太阳能工程安装合同6篇

相关推荐

太阳能工程安装合同6篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的太阳能工程安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

太阳能工程安装合同6篇

太阳能工程安装合同1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：

　　一.技术参数

　　1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：

　　根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。

　　2.配件：

　　3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。

　　二.验收方式

　　验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。

　　三.费用及付款方式

　　1.每台热水器报价为人民币：，辅助器件：

　　2.付款方式为

　　四.甲方责任及义务

　　甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　五.乙方责任及义务

　　1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

　　2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的'设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。

　　4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

　　六.双方违约责任。

　　如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。

　　七.乙方质量承诺及售后服务

　　1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。

　　2.然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。

　　3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

　　八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

太阳能工程安装合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1.工程名称;

　　2.工程地点 ;

　　3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)

　　4.工程保修期：工程验收交付使用起一年

　　二、工程期限

　　1.本工程合同总工期为天(日历天从开工之日算起)。

　　2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。三、施工方案

　　(一)前期准备阶段

　　组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。

　　(二)施工阶段

　　1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。

　　2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。

　　3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。

　　4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。

　　5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。

　　6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。

　　四、项目部组织机构及职责

　　1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。

　　2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。

　　3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。

　　4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。

　　5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。

　　6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。

　　7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。

　　8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。

　　五、施工进度计划及保证措施

　　进度计划：我公司计划于合同签订后个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。

　　保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务，我们采取的保证措施是：

　　(1)根据施工进度计划控制施工期;

　　(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;

　　(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;

　　(4)加强进度计划的'检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;

　　(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;

　　(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;

　　(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹平衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;

　　(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;

　　六、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为人民币：

　　2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。

七、甲方责任及义务

　　1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。

　　2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。

　　3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　4、甲方应按时支付工程款。

　　八、乙方责任及义务

　　1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。

　　2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。

　　4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。

　　5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

太阳能工程安装合同3

　　甲方：xxxxxxxxx

　　乙方：xxxxxxxxx

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、合同价款及产品

　　1、合同价款：元(大写：元整)。

　　2、产品及价格：xxxxx(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价元)。空气能5P机一台，单价。

　　注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。

　　2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。

　　三、合同工期

　　1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20xx年11月20日至20xx年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。

　　四、工程款支付：

　　甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。

　　1、合同签订生效后，首付预付款15000 元(大写： )。

　　2、货到安装地点后付款10000 元(大写： )。

　　3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200 元(大写： )。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。

　　五、保修与售后服务

　　1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。

　　2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。

　　3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：

　　(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。

　　(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。

　　(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。

　　4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。

　　六、双方职责

　　1、甲方职责

　　1、按本合同规定办理工程款支付手续。

　　2、协调总包单位提供监时堆放场地。

　　3、协调总包单位提供电源接口。

　　4、工程安装时，所使用的水电费用。

　　2.乙方职责

　　1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。

　　七、违约责任

　　除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的'应赔偿不足部分的损失。

　　八、合同终止

　　九、其他

　　1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。

　　甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

太阳能工程安装合同4

　　建设单位：

　　(以下简称甲方)

　　施工单位：

　　(以下简称乙方)

　　维修单位：

　　(以下简称XX)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：

　　第一条

　　1、工程名称：太阳能维修、安装工程

　　2、工程地点：

　　3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。

　　第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。

　　第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：

　　备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。

　　第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。

　　第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：

　　1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。

　　2、到货地点：

　　3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。

　　第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。

　　第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();

　　付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。

　　1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;

　　2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;

　　3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);

　　4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;

　　5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。

　　第八条产品质量责任和售后服务条款：

　　1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。

　　2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的`，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。

　　第九条工程工期及施工要求：

　　1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。

　　2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。

　　3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。

　　4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。

　　第十条违约责任：

　　1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。

　　2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。

　　3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。

　　第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。

　　第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

太阳能工程安装合同5

　　(以下简称“甲方”)

　　(以下简称“乙方”)

　　经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程

　　二、工程地点：贵州镇远县

　　三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

　　第二条工程实施

　　一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。

　　二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。

　　1、不可抗力原因。

　　2、甲方未提供施工必备条件。

　　3、其他非乙方原因引起的工期延误。

　　三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

　　四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

　　五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。

　　六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

　　七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

　　八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的.费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。

　　九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

　　十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

　　第三条合同总价及付款方式

　　一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。

　　二、付款方式：

　　工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。

　　第四条工程质量

　　一、工程效果达到甲方的图纸要求。

　　二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

　　第五条售后服务

　　一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。

　　二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。

　　三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。

　　第六条工程竣工及验收

　　一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

　　二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。

　　甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。

　　三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。