

　　2、本工程所报建的费用由乙方承担。

　　七、施工地代表人：

　　甲方：联系电话：

　　乙方：联系电话：

　　八、施工工期：

　　1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。

　　2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

　　3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

　　4、工期：施工工程工期为

　　5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。

　　(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的.报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

　　(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。

　　(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

　　(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。

　　(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

　　(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

　　(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。

　　(10)其他因甲方责任引起的工期延误。

　　九、工程质量：

　　乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十、工程变更：

　　任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。

　　十一、成品保管：

　　1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。

　　2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

　　十二、工程竣工：

　　1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

　　2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

　　4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。

　　十三、工程施工完毕后：

　　1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。

　　2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

　　3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。

　　十四、工程保修：

　　工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。

　　十五、违约及违约处理：

　　1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。

　　2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

　　3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

　　十六、责任：

　　1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。

　　十七、合同补充：

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

　　2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十八、争议管辖：

　　凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。

　　十九、合同份数：

　　本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.

　　二十、合同的生效与终止:

　　自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇4

　　用户方：（以下称甲方）

　　施工方：（以下称乙方）

　　一、主体关系说明

　　乙方为隶属于XXX有限公司的自律性组织；在乙方为甲方提供的施工工程服务中，承担地暖设计和地暖施工指导，大宇电地暖辅材，分水器及其他品种管材和相关配件的质量保证责任。

　　二、安装内容及选材

　　1、热管路铺设：XX牌PE—RT地暖地热专用管。

　　2、分水器：XXX牌锻铜镀镍活接式分水器。

　　3、保温隔热层铺设：用18kg/m？聚苯板，20mm厚。

　　4、砼面层施工：乙方指导施工。如需乙方浇筑的，甲方负责吊沙等物，乙方及时浇筑，甲方按照实际施工面积付每平方5。5元。如甲方自行浇筑，所造成的一切后果由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

　　5、其他：需方有特殊需求如管间距加密，保温隔热层厚度增加等，价格另行协商。

　　三、质量及验收标准

　　1、地热工程安装按设计图纸要求和参照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》（03K404）及相关标准验收。

　　2、系统安装完毕进行压力试验0。6MPa，20分钟压降为0。03MPa为合格。

　　四、施工条件要求：乙方进场前甲方必须具备如下条件

　　1、卫生间防水完毕且不渗，不漏。

　　2、厨房到卫生间冷热水管路安装完毕且打压试验完毕。

　　3、强、弱电线敷设完毕。现场地面清理干净，找平完毕。

　　五、乙方承诺

　　1、XXPE—RT地热管的.使用寿命为50年，除人为因素外，由于管材质量原因造成的一切损失由上丰集团有限公司承担，（乙方负责上报），由于安装原因造成的损失由乙方承担。

　　2、当甲方热媒温度达成45—60℃，系统压力达到0。35MPa条件下，乙方必保甲方的室内温度达到18—20℃。

　　3、分水器及其地面外系统免费调试维护贰个采暖期；在保修期内，由乙方安装的地热工程包括所有设备，材料因其质量和安装质量而出现问题，均由乙方负责无偿维修；乙方在接到甲方的维修要求后，两小时内必须到现场，按先处理事故，后分析事故原因及责任分配原则处理；甲方人为因素而出现任何问题，责任均由甲方承担。

　　六、违约责任：（按合同法有关规定执行）

　　1、地暖安装及测试合格后，在地热采暖结构层上严禁凿洞、钉钉、钻孔等破坏行为，不在保修范围之内，如需要维修的，维修产生的所有费用由甲方承担，乙方不承担任何费用。

　　2、地面上层宜采用地砖或双扣复合地板。

　　七、合同执行过程中如果发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时可向当地人民法院申请裁决。

　　八、本合同一式三份、甲、乙双方及开发商各执一份，具有同等法律效力，自甲、乙双方及开发商签字之日起生效。

　　甲方：乙方：开发商：

　　电话：电话：电话：

　　地址：地址：地址：

　　年月日

安装合同篇5

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿平等互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守

　　一项目名称和地点

　　1项目名称：

　　2工程地点：

　　二工程内容

　　乙方负责广告塔钢结构配件、广告布的安装、制作。

　　三承包方式和安装费 ____ 广告牌1座，单价每座8000。00元合计人民币_8000元，大写：_捌仟元整。

　　本项目由甲方委托乙方全权负责安装

　　四安装费得结算方式

　　安装后检验合格后一次性付清。

　　六双方责任

　　（一）甲方责任

　　1开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内甲方协助乙方选好材料堆放场地

　　2甲方派驻工地代表，对工程进度工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜

　　3如甲方未按合同约定期限支付安装费，甲乙双方经协商无效的情况下，乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖，同时此合同终止

　　（二）乙方责任

　　1乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。

　　2乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任

　　3、乙方在安装制作期间的`安全责任由乙方自行负责，安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。

　　七违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决

　　附则：

　　（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守

　　（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲乙双方各持一份

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇6

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的'规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条施工工期：

　　以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。

　　第四条承包方式及施工内容

　　第五条合同价款

　　该工程共计造价元(大写金额) 。

　　第六条付款办法

　　第七条工程质量及验收

　　乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。

　　第八条施工安全

　　施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。

　　第九条违约责任

　　合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。

　　第十条合同生效及终止

　　本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。

　　第十一条解决纠纷方式

　　本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。

　　第十二条合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方(签字及盖章)：乙方(签字及盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

安装合同篇7

　　甲方：乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商，在平等互利的基础上，就甲方向乙方购买锅炉、锅炉房设备及安装服务事项订立以下合同条款：标的：

　　第一条、设备明细价格及设备安装服务费用

　　注： 1、锅炉报价包括锅炉本体、意大利利雅路燃烧器、燃气阀门组、控制器；

　　2、我公司将燃烧器与阀门组连接，阀门组与燃气主管路连接需由燃气公司连接。

　　为总金额为人民币：大写元整RMB：元整）（小写元整）第二条、质量要求、技术标准：

　　以《蒸汽锅炉安全技术监察规程》为技术标准、质量要求。第三条、运输方式和费用负担：

　　1. 运输方式为汽运，乙方负责运输货物至汽车可达地坪卸货；甲方负责道

　　路通畅及地坪平整、宽敞，利于吊车卸货作业。

　　2. 装卸费用、运输费用、运输卸货保险费用由乙方负担。第四条、交货方式、时间、地点及安装工期、验收工期：

　　1. 交货地点：

　　2. 交货方式：由乙方采用公路汽车运输的方式将货物送抵交货地点，并负责卸货至地坪。

　　3. 交货时间：合同生效后30日内；如果甲方不具备货物接收条件，须书面通知乙方推迟交货。

　　4. 安装工期：甲方支付乙方到货款后且现场具备施工条件情况下15日内（不包括验收时间）。

　　5. 验收工期：乙方会同甲方验收，甲方指定人须在接到验收报告7个工作日内组织验收。第五条、验收：

　　1. 货物验收：货到现场后，至迟在乙方安装完毕日及由于甲方原因无法施工乙方暂时撤离现场前当日内，甲方指定人对所有乙方已经安装在现场的设备、管道、阀门、电路与乙方共同清点、验收，如甲方不组织验收，则视为甲方验收。

　　2. 安装验收：由乙方提供安装验收报告，甲方指定人须在接到验收报告3个工作日内组织验收，如甲方不组织验收，则视为甲方验收。第六条、结算方式及期限：

　　1. 合同签定后叁个工作日内，甲方预付乙方定金人民币元整（￥元整）。

　　2. 余款人民币叁仟元整（￥元整）于20xx年5月15日前一次付清。

　　3.支付方式：采用电汇、现金。 4.补充说明：如果由于甲方原因造成不能提货，甲方应于合同生效后规定的供货期到达后一个月内支付第2项所列款项；由于甲方原因造成不能调试或验收，甲方应于乙方将设备安装完毕后一个月内或年月日前支付第3项规定款项；由于甲方不使用设备，甲方应于设备安装完毕后12个月内付清余款。第七条、货物所有权和风险转移：

　　1. 货物所有权转移：自甲方指定人验收货物后，并且按合同规定支付货款后，货物所有权即转归甲方所有。

　　2. 货物风险转移：自甲方指定人验收货物后，货物的毁损、灭失的风险由甲方负责。

　　第八条、甲方职责：

　　1. 甲方负责提供：

　　施工配合：提供锅炉安装材料、工具存放房间。

　　冷水供水：甲方须提供的供水管径不小于40mm，压力为0.2~0.5 MPa，流量不低于5m3/h，并且原水硬度符合国标GB/T 18300-20xx《自动钠离子交换器技术条件》中规定一级自动钠离子交换器进水硬度小于6.5mmol/l。

　　供电：甲方须提供电电压380V，电功率不低于4KW，3相5线（含零线、地线）的供电电路至锅炉房内配电柜内进线端。

　　土建：用户须完成锅炉房的土建建设；锅炉间门宽（用于进出锅炉考虑）不小于1400mm，净高不低于4000mm，辅助设备间门宽不小于XX00mm，净高不低于3000mm，下部设置百叶窗进空气，空气量按照17m3/XX000KCAL·h锅炉额定功率考虑；锅炉房顶设置天窗、风帽，加强室内外空气对流。

　　燃气：如果采用天然气作为锅炉的燃料，须负责安装相应的供气管线，并保证燃烧器阀门组前供气参数同时满足表压力为6~8KPa，总流量不低于80Nm3/h（热值按照8400KCAL/Nm3考虑）。

　　运行：须安排符合当前当地质量技术监督局特种设备管理部门要求的锅炉房运行管理人员进行运行管理；在锅炉运行期间，须保证锅炉水符合国家标准GB1576-20xx《工业锅炉水质》的规定。第九条、乙方职责：

　　1. 乙方负责按甲方提供或乙方设计甲方认可的锅炉房设计图纸、说明书及国家有关锅炉安装规范完成第一条所列设备的`供货及安装；配合燃气供应单位连接好燃气供应管线与燃气燃烧器阀门组。

　　2. 乙方在安装验收后一周内向甲方交付各种设备的出厂资料及安装过程

　　文件。

　　3. 乙方负责本合同涉及的锅炉房设备的调试及甲方操作人员培训，使达到正常使用设备及能够进行设备日常维护保养。第十条、品质保证：

　　1. 品质保证期：自安装完毕起12个月；详见后附质量及服务承诺书。 2. 品质保证期后：双方可以签定维护保养合同，有偿服务。第十一条、违约责任：

　　1. 按照现行法律规定执行。

　　2. 乙方迟交货物若超过30天，甲方有权终止本合同。 3. 甲方晚提货物若超过60天，乙方有权终止本合同。第十二条、合同的变更、争议的解决方式：

　　1. 合同履行过程中，如遇设计变更、水、电、燃料供应变更、使用要求变更及发生本合同未明确规定的事项，须经双方协商签定补充协议，补充协议为本合同不可分割部分。

　　2. 合同履行过程中，甲乙双方发生争议时，应首先协商解决；协商不成时，任何一方均可依法在鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁解决。第十三条、合同的解除、顺延或意外终止：

　　1. 如一方要求解除合同时，应在交货前15天以书面形式向对方提出，双方协商一致后，签定补充协议。

　　2. 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见并且对其发生后果不可防止或避免的不可抗力原因，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电告通知对方，并在十日内提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具，按照事故对履行合同影响的程度，由甲乙双方协商解决，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

　　3. 任何一方在下述情况均可终止合同。

　　1) 某一方宣布结束、解散、破产、转产或财产被他人接管。 2) 某一方有违法经营现象。

　　3) 某一方无能力履行本协议所列的责任。第十四条、合同的生效及终止：

　　1. 本合同经甲乙双方委托代理人签字盖章后，并在甲方支付乙方预付款后生效，一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

　　2. 甲乙双方履行完本合同规定的全部义务后，本合同自行终止。第十五条、合同有效期：

　　1. 本合同有效期至20xx年月日。

　　甲方：

　　签定日期：20xx年月日地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：传真：开户银行：账号：税号：邮政编码：乙方：地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：传真：开户银行：账号：税号：

　　邮政编码：签定日期：日

　　年月20xx

安装合同篇8

　　(以下简称甲方)、

　　临汾市尧都区双轮水泵销售有限公司(以下简称乙方)

　　(以下简称甲方)、临汾市尧都区双轮水泵销售有限公司(以下简称乙方)，就甲方制冷系统水泵房进行技术交流达成如下技术协议，双方签字盖章有效，与合同正文具有同等效力。

　　一．总则

　　1.本技术协议用于甲方制冷系统水泵房项目系统水泵的功能设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求。

　　2.本技术协议满足需方提出的要求，供方保证提供的产品符合相关国家及国内的技术标准。

　　3.如需方有除本技术协议或标书要求规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经甲乙双方协商确定。

　　4.乙方对所提供的`产品质量负责。

　　5.本技术协议经甲乙双方共同确认后作为订货合同的技术附件，和订货合同正文具有同等效力。

　　二、设备所处环境：

　　冷却塔设计采用的干球温度 33.5℃ 冷却塔设计采用的湿球温度 24.5℃ 年极端最高温度42.7℃ 年极端最低温度 -18.6℃ 年平均温度 12.7℃ 年平均大气压95kPa最大冻土深度430mm

　　三、技术参数：

　　1循环泵 300SS37B 4台

　　性能参数： Q=8700m3/h, H=27.5m, N=90kw/h

　　四、密封形式:机械密封

　　主要零部件材质

　　五：配套电机： Y280M-4-90 380V 防护等级:IP44绝缘等级F级，防爆等级：dIIBT4

　　六、供货范围：

　　水泵4台套，其中：

　　1、循环泵4台套，每套含水泵1台、电机1台、地脚螺栓4根,共用底盘,进出口配对法兰。

　　2、全部供货包括设备选型号、制造、包装、运输、出厂检验，指导安装、运行调试、竣工资料交付等全过程全部费用。

　　七、随机备件清单：

　　八、二年正常操作及维修备件表：（不在供货范围之内）

　　九、技术要求：

　　1、水泵的机械密封选用博格曼机械密封。 2、电机：低压电机为西安西玛电机。 3、轴承：选用哈尔滨轴承厂的产品。

　　4、卖方提供的各种泵保证在额定功率下运行能达到性能参数表中的要求并且能稳定运行。

　　5、泵及电机在运行中轴承的振动值、运行中的噪音、各处温度（或温升）能达到国家相关标准。

　　十、技术资料：

　　1.合同生效后，三天内（3月19日前）卖方提供所有泵的基础图、安装图、性能曲线图各2份（其中纸质资料一份，电子版资料一份）。

　　2.供货时，卖方提供水泵的性能测试报告、材质证明书，水泵、电机的产品合格证各3份。（一份原件）

　　3、泵、电机的安装维护使用说明书4份。

　　十一、设计制造要求：

　　1. 乙方提供的各种泵保证在额定功率下运行能达到性能参数表中的要求并且能稳定运行。

　　2. 乙方提供的各种泵及电机在运行中轴承的振动值、运行中的噪音、各处温度

　　（或温升）能达到国家相关标准。 3. 设备质量保证期及服务

　　乙方所有供货产品和设备质量保证期为设备现场安装、调试、验收合格后12 个月，或设备货到现场之日起18个月（以先到时间为准）。在质量保证期内，在正常使用情况下，若因设备质量问题发生故障及损坏等情况，由乙方负责免费维修或更换。更换后的零件的机械保证期自更换之日起一年内有效。

　　由其它原因造成设备故障或质保期过后所遇设备故障，乙方全力配合解决，处理故障。所需配件及其他服务,只收取备件费用。

　　供货方接到用户报修要求后，供货方8小时内提出处理意见，24小时内派员到现场。

　　十二、产品制造、安装、验收标准

　　离心泵的设计、制造、检验等执行以下详细技术标准:

　　离心泵技术条件（Ⅲ类） GB/T5657-1995 离心泵铸件过流部件尺寸公差 JB/T6879-1993 离心泵、钢混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法GB3216-89 泵的振动测量与评价方法 JB/T8097-1995 泵的噪声测量与评价方法 JB/T8098-1995 泵可靠性测定试验 JB/T6881-1993 泵可靠性验证试验 JB/T6882-1993 渗透探伤方法JB/T9218-1999 泵产品涂漆技术条件JB/T4297-92 机电产品包装通用技术条件GB/T13384-92 泵用铸钢件 JB/T6880.2-93 泵用灰铸铁件JB/T6880.1-93 合金结构钢技术条件GB3077-1999

　　本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方：

　　代表人签字：

　　乙方：临汾市尧都区双轮水泵销售有限公司

　　代表人签字：

【安装合同】相关文章：

安装的合同04-03

安装的合同02-06

消防安装合同04-12

电梯安装合同04-17

安装承揽合同02-25

电力安装合同03-07

消防安装合同03-13