【实用】安全合同三篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的安全合同3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【实用】安全合同三篇

安全合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　因需要拆除房屋，根据双方协商，拆除工作由乙方负责，根据安全工作“谁施工谁负责”的原则，为确保安全，明确责任，经甲乙双方商定订立安全协议如下：

　　一、拆除现场乙方必须做好相关安全工作，并委派通过培训取得安全资格证书的`安全管理人员现场管理。

　　二、本工程主家补元给承包方，大写整人民币。

　　三、地基基础土平路面下公分。

　　四、乙方必须严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。严格按安全要求施工。

　　五、乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育，制定规章制度，提出有关要求，确保施工人员认真执行。

　　六、乙方必须杜绝违章作业，确保拆除工作安全进行，并根据要求做好安全应急预案。为确保施工安全。

　　七、乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故，由乙方负责解决并承担任何责任和费用，如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。

　　八、甲方协助乙方做好断水、停电等工作，在施工周围应做好隔音措施，防止外来人员进入施工现场，预防事故发生。

　　工期为天，不能拖延。

　　九、本协议经双方签字盖章后生效，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

安全合同篇2

　　承诺内容

　　1、认真贯彻执行国家及上级的安全生产和劳动保护的方针、政策、法令、规章制度及安全规程，对本单位的健康、安全和环境保护工作负第一领导责任。

　　2、认真贯彻“安全第一、预防为主，全员动手，综合治理”的`安全方针，认真履行《安全生产法》有关规定。

　　3、加强组织领导，建立健全本单位的安全网络，并定期主持召开健康、安全与环境保护领导小组会议，及时解决安全生产中的重大问题。

　　4、支持本单位安全监督员的工作，积极开展各类安全活动，努力营造一个健康、安全文化氛围，为职工提供一个好的工作场所。

　　5、年度内实现安全生产无事故、无污染、无人身伤害，争创HSE管理一流水平。

　　大队长：

　　我已接受本岗位安全教育，并熟知安全承诺书内容及本岗位安全职责，愿意认真履行，如违反愿承担相应责任。

　　承诺人：

　　承诺时间：200 年月日

　　承诺认可：

　　认可时间：200 年月日

安全合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　⒈ 工程名称：

　　⒉ 工程地点：

　　⒊ 工程范围和内容： ⒋ 质量要求：

　　第二条工程期限

　　⒈ 本工程合同总工期为天，（年月日至年月日）。 ⒉如遇下列情况，由乙方提出工程顺延报告，在24小时内经甲方代表或现场监理代表签证盖章后，工期作相应顺延，用书面形式确定顺延期限。

　　（1）甲方在合同规定开工日期前三天，不能交乙方施工场地，进场道路，施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。

　　（2）不属包干系数范围内的设计变更;

　　（3）在施工中因停水，停电连续影响4小时以上者。

　　（4）未按合同规定拨付工程进度款，而影响施工进度者。

　　（5）因遇人力不可抗拒的自然现象（如雨、雪天气，大风、水灾，自然原因发生的火灾，地震等）而影响施工时度者。

　　第三条工程合同总价和单价

　　⒈ 工程造价：

　　⒉ 材料，设备供应：

　　第四条双方责任

　　（一）甲方

　　⒈做到三通一平，现场提供水电。

　　⒉按合同规定向乙方拨付工程款。

　　⒊确定乙方材料、部件及施工设备在施工现场内的存放位置，提供材料堆放仓库。

　　⒋及时办理工程有关资料的签收手续，及时办理现场签证。

　　⒌因停水停电，下雨下雪等而影响工程进度，由乙方向甲方提出工期延期申请，经甲方办理延期签证后工期相应顺延。

　　（二）乙方

　　⒈乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查，确保工程质量，保证按期完工。

　　⒉乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用，否则代用材料由乙方更换，相应费用及给甲方造成的相关经济损失由乙方承担。

　　⒊乙方必须遵纪守法，做到文明施工，服从甲方管理，安全文明施工应符合济南市安全文明施工的有关规定，否则由此造成的有关费用及罚款由乙方完全承担。

　　第五条工程质量和检查验收

　　⒈工程完工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　⒉已完工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，乙方承担相应责任。

　　3、质量保修：保修期限为年，质量、范围按照《建设工程管理条例》及其他有关规定执行，在保修期满后视工程保修状况予以返还。

　　第六条施工设计变更

　　⒈甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。

　　⒉施工图的重大修改变更，必须经原设计单位同意，并于修改前3天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方确认后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

　　⒊当修改图纸、结构改变、标准过高、工艺变化，其增加的费用（包括反工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁，材料、构配件积压的.实际损失等）由责任方负责并调整合同造价。

　　⒋乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。确认的事实必须在48小时内解决，不能如期解决而造成停工的，工期相应顺延。

　　第七条安全责任

　　乙方应严格按相关安全文明施工的有关规定、文件组织施工，乙方进入施工现场应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照现场安全管理制度的规定进行操作，如发生施工安全事故，乙方承担。甲方不得要求乙方违返安全管理规定进行施工。

　　第八条工程价款的支付与结算

　　1、结算办法：按施工图纸及现场鉴证所实际发生的工程量，套用《山西省20xx年定额》和山西省建设厅有关文件，材差按长治市建设工程造价管理信息届时材料差价进行找差。税前综合费率按中标时，所定的费率以直接费为计算基础的进行结算，以人工费为计算基础的进行结算。

　　2、竣工验收及结算：竣工后经承包方验收并达到合同要求，进行工程决算。双方按照第一条结算办法进行工程竣工结算。

　　3、付款方法：工程造价以实际决算为准，工程进行中，乙方向甲方报送工程量，经甲方验收核定后，按核定的工程量向乙方拨付工程进度款;竣工后经甲方验收并达到合同要求，进行工程决算，并将工程决算交由第三方工程审计公司审核，审核后的审定金额作为本工程最后的工程造价，甲方向乙方付至总工程造价的90%，保留质保金10%，待保修期满后付清余款。

　　4、其他：施工过程中的现场鉴证和图纸变更，按实际发生的工程量，套用《山西省20xx年定额》和山西省建设厅有关文件，材差按长治市建设工程造价管理信息届时材料差价进行调整。按中标时的税前综合费率进行结算到总工程造价内。

　　第九条违约责任

　　甲方：

　　⒈甲方未能按合同规定履行自己应负责任的，乙方应及时向甲方提出延期签证的办理，经甲方签证同意后竣工日期顺延。

　　⒉甲方应按时足额支付乙方工程款。

　　乙方：

　　⒈乙方对施工质量、施工安全负全部责任。

　　⒉乙方应严格按照合同约定的时间完成。

　　⒊工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，甲乙方应采取措施弥补或减少损失，实际损失由责任方承担。

　　第十条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决，协商不成的，向屯留县人民法院诉讼。

　　第十一条附则