工程合同

时间:2023-05-19 08:51:56 合同书 我要投稿

实用的工程合同汇编5篇

  随着人们对法律的了解日益加深,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的工程合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

实用的工程合同汇编5篇

工程合同 篇1

  买方(甲方):华XX公司

  卖方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

  一、 产品的名称、品种、规格和质量

  1、产品的名称、品种、规格、价款:(或附清单) 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 品牌商标 备注 合计B:(小写) (大写)

  2、本合同的单价为固定综合单价,

  (1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险;

  (2)售后服务费;

  (3)运抵至项目施工现场的运输费用;

  (4)卸车费用;

  (5)随机备品、配件、工具等;

  (6)合同标的物的试验、检测费用;

  (7)其它: 。

  3、本合同标的物的数量为暂定数量,当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时,合同清单上有规格型号的,单价不作调整,数量按实结算;如清单上没有该规格型号的,须经甲方同意并定价后方可送货,最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。

  4、交货时间:需要供货时,甲方应提前 个工作日通知乙方,将本批次需供货数量清单书面至乙方,乙方在接到通知后 个工作日内将材料(设备)送到指定地点。

  二、技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:

  (1)按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行。

  三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担

  1.交货方法:乙方将货送 项目并卸至指定地点,指定收货人需在收货清单上签字,作为结算依据。货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担,货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方。

  2.运输费用:由乙方承担(包含在单价内)

  四、验收标准、方法、地点和期限

  1、货到指定地点后 个工作日内,甲方通过第 种计量方式进行数量验收:

  ①点件;

  ②检尺;

  ③其他 。

  2、在进行数量验收的同时,甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检,并根椐本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的符合性。甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的.依据,不能解除乙方对产品内在质量所负的责任。

  五、质量负责条件及期限:

  乙方应对其提供的产品质量负责,产品质量的保证是终生的。

  1、乙方严格按照标准供货和检验,确保所供产品是全新的、未使用过的,完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。

  2、乙方对其所供的材料质量负责,产品质量实行三包(包退包换、包修),如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的,则要赔偿甲方的所有直接和间接的损失。

  3、合同标的物的质量保修期为________年,保修期从 之日起算。

  六、结算方式及期限:

  1、根据验收合格后的物资数量进行结算;

  2、合同标的物验收合格后 天内支付货款 %,满足何条件时 内付至 %,留 %余款作为质量保证金,如无质量等争议存在,在质量保(修)证期满后 个工作日内付清。如有争议,保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。

  七、违约责任

  1.乙方不能或逾期交货的,应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的 %的违约金,按日计算。并承担甲方因此造成的所有经济损失。

  2、乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验,则承担全部损失并处以合同总价 %的罚款;

  3.甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品,不得无故拖延、责难。

  八、其他约定事项:

  1、乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度,如发生意外责任自负;

  2、本合同自________年____月____日起生效,有效期至________年____月____日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份,买方 份,卖方 份。

  买方(甲方):

  买方(章):________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同 篇2

  甲方:朝阳寺村民小组

  乙方:

  经桃园村委会朝阳寺小组群众提议,通过四议二公开后,为改善村中环境及道路修建实施公开招标,本着互惠、互利、平等原则,经甲乙双方协商,特订以下合同:

  一、施工中的安全责任及所造成的'一切费用由乙方负责,甲方不承担任何责任及费用。

  二、施工要求:

  1、大沟边路段宽5米,厚0.17米;

  2、耐磨钢厂路段宽3米,厚0.17米,并增加6个错车带;

  3、村中主路根据筹建组指定宽度施工,厚度0.17米;

  4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛,切缝深度不低于10cm,减速带间隔由筹建组指定施工,长度以实际验收为准。

  三、混泥土价格:三条路段综合价为80元/m3;

  四、施工质量由小组和质监人员监管,如质量不符合要求,乙方须服从甲方要求及时整改,如不整改甲方有权单方终止合同,且由乙方承担一切损失。

  五、施工产生的电费由集体承担。

  六、施工期限:大沟边路段和耐磨钢厂路段,于20xx年12月20日前完工,村庄主干道于20xx年1月5日前完工,乙方如不按计划进度施工,甲方有权终止合同且不承担任何补偿,可另找他人施工。

  七、施工所用工具及设备由乙方自备。

  八、春节前由甲乙方双方验收合格后,一次性付清工程款,并退回扣减保证金余额。

  九、本合同一式五份,自双方签字后生效,未尽事宜,双方协商解决。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  签订日期:签订日期:

工程合同 篇3

  一、建设工程合同的特征

  1、建设工程合同为要式合同。《合同法》第270条规定:“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式,如《合同法》第273条规定:“国家重大建设工程合同,应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。

  2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立,不以一方交付标的物为合同的成立要件,当事人交付标的物属于履行合同,而与合同的成立无关。

  3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识:按照《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同包括三种:即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

  (一)建设工程勘察合同

  建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方,建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的.基础环节。为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订,任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。

  (二)建设工程设计合同

  建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书,建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务,应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。

  (三)建设工程施工合同

  建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人,也可以是依法成立的其它组织或公民,而承包方必须是法人。

  二、家庭装修合同的性质

  实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题,根据合同法的规定,装修合同不在法律规定 的有名合同内,属于无名合同,但还存有不同的观点,一种认为属于承揽合同,还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法律没有明确规定, 但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律的定性。

  1、根据《建设工程质量管理条例》第2条规定:“本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”

  《最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的优先受偿权的函复》也规定: “你院闽高法[20xx]143号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的 请示》收悉。经研究,答复如下:

  装修装饰工程属于建设工程,可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定,但装修装 饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范 围内优先受偿。”

  因此,根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。

  2、根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的,或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的,必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”

  该条就是依据装修工程大小不一,如果一律按建设工程要求有资质,会导致太多的合同无效,该条规定了“变动建筑主体和承重结构的,或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应资质,其它则不作要求。

  从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设工程调整范畴。

  不属于建设工程合同的装修工程是,有的装饰、装修合同并非发包人委托的,而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设 部,建设部的答复正是这样两条除外,即装饰、装修合同,其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修

  合同,不属于建设工程合同,因此这二类装饰、装修合同也 不适用该司法解释。

工程合同 篇4

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):身份证号码:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将泥水分部工程承包给乙方,经协商一致达成如下协议:

  一、承包范围和内容:

  1、工程地面以上所有的砌体砌筑;包括承包范围内的所有相关工序(植砌体拉结筋除外含施水)及工完后清理工作。

  2、本合同中价格为综合包干单价,在实际操作中不再签证任何计时(估)工。

  3、除大型机械及电动工具、水、电等安全设施由甲方提供;小型电动工具(手提切割机等)、手工工具(抹子、铁铲、灰刀等)及施工中的场内材料转运、收捡等均由乙方承担。

  二、承包单价、付款方式及结算:

  1、综合包干单价:所有砌体按单面展开面积11、5元/m2计算,内墙不扣除门洞面积,外墙扣除门窗面积;吊砖、运砖按单面展开面积4、5元/m计算;工程质量合格并达到工期要求后,甲方再奖励乙方按单面展开面积0、5元/m2;

  2、甲方每月按乙方当月的工程进度支付70%进度款,砌体完工后按总款的85%结算,余款在验收合格后一个月内付清,结算以实际数量为准。

  三、工期要求:

  20xx、7、15—20xx、8、15日,乙方必须严格执行甲方的工期计划,否则每超过一天罚款1000元;反之每提前一天奖励1000原。

  四、质量要求:

  1、符合现行施工及验收规范,检验达到标准并一次性交验;

  2、因违章操作或不按施工及验收规范造成的质量返工,所发生的材料费、人工费均由乙方承担;

  3、已完成的砌体必须进行养护。

  五、甲方义务:

  1、甲方在施工期间尽可能向乙方提供方便的施工条件、生活环境;

  2、甲方提前组织充足的材料及周转性材料,满足乙方施工的要求;

  3、对乙方进行各项安全、技术交底。

  六、乙方责任:

  1、乙方必须根据所承担的工程任务组织充足的`人员进场施工,确保工期按时完成;

  2、乙方所施工的成品,必须与设计施工图相符,并符合规范要求和质量标准;在施工中,必须珍惜甲方的各种材料,合理使用、节约材料、杜绝浪费;

  3、现场文明施工必须做到工完场清,所使用的工具用具及相关材料进行分类堆码整齐,不得乱堆乱放;

  4、对工人必须进行综合性教育,严禁打架、斗殴、偷盗;每出现一次罚款500—20xx元,情节严重者送交公安机关;

  5、工地安全、工程进度,质量未达到要求,造成材料浪费,甲方提出罚款与整改措施后,仍整改不到位的,甲方有权终止协议,乙方于当日退场。乙方的工程款按实际完成工程量的50%结算,工人工资由乙方负责。

  七、安全责任:

  1、乙方进入施工现场必须正确配戴安全帽、安全带;在操作中充分发挥‘三宝’作用;

  2、乙方进场施工必须按照《施工安全操作规程》作业,不允许违规操作,合同中分包项目施工过程中因乙方原因产生的所有安全、责任事故由乙方负责处理,并承担其费用及相应法律责任。如造成重大社会影响和损失,乙方予以相应赔偿;

  3、乙方操作违章不听劝助,甲方有权终止与乙方签定的劳务合同;

  八、违约责任:如任何一方违约,支付对方2万元的违约金。若对合同发生争议由甲乙双方协商解决,不能达成一致意见时可以通过劳动仲裁委员会调解或者向咸宁市人民法院诉讼。

  九、未尽事宜,双方协商

  本《合同》壹式贰份,经双方签字生效,各执壹份,并与《安全管理条例》具同等的法律效力。甲方向乙方付清人工费后本合约自动失效终止。

  甲方:乙方:

  年月日年月日

工程合同 篇5

  合同编号:____________________

  签约地点:____________________

  审核部门(人员):______________

  建设单位(以下简称甲方):______________

  施工单位(以下简称乙方):______________

  根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

  第一条 工程项目

  (一)工程地点:

  (二)工程内容:

  (三)承包方式:包工包料。

  第二条 工程造价为人民币:(大写) 元整。(本价款为含税价款)。

  第三条 合同工期

  1.双方商定总工期 天。

  开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。

  2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

  ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

  ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。

  ③因停水、停电等情况达六小时以上时。

  ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。

  ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。

  第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期

  (一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。

  (二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。

  (三)属乙方施工范围的'工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。

  第五条 材料设备供应

  (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购,严禁以次充好。

  (二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。

  第六条 付款方式

  (一)合同签署后五日内,甲方付总造价的30%给乙方;

  (二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %;

  (三)剩余3 %工程款在竣工验收之日起,保修期结束后一次结清。

  第七条 责任范围

  (一)甲方责任:

  1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

  2、及时组织工程竣工验收工作;

  3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

  (二)乙方责任:

  1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

  (1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。

  (2)乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。

  (3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

  2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:

  3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。

  第八条 其它事项

  (一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:

  1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”,由甲方主管经理签字;

  2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;

  3、增加或变更内容所需材料必须落实;

  (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

  (三)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。

  (四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

  第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。

  甲方签字:__________ 乙方签字:__________

  甲方盖章:__________ 乙方盖章:__________

  签订日期:__________ 签订日期:__________

【工程合同】相关文章:

工程工程合同04-24

工程合同 项目工程合同11-16

关于工程工程合同11-15

正规工程工程合同12-13

工程合同工程合同02-21

工程工程合同 15篇11-16

工程工程合同15篇11-13

工程工程合同(15篇)11-19

建筑工程工程合同04-01

工程建筑施工工程合同04-14