【精选】钢材合同范文集锦五篇

　　随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的钢材合同5篇，欢迎阅读与收藏。

【精选】钢材合同范文集锦五篇

钢材合同篇1

　　需方：(以下简称甲方)

　　供方：(以下简称乙方)

　　根据相关法律、法规，双方在诚实信用，友好协商的情况下订立本合同：

　　一、双方议定：达成每批钢材的成交，以当日送货单数据为收款凭证(单价随行就市但不含税)。

　　二、质量标准：按照国家现行检验标准，达到合格产品，并交附钢材产品质量证明书。

　　三、费用负担形式：由供方负责运到车费、磅费、吊机费。

　　(四、验收计款标准：钢材重量以原始磅码单为基础，到需方指定的标准地磅过磅为准。五、结算付款方式及期限：按当批成交协议条件，以送货单款项及日期为准八天内开收票当天日期的支票付清货款给供方，并保证支票在签发日期内有效到帐给供方;一经交货，需方不能以任何形式或其内部审批流程作借口，延误付款时间。

　　六、责任事项：

　　①供方提供的'产品必须合格，达到国家的质量要求;否则供方负责退货，其中吊机费、磅费和化验费由供方负责。

　　②需方必须依时付款，否则供方要运走所供钢材，由需方负责赔偿双程的运费100元/吨、吊机20元/吨、磅费3元/吨、入仓费15元/吨，并且不能动用供方的钢材，已用部分必须在三天内付清货款。不够抵当之货款，按需方现有的物资折价相抵，由此所引起的一切后果、责任及经济费用由需方负全责。

　　③如需方不能按时付款，要求延期，供方同意后，需方每延期一天，在原货款的基础上再按每吨每日增加10元作为补偿费用给供方，直到需方付清货款为止。

　　④供方须保证钢材如数卸货，严禁送货、卸货过程中出现偷盗行为，以一罚十。为了防止各种重量纷争事情,双方均有责任监督司机及地磅的欺骗行为,如防止司机放水、掉杂物或地磅短差事情，需方必须派两人以上负责收货及监督。

　　⑤需方对所供钢材如有任何异议问题，应在收货后三天内提出，并且不能动用供方的钢材，以便验证，验证无任何问题方可使用，三天过后需方自负一切责任。

　　七、履行合同期间，遇到争议或纠纷，尽量友好协商解决，若双方协商不成，依本合同为准则，向双方当地的仲裁委员会或人民法院申诉解决。

　　八、其它约定事项：需方指定签收人员是：联系电话：。

　　九、本合同一式两份，具有同等约束力，盖章签订日起与日后送货单同时生效。

　　十、备注：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材合同篇2

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　依据相关法令、法规，两边在诚实信用，友爱洽谈的情况下缔结本合同：

　　一、两边议定：到达每批钢材的成交，以当日送货单数据为收款凭据（单价随行就市但不含税）。

　　二、质量规范：依照国家现行查验规范，到达合格产品，并交附钢材产品质量证明书。

　　三、费用担负办法：由供方担任运到车费、磅费、吊机费。

　　四、检验计款规范：钢材分量以原始磅码单为根底，到需方指定的规范地磅过磅为准。

　　五、结算付款办法及期限：按当批成交协议条件，以送货单金钱及日期为准八天内开收票当天日期的支票付清货款给供方，并确保支票在签发日期内有效到帐给供方；一经交货，需方不能以任何办法或其内部批阅流程作托言，延误付款时刻。

　　六、职责事项：

　　①供方供给的产品有必要合格，到达国家的`质量要求；不然供方担任退货，其间吊机费、磅费和化验费由供方担任。

　　②需方有必要依时付款，不然供方要运走所供钢材，由需方担任补偿双程的运费100元/吨、吊机20元/吨、磅费3元/吨、入仓费15元/吨，而且不能动用供方的钢材，已用部分有必要在三天内付清货款。不行抵当之货款，按需方现有的物资折价相抵，由此所引起的全部结果、职责及经济费用由需方负全责。

　　③如需方不能准时付款，要求延期，供方赞同后，需方每延期一天，在原货款的根底上再按每吨每日添加10元作为补偿费用给供方，直到需方付清货款停止。

　　④供方须确保钢材如数卸货，禁止送货、卸货过程中呈现盗窃行为，以一罚十。为了避免各种分量纷争工作，两边均有职责监督司机及地磅的诈骗行为，如避免司机放水、掉杂物或地磅短差工作，需方有必要派两人以上担任收货及监督。

　　⑤需方对所供钢材如有任何贰言问题，应在收货后三天内提出，而且不能动用供方的钢材，以便验证，验证无任何问题方可运用，三天往后需方自傲全部职责。

　　七、履行合同期间，遇到争议或胶葛，尽量友爱洽谈处理，若两边洽谈不成，依本合同为原则，向两边当地的仲裁委员会或人民法院申述处理。

　　八、其它约好事项：需方指定签收人员是：联系电话：。

　　九、本合同一式两份，具有平等约束力，盖章签定日起与日后送货单一起收效。

　　十、补白：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢材合同篇3

　　购方单位：（简称甲方）

　　销方单位：（简称乙方）

　　为了确保甲方工程建设的需要，促使该工程按时竣工。本着双方平等互利、公平买卖的原则，经甲、乙双方共同友好协商，甲方工程施工所用的钢材，由乙方负责按质、按量、按时供应，为确保材料质量和时间，确保工程进度，明确双方责任，保障双方合法权益，甲、乙双方就有关购销事宜签订以下条款，以致共同遵守执行。

　　一、供货要求及时间：

　　该工程所需钢材约吨左右，由乙方供应，甲方所需钢材必须提前3天报乙方，乙方必须按质、按量、按时供应到位。

　　二、钢材价格及计量方式：

　　（1）、乙方所供钢材镇定暂定价为：

　　（2）、钢材按上述价格为基础，如市场价格变化超过30元/吨时，价格随之进行调整。

　　（3）、计量方式：罗纹钢按理论计算重量;盘圆过磅。

　　（4）、罗纹钢定尺寸为9米以上。

　　三、付款方式：

　　四、违约责任：

　　（1）、甲、乙双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。

　　（2）、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。

　　五、质量要求：

　　乙方所供钢材必须符合国家相关标准，并随货出具相关证明及生产厂家质量保证书和加盖质检红章，由甲方到所属质检部门检验为准，如经检验不合格，乙方必须马上退货且由此造成的'损失均由乙方负责。

　　六、其他事项：

　　（1）、甲方规定：他人签字无效。

　　（2）、乙方规定：送货、收款，其他人签字无效。

　　（3）、其他：

　　七、解决合同争议的方式：

　　本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请见证方调解;如调解不成的：（1）仲裁委员会申请仲裁;（2）向人民法院提起诉讼。

　　八、合同未尽事宜甲、乙双方协商解决。

　　九、合同签定：

　　（1）、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;终止于付清本材料款。

　　（2）、本合同签定地点：

　　（3）、本合同一式份，甲、乙双方各执份，以致共同遵守执行。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

钢材合同篇4

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的.单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。