安装承包合同【推荐】

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的安装承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装承包合同【推荐】

安装承包合同1

　　甲方：_________代表(以下简称甲方)

　　乙方：________ _代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就。水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围__________工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　工期要求

　　乙方必须在__________年__________月__________日前竣工。

　　乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　采用固定劳务单价方式。

　　合同价款本合同价款为人民币：__________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

　　付款和结算方式

　　工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期1年。

　　设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　双方职责

　　1甲方职责

　　按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　2、乙方责任

　　(1)施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

　　(2)应按照设计图的.要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20__元/次向乙方收取违约金。

　　(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

　　2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(签字或盖章)：__________

　　__________年__________月__________日

　　乙方(签字或盖章)：__________

　　__________年__________月__________日

安装承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法规，结合本工程具体情况，为明确责权，保证工程顺利进展，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、项目内容：锅炉基础及其他配套设备基础的土建、2吨蒸汽锅炉就位、所有配套设备的安装、烟风道连接、除尘系统的整体安装、水、电气线路安装、相关行政质检手续的办理、锅炉安装后的相关验收、配合煮炉、锅炉试运行(正常出气、正常工作)。

　　二、承包方式：

　　包工包料(安装中所需材料费用如：钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺丝等等其余一切辅助材料全部由乙方自己承担)。保质保量，保工期，保安全，保文明施工，达到合格工程标准。

　　三、项目技术与质量要求：

　　1、验收标准：

　　①按甲方提供的`土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收

　　②锅炉安装工程施工及验收规范

　　2、项目材料及设备：

　　本项目范围内的锅炉本机及厂家所提供的配套设备(厂家的发货清单为准)由甲方采供，其余工程安装材料及安装辅材耗材等等由乙方全部采供承担;所有进场材料及外购设备质量必须达到国家规定的现行质量标准。提供材质检验报告、合格证等证明材料，由甲方对其认质认可，由乙方承担质量担保。

　　四、项目造价：

　　本项目安装总价值为人民币 (￥：元)。锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。

　　五、项目施工工期限：

　　本合同自签定之日起生效。项目施工工期从年月日起至年月日完工，项目工期为天。

　　六、付款方式：

　　工程竣工后，经验收合格。乙方交给甲方锅炉全部的质检手续，开据税务发票，甲方在3个工作日内付清工程款的95%，剩余5%做为质保金，待保修期到期之日后付清。

　　七、安全约定：

　　乙方在施工过程中的设备使用安全及人员安全责任乙方自负。

　　八、项目验收及保修：

　　1、乙方现场施工、调试全部完成后，由乙方负责向质检部门申请验收。

　　2、项目验收合格后，乙方向甲方移交完整的设备随机资料及验收合格资料。

　　3、项目保修期为3个月，自甲方验收达到合格标准之日起计算。保修期内，若出现(除厂家索配设备)乙方所安装物件或安装失误导致的质量问题，乙方应无条件在12个小时内赶到现场维修。

　　九、双方职责与义务：

　　甲方：

　　1、提供锅炉基础设施部分的土建施工图。

　　2、负责为乙方现场施工提供供水、电及其接点。水电费用由甲方负责。

　　3、按照合同约定，及时拨付工程款。

　　乙方：

　　1、按合同和甲方的技术要求，确保安装工期与工程质量。如有异议与甲方及时沟通。

　　2、做到安全生产，文明施工。

　　3、提供完整的工程资料。

　　4、工程质量达不到约定标准的部分，如未达到安装标准要求，甲方有权要求承包方无条件拆除和重新施工。承包方应立即整改施工，直到符合约定的标准，工期不予顺延。

　　5、乙方由于非自然力影响，未按工期要求完成工程项目，应每天按合同总价值的5%缴滞纳金。

　　十、违约责任与争议解决：

　　1、如任一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。

　　2、争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不成，交由当地仲裁部门解决或依法向伊旗人民法院起诉。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装承包合同3

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂）

　　2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。

　　第二条材料供应的约定

　　1．甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的'数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

　　2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：

　　主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

　　2. 乙方承包内容：

　　1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒

　　2）．所有水电施工过程的垃圾清运

　　3）．水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4）．开关面板和灯口安装

　　3．工程结算方式：

　　按建筑面积结算：15元/平米

　　第六条违约责任：

　　1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　九条．其它约定第：

　　1．双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2．经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　第十条附则

　　（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

安装承包合同4

　　发包人：____________________________

　　承包人：(简称乙方)_____________________________

　　身份证：____________________________

　　依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就宏旺、吉暖燃气壁挂炉，安装工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况。

　　1、工程地点：____________________________。

　　2、工程承包方式：燃气壁挂炉、烟囱，由甲方提供，乙方包安装及连接辅料。

　　3、工期________年________月________日至________年________月________日。

　　4、合同价款：本合同工程安装20KW—40KW燃气壁挂炉，安装每台贰佰陆拾元整。

　　(注，以燃气壁挂炉连接点为标准，3米以内由乙方负责，3米以外增加费用由乙方和用户协商收取)费用按成本价收费，最终以用户验收签字的实际台数为准。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方及户主供应的材料，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格型号有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

　　乙方提供所需铺材必须为国标材料，并且据有产品合格证及检验报告，PP-R管材为_______________，其它配件及管材规格以政府要求的标准配制安装。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准，质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程验收：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、工程施工：本工程由乙方根据用户的现场实际情况，自行设计施工方案。

　　第四条：施工安全要求。

　　乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。

　　乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。

　　由自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的`费用，由乙方自己承担，如有此类情况出现，责任与甲方无关。

　　第五条：工程付款方式，承包内容、结算的约定。

　　1、乙方进场后提供所需辅料厂家的银行基本账户，通过甲方的账户支付给乙方提供的账户每台安装款的20%辅材预付款，乙方安装完200台燃气壁挂炉，并完善用户及村委会的相关验收手续后支付每台60%的安装费，整体竣工验收合格后付20%的安装费。

　　2、双方款项往来均应提供增值税专用发票，税率12%点税由甲方承担。

　　3、乙方承包内容：乙方包各用户安装壁挂炉的进气口和出气口及采暖供水、回水，给水各项连接管3米及系统所用阀门管件，烟囱打孔安装与用户暖气及供水连接，最终具备用户使用功能为乙方承包范围。

　　4、超出3米连接安装范围所用的材料费用，由乙方和用户协商解决，超出部分材料以市场合理价格进行收费由乙方所有。

　　第六条：纠纷处理。

　　1、由工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商，调解解决的，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　2、因气候、停电、燃气壁挂炉延误等不可抗力或不可预见因素造成的停工工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　第七条：其它约定

　　1、因乙方进入本项目施工中，因人员不足，满足不了甲方及政府所要求的安装竣工时间，甲方有权更换安装队伍或增加其它安装队伍，乙方应无条件进行配合。

　　2、如乙方在施工安装过程中，更换材料使用不合格材料或安装质量不合格，甲方有权停止乙方施工并清退出场，所造成的损失由乙方承担。

　　第八条：附则

　　1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不行转包。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份

　　4、合同有效期至______________________________

　　甲方：__________签字(盖章) 乙方：__________签字(盖章)

　　_______年________月________日 ________年________月________日

安装承包合同5

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。

　　一、工程概况：工程名称：工程地点：承包范围：水电安装工程及弱电部分，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。（给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器部分安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。）

　　二、承包概况：包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不给予提供。

　　三、质量要求：承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，出现返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金5%，保修期限为终验合格后两年内。

　　四、工期要求：承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。

　　五、承包单价：按建筑面积：19902 M2按建筑面积19。00元/M2，地下室建筑面积6102 M2按建筑面积每平方米6。00元/M2，以上合计总价：414750元整。

　　六、付款方式：

　　工程进度款，按实际完成工程量支付50%，达到初验标准再支付20%，终验后再支付20%，住户钥匙交清后支付5%，验收完成后两年内返还保修金。

　　七、施工现场材料管理：作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。

　　八、安全责任：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的'安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。九、承包方责任：

　　1、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理100倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款20xx元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款20xx元。

　　2、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

　　3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

　　十、奖惩制度：

　　1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。

　　2、若在正常情况不按施工进度进行，每延误一天处罚1000。00元。 3。实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。

　　十一、相关事宜：

　　1、如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

　　2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。

　　3、本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。

　　发包方：承包方：

　　电话：电话：

　　签订日期：年月日

安装承包合同6

　　发包方：驻马店金诚设备安装公司

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装； 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

　　2. 承包方式：包清工的方式。

　　3. 承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（180000.00元）

　　4. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　5. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的.工具及必要劳保用品。

　　6. 在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

　　7. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　8. 付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。

　　9. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　10. 违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　11. 本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

安装承包合同7

　　建设单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)

　　为了提高工程质量，加强工程质量管理，经甲乙双方协商达成一致，为明确双方在施工过程中的权利，义务和经济责任，特订立本合同以资共同遵守：

　　一、工程内容：

　　第二炮兵指挥学院东院内住宅楼加装电梯土建工程~电梯安全门门套工程。本工程发包形式为包工包料，含工具、设备、木基层(按实际预留的洞口处理到位)、不锈钢要求为品牌厂家的304不锈钢、面板、因此工程而发生的全部辅材;

　　二、工程造价：共计28部电梯，122个门套*1350元/个=164700.00元，大写：壹拾陆万肆仟柒佰元整(工程竣工后按实际施工数量据实结算)。

　　三、工程付款方式及要求：

　　合同签订后，预付定金30%;全部货到现场，门套基层施工完毕后付总价的80%(含定金);竣工验收合格后付款至合同总价的95%，余款5%作为质保金，质保期为壹年。定金付款后，在2日历天内必须完成样板间施工工作任务，并由甲方技术负责人验收合格的工作，未完成处以5000.00元的罚款，门套进场后均按照样板间施工。

　　四、工期要求及超期的处罚要求：

　　本工程28部电梯总工期为：15日历天，开工时间为：20 年11月11日，竣工时间：20 年11月27日。如未按照合同工期完工，每超期壹日处以5000.00元的'罚款。在履约过程中，根据变更所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误的工期等因素，经甲乙双方签订认可后，进行调整相应顺延。

　　五、双方的权利及义务：

　　甲方：在不妨碍乙方正常作业的情况下，享有对工程质量、进度、安全进行检查、监督以及责令整改的权利。

　　1、按照合同约定支付合同工程款。

　　2、应向乙方提供必要的技术资料，提供施工场地，保证施工期间的用水、负责协商与其他分包单位工程交叉作业，配合关系，创造良好的施工环境。

　　3、施工用电甲方只提供到二级配电箱，其余乙方自备。

　　乙方：进度必须经甲方同意签章确认后才允许施工。

　　1、按照合同条件、保质、保量完成合同及图纸内所有施工项目。

　　2、尽量配合甲方的工作，做好文明施工工作。

　　3、在未交付使用前，有责任保护及维护施工中所有的设备及相关器材的安全及质量。

　　六、保修：

　　本工程保修期为壹年，保修期间，当乙方收到甲方的返修通知后，在24小时内必须到场，未按甲方要求进行保修，甲方可另行委派单位进行维修，维修费用从质保金中予以扣除。质保期满后，经甲方验收无质量问题，质保金在3个工作日内一次性付清。

　　七、安全责任

　　甲方提供良好的安全文明施工环境，乙方加强安全文明施工管理保障措施。发生的安全事故，责任由乙方全部承担，不准乙方使用16岁以下童工及老残人员禁止上岗。

　　八、其它事项：

　　1、如与其它相关项目配合施工而发生配合费用，其费用再另行协商。

　　2、工程未尽事宜双方另行协商。

　　九、违约责任

　　如一方违约，必须向另一方支付合同总价的5%作为违约金，并且赔偿对方实际造成的直接损失。

　　十、争议

　　发生争议时，双方应友好协商解决，协商无效时，向仲裁机构仲裁。

　　本合同双方签字或者盖章后即生效，工程款结清，合同随即失效。合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　合同订立日期： 20 年11月日

　　合同订立地点：

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　代表人：代表人：

　　(或委托代理人)：(或委托代理人)：

安装承包合同8

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同安装总工期为____

　　2、本工程开工日期以构件进场时间为准。

　　第三条工程合同总价

　　总建筑面积为____平方米，价格为____/平方米，总价格为____元如有变更，以实际面积结算。

　　第四条材料、设备供应

　　1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。

　　第五条工程质量和检查验收

　　承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的.工作质量问题，负责无偿修理。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的____%的预付款，结构安装完毕，发包方支付____%的进度款，彩板安装完毕，发包方支付____%的进度款。

　　2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后天内，所有余款全额支付完毕。

　　第七条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同正式本份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装承包合同9

　　发包方（以下简称甲方）：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　根据《_____》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：__________________________________________________________。

　　二、工程地点：__________________________________________________________。

　　三、施工工期：__________________________________________________________。

　　四、工作内容

　　1、施工准备工作

　　根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。

　　2、土方清基及回填工作内容

　　（1）清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作）。

　　（2）垫层：垫层的平整、夯实。

　　（3）配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。

　　（4）配合基础施工的其它部分工作。

　　3、工程工作内容：

　　（1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品（少量零星构件采用现场自拌），输送泵。

　　（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采用商品，免除该项目工作内容。

　　（3）振捣：的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等（甲方提供试验员）。工程提前30分钟做好准备工作。

　　（4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品场内外全部水平、垂直运输。采用商品时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采用何种方式，均包括一切配合用工。所有材料不计二次转运费。

　　（5）清理：浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查标高及轴线控制；浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的；清理或清洗振动器、_____、输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模及修补，处理缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

　　4、模板工程（含木制工程）工作内容

　　（1）准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。

　　（2）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。

　　（3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。

　　（4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。

　　（5）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。

　　（6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。

　　（7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷_____剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。

　　（8）对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。

　　（9）其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇捣过程中派专人看模、随时调整、加固模板。

　　5、钢筋工程工作内容

　　（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋计划，领退料具，做好施工前的准备工作。

　　（2）制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

　　（3）绑扎：

　　a．清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。

　　b．捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。

　　c．搭、拆能保证安全及施工需要的所有自用操作脚手架。

　　d．钢筋接头如按设计要求采用电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。

　　（4）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。

　　（5）清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。

　　（6）其它工作：配合甲方以及其它工程工作。

　　6、砌体工程工作内容（本合同不包括在内）

　　（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制砌体材料计划，报甲方技术负责审核。施工料具准备等砌体施工前的全部工作。

　　（2）材料准备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

　　（3）砌筑：各类砌体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。

　　（4）养护及验收：保证7天的湿润养护砌体验收配合（包括养护的覆盖物品等）。

　　7、脚手架工程工作内容

　　（1）场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、浇灌架、安全通道、材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。

　　（2）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

　　（3）清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

　　8、材料装卸、领用及保管

　　（1）所有到场材料的卸车，及出场材料的装车。

　　（2）乙方按甲方现场材料领用管理办法办理材料领用手续。

　　（3）甲方采购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。

　　（4）其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。

　　（5）领用的材料由乙方负责保管。

　　五、承包方式

　　包工、包辅助材料（框架主体内）、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：

　　1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。

　　2、包辅助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品、黄砂、石子、石灰外，其它所有一次性工程消耗用材全由乙方采购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量（按图计算量加规定的损耗率；损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率）进行领用，超领用部分由乙方承担费用。

　　3、周转材料由甲方根据工程需要提供给乙方使用，乙方应按需下料，如发现乱裁、乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款________元；发现偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。

　　4、包设备及配电箱柜的维修保养费用：本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、搅拌机外的所有到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方提供。

　　5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。

　　6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方______元的处罚。

　　7、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。

　　8、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。

　　9、包质量目标：确保一次交验合格。

　　六、承包费用

　　1、甲方在签约前三天收取乙方______万元的履约保证金。

　　2、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。

　　（1）建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为____元。

　　（2）此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中所有工序的全部费用。

　　（3）此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。

　　（4）此包干价包括了除搅拌机、塔吊、施工电梯、泵车等机械外的工程施工过程中的全部机具及工具的费用。

　　（5）本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。

　　（6）本包干价包括了现场安全、文明施工及CI配合用工费。

　　（7）合同规定整体清包部分不存在计时工。

　　（8）本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。

　　（9）本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。

　　（10）如甲方根据需要确定外脚手架采用升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。

　　七、结算及付款方式

　　1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出±0．000（一层底板浇筑完）、1区完工结算一次；三层裙楼顶板完结算一次；塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最后一次结算后全额退回。按量提供申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。（如施工方案有变，按施工进度情况酌情解决）

　　2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。

　　3、付款方式：每次结算完成后的__日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的__%，主体结构结束后____天内付款达到__%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后无质量维修__个月内付清。乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。

　　八、施工质量

　　1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍协助其返工，返工费用由乙方承担，并罚款_____元/次。

　　2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后乙方根据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款___元。

　　3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款_____元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。

　　4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。

　　5、项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。

　　九、施工安全

　　１、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组_____安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。

　　2、塔吊、钢筋木工加工设备、搅拌机操作人员必须是熟练工。

　　3、乙方必须定期做好班内安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育表、试卷。使班组人员均有很强的安全意识，并作好教育记录。

　　4、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

　　5、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故（除第三方原因）由乙方负全部责任，并承担所有由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。

　　6、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成，造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，医疗费、补偿费用均由乙方承担。对于产生严重后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。

　　十、文明施工

　　1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。

　　2、乙方须严格按照甲方企业CI形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理，并接受甲方检查。

　　3、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点，且整齐、井然有序。

　　4、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结账单中扣出（按____元/工日扣除）。

　　5、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为（打架每人次罚款_____元，其他每人次罚款____元）。

　　十一、甲乙双方职责

　　甲方职责：

　　甲方指派________为现场负责人。

　　1、甲方为乙方提供生活和生产临建（只提供材料，搭设由乙方负责）。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。

　　2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方承担。

　　4、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的.技术难题。

　　5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。其余小型机具设备均由乙方自行负责。

　　6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。

　　7、甲方按合同的约定及时给乙方结算及支付劳务费用。

　　8、负责配备安全防护设施（安全帽等劳保用品由乙方负责）。

　　乙方职责：

　　乙方指派_____为现场负责人，并配备项目技术工程师、安全员、质检员、测量员等管理人员____人以上。

　　1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。

　　2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。

　　3、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　4、按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具，必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿

　　5、乙方在施工中要注意材料节约，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值___倍罚款。

　　6、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，不准随意而行。

　　7、配合甲方做好隐蔽工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。

　　8、负责控制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。

　　9、承担因工伤事故所发生的所有费用（以本合同第九款5项为准）。

　　10、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。

　　十三、其它事项

　　1、签定劳务合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件____份，照片___张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在___天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款____元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论原因，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方承担。并按约定进行处罚。

　　2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款____元/人次。

　　3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假或未委托代理负责人，每出现一次罚款____元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款____元。节假日乙方人员不得减少，每减少一人，罚款____元。

　　4、乙方施工过程中，应妥善安排施工进度计划，按本合同要求按期完成各分项工程。如总工期提前，每提前1天奖励现金____元，每拖延1天罚现金____元。施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款______元。

　　5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。

　　6、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。

　　7、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2－3个月的生活费。

　　8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。

　　9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。

　　10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂期它工作，经甲方确认后给予实际误工人员每人每天___元的生活费。

　　11、所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，安全帽、工作服（如果需要）由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。

　　12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。

　　13、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。

　　14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。

　　15、因业主资金不到位或其它原因，致使工程停、缓建，甲方在确认后____天内及时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:（______），根据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按_____元/工日．乙方在结清款项后必须及时清退员工。

　　十四、附则

　　1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。协商不成或一方违约的可提请______________委员关于_____或_________法院裁决。

　　2、本合同一式___份，甲、乙双方各执____份，_____份，均具有同等法律效力，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　日期：

　　乙方：

　　乙方代表：

　　日期：

安装承包合同10

　　甲方：乙方：

　　甲方在____省____市同合乡干石山村7组宅基地自建房屋一栋，由乙方承包施工。甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、脚手架用材、跳板、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的.要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、后向墙面粉水泥砂浆、下水管道、落水管等;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格房屋建筑总面积平方米，每平方米按元计算。女儿墙按每米元计算，包括水泥砂浆抹面。

　　四、付款方式主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的%，即(金额大写)：元;待工程完工后，经甲方验收合格，于____日内付清工程的余下款项。

　　五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求施工中，乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方的要求进行施工。主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理。

　　七、安全问题文明施工，工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

　　八、工期要求主体工程工期为天，从签订合同之日起计算，乙方必须在________年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

　　九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自________年____月____日签定之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：

　　_________________年____月____日

　　________年____月____日

安装承包合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，双方经协商签订本合同，以作共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1 工程名称：冷库安装工程

　　1.2 工程地点：

　　1.3工程质量要求及内容：

　　13.1工程技术要求：温度______℃ 湿度：____

　　1.3.2提供以下工程技术资料要求：所有设备技术参数及合格证等。

　　1.3.3工程内容主要有：冷库库体安装，库体加强，内外机安装、调试，铺设连接管路、管路保温、线路架设连接、控制系统安装、内、外机电源线接线及系统调试。冷库机组所需的动力电源即电缆引入未计入本安装范围，冷库底板及室外机组基础由甲方施工。

　　1.3.1 工程范围：根据工程量清单所列范围。

　　1.3.2 工程等级：优良。

　　1.4 工程周期：工程进场施工至工程竣工为__天。订于____年__月__日进场施工。

　　1.5 工程合同总价为人民币元整

　　(大写元整)。

　　第二条：合同文件

　　2.1 合同预算书清单(单价清单)。

　　第三条：工程款支付方式

　　3.1合同签定生效后，甲方支付工程款人民币元。

　　3.2 设备材料进场后，甲方支付工程款人民币元。

　　3.3安装验收合格后，甲方支付工程款人民币元。

　　3.4 遗留人民币元工程款作为质量保证金，一年内无质量问题，一次性付清。

　　第四条：甲方责任

　　4.1 施工临时电、水通，费用由甲方负责。

　　4.2 拆迁清除施工区域的全部障碍物(包括架空的'隐蔽的)，并提供给乙方完整的施工场地及堆放场地。

　　第五条：乙方责任

　　5.1负责施工区域的文明施工，保持场地清洁，保证甲方相临车间生产的正常与连续，并负责保护原由的建筑结构及其它已完工工程，如由乙方发生损坏，费用由乙方全额赔偿。

　　5.2 施工期间，乙方施工人员的食宿由甲方协调，并遵守甲方有关规章制度，乙方发生的安全事故，由乙方自行负责。

　　5.3 施工期间，乙方有责任保持场地的清洁，所清扫的垃圾由乙方自行负责处理。(甲方指下堆放场地)

　　第六条：保修

　　6.1 乙方施工的全部工程的保修期为壹年，保修期从甲方代表在竣工验收记录上签字之日算起。

　　6.2 在保修期内，凡属乙方工程安装所引起质量返修均由乙方承担。凡属甲方使用不当而引起的质量返修均由甲方承担。

　　6.3 保修期间，乙方在接到修理通知后(本地24小时内、全国48小时内)赶到现场处理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，修理费由乙方承担。

　　第七条：合同生效与未尽事宜

　　本合同自双方代表签字并加盖单位合同章后生效，具有法律效力，未尽事宜经双方友好协商，可另订补充协议。本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方单位：(签章) 乙方单位：(签章)

　　甲方代表：(签章) 乙方代表：(签章)

　　签署日期：签署日期：

安装承包合同12

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　第一条根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议：第一条工程名称

　　第二条工程地点：

　　第三条合同价款(不含税价)：￥____________元(大写：____________)

　　第三条合同工期：________________________

　　开工日期：

　　第五条工程承包方式：包工包料

　　第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条组成合同的文件

　　1、本合同书。

　　2、报价表。

　　3、设备安装接线图(由厂家提供)。

　　4、签证变更资料及技术文件。

　　第八条甲方的职责和义务：____________

　　第九条

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥、食宿均由乙方自行负责。

　　6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

　　7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　8、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第十条合同价款的支付：

　　1、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付____________的工程款，设备材料进场，提主机前付____________的工程款,安装调试结束即付____________的工程款，余款____________作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)

　　第十一条保修期：

　　保修期为:从竣工验收调试之_______日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。

　　第十二条材料、设备的.供应

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。

　　第十五条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交长治仲裁委员会仲裁。

　　第十六条合同的份数与生效

　　本合同一式三份，甲方两份，乙方壹份，经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：____________

　　地址：________________________

　　代表：____________

　　电话：________________________

　　地址：____________

　　代表：____________

　　电话：____________

　　乙方：____________

安装承包合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。

　　二、工程承包方式

　　采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。

　　三、工程承包内部

　　包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。

　　四、合同工期

　　本合同约定本工程总工期为____天。从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　五、工程价款

　　本工程实行固定单价包干，总价款为人民币___万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。(不含税)

　　六、质量标准

　　工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。

　　七、工程款支付

　　本合资工程款自工程验收合格后一次性支付__%，留__%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费__万元。

　　八、合同各方义务

　　1、甲方义务

　　负责提供吊车

　　土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工;

　　按合同及时支付工程款;

　　土建部分的施工安全;

　　负责工农矛盾处理及材料看守。

　　甲方己取得相关电力部门的批准;

　　甲方厂内变压器的定位由甲方负责。

　　2、乙方义务

　　乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责;

　　乙方必须具有承包本工程的.资质;

　　乙方负责与电力部门的协调(甲方协助)，验收伙食费及电力部门以外人员的补助由甲方负责;

　　在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责;

　　乙方必须为所有施工人员参加工伤保险;

　　食宿由乙方负责;

　　乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。

　　九、违约责任

　　任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款___%的违约金。

　　十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　十一、本协议甲、乙双方盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

安装承包合同14

　　发包方：（以下简称甲方）______

　　承包方：（以下简称乙方）______

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　第二条工程期限

　　1、本工程合同安装总工期为

　　2、本工程开工日期以构件进场时间为准。

　　第三条工程合同总价

　　总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为 ______元(大写______ )如有变更，以实际面积结算。

　　第四条材料、设备供应

　　本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。

　　第五条工程质量和检查验收

　　承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的______ %的预付款，结构安装完毕，发包方支付 ______%的'进度款，彩板安装完毕，发包方支付______ %的进度款。

　　2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后______ 天内，所有余款全额支付完毕。

　　第七条争议的解决方式

　　第八条附则

　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

　　本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同正式本份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

安装承包合同15

　　工程名称：_________

　　工程编号：_________

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　签订时间：_________

　　签订地点：_________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：__________

　　二、工程地点：__________

　　三、工程项目批准单位：________________

　　批准文号__________（指此工程立项有权批准机关的文号）

　　项目主管单位：____________________

　　四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）;工程建筑面积___（平方米）;其它：________

　　五、工程造价：______（万元），其中土建：_________（万元），安装：____（万元）。

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1.____年____月____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　2.____年____月____日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。

　　4.合同签订后__天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）___份。

　　5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在___天内分送有关单位，___天内提供会审纪要和修改施工图__份。

　　二、承包方：

　　1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。

　　第三条工程期限

　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天（日历天），自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。

　　二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;

　　5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量

　　一、本工程质量经双方研究要求达到：________________

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

　　3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

　　4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

　　5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

　　6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标;

　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

　　四、本工程材料和设备差价的处理办的法：_______________

　　第六条工程价款的支付与结算

　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办的法”执行。

　　一、本合同签订后__日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的 %备料款，计人民币__万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元，安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元，分__次支付，每次支付时间、金额_______

　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的__%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办的完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。

　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。

　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　六、本合同造价结算方式：____________________

　　七、承包方在单项工程竣工验收后__天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办的银行审定后拨款。

　　第七条施工与设计变更

　　一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。

　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

　　第八条工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办的理验收签证手续。

　　三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

　　在规定的.保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办的法（试行）》执行。

　　第九条违约责任

　　承包方的责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　发包方的责任：