建筑工地施工合同集锦15篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的地位越来越不容忽视，合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的建筑工地施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑工地施工合同集锦15篇

建筑工地施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经充分协商，本着公平合理、友好合作的原则，甲方将本公司东__区绿化工程承包给乙方。具体条款如下：

　　一、工程范围：甲方东__区绿地、横纹花坛、水泥六角亭、花架、路沿石、办公楼前补绿化。

　　二、承包方式：包工包料，一次性包死价。

　　三、工程说明：工程所含植物、景观的名称、单位、数量和规格详见《生物制药公司景观设计预算表》（以下简称《预算表》）。

　　四、补充说明：

　　1、《预算表》第18项“凉亭”为水泥六角亭。地面理石碎拼（水泥地基水泥铺装）；座面为8厘米花岗岩，花岗岩石柱；水泥柱光面刷漆。

　　2、《预算表》第16项“花架”为水泥花架。砖混基础，理石碎拼；两侧栽紫藤；双面花岗岩座位，石面8厘米厚，花岗岩坐墩。

　　3．《预算表》第20项“路牙”用5厘米厚、25厘米高花岗岩，地基夯实水泥座底。

　　4、园路用水泥彩砖三七灰土基础打实铺装。

　　5、水泥用沙栾或油井，钢材为国标。

　　五、工程价款：合同总额为固定价30万元（大写：叁拾万元）。

　　六、施工期限：________年____月____日至________年____月____日。

　　七、工程质量标准：执行相关的土建及园林行业技术规范，乔木成活率100%，工程质量合格。

　　八、工程决算：工程结束后，甲乙双方按效果图及《预算表》项目共同验收。

　　九、付款办法：付款以银行转账方式解决。合同签订后乙方进场____日内，甲方预付工程价款30%，即9万元；工程完成50%时再付30%，即9万元；工程竣工验收后，再付30%，即9万元；其余10%（3万元）作为质保金，第________年补植结束并验收合格后，____日内付清。

　　十、双方责任：甲方负责指定工程范围，确保水电路三通，合同签订后____日内清理好现场，为乙方施工提供方便，确保按期付款；乙方负责工程设计、施工，负责下年补植结束前一个养护周期内的养护管理。

　　十一、违约责任：甲方如果不按期付款，每延误一天向乙方支付合同价款未付部分千分之五的违约金，工期顺延。乙方因自身原因未能按期竣工，每逾期一天向甲方支付合同价款千分之五的违约金；乙方未达到合同约定的工程质量标准及要求，除甲方暂停给付乙方所余工程款项外，并由乙方在限定的'期限内整修到位，期间所发生的一切费用及损失由乙方承担。因不可抗力的自然灾害（如地震、战争、洪水等），造成本合同不能按时履行的，不受上述条款的约束。

　　十二、合同未尽事宜双方友好协商解决，协商不成由____市人民法院裁决。

　　十三、本合同一式二份，双方各执一份，复印件具有同等效力。自签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　____年____月____日

建筑工地施工合同2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：

　　1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可

　　施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。

　　2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。

　　3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元

　　施工完成后甲方应在____日内验收，甲方不得拖延验收时间，如果____日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的`售后服务，如果因为甲方的人为原因破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，

　　4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。

　　5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。

　　6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。

　　甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：____日期：____日期

建筑工地施工合同3

　　甲方：(以下简称甲方)_____________

　　乙方：(以下简称甲方)_____________

　　经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：

　　一、工程范围：屋面2左右，单价元2(以实际施工面积为准)，合同价格为元整。

　　二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(B，3厚)。

　　三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为________年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。

　　四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。

　　五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

　　七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建筑工地施工合同4

　　甲方： XXX

　　乙方：张X领

　　针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：

　　一、工程内容：

　　三座办公楼的局域网网络架设工程

　　二、主要工程量

　　1、乙方按照XXX网络工程项目采购相应的.材料。

　　2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。

　　3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。

　　4、工程造价：以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：：即人民币（大写）：整。结算方式：

　　甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。

　　三、工程工期

　　工程工期于________年____月____日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。

　　四、双方责任和权利：

　　1甲方责任和权利

　　（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。

　　（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。

　　2、乙方责任和权利

　　（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。

　　（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。

　　五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。

　　六、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：________年____月____日

建筑工地施工合同5

　　甲方：____市____区北石店镇临泽村委

　　乙方：____县固城建筑安装有限责任公司

　　根据《民法典》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。

　　一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的'安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　三：质量要求：

　　严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。

　　四、安全施工：

　　乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。

　　五、工程结算方式：

　　根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。

　　六、实际项目及价格：

　　1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡

　　2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元

　　3、混凝土路沿石安砌（xx）35元

　　4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。

　　5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、农用车300元台班

　　8、勾机1800台班。

　　9、三轮车200元台班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。

　　甲方：（盖章）

　　乙方（盖章）

　　委托代理人：（签字）

　　________年____月____日

建筑工地施工合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲方因工程施工的需要，现将刘XX战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，经协商达成如下协议：

　　第一条、工程项目名称和工程内容

　　1、工程地点：____省____市____县。

　　2、工程范围：

　　第二条、质量要求、安全要求、文明施工、工期要求

　　1、乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量达到业主的质量标准。

　　2、乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。

　　3、的完工日期为准。

　　4、乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其实施范围的工程按期完工，且一次性的交工验收合格。

　　5、在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。

　　6、乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施，对施工人员配备必不可少的安全防护用品。

　　7、工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承担因此带来的一切损失费用，造成重大安全事故，甲方有权对乙方进行强制性清退处理，并由乙方承担一切损失。

　　第三条施工内容本项目施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程项目，具体内容为：

　　(1)老路面破处、

　　(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水稳25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、

　　(3)边沟、盖板、路肩、道牙等、

　　(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。

　　第四条工程变更双方约定：超出以上施工内容(本合同

　　第三条)的工程项目均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。

　　第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金

　　1、承包方式本工程实行：按照每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里170万元，该每公里固定总价为：乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同

　　第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。

　　2、工程价款结算方法

　　(1) 、本工程无预付款。

　　(2)、施工期间工程款支付：每月25-____日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值，并在次月____日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。

　　(3)、工程完工后工程款支付：本工程完工且交工验收合格后3个月内，甲方按照本合同约定的.每公里固定总价(170万元公里)支付给乙方工程结算总价的95%，完工后________年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5% 结清。

　　3、履约保证金(农民工工资保证金)：根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后，甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金) 10 万元的方法，分为3次返还给乙方，履约保证金(农民工工资保证金)累计返还达到 30 万元后，剩余 10 万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。

　　第六条双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。

　　2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。

　　3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担，场地平整硬化由乙方自行承担。

　　4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工，确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。

　　2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利实施。

　　3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。

　　4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。

　　5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。

　　第七条违约责任

　　1、因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。

　　第八条合同协议争议的解决办法本合同协议在履行过程中，不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。

　　第九条其他约定

　　1、本项目甲方承担建筑营业税、____市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用均由乙方承担。

　　2、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　甲方代表(签字)：

　　乙方代表(签字)：

　　日期：年____月____日

建筑工地施工合同7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：　　

　　一、工程内容及承包方式　　

　　1、工程内容：　　

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：　　具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量　　

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。

　　二、工程价款的支付方式　　

　　5、工程价款的支付方式：　　

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为________年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理　　

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、电网公司下发的`（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：　　

　　①责令乙方立即停止施工。

　　②不付乙方工程款。

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工地施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的`原则，施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：有意思装修工程

　　二、工程地点：新东商城XX201

　　三、工程期限：________年____月____日开工至________年____月____日完工。

　　四、工程造价：万元

　　五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。

　　六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。

　　七、质量要求：经验收合格，________年内出现质量问题，保修。

　　八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。

　　九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。

　　十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。十

　　一、有意思装饰工程报价单见明细表。

　　甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_______ ________年____月____日

建筑工地施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　工程概况

　　1.工程地址：

　　2.施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约立方米。

　　3.工程开工日期：________年____月____日

　　4.工程竣工日期：________年____月____日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数：天,雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　工程价款按照每平方米元计算（大写）（

　　元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条

　　质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准：所有外墙面

　　1.2米高做咖啡色，

　　1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

　　5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条

　　材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的.损失均由乙方负责。

　　第五条

　　付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工时付

　　％的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付

　　%的工程款，剩余的

　　%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起________年）内没有质量问题，质量保证期满后____日内一次性付清。

　　第六条

　　工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第七条

　　工程验收

　　双方按本合同

　　第三条约定的验收标准进行验收。

　　第八条

　　其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第九条

　　违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条

　　争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条

　　本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十二条

　　本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　签约日期：________年____月____日

建筑工地施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了顺利完成__________________________旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主、互惠互利的原则，并遵照国家民法典订阅本协议，望双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地点：______________________

　　三、工程规模：具体桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。

　　四、承包方式与承包内容：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌（含机械设备油耗）、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。（不含施工XX费及挖孔的土方清X在内）。

　　五、承包单价与工程计算：

　　1、承包价款：

　　① 、桩型为800-1300旋挖机。

　　② 、旋挖机承包单价为360元，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。（设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面），工程量从自然地面算起。

　　③、泥浆材料、黄土由甲方提供。

　　六、施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起____日历天施工完成。如遇雨天、自然灾害、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不及时不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量（注：夜间施工至晚上22：00）。若因乙方人为机械原因造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械维修。累计超过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方所有。

　　七、质量要求：业主验收合格。

　　1、必须严格执行国家现行施工及验收规范，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。

　　2、乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关规范制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市安全部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员定期整改，若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。

　　3、质量评定由相关职能部门、建设单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。

　　八、进度款支付与结算：

　　1、进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，（含隐蔽签证工程量价款），余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。

　　2、进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不提供发票费用。

　　九、甲乙双方职责：

　　（一）甲方：

　　1、负责施工场地的XX一平一排（排水），场地满足重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。XX供应至现场。XX费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供挖机和塔吊。

　　2、提供设计图纸三份，地质资料一份，坐标点大样图，负责施工场地周围建筑物，地下电缆及地下管道的安全，如需特殊保护所有费用由甲方负责。

　　3、办理相关开工手续及前期的准备工作（如修建洗车台等），甲方只提供40㎡的活动房两间，作为乙方办公场所，不足房间乙方自负。

　　4、提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点及桩位的.复测，负责及时清X旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。

　　5、甲方指派________________为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，根据《____市管理条例》，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承担相关费用。

　　6、甲方配合协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。若每月因甲方原因造成停工超过7天，从第8天起开始累加计量（经甲方确认后）甲方应补偿乙方机械停滞费5000元天，除非常特殊情况外。

　　7、按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。应及时提供合格的施工材料（钢筋笼、商品砼等），并具备有相关手续，确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。

　　8、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督，对工程中产生的隐蔽提出整改意见，乙方必须认真整改执行。

　　（二）乙方：

　　1、乙方委派______________为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。

　　2、负责及时组织旋挖机（旋挖机保证能够钻入中风化花岗岩，否则乙方必须换其他旋挖机进场，费用全部由乙方承担）及完成其他配套工序的设备及时进场施工。

　　3、必须服从甲方、建设方、监理的管理安排进行施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩基础施工规范，施工过程中如遇孤石或出现异常情况须及时报告甲方会同相关单位处理。

　　4、乙方必须完整。准确地做好成孔施工纪录，并及时交给甲方。乙方应严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全，施工期间因乙方原因引起的安全问题，其经济和法律责任由乙方负责。

　　5、乙方必须严格按国家和____省的基规范及桩基设计施工说明进行施工，如乙方原因引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并承担相关费用。

　　6、挖出土方甲方必须尽快负责清理干净，以利于施工。乙方应在________年____月____日之前，机械及配套设备全部进场，并在____日正式开工，否则按违约处罚。

　　7、乙方必须协助施工放样。

　　8、因桩基孔以及因此造成返工，乙方必须承担由此引起的一切责任。

　　十、当本工程停建，甲方应及时为乙方办理结算，并承担乙方部分经济损失。

　　十一、本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，若无法解决，可由当地法院仲裁。

　　十二、合同双方签字，待乙方设备进场生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

建筑工地施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的'原则，施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：有意思装修工程

　　二、工程地点：新东商城XX201

　　三、工程期限：________年____月____日开工至________年____月____日完工。

　　四、工程造价：万元

　　五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。

　　六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。

　　七、质量要求：经验收合格，________年内出现质量问题，保修。

　　八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。

　　九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。

　　十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。

　　十一、有意思装饰工程报价单见明细表。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

建筑工地施工合同12

　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　出租人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承租人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第三条租赁期限：自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，共计＿＿＿＿天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前＿＿＿＿日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　租金的支付方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第五条押金（保证金）

　　经双方协商，出租人收取承租人押金＿＿＿＿元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

　　第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第七条租赁物资的保管与维修

　　一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的`，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

　　二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由＿＿＿＿人承担。

　　第八条出租人变更

　　一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

　　二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十条本合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十一条违约责任

　　一、出租人违约责任：

　　１．未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

　　２．未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

　　３．未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

　　４．其他违约行为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　二、承租人违约责任：

　　１．不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

　　２．逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金＿＿＿＿％的违约金。

　　３．如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金＿＿＿％的违约金。

　　４．其他违约行为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。欢迎您访问,

　　第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十三条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十四条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　第十五条本合同一式＿＿＿＿份，合同双方各执＿＿＿＿份。本合同附件＿＿＿＿份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　－－－－－－－－－－

　　出租人承租人鉴（公）证意见：

　　出租人（章）：承租人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）

　　账号：账号：经办人：

　　邮政编码：邮政编码：年月日

建筑工地施工合同13

　　甲方：乙方：

　　甲乙双方就甲方华联XX厂区道路砌筑毛石挡土墙工程共同签定本合同，共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：华联XX厂区道路砌筑毛石挡土墙工程

　　2、工程地点：华XX

　　3、工程质量：一次性验收合格

　　4、工程造价：按实结算

　　5、工期：甲乙双方协商确定

　　二、工程内容：

　　1、承包方式：包工

　　2、承包内容：毛石挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设

　　三、甲方责任：

　　1. 甲方为乙方提供毛石、水泥及水电施工条件。

　　2. 甲方负责提供图纸和技术指导。

　　3. 甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失

　　4. 甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。

　　5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照安全生产流程进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　四、乙方责任:

　　1. 乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的.紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。

　　2. 乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承担。

　　3. 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　4. 乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。

　　五、生活管理

　　1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。

　　2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理

　　六、付款方式: 乙方进场后，预支生活费。工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，达到质量规范验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。

　　七、结算方式: 按实结算，砌筑毛石挡墙75元(材料由甲方供应)。其它约定:

　　1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。

　　2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及顺延工期等，应由甲方负担。

　　3. 因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，

　　4. 未尽事宜双方友好协商解决。

　　5. 本合同(自签定之日起)有效期：

　　6. 违约责任：按〈〈民法典〉〉执行。

　　7. 本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

建筑工地施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就完成____市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。

　　一、合同范围

　　1.1范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。

　　1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。

　　1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。

　　二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：____________元整（________元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。

　　三、付款方式及工程进度

　　3.1第一期付款：合同签订生效后____日内，付合同总价的10%，即人民币：________元整（_____________元）。

　　3.2第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：____________元整（________元）。

　　3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。

　　3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起________年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。

　　四、工程质量及验收

　　4.1工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-20）的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》（G81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；

　　4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。

　　五、甲方责任

　　5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。

　　5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。

　　六、乙方责任

　　6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。

　　6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。

　　6.3乙方对承包项目工程提供为期________年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。

　　七、变更

　　7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。

　　7.2变更以双方书面确认为准。任何变更，，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。

　　八、工期

　　8.1本合同工期为100天，自________年____月____日至________年____月____日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：

　　第一批不晚于________年____月____日。

　　8.2乙方应严格按照合同规定的'时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。

　　九、违约责任

　　9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的损失。

　　9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期____日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期____日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。

　　9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。

　　9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。

　　9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。

　　十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

　　十一、其他条款

　　1.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

　　1.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　签字日期：________年____月____日

建筑工地施工合同15

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：

　　二、工程装修内容：

　　三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程总造价为：.__________元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

　　四、工程期限工程开工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日

　　五、质量要求按国家建设部行业标准G73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。

　　六、付款方式

　　1、本合同签定之日，甲方支付乙方工程款总造价的____%，即_____元

　　2、_______________，甲方支付乙方工程款总造价的____%，即_____元

　　3、_______________，甲方支付乙方工程款总造价的____%，即_____元

　　七、双方义务

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地、工人住宿及其他必要条件；原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；负责办理开工手续、协调街道、联防、物业、城管等关系和支付有关费用；按照乙方提供的材料清单于规定时间内购齐并送进现场。

　　2、乙方：按照甲乙双方认可的工程施工方案及约定的质量等级标准施工；按期完工，做好本职工作，不能有与本职工作无关的其他行为；负责工程成品、设备和室内陈设的保护工作；保证室内上下管道畅通和卫生清洁。

　　八、双方责任经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的`一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）

　　法人代表：

　　委托代理人：