供应合同模板合集8篇
随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编收集整理的供应合同8篇，欢迎阅读与收藏。
供应合同 篇1
依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互惠、长期合作的原则，经双方友好协商签订协议。甲方将西安航天基地部分道路绿化工程项目的部分苗木委托乙方供应、栽植及养护，签订以下合同条款：
一、苗木名称、苗木规格：
苗木单价详见协议附件。附件中单价为甲方在西安指定地点的到场价。
二、苗木供应时间：
以甲方通知的'苗木到场时间要求为准(从通知至苗木到场不超过24小时)。
三、苗木供应数量：
甲方现场代表根据项目进度提前五日分批提供苗木所需的品种、规格及数量清单，附件提供的审查单价只作为价格依据，具体分批货时间以甲方停止为准。
四、质量要求：
所有苗木应由甲方代表现场号定
1、乔木要求：熟货(部分可注明为生货)，树冠完整饱满，树型饱满，土球完好，要求半干半湿，草绳须缠到土球以上1.2米处，根系发育良好。裸根乔木米径在15厘米以上，根系为米径的6-8倍长度。苗木高度及分枝点高度应与苗木供应单一致，树皮无机械损伤和病虫害。
2、灌木及球类植物要求：冠幅饱满、土球完好、匀称(土球大小为苗木冠径的0.5-1倍)，苗木高度、冠径与苗木供应单一致，根系发育良好，生长健壮、形状随行整齐、无病虫害。
3、草皮类植物要求：草坪卷或草坪块生长密度统一，土层厚度统一(相差不超过0.5厘米)，无杂草，草色纯正、根系发育良好，生长健壮。
4、所有苗木的规格必须达到审价单中所有规定规格，形状及品质符合甲方代表要求。
5、土球大小须保证达到杆径的8-10倍(20公分以上的除外)
五、验收标准：
苗木在规定时间内运到现场后，必须由专业工程师、项目质检员、项目库管及供苗商四方现场填写苗木验收单，以验收合格量作为与供苗商结算依据及施工单位结算依据。
六、付款方式：
苗木运输到甲方指定现场后，经甲乙双方相关人员验收合格，甲方在两天之内支付苗木款的20%，等工程结束后在支付苗木款至60%，剩余40%苗木款的在三个月内付清。
七、结算方式：
苗木单价按协议附件所审计的单价执行，数量按货物到场甲方验收合格后的数量据实结算，即苗木结算金额=实际验收合格数量×协议附件所审定单价。
八、双方责任：
1、甲方在规定期限内按时支付乙方苗木款
2、甲方不承担苗木到达指定地点前的任何风险。
3、甲方应及时组织人员与乙方代表进场苗木验收及数量的核对确认工作。
4、若因乙方原因苗木不能及时运到甲方指定地点(超过规定时间12小时)，对此造成的后果乙方必须无条件承担，甲方有权撤消合同。
甲方：乙方：年月日：
供应合同 篇2
甲方：
乙方：
经甲、乙双方在场充分协商，并本着平等、自愿的原则，依法达成如下沙石供、需合同，供甲、乙双方自觉遵守。
一、乙方自愿为甲方建设需要供应沙石_________m3。其中粗沙_________元/m3，2—4#石子_______元/ m，沙夹石_______元/ m(包33括运输费用，乙方负责运送至甲方的指定地点。
二、乙方以甲方出具的沙石验收货物清单为结算依据，每当货物累计总量达到_____m时，甲方必须一次性支付上述货物80%的价3款，甲方不得以任何理由延付，从甲方向乙方发出书面不予供货通知之时30日内付清乙方尾款。
三、乙方必须按甲方的书面通知配送货物，不得故意迟廷配送，甲方需货时须提前三天书面通知乙方。
四、在甲方和发包方所签工程承包合同期内，甲方不得向第三方提供乙方能够供应的货物(沙石)。
五、本合同由甲、乙双方自愿约定，双方不得以任何理由违约，如一方擅自违约，由违约方向守约方承担本合同全部标总额的15%违约金，违约不能弥补损失的.还应据实赔偿，同时由有过错方承担因本合同纠纷的诉讼费、误工费、交通费、涉讼代理费等。
六、如因本合同发生纠纷，双方可友好协商，如协商不成，任何一方可依法向法院提起诉讼，本合同的未尽事宜，双方另立书面协议补充。
七、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份为凭，双方签字之日起生效至本合同履行终结后自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供应合同 篇3
发包人：
承包人：
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： xx小区材料供应分包工程
工程地点： xx小区
二、工程承包范围
承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20xx年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的'事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
供应合同 篇4
需方：________________________ (简称甲方)
供方：________________________ (简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以共同遵守。
一、 产品供应：
甲方在工程建设中，使用乙方生产的砂石料，乙方保证分批按需按时向甲方供应总方量 立方米砂石料。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货地点：____ ;
2、交货方式： 签收发货单 ;
3、交货时间、数量：由甲方电话通知，发货的时间、品种、数量以"藤县丽新吉祥石场"开出的发货单为准。
三、结算和付款方式：
1、结算价格以人民币/立方米的供货价格为准。其中：
运费：____ ____元/立方米;1-3石________元/立方米
石粉：____ ____元/立方米;石渣_________元/立方米
片石：__________元/立方米。石料的价格不包含运费和税费。
付款方式以转账或者现金给付。
2、甲方向乙方预先支付 ____元的预付金，超过预付金部分乙方按月结月清，在甲方资金周转困难时，乙方可以延期，但最长不超过15天。
四、技术要求：乙方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合甲方要求的，甲方有权拒收。
五、验收标准：以甲方现场验收为准，在乙方开出的'"发货单"上签字后的单据作为验收结果，确定乙方材料等级、数量、质量及价格。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
4、单方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行：
5、单方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照民法典及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：本合同期限从 年 月 日起至该项目完工。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。
供方：____ 需方：
负责人：____ 负责人：
年 月 日 ____年 月 日
供应合同 篇5
甲方：
乙方：
因建设XXXXXXXX市政工程需要，XXXXXXX工程有限公司（下称甲方），将工程所需的砂石材料及标准砖材料供应承包给乙方，为明确双方职责，订立如下合同条款，共同信守执行。
一、供货地点：XXXXXXX市政工程施工现场。
二、供货内容：上述工程所需的碎石、石渣等。
三、质量要求：
1、碎石规格为20—40mm，要求碎石清洁、符合砼配合比要求。
2、碎石含泥量不得大于2%，含屑量不得大于2%。
3、石渣规格为50—150mm。
四、供货要求：
1、数量：碎石约81650m3，石渣约4554m3，结算按乙方送至现场后甲方施工员签字单据为准。
2、按甲方需要量供应（提前1—3天通知），不得因原材料供应不及时而影响工程进度。
五、供货单价：碎石元/立方，石渣元/立方。（以上价格包含税金等一切费用，其他未列材料，由双方以补充合同进行增补。）
六、结算办法：工程结束后一次结清。
七、未尽事宜，由双方协商解决。
八、本协议一式二份，甲乙方各一份。
甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXXX
代表：代表：联系电话：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
供应合同 篇6
合同编号：
订购方(甲方)： 签订地点：
出售方(乙方)： 签订时间：
根据《合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 生猪单体品种、毛色由双方协商议定。
品种
毛色
第二条 标的交售日期、数量、重量及价格：
1、乙方在 年 月 日前向甲方交售生猪 头。
2、价格随市场行情，由甲乙双方按照次时市场价格进行收购。
3、乙方出售的生猪单体重量每头不得低于 公斤。
4、甲乙任何一方如提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议，甲乙双方应按本合同继续履行。
第三条 交货、验收、结算方式：
1、生猪由甲方上门收购，双方当面验收。
2、货款由甲方支付给乙方，现金结算当场结算，钱货两清，甲方不得欠款。
第四条 不可抗力
1、甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向双方通报理由，在提供相应证明后，可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
2、生猪如因生长、养殖等原因不能出栏，交货日期可提前协商，提前或推迟。
第五条 违约责任
1、甲方在合同履行中退货，应偿付乙方退货部分货款总值 (5%—15%)的支付违约金。
2、甲方无故拒收生猪，应向乙方偿付拒收生猪值 (5%—15%)的支付违约金。
3、乙方交货数量少于合同规定的'，按少交数量价值 (1%—15%)支付违约金。
4、乙方在交售中，出售病死或其它有害身体健康的生猪，甲方有权拒收。
第六条 合同变更与解除
甲乙双方任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，双方未达成协议前，本合同继续有效，双方达到变更或解除合同，就签署书面协议。
第七条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可提请仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
第八条 本合同自 年 月 日起生效。
第九条 本合同一式三份，双方各执一份，交工商机关备案一份。
甲方：___________乙方：___________
(盖章)：___________ (盖章)：___________
(签字)：___________ (签字)：___________
开户银行： ___________开户银行：___________
账号：___________ 账号：___________
电话：___________ 电话：___________
供应合同 篇7
为了更进一步搞好我校学生食堂所用蔬菜的监督管理，维护教育消费市场秩序，确保我校食堂所有用品的安全与师生身心健康，根据上级指示精神及《湖北省中小学校校园食品用品安全管理办法》的通知，特对向学生食堂供应蔬菜的经销商签订如下协议：
1、按学校食堂食谱安排计划，每周及时通知供菜商按计划保质保量供应蔬菜，在没有通知送菜的情况下，任何送来的蔬菜学校有权拒收。
2、供菜商必须保证所供应的蔬菜低于市场当天菜价5分至1角。
3、所供应的`蔬菜必须新鲜，不能掺兑任何杂物，学校验质员有权拒收霉变、腐烂、出芽等蔬菜。
4、所供应的蔬菜必须以本街上菜价为准，不能提出所进菜价高低，来提出加价等非理要求。
5、所供应的蔬菜必须保证质量，所出现的不安全事故经查属实的由乙方负全部责任(蔬菜必须保证无残留农药)。
6、所供应的蔬菜在保证质量的前提下一周一结账。
7、此协议从 年 月 日至 年 月 日结束。
10、此协议一式三份，上交教育总支一份，学校存档一份，供菜商自留一份。
甲方签字：
乙方签字：
分管领导签字：
年 月 日
供应合同 篇8
乙方(配送方)：陈亚珠
甲方(订购方)：湖南师大附中海口中学
甲乙双方本着公正、诚信、互惠互利、友好合作的原则，就由乙方负责向甲方提供蔬菜配送服务事宜，达成协议，为保证双方的权利，特订本合同。
一、蔬菜配送的质量、数量、时间及验收
1、配送的蔬菜质量按甲方的要求质量配送，无腐烂、无农药超标。
2、数量应保证斤两的准确性，原则上以甲方验货数量为准。
3、时间：乙方须按甲方要求的时间每天将所订购的货物送至甲方所在地。
4、验收：乙方每次随货送上一式两份的送货清单，甲方验收后甲方人员签字核认，作为送货凭证。
二、价格：根据市场行情每个月15日双方协商确认后执行。
三、付款方式：货款按月结算，甲方必须将货款付给乙方指定的'收款员或转入乙方指定的帐户(每学期开学前5日，付上个学期开学后第一个月的货款)。
四、违约责任：
1、如因货物质量不符或不对称所造成的损失由乙方承担。
2、甲方逾期未向甲方支付货款，乙方有权随时终止向甲方供货，并按每天3‰收取违约金。
五、合同生效及其他
1、本合同经双方代表签字后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
3、经双方签字核认得送货清单作为本合同附件同具法律效力。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决发生纠纷时如双方协商不在可申请法院裁决。
甲方代表： 方代表：
年月日：
【供应合同】相关文章：
供应的合同03-26
供应的合同04-10
供应材料合同06-23
餐饮供应合同06-09
石料供应合同06-09
材料供应合同09-03
食品供应合同09-08
石材供应合同09-09
苗木供应合同09-07
长期供应合同09-14