有关监理合同汇编八篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的监理合同8篇，欢迎大家分享。

有关监理合同汇编八篇

监理合同篇1

　　本合同书委托方为：______

　　（以下称"甲"方）

　　被委托监理方为：_______工程咨询监理公司

　　（以下称"乙"方）

　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为：____万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。

　　本合同书（协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为"本合同书"）经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

　　本合同书签于：____年__月__日地点：_____

　　甲方（公章）：________ 乙方（公章）：____

　　法定代表人：_________法定代表人：_____

　　地址：____________地址：________

　　电话：____________电话：________

　　电挂：____________电挂：________

　　邮编：____________邮编：________

　　开户银行：__________开户银行：______

　　帐号_____________帐号_________

　　合同一般条款

　　第一条

　　甲乙双方的监理依据是_________。

　　第二条

　　甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。

　　第三条

　　甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

　　第四条

　　本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

　　第五条

　　本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

　　第六条

　　在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。

　　第七条

　　本合同书的开始、完成与变更。

　　7。1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

　　7。2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　7。3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。

　　7。4如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　7。5如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　7。6合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第八条

　　甲方的权力与责任。

　　8。1甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

　　8。2甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。

　　8。3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

　　8。4甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

　　8。5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

　　8。6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

　　8。7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　8。8甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。

　　第九条

　　乙方权力与责任。

　　9。1乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

　　9。2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

　　9。3在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内的发生费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

　　9。4乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。

　　9。5乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

　　9。6监理应按本合同规定的`人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施，乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

　　9。7乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。

　　9。8乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。

　　9。9乙方在监理的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申X的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申X的秘密。

　　第十条

　　调解与仲裁

　　在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

　　第十一条违约

　　由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前两个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前两个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　甲方或乙方在接到终止合同通知后，十五天内没有答复，可视本合同终止。

　　违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

　　合同终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，不影响当事人请求损害赔偿的权利。

　　第十二条

　　甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

　　第十三条

　　本合同书未尽事宜，双方应另行协商解决，签定补充文件，作为本合同书的一部分。

　　合同特殊条款

　　鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

　　第五条补充：

　　额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

　　第六条补充：

　　双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

　　联系人：_________

　　地点：__________

　　电话：__________

　　第七条二补充：

　　监理服务期限：

　　第七条五补充：

　　在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

　　第七条六补充：

　　合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

　　增加八条九：

　　甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份，甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。

　　增加八条十：

　　甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。

　　增加九条十：

　　乙方不承担施工中工伤事故的责任。

　　第十一条补充：

　　违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金___万元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金___万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量，应由甲方负责。

　　违反合同___条，____方支付____方违约金：______元。

监理合同篇2

　　第 1 题

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.招标说明书

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。

　　A.社会事件与合法行为

　　B.自然与非自然

　　C.事件和行为

　　D.主体与客体

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　颁发工程接收证书的条件为( )。

　　A.工程最终竣工

　　B.工程全部完工

　　C.工程基本完工

　　D.工程基本竣工并通过竣工验收

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

　　D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

　　正确答案：A

　　第 5 题

　　施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

　　A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

　　B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

　　C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

　　D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

　　A.合同公证书

　　B.仲裁协议书

　　C.履约保函

　　D.合同担保书

　　正确答案：B

　　第 8 题

　　委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

　　A.以代理人的名义与对方谈判

　　B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

　　C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

　　D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

　　B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

　　C.委托人增加的监理工作内容过多

　　D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

　　A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

　　B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

　　C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

　　D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

　　正确答案：D

　　第 11 题

　　某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

　　A.承包方人员伤亡损失

　　B.发包方人员伤亡损失

　　C.承包方施工设备损坏的损失

　　D.运至施工场地待安装工程设备的损害

　　E.工程修复费用

　　正确答案：BDE

　　第 12 题

　　(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程款垫支保证

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

　　A.招标文件

　　B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

　　C.技术文件中提供的地质资料

　　D.工程师发布的书面指令

　　E.检查和试验记录

　　正确答案：CDE

　　第 14 题

　　索赔报告的内容应包括( )。

　　A.双方的责任

　　B.索赔的依据

　　C.索赔要求补偿的'款项

　　D.事件发生的原因

　　E.工期展延天数

　　正确答案：BCDE

　　第 15 题

　　FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。

　　A.改变合同中任何工作的数量

　　B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

　　C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

　　D.改变任何工作的质量

　　E.改变原定施工顺序和时间安排

　　正确答案：ACDE

　　第 16 题

　　(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

　　A.及时通知委托人变动后果

　　B.延长完成监理任务的时间

　　C.终止监理合同中增加内容的执行

　　D.追索委托人的违约金

　　E.申请支付附加工作的报酬

　　正确答案：ABE

　　第 17 题

　　下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。

　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

　　B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

　　E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

　　正确答案：AD

　　第 18 题

　　在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：BC

　　第 19 题

　　依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力

　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

　　C.当事人一方迟延履行主要债务

　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

　　正确答案：BDE

　　第 20 题

　　下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。

　　A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

　　B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

　　C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

　　D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

　　E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

　　正确答案：BE

监理合同篇3

　　第1题

　　对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。

　　A.单价

　　B.总价

　　C.成本加酬金

　　D.计划价格

　　正确答案：B

　　第2题

　　设计招标应采用()方式进行招标。

　　A.公开

　　B.方案竞选

　　C.询价

　　D.邀请

　　正确答案：B

　　第3题

　　工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()日。

　　A.承包人第一次提交竣工验收报告

　　B.承包人修改后再次提请竣工验收

　　C.最终验收合格

　　D.办理竣工验收手续

　　正确答案：B

　　第4题

　　发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。

　　A.拆除地上、地下障碍物

　　B.提供勘察设备

　　C.落实土地征用

　　D.修好通行道路

　　正确答案：B

　　第5题

　　承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在()内将竣工工程交付发包人。

　　A.7日

　　B.14日

　　C.28日

　　D.42日

　　正确答案：B

　　第6题

　　债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，()。

　　A.需经对方同意

　　B.无需经对方同意，但应通知对方

　　C.无需经对方同意，也不必通知对方

　　D.需经对方同意，但要办理公证

　　正确答案：A

　　第7题

　　发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。()后，及时办理竣工结算价款的支付手续。

　　A.施工全部完毕

　　B.保修期满

　　C.试车合格

　　D.竣工验收报告被批准

　　正确答案：D

　　第8题

　　施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()。

　　A.同时履行抗辩权

　　B.代位权

　　C.撤销权

　　D.不安抗辩权

　　正确答案：D

　　第9题

　　某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()。

　　A.必须适用违约金条款

　　B.必须适用定金条款

　　C.可以选择适用违约金或定金条款

　　D.两者都不能适用，因约定无效

　　正确答案：C

　　第10题

　　某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的'检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()。

　　A.试验室只接受发包人指示的试验项目

　　B.试验室应完成承包人要求的试验项目

　　C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

　　D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

　　正确答案：C

监理合同篇4

　　1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。

　　A、建设工程监理合同

　　B、建设工程采购合同

　　C、建设工程分包合同

　　D、建设工程施工合同

　　答案：D。

　　解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

　　2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

　　A、物

　　B、行为

　　C、智力成果

　　D、货币

　　答案：A。

　　解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

　　3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（）。

　　A、代理的民事责任由被代理人承担

　　B、代理人以自己的名义实施代理行为

　　C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

　　D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

　　答案：B。

　　解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

　　4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

　　A、只能要求债务人履行债务

　　B、只能要求保证人履行债务

　　C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　答案：D。

　　解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

　　5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

　　A、A银行4000万元，B银行1000万元

　　B、A银行3300万元，B银行1700万元

　　C、A、B银行各2500万元

　　D、A银行3000万元，B银行20xx万元

　　答案：D。

　　解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

　　6、（）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

　　A、保证

　　B、抵押

　　C、留置

　　D、定金

　　答案：C。

　　解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

　　7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。

　　A、保证

　　B、质押

　　C、留置

　　D、定金

　　答案：A。

　　解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。

　　8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。

　　A、业主自行承担全部损失

　　B、业主和保险公司协商分担损失

　　C、保险公司承担全部损失

　　D、保险公司承担一半损失

　　答案：C。

　　解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

　　9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（）。

　　A、20xx年3月1日

　　B、20xx年3月20日

　　C、20xx年3月10日

　　D、20xx年3月18日

　　答案：C。

　　解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

　　10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（）。

　　A、划分标段

　　B、确定招标方式

　　C、资格审查

　　D、编制招标文件

　　答案：C。

　　解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。

　　11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。

　　A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

　　B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

　　C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

　　D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

　　答案：A。

　　解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。

　　12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（）。

　　A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

　　B、有丰富的政府机关人脉

　　C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

　　D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

　　答案：B。

　　解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的`能力。

　　13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

　　A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源

　　B、只对该投标人有效

　　C、应发给全体投标人，并说明问题来源

　　D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

　　答案：A。

　　解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

　　14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

　　A、10天

　　B、10个工作日

　　C、15天

　　D、15个工作日

　　答案：C。

　　解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

　　15、需要重新进行招标的情形是（）。

　　A、投标截止时间，投标人少于3个

　　B、招标人对所有中标候选人均不满意

　　C、重新招标后投标人仍少于3个

　　D、重新招标后所有投标被否决

　　答案：A。

　　解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。

　　16、资格预审申请文件的内容包括（）。

　　A、资格预审办法

　　B、申请人基本情况表

　　C、申请人资格要求

　　D、申请人须知

　　答案：B。

　　解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。

　　17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。

　　A、投标文件没有加盖公章

　　B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致

　　C、投标担保金额多于招标文件的规定

　　D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

　　答案：B。

　　解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

　　18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

　　A、施工

　　B、设备采购

　　C、设计

　　D、材料采购

　　答案：C。

　　解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

　　19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

　　A、2

　　B、3

　　C、4

　　D、5

　　答案：B。

　　解析：招标人采用邀请招标方式的，应保证有3个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

　　20、材料设备采购中划分合同包时的考虑因素不包括（）。

　　A、有利于投标竞争

　　B、市场供应情况

　　C、考虑资金计划

　　D、尽量提前工程进度

　　答案：D。

　　解析：材料设备采购中划分合同包主要考虑的因素包括：（1）有利于投标竞争;（2）工程进度与供货时间关系;（3）市场供应情况;（4）资金计划。

监理合同篇5

　　委托单位（甲方）：CCCCCCCC苑社区监理单位（乙方）： XXXXX爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-20xx）、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。

　　一、工程名称：CCCCCC础石方爆破工程

　　二、工程地点：CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角

　　三、爆破施工单位：XXXXXXX

　　四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作

　　五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。

　　六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。

　　七、合同价款与付款结算方式：

　　1、监理费用：根据《爆破工程消耗量定额》GYD102-20xx，合同签订时，暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。

　　2、付款方式：委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。

　　八、委托单位权利与义务：

　　1、负责处理外部协调工作。

　　2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的.指令、批复、通知等有关文件及时签认。

　　3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。

　　4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。

　　5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。

　　九、监理单位权利与义务：

　　1、负责本工程爆破施工的安全监理。

　　2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。

　　3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告委托单位和当地公安机关。

　　4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员资格，制止无资格人员从事爆破作业。监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。

　　5、根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。

　　6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。

　　十、其它

　　1、本合同签字盖章后生效，如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式贰份，委托方、监理方各执一份。

　　委托单位（章）：监理单位（章）：

　　委托单位代表（签章）：监理单位代表（签章）：

　　年月日年月日

监理合同篇6

　　1、下列合同不适用合同法的是( )

　　A、买卖合同

　　B、借款合同

　　C、委托合同

　　D、收养合同

　　2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( )

　　A、要约

　　B、承诺

　　C、要约邀请

　　D、要约引诱

　　3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )

　　A、无效合同

　　B、可撒销或可变更的合同

　　C、效力待定合同

　　D、附生效力合同

　　4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由( )

　　A、履行义务一方负担

　　B、债权人一方负担

　　C、债权人、债务人平均分担

　　D、由监理工程师裁定

　　5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产( )

　　A、可以是债务人的任何财产

　　B、只能是本债权债务的'标的

　　C、债权人合法占有的财产

　　D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产

　　6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( )

　　A、过借责任原则

　　B、过失责任原则

　　C、公平责任原则

　　D、严格责任原则

　　7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是( )

　　A、FIDIC条款第16条

　　B、FIDIC条款第17条

　　C、FIDIC条款第37条

　　D、FIDIC条款第63条

　　8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以( )

　　A、文件所列次序优先为准

　　B、双方最后确认的文件为准

　　C、监理工程师裁定为准

　　D、主导语言为准

　　9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )

　　A、由业主负责

　　B、由设计单位负责

　　C、由承包商负责

　　D、由业主与承包商各负一半

　　10、FIDIC条款60条是( )

　　A、支付的核心条款

　　B、工程变更的核心条款

　　C、索赔应遵循的程序

　　D、工程延期应遵循的程序

　　1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A

监理合同篇7

　　甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)

　　乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)

　　甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

　　第一条、合同期限、合同有效期：

　　自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

　　第二条、乙方工作岗位及职责：

　　1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

　　2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。

　　3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。

　　4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

　　5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

　　6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。

　　7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。

　　8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。

　　第三条、工作报酬：

　　甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

　　第四条、乙方应自觉服从甲方的.管理和调遣。

　　第五条、聘用合同的变更、终止和解除：

　　1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。

　　2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。

　　3、乙方不履行聘用合同的。

　　4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

　　第六条、其它事项：

　　1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

　　3、双方认为需要规定的其他事项。

　　甲方(盖章)：

　　代表(签字)：____________

　　________年______月______日

　　乙方(签字)：_______________

　　________年______月______日

监理合同篇8

　　委托人：_______________________

　　监理人：_______________________

　　合同编号：_____________________

　　合同名称：_____________________

　　依据国家有关法律、法规，（委托人名称）___________（以下简称委托人），委托（监理人名称）_________（以下简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1．工程名称：__________________________________

　　2．建设地点：__________________________________

　　3．工程等别（级）：____________________________

　　4．工程总投资（人民币，下同）：____________万元

　　5．工期：______________________________________

　　二、监理范围

　　1．监理项目名称：______________________________

　　2．监理项目内容及主要特性参数：________________

　　3．监理项目投资：______________________________

　　4．监理阶段：_________________（施工期、保修期）

　　三、监理服务内容、期限

　　1．监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2．监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的组成文件及解释顺序

　　1．监理合同书（含补充协议）；

　　2．中标通知书；

　　3．投标报价书；

　　4．专用合同条款；

　　5．通用合同条款；

　　6．监理大纲；

　　7．双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，由双方各执_____份；副本____份，委托人执________份，监理人执 ________份。

　　委托人：________________（盖章）监理人：________________（盖章）

　　法定代表人：____________（签名）法定代表人：____________（签名）

　　或授权代表人：__________（签名）或授权代表人：__________（签名）

　　单位地址：______________________单位地址：______________________

　　邮政编码：______________________邮政编码：______________________

　　电话：__________________________电话：_________________________

　　电子信箱：______________________电子信箱：______________________

　　传真：__________________________传真：__________________________

　　开户银行：______________________开户银行：______________________

　　帐号：__________________________帐号：__________________________

　　签订地点：______________________签订时间：______年______月____日

　　第一部分通用合同条款

　　词语涵义及适用语言

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

　　一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

　　二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

　　三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

　　四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

　　五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

　　六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

　　七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

　　八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

　　九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

　　十、“天”指日历天。

　　十一、“现场”指监理项目实施的场所。

　　第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

　　监理依据

　　第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

　　通知和联系

　　第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

　　第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

　　第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

　　委托人的权利

　　第七条委托人享有如下权利：

　　一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

　　二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

　　三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

　　四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

　　五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

　　监理人的权利

　　第八条委托人赋予监理人如下权利：

　　一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

　　二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

　　三、核查并签发施工图纸；

　　四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

　　五、审核和签发工程计量、付款凭证；

　　六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

　　七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

　　八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

　　九、专用合同条款约定的其他权利。

　　委托人的义务

　　第九条工程建设外部环境的协调工作。

　　第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

　　第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

　　第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

　　第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

　　第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费

　　用。

　　第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

　　第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

　　第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

　　第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

　　监理人的义务

　　第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

　　第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

　　第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

　　第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

　　第二十四条监督、检查工程施工进度。

　　第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

　　第二十六条协调施工合同各方之间的关系。

　　第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

　　第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

　　第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

　　第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

　　第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

　　监理服务酬金

　　第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

　　第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

　　一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

　　二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

　　三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

　　监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

　　第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

　　第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

　　合同变更与终止

　　第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

　　第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的'，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

　　第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

　　第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

　　违约责任

　　第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同

　　条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

　　第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

　　争议的解决

　　第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

　　第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

　　其他

　　第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

　　第二部分专用合同条款

　　监理依据

　　第三条本合同的监理依据为：_____________________。

　　委托人的权利

　　第七条

　　五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

　　1．__________________________________________；

　　2．__________________________________________；

　　3．__________________________________________。

　　监理人的权利

　　第八条

　　八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

　　1．__________________________________________；

　　2．__________________________________________；

　　3．__________________________________________。

　　九、委托人赋予监理人的其他权利：

　　1．签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

　　2．签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

　　3．__________________________________________。

　　委托人的义务

　　第十条委托人向监理机构免费提供的资料为

　　序号

　　名称

　　单位

　　数量

　　提供时间

　　交还时间

　　管理要求

　　备注

　　生活、办公用房

　　…

　　办公设施、设备

　　…

　　检验、测试设备

　　…

　　交通工具

　　…

　　通讯设施

　　其他（水、电等）

　　第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

　　一般文件__________天；紧急事项_______________天；变更文件_______________天。

　　第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：

　　监理人的义务

　　第二十条监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。

　　第二十一条监理人应当在本合同生效后_______天内组建监理机构，并进驻现场。

　　第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：_____________________。

　　需旁站监理的关键工序是：_____________________。

　　第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：______________。

　　第三十一条在本合同终止后________天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

　　监理服务酬金

　　第三十二条监理正常服务酬金支付方法：

　　一、支付时间为：_____________________。

　　二、支付方式为：_____________________。

　　第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：

　　一、计取方法为：_____________________。

　　二、支付方式为：_____________________。

　　三、支付时间为：_____________________。

　　违约责任

　　第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。

　　违约金：_____________________。

　　第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：______________。

　　第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。

　　违约金：_____________________。

　　争议的解决

　　第四十三条争议调解、仲裁机构：

　　一、争议调解机构为：_____________________。

　　二、仲裁机构为：______

　　___________________。

　　其他

　　第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：_______________。

　　第三部分附件

　　本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）

　　（一）设计方面

　　1．核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

　　2．主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

　　3．协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

　　4．审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

　　5．其他相关业务。

　　（二）采购方面

　　1．协助委托人进行采购招标。

　　2．协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

　　3．其他相关业务。

　　（三）施工方面

　　1．协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

　　2．全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

　　3．督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

　　4．审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

　　5．审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

　　6．进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

　　7．施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

　　8．资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

　　9．施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

　　10．协调施工合同各方之间的关系。

　　11．按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

　　12．档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

　　13．监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

　　14．按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

　　15．其他相关工作

【监理合同】相关文章：

监理合同02-10

工程监理合同08-02

水利监理合同03-23