【推荐】工程合同模板汇编6篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的工程合同6篇，欢迎大家分享。
工程合同 篇1
甲方：
乙方：
经甲乙双方充分协商如下租赁协议：
一、甲方负责工程及工作量的真实性，如有弄虚作假，一切经济损失由甲方负责（包括从出发至 工地的往返费用，误工费，每车每天1000元整）。
二、甲方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费、以后不在租金中扣除。
三、甲方承担租赁期间车辆的维修、保养，以及轮胎、零部件的更换，费用由甲方负责，乙方不支付任何费用。
四、甲方负责租车期间的油料、生活费、住宿费（2人），租赁期间各种关系的`协调费，并全部承担其费用。
五、甲方必须完全承担租赁期间车辆、司乘人员的安全（含车辆的防盗）、由此产生手损失、费用由甲方全部承担。甲方再提供两份司乘人员保险，买保险费用由乙方在结算时扣除 元（大写： 元整）。
六、租赁期间的误工：修车5小时不计时，超过5小时按实际时间计，每月累计72小时为正常修车时间。如遇修车、买零部件、待工延误时间等不计算之内。
七、租赁费用及时间：
1、每车每月租赁费：双驾万元，单驾 万元。
2、租赁期限： 年。
3、因甲方原因租赁不满三个月，需解除合同的，租赁费按三个月计，并由甲方承担往返费用。
八、租赁期满乙方享有续签合同的优先权，如需解除合同，甲方必须负责车辆的完好无损、轮胎及零部件健康状态，保持整箱燃油，并结清所有款项。
九、付款方式：租赁期间采用上月支付下月的租赁费用的办法。结算时间为上月的二十号前支付 元上，下月的十五号前支付余下的元整，出发前每车一次性付万元整，余下元七日之内付清，出发前并由甲方加满每车燃油。
十、违约责任：
1、如乙方的司机经甲方打招呼（需电话告知车主）不听指挥的，三次以上的，甲方有权要求更换司机。
2、如甲方不及时按上述约定执行的，乙方有权撤出工地，甲方赔偿乙方往返的一切费用含误工费（以实际天数为准）。造成的一切经济损失由甲方负责，并乙方的所有费用。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程合同 篇2
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％ ，整体竣工验收合格后支付20％。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
5、乙方承包内容：
1）水电开槽）布线）穿线）埋槽；
2）所有水电施工过程的'垃圾现场整理装袋；
3）水电施工穿墙）打孔）切割；
4）开关插座面板安装；
5）小五金的安装；
6后期灯具的安装（水晶灯另计）；
7）其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、合同签订后工程不得转包。
3、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章） 乙方________签字（盖章）
___年___月___日
工程合同 篇3
精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。
装修标准通常如下：
顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保;
地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料;
卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。
基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在特殊项目。
形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。
取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小业主一开始就认同的，当然不会再拆除。
有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规范的国内建材市场。
相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。
在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。
它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。
装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。
装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。
交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有2年的质保期。
室内精装修工程合同范本
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条 工程概况
工程名称： 住宅套内及公共区域装修工程。
一、工程地点：
二、工程内容：
乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对 住宅室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。
其它工程内容：
第二条 承包范围及承包方式
一、承包范围： 室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏杆制安、卫生洁具、卫生间挂件、橱柜、地柜、开关插座、灯具、抽油烟机、煤气炉、消毒碗柜安装等。
其它内容：
不包含在本工程承包范围的毛坯房和已施工的样板房：
二、承包方式：包人工、包材料、包机械、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金的形式承包本项目。
三、乙方须按甲方的要求，提供报建相关的资料，并配合甲方进行报建的相关工作，如因乙方原因影响甲方报建及验收的进度，由此增加的费用由乙方负责。
四、其它约定：
第三条 工程质量标准
质量标准按国家、地方现行相关规范及通用条款第9条执行,并达到合格。
第四条 验收及移交
按照本合同通用条款第12条以及协议书第三条、第七条的约定进行验收。
第五条 质量保修期
本合同防水工程保修期为五年，室内装修工程的质量保修期为两年。其余未提及的均按照通用条款第13条执行。
第六条 合同工期
一、开工日期：开工时间暂定为 年 月 日开工，具体开工日期以甲方现场管理代表签发的开工令确定的.开工日期为准。
二、合同工期：(下列几项根据项目实际情况选择填写)
总工期： 日历天
工程分批进场施工，每批工程工期： 日历天
单栋工期为： 日历天
节点工期：
三、竣工日期： 具体竣工日期以甲方现场管理代表签发的开工令日期及合同总工期确定。
各楼栋竣工日期：
四、节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
第七条 材料的供应及计价
一、由乙方自行选择供货商进行采购的材料由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品供甲方确认，经甲方确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购。
二、乙方应根据材料需进场的时间，在图纸下发后7天内，以书面形式提交属于代供代扣代付的材料进场计划报工程师审核，计划须包含品种、规格、等级、数量、品牌及进场时间等内容。如设计变更需取消原材料计划，应在变更下发后3天内通知甲方(代供代扣代付材料已按计划进场后，因甲方设计变更所导致的相关责任均由甲方承担)。如因乙方未及时提交代供代扣代付材料进场计划或提交错漏计划，导致甲方不能及时进行代供代扣代付材料采购或采购错漏时，一切不利后果均由乙方自行承担。若代供代扣代付
工程合同 篇4
甲方(供方)：
乙方(需方)：
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税，
3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、
二、质量检验：
1.质量标准：按国家有关规定标准验收
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3.交货地点：
五、产品接收及检验：
货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)
六、对产品提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的'样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!
七、违约责任
1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;
2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;
3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;
八、其他条件
1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方(签名)：
乙方(签名)：
地址：
地址：
工程合同 篇5
第 1 题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人( )。
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：C
第 2 题
依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明( )。
A.工程照管责任移交
B.承包合同的全部义务已完成
C.缺陷通知期开始
D.可以办理竣工结算
正确答案：A
第 3 题
某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案：C
第 4 题
某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。
A.发包人负责，并承担检验费用
B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用
D.承包人负责，检验费用由发包人承担
正确答案：D
第 5 题
工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
正确答案：C
第 6 题
某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
正确答案：A
第 7 题
在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
正确答案：D
第 8 题
(20xx年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由( )承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
正确答案：C
第 9 题
施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延
正确答案：A
第 10 题
某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延
正确答案：A
第 11 题
勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
正确答案：A
第 12 题
委托监理合同的标的是( )。
A.服务
B.工程
C.管理
D.项目目标
正确答案：A
第 13 题
依据《建设工程施工合同》规定，因承包人的.原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
正确答案：C
第 14 题
建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。
A.科学检测
B.抽查
C.旁站验收
D.隐检
正确答案：B
第 15 题
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由( )承担责任。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人
正确答案：A
第 16 题
设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案：A
第 17 题
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延
正确答案：A
第 18 题
工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
正确答案：B
第 19 题
指定分包商是( )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A.由建设单位选定，与总包商签订合同
B.由总包商选定，与建设单位签订合同
C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同
D.由建设单位选定，与工程师签订合同
正确答案：A
第 20 题
(20xx年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
正确答案：B
工程合同 篇6
委任单位：____________
施工单位：____________
就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：___________________________
二、工程地点：________________________
三、工程项目内容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币：_________
六、付款方式
1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）
七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的'保管场所，施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议。提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收之后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位（盖章）：________
代表人：__________________
乙方单位（盖章）：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________
【工程合同】相关文章：
工程工程合同04-24
工程合同 项目工程合同11-16
正规工程工程合同12-13
关于工程工程合同11-15
工程合同工程合同02-21
建筑工程工程合同04-01
工程建筑施工工程合同04-14
工程工程合同 15篇11-16
工程工程合同15篇11-13
工程工程合同(15篇)11-19