分包合同模板合集八篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的分包合同8篇，希望能够帮助到大家。

分包合同模板合集八篇

分包合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。

　　一、工程名称及地点：

　　二、承包方式：包工包料，包制作安装。

　　三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。

　　五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。

　　六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。

　　七、安全生产及安全事故处理

　　1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。

　　八、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。

　　2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的'垂直运输工具。

　　九、乙方的权利和义务

　　1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。

　　2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。

　　十、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　十二、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同篇2

　　承包方（甲方）：代表人：

　　分包方（乙方）：责任人：

　　风险提示：

　　分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。甲乙双方以合同法为依据，本着诚实信用的原则进行协商，现协商一致签订本合同，并遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围

　　4、承包内容：

　　5、建筑面积：

　　6、承包方式：

　　二、合同工期

　　1、乙方进场前须提前______天通知甲方。

　　2、合同工期：本工程于________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，共____日历天。

　　三、预付款担保及履约担保乙方同意以下列第（）种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保，乙方须在签订本合同的同时，向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。

　　（1）预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具与预付款同等金额即______万元的预付款银行保函给甲方，预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

　　（2）履约保函：在合同签订后______天内，并在第一笔工程款支付前，乙方需出具合同金额的______%，计____________万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务（除保修义务外）为止。

　　（3）提交履约保证金：在合同签约后______天内，乙方须提交合同金额的______%的履约保证金____________万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务（除保修义务外）为止返回保证金。

　　四、工程款支付

　　1、工程预付款：____________万元。

　　2、乙方须在每月____日将当月实际完成工作量上报甲方。经甲方审核后，由甲方提交监理、业主，在得到监理、业主批准后，在业主向甲方支付工程款到账后______天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到账工程款，扣除甲方代扣代缴的税金、甲方供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后，按______%进行支付。工程竣工验收通过后，工程款累计支付不超过累计完成工作量的______%，竣工验收完成并办理好工程结算手续后______天内支付______%，留______%作为保修金，等________年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。

　　五、甲方工作

　　1、甲方应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收，并做好相应台账。

　　2、开工甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

　　3、工程完工时，甲方要及时组织人员验收。

　　4、要及时支付工程价款，不得延期支付。

　　六、乙方工作

　　1、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量、工期、安全与文明，按合同约定完成全部义务。

　　2、乙方应按甲方项目部的要求，认真做好台账工作，并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告，遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。

　　3、遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的.法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工。

　　4、对进场人员进行技术、质量、安全交底。

　　5、甲方验收工程时，须积极配合。

　　七、隐蔽工程和中间及分项验收

　　1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件，乙方自检互检合格后，通知甲方代表组织验收，验收合格，经各方代表在验收记录签字同意后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求，验收24小时后，各方代表不在验收记录上签字，可视为各方代表已认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　2、若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收，甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。

　　八、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方无故违约，都应向守约方承担违约行为造成的所有损失。并承担合同价款_______%的违约金。因一方的行为严重违约，导致合同无法履行的，守约方可要求终止合同的履行，通知到达责任方时生效。

　　九、争议解决合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同自签字日起生效，合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。风险提示：

　　分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

　　建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。

　　甲方：代表人：地址：联系方式：合同履行地：________年____月____日

　　乙方：责任人：地址：联系方式：合同履行地：________年____月____日

分包合同篇3

　　甲方（承包方）：

　　负责人：

　　乙方（分包方）：

　　负责人：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，现就______________________项目的擦窗机系统安装专业分包事宜达成一致，订立本合同，并遵照执行：

　　一、承包方式、内容及结算方式

　　1、承包方式：

　　2、承包范围：

　　3、工程工期：

　　计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日。

　　4、工程价款：

　　5、结算方式：

　　每月______日，按乙方完成进度实际工程结算，工程完工时付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，满______年后一次性付清。

　　二、甲方职责

　　1、甲方管理人员经常进行安全检查，检查后提出意见。

　　2、甲方应及时提供技术支持和技术指导，并且及时协调有关建方的工作，确保工程施工顺利。

　　3、工程开始前，及时向乙方提供图纸，完成技术交底。

　　4、收到乙方竣工通知时，及时安排人员验收。

　　三、乙方职责

　　1、乙方必须严格按照施工图纸及规范要求进行施工，严格执行甲方的工作指令任务，执行国家现行的施工规范及质量规范要求，保质保量，按时完工，乙方所采购的辅材必须是合格产品

　　2、甲方提供的设备，材料到达现场，乙方负责卸货并运到仓库或作业面，乙方对甲方提供的设备和材料负有保管责任，如发生丢失，乙方应赔偿有关损失。但甲方必须给乙方提供仓库。

　　3、乙方对施工过程中的成品和半成品应妥善保管，如发生损坏和丢失应承担修复和赔偿责任。

　　4、乙方必须遵守工地一切规章制度。

　　5、为防止各类安全事故发生，确保各方人员人身安全和安装工作的正常运行，乙方必须遵循以下安全施工管理制度。

　　（1）乙方特种工人，包括电工、焊工等工种，必须持有有效证件。在上岗作业前，乙方必须对工人进行安全教育，杜绝施工中发生违章指挥、违章操作及“进施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋，严禁酒后上岗作业，起重及吊物下严禁通行，严禁攀爬脚手架和吊栏”等规章制度.

　　（2）甲方负责人强令乙方人员违章作业时，乙方人员有权拒绝执行。

　　（3）乙方因施工不慎或违反安全操作规程造成人员伤亡事故和各种经济损失者，其责任和损失由乙方全部承担。

　　（4）乙方应为所属施工人员购买人身意外伤害保险。

　　四、甲方权利

　　乙方违反下列情况之一者，甲方有权单方终止本协议，乙方不得异议，甲方仅须支付乙方工程款的60%。

　　1、乙方不按国家现行施工规范进行施工，质量未达到国家验收标准；

　　2、乙方不服从甲方、业主、监理方的.指挥、安排、监督、验收；

　　3、乙方无理取闹、破坏现场，不保护已经验收的工程或擅自停工。

　　五、乙方权利

　　甲方违反下列情况之一者，乙方有权单方终止本合同，甲方不得异议，甲方需支付乙方完工工程款的95%，余款5%作为质保金，贰年后支付。

　　1、甲方强制乙方人员违章操作，乙方人员拒绝后仍强制要求执行；

　　2、甲方无任何正当理由要求乙方停工，乙方解释无效；

　　3、甲方应提供基本的施工条件，施工图，施工材料和设备等，未能及时提供，乙方提出以后，仍不履行义务的。

　　六、保修

　　工程保修_____年，_____年内因乙方施工质量原因造成管道、线路故障，乙方必须在接到通知后_____小时内无条件赶到现场维修。如乙方违反该义务，则甲方可委托他人履行，维修费用由乙方承担。

　　七、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，双方再协商补充。

　　2、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，供双方共同遵守执行。

　　3、因履行本合同发生争议，双方协商不成时，均可向合同履行地的人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　_______年_______月_______日

　　甲方：

　　地址：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　_______年_______月_______日

分包合同篇4

　　甲方（总包方）：

　　乙方（分包方）：

　　甲乙双方就富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程，分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，现达成如下条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程

　　二、工程地点：富平县皂西村

　　三、分包形式：双方商定单价一次包死。

　　四、分包工程内容：

　　1、管道安装工程：灰土地基至管道顶部500mm以内土方回填的所有内容。甲方只提供管道主材及管枕，其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责，甲方按元/m付给乙方。

　　2、雨污水检查井砌筑工程：甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方承担，甲方按照砖块数量结算乙方工程款。

　　五、工程量结算方式、单价：

　　1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算；

　　2、单价：混凝土管道安装综合单价，元/米，元/米；检查井砌筑按照砌筑砖块进行结算元

　　备注：灰土地基整平每米元；打垫层及管枕安装每米元；管道安装每米元（含闭水试验）；素土回填每立方元（回填至管顶50cm）。

　　六、施工期间一切费用由乙方自己承担，工程完工经闭水试验合格后，甲方支付乙方总工程款的70%，甲方所承包工程所有工作内容施工完成并经建设单位竣工验收合格后，支付到总工程款的90%，其余款项保修期满1年内付清。

　　七、施工工期：从年月日开工至年月日完成，共计天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不可抗拒原因，工期可以按实际情况顺延。

　　八、乙方负责自有人员场内、场外的'人身安全，并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排，不遵守工地劳动纪律，违反操作规程的人员，应进行必要的教育和必要的罚款处理，对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿，必要时责令其退出工地，如发生安全事故，乙方应及时上报处理并承担一切责任，甲方不负任何责任。

　　九、质量：乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可进行结算。

　　十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲乙双方代表人签字后生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同篇5

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　分包内容：

　　分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天

　　3、质量安全标准

　　3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-20xx）,本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

　　3.2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。

　　4、分包合同

　　4.1总包合同同样适用于劳务分包。

　　4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

　　5、图纸

　　5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。

　　6、项目经理

　　6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。

　　7、总包义务

　　组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。

　　（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。

　　（2）向分包提供各层水、电。

　　（3）向分包责任人进行技术交底。

　　7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;

　　7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;

　　7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;

　　7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

　　8、分包义务

　　8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施;

　　8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的.有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　8.5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　8.6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行5000—20000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;

　　8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收;

　　8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;

　　8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求，及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。

　　8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。

　　8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。

　　8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。

　　9、材料、设备供应

　　9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。

　　9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　（1）总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明

　　（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。

　　10、分包价格

　　10.1本工程的分包价格采用下列方式计算：

　　（1）固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。

　　（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。

　　11、分包工程款的支付

　　（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行;

　　（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。

　　12、施工变更

　　12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。

　　12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

　　12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。

　　12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。

　　13、施工验收

　　13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。

　　14、争议

　　14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1种方式解决争议;

　　（1）双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;

　　（2）向所管辖权的人民法院起诉。

　　14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果：

　　（1）单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;

　　（2）调解要求停止合同工作,且为双方接受;

　　（3）仲裁机构要求停止合同工作;

　　（4）法院要求停止合同工作。

　　15、禁止转包或再分包

　　15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。

　　16、不可抗力

　　16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　17、合同解除

　　17.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,

　　17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。

　　18、合同终止

　　18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。

　　19、合同份数

　　19.1本合同正本两份,副本2份，具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。

　　20、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定当日后生效。

　　总包：（公章）

　　地址：

　　法人代表：

　　分包：（公章）

　　法人代表：

　　地址：

分包合同篇6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国经济瓷砖分包合同法》、《建筑安装工程承包瓷砖分包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和北京市人民政府〔20xx〕28号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本瓷砖分包合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　二、工程内容；内外贴墙地砖项目。

　　三，工程期限为 6天。自20xx年10月17日至20xx 年10月22 日止。

　　第二条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，技术交底记录，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第三条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全技术交底，提出明确的'安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第四条生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供乙方付费。

　　第五条分包工程费单价

　　一，墙砖地砖同算26元㎡，楼梯间35元㎡。按照实际发生工程量结算。

　　第五条材料供应管理

　　二乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛（堆）使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第六条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手持操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　第七条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准瓷砖分包合同外人员

　　出入现场和住宿。

　　第八条违约责任

　　二、瓷砖分包合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除瓷砖分包合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除瓷砖分包合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按瓷砖分包合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费5‰的逾期违约金。

　　四、结算；

　　乙方工作内容应在甲方及监理验收合格后，7个工作日内甲方将人工费支付与乙方。

　　第九条附则

　　一、本瓷砖分包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济瓷砖分包合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

　　二、本瓷砖分包合同一式二份。甲乙双方各执正本一份。

　　甲方乙方

　　年月日年月日

分包合同篇7

　　总包施工单位：浙江省一建建设集团有限公司（以下简称甲方）分包施工单位：浙江东星消防工程有限公司（以下简称乙方）

　　为确保阳光国际广场心消防工程的顺利实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方充分协商，特签订本合同，以资共守。

　　第1条工程概况

　　1.1 1.2工程地点：望江东路与钱塘路交叉口

　　1.3工程内容：阳光国际广场A、B、C号楼及地下室全部的消防安装工程

　　1.4承包范围：根据建设单位提供的招标文件清单量及施工图所示的消防工程项目（火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统及防火卷帘的安装与调试）

　　1.5承包方式：乙方负责包工、包料、包施工

　　1．6本合同的价款按投标书中报价暂定人民币836万元，最终造价以审计部门审核结果为准。

　　第2条建设工期

　　安装工程开竣工日期以甲方工期为准，安装工程积极配合甲方满足总进度计划要求，确保与甲方工程同步进行。

　　2.1 开工日期：200 年月日（按甲方要求）

　　2.2竣工日期：200 年月日（跟总包同步）

　　2.3 合同工期总日历天数 810 日历天。

　　第3条甲方责任

　　3.1提供施工现场管理制度施工总进度计划。会同业主、监理执行整个工程的施工进度、质量、安全管理和协调工作。

　　3.2提供具备施工条件的施工场地、用水、用电接口、现有垂直运输设备、脚手架等。及施工现场垃圾清运。

　　3.3针对工程施工的特点，甲方及时组织和协调设计与施工的衔接和配合工作。

　　3.4 为分包方施工进场提供生活宿舍、材料仓库、办公室。

　　3.5 按设计要求和现场实际情况为分包预埋、预留及安装留出合理的作业时间和必要的

　　施工条件。

　　3.6因施工工艺要求凿洞打洞开孔甲方应给予配合，乙方所开孔洞线槽由甲方修补至结构平面。

　　3.7及时支付工程款。

　　3.8提供施工图六套。

　　3.9提供该工程的完税凭证给乙方。

　　第4条乙方责任

　　4.1 严格按图施工，做好预埋、预留工作，负责自身管线的修补。

　　4.2因分包方施工质量问题，验收不合格造成总包方工期延误的，总包相应损失由乙方负责。

　　4.3在混凝土浇捣时，分包方应派人员监护，做好预埋件的保护工作。

　　4.4根据总包方的统一安排，做好分包范围的现场标化管理工作。

　　4.5配合总包方做好工地安全、消防、保卫工作，并服从总包的管理。分包方未做好自身的工作而受到的处罚由分包方承担相应责任。工伤事故一律自负，由此引起的损失均由乙方承担。

　　4.6负责乙方施工产生的垃圾清理工作，清理至甲方指定位臵后，由甲方统一清运。

　　第5条进度计划

　　5.1乙方应在双方约定的日期，将施工方案和进度计划提交建设单位。

　　5.2乙方必须按批准的施工方案组织施工，接受建设单位、监理公司、甲方代表对进度的检查、监督。如实际进度达不到计划进度时，乙方应按要求提出改进措施。

　　第6条工期延误

　　对以下非乙方原因引起的工程延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　6.1工程量变化较大和设计变更。

　　6.2一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计超过八小时。

　　6.3因自然灾害等不可抗力。

　　6.4甲方未能按本协议约定提供施工图纸及开工条件。

　　6.5甲方未能按本协议约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行。

　　第7条检查和返工

　　7.1乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方单位、监理单位代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方单位、监理单位及其委派人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　第8条工程质量等级

　　8.1工程质量标准按照国家及浙江省（杭州市）地方颁布的标准执行。与总包的质量目标一致。创“西湖杯”工程。

　　第9条隐蔽工程和中间验收

　　9.1工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知建设单位、监理单位、甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，各方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。若建设单位、监理单位、甲方代表在规定时间内为能及时验收造成乙方不能进行下一道工序致使工期延误的，延误日期当剔除在合同约定工期内。

　　9.2乙方未按约定时间通知以上各方代表参加隐蔽验收而自行进行隐蔽或继续施工，责令其停止施工并对已覆盖的部分进行剥露，无论合格与否，所引起的费用损失及工期延误，均由乙方自行负责。

　　第10条安装调试

　　10.1设备安装工程具备联动无负荷试车条件，由乙方组织试车，并在试车一周前通知各方，通知包括试车内容、时间、地点和对甲方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字后，方可进行竣工验收。 10.2由于设计原因试车达不到验收要求，乙方按设计修改后重新安装。

　　10.3由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。由乙方采购设备，则乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延。

　　10.4由于乙方施工原因调试达不到验收要求，乙方修改后重新调试，承担修改和重新调试的费用，工期不予顺延。

　　10.5若因甲方原因延误调试的，则工期应当顺延。

　　第11条验收和重新检验

　　11.1各方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期的要求，延期不能超过两天。未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车，乙方可自行组织验收或试车，相关方必须无条件承认验收或试车记录。

　　第12条结算依据及调整

　　12.1本工程造价的计价依据：工程量按施工图纸、工程量清单、联系单、会审纪要等计算，定额按《浙江省建筑工程预算定额》（20xx版）、《浙江省安装工程预算定额》（20xx

　　版）、及有关计价依据的补充定额。

　　12.2工程量结算：工程量按实结算。

　　12.3材料设备价格：按一次性报价为准（镀锌管材、电线、电缆按结构验收后的合同工期平均信息价计算）。

　　12.4人工工资调整：定额人工工资按《杭州市安装工程（20xx）定额》执行， 12.5条约定分二阶段调整；材料价差部分税金另计。

　　12.6无价材料：凡投标书中、《杭州造价信息》、《浙江造价信息》上没有的材料、设备一律为无价材料，副刊不作为计价依据。无价材料、设备的价格须由联系单确认，我公司根据进度需要，提前一个月上报。

　　12.7施工中如遇工程障碍物及图纸增减，工程款另行调整。有关图纸修改、或另增加的内容，不管是技术、经济联系单必须经过甲方同意，签字盖章才有效。如增加的联系单工程量较大（超20000元以上），则该工程量列入工程款支付计划。

　　第13条工程款的支付和履约保证金

　　13.1管理费由业主支付给甲方，乙方支付给总承包单位共计 16.8 万元的配合费（含税金、水电费、配合费、垂直运输等所有费用）一次性包干。

　　13.2具体付款方式：

　　13.2.1±0.00以下部分：至±0.00完成后，支付已完成工程量的50%，至工程结顶支付25%。

　　13.2.2±0.00以上部分：±0.00以上按每月实际完成工程量的 70%支付工程进度款，乙方每月25前将当月完成工程量报甲方核定，甲方于次日5日（节假日顺延）前完成核定工作。

　　13.2.3工程达到竣工条件时工程款支付至实际完成总工程量80%的工程进度款；工程竣工验收后7天内工程款支付至实际完成总工程量85%的工程进度款

　　13.2.4工程结算审计完毕一周内工程款支付至经审定的工程结算价的97%。保修金3%在保修期二年满后七天内付清（不计利息）。

　　13.3甲方自收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料之日起90天内完成结算的`审计、审定工作（非甲方原因及双方有争议除外）。

　　13.4乙方上报的结算价不得超过实际审核总价的5%，超过部分审计费由乙方承但。

　　第14条乙方采购的主要材料和设备

　　14.1本工程所涉及的主要材料及部分设备均由乙方负责采购。

　　14.2乙方应在材料和设备到货48小时前通知各方代表验收，若在乙方通知后各方代表在72小时内不能给予验收且不能告知乙方不能验收合理原因的，则视为该批材料合格。 14.3乙方采购的主要材料和设备若与设计和规范、工程量清单和投标书《主要材料设备清单》要求不符，各方代表有权拒绝验收，乙方应按要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求之产品。并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　14.4各方对乙方供应的材料与设备在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为不合格，将拒绝接受并由乙方承担发生的所有费用和责任。按规定需在现场取样测试的材料，乙方应提出见证申请并委托检测机构复试。 14.5 样品和资料均由乙方提供，设备和材料必须经甲方监理和建设单位认可。

　　第15条竣工日期

　　15.1乙方在完成合同范围内的全部工程内容后，应向建设方提交竣工报告，建设方应在规定的时限内开始组织验收，验收时间不作工期累计。如验收合格通过，则乙方提交竣工报告的当日即为竣工日期；如验收不合格需返工，则返工时间作总工期累计。

　　第16条竣工验收

　　16.1乙方按规定向甲方提供竣工资料和竣工报告及竣工图，甲方在7天内给予批准或提出修改意见。

　　第17条产品保护和工程保修期

　　17.1乙方在施工期间，按施工合同的承包管理范围，承担所有分项工程阶段性已完产品保护的全部责任，直至整个工程竣工验收。

　　17.2本工程保修期自消防验收合格之日起开始计算。

　　第18条争议

　　18.1发生合同争议时，甲、乙双方先通过协商或者调解解决，如协商或调解不成，任一方可向杭州市下城区人民法院提起诉讼以解决争议。

　　18.2合同是否成立，合同成立的时间，合同内容的解释，合同的履行，违约的责任以及合同的变更、中止、转让、解除、终止等发生的争议，均包括在本合同约定范围内。在诉讼过程中，除了争议部分外，并不影响本合同无争议部分的继续履行。

　　第19条违约

　　19.1甲方不能按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，依照实际情况最高支付乙方工程造价20%的违约金，并相应顺延工期。

　　19.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到合同约定要求，须自费进行返工直至符

分包合同篇8

　　建设单位：牡丹江新世纪房地产开发有限公司总包单位：温州建设集团公司（简称甲方）

　　分包单位：牡丹江市中科基础工程有限责任公司（简称乙方）由公司投资建设、甲方总承包施工的牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。

　　一、工程概况：

　　1）2）二、工程承包范围：1）、桩基工程

　　2）、

　　三、工程内容：钻孔桩 600 m3，桩径 60cm桩长 11 m 只。

　　四、承包方式：包工包料（其中材料甲供）；

　　五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。

　　六、工程造价：

　　1）本分包工程暂定造价 m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行。

　　2）本分部工程使用20xx年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：

　　3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。

　　5）其他；1、总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。 2、

　　七、施工工期：

　　1）本分部工期为 30个日历天，自 20xx 年 7月 1日至

　　20xx 年 7月30 日为止。如工期延误，每延期一天罚200 元，超过天，每延期一天罚 300 元，以40天为限。如工期提前，每提前一天奖 200 元，以 30天为限。

　　2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。

　　八、工程质量：

　　1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的'施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。

　　2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。

　　3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留，计元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

　　九、双方责任：

　　甲方责任：

　　1）做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总

　　配电房、配电箱（一级配电箱）。

　　2）提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。

　　3）及时参加隐蔽工程验收。

　　4）及时按合同约定支付工程款。

　　5）配合乙方协调有关工作。

　　6）根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。

　　7）协助乙方办理签证手续。

　　8）甲方驻现场代表：张健，联系电话： 15145370666。乙方责任：

　　1）对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全过程统筹安

　　排，不得转包。

　　2）认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前半天通知业主、监理单位、

　　甲方及有关部门。

　　3）施工期间，乙方应配合业主、监理单位、甲方及有关部门对现场操作技术、

　　安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。

　　4）必需确保工程技术资料记录完整、准确、真实、齐全，提交完整竣工资料

　　交付甲方。

　　5）乙方必须办理施工过程中的所需要的文件。

　　6）乙方驻现场代表：，联系电话：。

　　十、安全、环保、文明施工：

　　1）根据施工现场安全生产、文明施工的管理要求，乙方进场前须与甲方签订“安全生产责任书”，并向甲方缴纳安全生产、文明施工押金（为合同价的5‰，不少于5000元）计元（如果确实有需要），若有违章行为，甲方在权按有关规定条款予以处罚。

　　2）乙方应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。

　　3）乙方施工人员要求入住甲方现场民工宿舍，人员应具备“三证”方能入住，三证办理由乙方自行负责；甲方负责提供安全帽、床铺、上岗证等（费用乙方自理），所有进场人员必须遵守施工现场各项管理制度。

　　4）甲方应组织乙方项目管理班子进行项目部管理制度交底；乙方负责对其进场员工进行必要的安全知识教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护意识，每周开展安全自查。

　　5）有特殊要求的施工作业，乙方必须根据规定根据规定安排持操作证的人员上岗，乙方进场的机械设备必须经自验合格签字后报甲方。

　　6）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的OHSAS18001职业健康安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；乙方分包范围内如发生一切人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对甲方造成影响和损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

　　7）工程施工过程中，乙方应严格执行甲方运行的ISO14001环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按甲方要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　8）乙方违反本合同安全生产约定条款或甲方有关施工安全管理要求的，甲方按本公司有关制度予以处罚，罚款从乙方安全保证金中扣除；上级部门对乙方的处罚另由乙方承担。

　　十一、乙方合同履约保证金为万元，退还保证金时间和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。

　　十二、本合同一式柒份，双方签字盖章并经业主鉴证后生效，双方各执正本壹份，副本贰份，鉴证单位壹份，各自转报有关部门备案。

　　十三、本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请温州仲裁委员会仲裁。

　　十四、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

　　鉴证单位：

　　代表：

　　年月日

【分包合同】相关文章：

分包的合同04-10