安装合同

时间:2023-06-01 09:36:48 合同书 我要投稿

【实用】安装合同模板汇编8篇

  随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编帮大家整理的安装合同8篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【实用】安装合同模板汇编8篇

安装合同 篇1

  合同编号:

  甲 方:

  乙 方:

  签订地点:

  签订日期:

  建设工程(电气)分项工程施工合同

  甲方(发包人)(全称):乙方(承包人)(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

  一、工程概况及承包内容和价格:

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3工程结构: 建筑面积约 M2。(以实际面积为准)

  1.4承包工作内容: 照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。

  动力系统:管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。

  弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

  1.5承包价格:

  18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。

  1.6承包方式:

  包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工

  1.7付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

  2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。

  二、 合同双方的权利和义务:

  1、甲方负责主材料供应。

  2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

  3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

  4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

  5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格),发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

  6、乙方负责进场材料的卸车入库,配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

  三、工期:按甲方规定的工期按时组织施工,在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

  四、甲方责任:

  1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

  2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

  3.按工程进度向乙方拨付工程款。

  4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况,并对问题提出整改要求,并视情节轻重给予处罚。

  5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,负责有关工程会议,协调各协同单位施工中出现的矛盾。

  6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时,要求乙方进行整改、返修。

  五、乙方责任:

  1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸,有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方,避免造成损失,否则,在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

  2、乙方施工人员进入施工现场,必须服从甲方的安全、生产管理,统一管理和指挥,遵守各项规章制度,杜绝违章施工。

  3、严格执行甲方的技术交底,按交底和设计做法进行施工,对甲方的交底和通知(包括口头通知)认真领会执行。

  4、严格遵守甲方工地的各项管理制度,接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

  5、乙方必须树立节约意识,做到工完料净场地清。对乙方出现的'材料浪费现象,甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

  6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知,乙方应立即整改,不得消极拖延。若甲方提出问题后,乙方不进行整改和整改不利,甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款,情节严重者清出现场,乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工,对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

  7.乙方必须保证安全文明施工,严格按甲方的要求组织施工,工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放,垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为,甲方视情节轻重对乙方进行处罚:每人次不戴安全帽罚款100元,物料不认真堆放罚款100元,确保创建文明工地。

  8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改,如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定,野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

  9.乙方必须执行甲方进度计划,若因乙方原因不能按期完成,每延期一天罚500元。

  10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案,并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员,甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

  11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象,每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象,情节较轻的,处责任方每次罚款1000元,违反法律公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

  12、确保工作面及施工现场的整洁,做到日清;工程完工后,清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作,并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参与交工验收,负责交工验收时提出的缺陷,并进行无偿的修理,直至达到交工验收合格为止。

  六、违约责任:

  1.乙方违约对于所干工程不符合要求的,负责无偿修理或返工,直至符合要求,并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求,各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的,每延期一天罚500元违约金。

  2、乙方在施工中队伍素质太低,达不到施工合同要求,工期不能保证,技术过硬的工人少,工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场,在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工,否则甲方有权另换施工队伍,甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

  3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力,保证劳动力不受季节、节假日的影响,如中途因劳动力不足或其它原因停工,甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时,乙方应承担由此造成的经济后果,并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

  4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等,甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场,且闹事,乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

  七、施工质量

  1、依据国家工程质量检验评定标准,本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准,工程质量以甲方、监理方验收认定为准;

  2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工,确保实现质量目标。达不到质量标准的部分,乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

  3、双方对工程质量有异议,由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失,由责任方承担。

  4、质量检查:乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,坚持自检、互检、交接检制度,为检验提供便利条件,随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验,并按要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改费用。

  甲方代表:(章)乙方代表:(章)

  年 月 日年 月 日

安装合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商达成以下协议:

  一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

  二、质量要求技术标准:符合国家技术标准。

  三、交货地点、方式:迁西济德医院

  四、运输方式及到站费用负担 运费由乙方负担。

  五、包装标准、包装物的供应与回收 包装物回收。

  六、验收标准、方法提出异议期限 按相关国家标准及行业标准验收。 包装完好,无破损,货到当日提出异议。

  七、付款方式

  1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%,即

  2、甲方通知乙方进场安装,甲方向乙方支付合同总价款的50%,即元;

  3、系统安装完毕,验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的.40%,即元。

  八、违约责任:

  1、甲方未按合同规定付款,每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。

  2、乙方无故延误工期,每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。

  九、产品保修:主机保修3年,电器保修1年。

  十、解决合同纠纷的方式 由双方协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。

  十一、 合同壹式贰份,甲方双方各执壹份,双方签定盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇3

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、 工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程承包范围

  1、工程承包范围:见技术合同

  三、合同工期:

  四、工程质量标准:

  五、合同价款

  六、组成合同的文件:

  1、本合同合同书;

  2、中标通知书;

  3、技术合同和安全合同;

  4、投标书及其附件;

  5、本合同专用条款;

  6、本合同通用条款;

  7、标准、规范及有关技术文件;

  8、图纸;

  9、工程量清单;

  10、工程报价;

  11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

  双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

  七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的`定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定:由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

  发包人 (公章): 承包人 (公章):

  法定代表人: 法定代表人:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

安装合同 篇4

  发包单位(甲方): 承包单位(乙方):

  “江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商,特签订本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:江语城小区配电工程

  2、工程地点:恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田

  3、承包方式:包工包料

  4、工程内容:安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图,满足供电需求,不含土建部分)。

  5、承包方式:包工包料

  6、工程造价:经双方商定,工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用): ( )包干。

  二、工期:

  1、本工程总工期为:以建筑工程同步

  2、本工程开工日期:以甲方约定时间为准。

  3、400KVA箱变一台,必需在 年 月 日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

  4、乙方必需在 年 月 日完成原门前高压线路搬迁等工作,配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

  三、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

  (2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。

  (3)指定代表与乙方联系,负责工程施工过程中外围协调工作,对工程进行监督和验收。

  (4)开工前消除障碍,协调外部环境,使施工现场具备施工条件。

  2、乙方责任:

  (1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工,因工程质量不合格所引起的一切责任,由乙方承担。

  (2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明,对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。

  (3)在甲方提供相关证明资料的.前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

  (4)负责对已完工程在未交付使用前的维护,并清理好现场。

  (5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。

  四、工程价款支付:

  合同签定后,甲方在2日内向乙方支付计人民币 元为定金,400KVA箱变到工地安装支付人民币 元,其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款,工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后,甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减),其余5%留作工程质量保修金,一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。

  五、争议和违约:

  1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决,或提交仲裁机构冲裁。

  2、凡出现违反本合同条款均视为违约,违约方除负责赔偿损失外,还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。

  六、其它事项:

  1、本合同经双方签字盖章后生效,任何一方不得擅自变更或解除,否则一切后果由责任方承担,本合同在所有款项结算完毕后自动效。

  2、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。

  3、本合同一式肆份,双方各执贰份。

  甲方(章):法定代表人:委托代理人:

  乙方(章): 法定代表人: 委托代理人:

  年 月 日

安装合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规精神,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商一致同意签订本合同。

  第一条订购板房内容

  甲方向乙方订购的活动板房为层彩钢活动板房 栋,安装面积平方米,活动板房面积计算规则:

  1、 板房面积=外墙外边线长×宽×层数

  2、 室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

  3、 雨棚面积=雨棚投影面积的一半

  4、 总面积=(1)+(2)+(3)

  第二条合同金额

  1、单价为 元/㎡ ,包工包料。

  2、其他项目:。

  3、合同总金额(人民币)¥元。

  第三条 付款方式

  1、钢构进场甲方向乙方支付合同总价% 的货款。

  2、竣工验收合格后付款至合同总价%的货款。

  3、结算完成后 日内,扣除合同总价 %的质量保证金后,付清剩余货款。质保期满后,全额退还质量保证金。(本工程质量保修期为 年)

  第四条 安装地点及工期

  1、安装地点:四川广安前锋工业园区内。

  2、安装布置以甲方提供的平面图为准。

  3、安装工期:从 年 月 日至 年月日共计 个日历天。

  第五条 甲方责任

  1、甲方提供场地平整、板房基础、安装所需水电接驳以及夜间施工所需照明。

  2、按合同约定支付货款。

  第六条 乙方责任

  1、乙方必须提供公司营业执照、出场合格证、板房施工方案、施工图纸等相关合同附件。

  2、乙方必须提供足够的人力保证按期完工,并承担运输、装卸和安装过程中的.安全责任。

  3、付款时乙方必须提供盖有公司公章的收款收据及发票。

  4、乙方必须保证板房的正确安装及安全使用,并免费提供 年的检查保修,如因产品及安装质量问题造成甲方人员在使用中出现安全事故,一切责任由乙方承担。因使用不当等原因或保修期外的损坏,供方给予成本价维修。 ??第七条其他

  1、本合同未尽事宜由乙方本着友好的合作精神协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  2、本合同壹式贰份,甲乙双方各持壹份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,提交广安区人民法院处理。

  甲方(公章): 乙方:公章)

  代表签字: 代表签字:

  电话:

  日期:年月日 日期:年月日

  电话:

安装合同 篇6

  甲方:云南电力线路器材厂

  乙方:曹翔

  双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同遵守。

  一、名称:不锈钢宣传栏安装工程。

  二、项目说明:

  1、本合同总金额为预计工程总价,最终按不锈钢宣传栏实际安装数量结算为准,单价不变。

  2、此合同签定后甲方若有补充工程项目,或分步完成项目,甲方需签字确认。

  三、质量要求、技术标准及验收:

  1、乙方按国家、行业、地方相关法规、规范、标准对甲方不锈钢宣传栏进行安装施工。

  2、甲方审核确认标识样式、色彩、内容、规格大小、安装位置。

  3、乙方严格按设计图纸和确定的材料、规范和标准进行施工。甲方按设计要求、相关规范、或投标封存样品进行验收。

  四、质量保证及期限:

  项目工程的安装由乙方负责。保修期为1年(自验收之日起计。非乙方产品质量原因,发生维护费用的,甲方承担相应的材料及加工成本费用)。

  五、工期:工期为30天,以甲方确认制作数量的施工图给乙方之日起开始计算。

  六、交(提)货方式及地点:

  由乙方负责送货到甲方并按合同约定的安装方式现场安装完毕。

  七、合同总金额:

  人民币:玖万柒仟贰佰陆拾贰元整

  (小写:97262.00元人民币)

  八、结算方式及期限:

  1、合同签订后,甲方支付预付款人民币贰万元整。

  2、验收合格后甲方支付乙方尾款人民币柒万柒仟贰佰陆拾贰元整;

  3、乙方为甲方开具发票。

  4、工程款通过转账支票支付。

  九、责任与义务:

  1、乙方自负施工安全责任,因乙方施工造成财产和人身伤害事故的,由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。

  2、乙方确保安装质量,因安装质量问题给甲方或第三者造成财产和人身伤害的`,由乙方承担全部法律和经济赔偿责任。此责不因保修期到期免责。

  3、乙方施工应做好现场成品的保护,施工中造成成品损坏的,由乙方承担赔偿责任。本工程验收前的成品保护,由乙方自行负责,甲方予以积极协助。

  4、乙方严格按照合同规定的时间完成安装任务,除发生不可抗拒因素外,若乙方不能如期完工,每延期一天乙方按合同总价格的0.1%支付甲方的违约金。

  5、乙方不能履行售后服务承诺,甲方可请第三方进行服务,所产生的费用由乙方具实承担。

  6、甲方应严格按照本合同所规定的付款方式支付乙方工程款以保证工程顺利进行,除发生不可抗拒因素外,若甲方不能按期支付乙方款项,每延期一天甲方按合同总价的0.1%支付乙方违约金。

  7、本合同签字生效后,非乙方原因造成的工程延误,经甲方签字认可,工期顺延。

  十、其他:

  1、本施工为本合同的组成部分。

  2、双方协商无法解决事宜,提交乙方所在地仲裁机关解决或向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

  3、合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力,本合同自签订之日起生效。

安装合同 篇7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。

  一、工程概况

  a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

  b、承包范围:氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。

  c、承包方式:包工包料。

  d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

  二、合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

  三、工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

  四、合同价款:

  a、本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写:)881810.00

  b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

  五、工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

  六、双方责任

  甲方责任:

  A、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;

  B、负责委派项目负责人做好安装协调工作;

  乙方责任:

  A、负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、优质服务;

  B、主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任事故均由四方负责;

  C、工程所需工具等由乙方自行解决;

  D、认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

  E、负责委派项目负责人做好协调工作。

  七、验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。

  八、质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

  九、违约责任:

  1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。

  2、如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;

  3、若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。

  十、合同纠纷及解决方式:

  1、凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;

  2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的.事项外,合同其他部分仍应继续履行;

  3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

  4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

  十一、不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

  十二、附件:附件1为图纸

  十三、其它:

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

  甲方:

  委托代表人:

  电话:

  传真:

  乙方:

  委托代表人:

  电话:

  传真:

安装合同 篇8

  发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签订如下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、承包内容:

  二、合同总额及付款方式

  1、合同总额:工程合同总价款:_____________万元整。

  2、本工程采取综合单价不变,工程量按实际完成量进行结算。

  3、付款方式

  (1)按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后,预留5%的保修金,剩余款项一次性付清。

  (2)在保温工程完工后验收合格后,及时将资料交甲方汇总,并经监理、甲方验收合格。

  三、合同工期

  1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

  2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于甲方通知的开工日期前3天,以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工,工期不予顺延。

  四、甲乙双方工作甲方工作

  1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系,保障乙方工程能顺利进行。

  2、明确施工内容和范围,向乙方进行设计交底和技术交底,审查乙方提供的施工方案。

  3、按合同约定的工程款支付方式,办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件,及时提交保温工程的验收资料。

  2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案,按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

  3、施工中应遵照施工安全规范的要求,采取必要的安全技术措施,在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

  4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的'成品保护,如出现损坏由乙方负责维修。

  5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现,随时解除合同。风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  五、质量标准

  1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定,一次性验收合格。

  2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后,按照规定必须复试的材料要进行复检(包括消防部门的复检,复试费用乙方自行承担)并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

  3、保温板与墙面必须粘贴牢固,无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

  六、安全文明施工管理

  1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。

  2、乙方在进场前要对施工人员做好交底,施工人员在施工中必须做到安全文明操作,如发生安全文明事故,所出现人身财产等安全损害由乙方负责,与甲方无关。

  3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担,与甲方无关。风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  七、工程保修

  1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定,双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。

  2、工程保修期内,若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求,甲方与住户进行谈判,发生的索赔费用不得从保修金中提取,由乙方另外支付。

  八、违约责任

  1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任,违约造成工期延误责任分担原则为:甲方违约工期适当顺延,乙方违约工期不得顺延。

  2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹,否则视为违约,并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。

  九、附则

  1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时,甲乙双方先协商解决;当事人不愿和解、调解,或者和解、调解不成的,可向合同签订地人民法院起诉。

  2、本合同双方签字盖章后生效;乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算价款支付完毕后终止。

  3、合同未尽事宜,双方协商解决。

  4、一式_____份,双方各执_____份,具有同等效力。

  甲方:负责人:联系方式:合同签订地:________年____月____日乙方:负责人:联系方式:合同签订地:________年____月____日

【安装合同】相关文章:

安装的合同09-06

安装的合同02-06

安装工的合同09-17

安装监控的合同09-01

石材安装合同09-01

锅炉安装合同09-08

采购安装合同11-05

供货及安装合同10-30

空调安装合同10-30

电路安装合同08-01