工程建设公司安全合同

相关推荐

工程建设公司安全合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的工程建设公司安全合同，欢迎大家分享。

工程建设公司安全合同

工程建设公司安全合同1

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规定》以及《电业生产事故调查规程》的有关章节，经双方商定，达成以下安全生产施工协议。

　　1。工程概况

　　1。1工程名称：____________________

　　1。2工程地点：____________________

　　1。3工程内容及范围：______________

　　1。4计划开工日期：________________

　　计划竣工日期：_____年____月____日

　　2。甲方安全责任

　　2。1审查乙方的资质，确保符合工程和安全要求。审查内容有：

　　2。1。1有关部门核发的营业执照和资质证书；

　　2。1。2法人带便资格证书；

　　2。1。3施工简历和近____年的安全施工记录；

　　2。1。4施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求（文化程度、从事相关工作时间、施工前的安全教育、特种工种有无合格证等）；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

　　2。1。5满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

　　2。1。6具有两级机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过____人是否配有专职安全员，____人以下是否设有兼职安全员；

　　2。1。7针对施工工程制定的安全措施。

　　2。2开工前向乙方提供安全技术交底资料。告知乙方施工场所及附近区域的危险物质和紧急情况下的应急措施。

　　2。3承担甲方负主要责任的人身安全事故责任。

　　2。4在乙方施工过程中，监督检查乙方严格执行电力行业有关规程规定以及甲方指定的所有安全规章制度，对乙方的违章行为有权制止和惩罚，对乙方的严重违章行为有权令其停工并整顿。

　　3。乙方安全责任

　　3。1在开始施工前，必须到甲方安全管理部门办理《安全生产施工协议书》，并交纳安全风险抵押金（数额为合同总价的____%，但最少不得少于____元）。

　　3。2在本协议1。3条款的工作范围内施工，承担超范围施工的全部安全责任及风险。

　　3。3工程项目包括配套的安全设施和安全警示标志，安全设施和安全警示标志必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　　3。4承担本协议1。3条款的工程范围内的安全生产管理责任，及时消除不安全状态，立即制止不安全行为。

　　3。5因乙方责任，造成甲方人员伤害，乙方承担甲方的全部损失；造成乙方人员伤害时，甲方不承担任何责任和损失。

　　3。6承担乙方负有责任的甲方电力设备、电网事故的全部经济损失。

　　3。7指定工作范围内的安全措施，设置明显的安全警示标志，承担安全措施的布置和执行责任。

　　3。8发生事故后，应立即停止工作并向甲方通报情况，协商调查处理事故，不管何种原因，乙方人员破坏事故现场的，乙方将承担全部事故责任。

　　3。9服从甲方安全管理和监督，自觉执行甲方的安全管理制度。

　　3。10对参加施工的乙方人员配备必要且合格的劳动防护用品。

　　3。11开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程点及施工安全措施。

　　3。12开工前应组织施工人员学习《电业安全工作规程》及其他与工程相关的各项规章制度，经考试合格后方可进行工作。

　　3。13严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

　　3。14特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格。方可持证上岗。

　　3。15在施工前和施工中，要充分考虑有可能存在的事故隐患和事故隐患排查及治理，并积极发动施工人员在施工中注意事故隐患排查，对发现的事故隐患要及时治理，消除隐患，不得为了赶工期而不消除事故隐患盲目施工。

　　4。乙方必须遵守《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《焦作金冠嘉华电力有限公司反习惯性违章工作管理办法》以及电力行业和甲方其他安全管理规定及标准。同时提醒遵守以下要求：

　　4。1在施工全过程中，乙方安全监督人员始终在施工现场进行监护。

　　4。2进入厂区的乙方人员必须佩带有本人照片的'“胸卡证”。

　　4。3在生产区域内施工，有可能影响人身和设备安全时，必须与甲方和电厂有关部门联系办理工作票，有工作委派人监护施工。在禁止烟火区动火时，必须办理动火工作票。

　　4。4进入厂区必须着装整齐，不准穿裤头、背心、凉鞋、高跟鞋、裙子；不准在生产现场睡觉、吸烟，禁止在生产现场大小便。

　　4。5工作现场光线不足时，乙方不需另外设置临时照明。需要在香肠接临时电源时，必须办理《临时电源线申请单》，由运行值班电工接线，施工队不准在生产现场随意接临时电源线。施工完毕后应通知原接线部门拆除临时电源线，并交回《临时电源线申请单》。

　　4。6进入生产现场必须带好安全帽，安全帽带必须系紧，穿棉质工作衣、工作服，高空作业必须系好安全带。

　　4。7进入生产现场的施工人员，不准乱摸、乱动、乱开、乱关生产设备。应在指定的施工区域内工作，不准串岗乱跑。生产现场消防水禁止乱开乱用。

　　4。8施工现场采用必要的隔离措施，设置安全通道。

　　4。9做到文明施工，按照图纸放置物品，保持施工现场干净整洁。

　　4。10遇甲方压力容器安全阀动作时不要紧张，以免发生伤亡事故。遇漏油、漏水、漏气、漏电、水灾、爆炸等危险时应立即向施工监护人或现场值班人员报告，必要时停止施工，撤出现场。

　　4。11施工所挖的沟、坑以及掀开的沟盖板和拆除的栏杆、围墙的周围应设临时遮拦，晚上应悬挂红灯以示警告，完工后应全部复位盖好。

　　4。12施工现场有多个单位时，乙方须在工作地点标示出单位名称、工程项目内容、施工负责人和安全管理人员姓名。

　　4。13禁止在工作现场储存易燃物品。现场的废弃物品应当天清除。

　　4。14冬季施工时，应做好防冻防滑措施。夏季施工时，应做好防暑降温措施。

　　4。15临时补充条款：________________________________

　　5。罚款

　　5。1因乙方违章的罚款从乙方缴纳的安全风险抵押金总扣除，不足部分从工程款中扣除。

　　5。2本合同书到工程竣工时期时，乙方必须到甲方安全管理部门办理终结手续；如果工程未结束，可办理延期手续，否则甲方对乙方按每日罚款____元处理。

　　6。本协议一式两份，双方各执一份。

　　7。本协议附件与协议具有同等法律效力。

　　8。本协议自双方签字盖章之日起有效。

　　甲方代表：____________乙方代表：____________

　　（签字、盖章）________（签字、盖章）________

　　______年_____月_____日______年_____月_____日

工程建设公司安全合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：东大煤矿矿井自动化控制系统建设工程

　　二、工程地点：东大煤矿

　　三、工程范围及内容

　　1、建立自动化控制网络平台。

　　2、实施井下_____变电所、_____泵房、-732泵房、井下强力皮带输送机远程集中控制系统;地面主扇风机的在线监测监控。

　　3、实现主副井提升机及地面35KV变电所的运行监测。东大煤矿构建基于千兆工业以太网基础上的矿井自动化系统，包括新建和完善子系统：井下_____水泵房、井下_____变电所、-732泵房、井下强力皮带输送机远程集中控制系统、地面主扇风机的在线监测监控。实现主副井提升机及地面35KV变电所的运行监测。系统要求完全构建于1000兆/100兆工业以太网基础上，并在系统内建立完善、直观的视频监测系统作为自动化控制系统的有益补充。要求系统预留30~50%接口，以备后期项目的接入。

　　第二条合同价款

　　合同总价款：93.6万元(大写：人民币玖拾叁万陆千元整)(附详细清单)

　　第三条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、无偿提供施工用水、电，提供施工人员住宿、洗浴、材料存放库，就餐费用由乙方负责。

　　2、工程完工后及时参加工程竣工验收，并办理签证和竣工结算。按合同规定拨付工程款项。

　　3、指派________为甲方施工代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。

　　二、乙方责任

　　1、开工前向甲方发出开工通知。

　　2、编制施工技术措施，并报甲方备案，做好各项施工准备工作。

　　3、严格按照规范要求文明施工，确保工程质量，质保期一年，按期完工和交付。

　　4、工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内办理竣工验收手续和竣工结算。

　　5、使用甲方的.材料库，工程竣工后要完好交付甲方。

　　6、指派________为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。

　　第四条工程期限

　　一、总工期为30天，自20_________年6月16日开工，至20_________年7月16日竣工验收。

　　二、因甲方原因和外部关系及不可抗力等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方同意后，工期顺延。

　　第五条工程价款的支付与结算方式

　　合同签字盖章生效后付合同总额的30%，货到付合同总额的30%，安装调试合格正常运行再付合同总额的30%，10%质保金验收合格后一年内付清。

　　第六条施工安全

　　1、乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于乙方自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用;由甲方造成的责任，甲方承担有关责任及费用。

　　2、施工期间，乙方损坏的设备设施及造成的损失，由乙方承担。

　　第七条违约责任

　　甲方违约责任

　　1、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　乙方违约责任

　　1、由于乙方责任造成工程不符合合同规定的，由乙方负责修理及返工，由于修理、返工造成的费用由乙方自行承担，并承担甲方造成的损失。

　　2、在质保期内凡因施工造成的质量事故和缺陷，由乙方无偿保修。

　　第八条纠纷解决办法

　　本合同履行中发生争议，双方当事人应本着友好协商的态度及时解决。当协商无效时，可向枣庄市_____委依法_____。

　　第九条附则

　　一、本合同一式6份，甲乙双方各执3份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本项目技术协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　四、乙方负责提供具体设计方案及图纸资料。

　　五、软、硬件购Z发票应分开，硬件部分开具17%增值税发票，软件开具国家技术贸易发票。

　　六、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

　　甲方(公章)：________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程建设公司安全合同3

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规定》以及《电业生产事故调查规程》的有关章节，经双方商定，达成以下安全生产施工协议。

　　1.工程概况

　　1.1工程名称：____________________

　　1.2工程地点：____________________

　　1.3工程内容及范围：______________

　　1.4计划开工日期：________________

　　计划竣工日期：_____年____月____日

　　2.甲方安全责任

　　2.1审查乙方的资质，确保符合工程和安全要求。审查内容有：

　　2.1.1有关部门核发的营业执照和资质证书；

　　2.1.2法人带便资格证书；

　　2.1.3施工简历和近____年的安全施工记录；

　　2.1.4施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求（文化程度、从事相关工作时间、施工前的安全教育、特种工种有无合格证等）；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

　　2.1.5满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

　　2.1.6具有两级机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过____人是否配有专职安全员，____人以下是否设有兼职安全员；

　　2.1.7针对施工工程制定的安全措施。

　　2.2开工前向乙方提供安全技术交底资料。告知乙方施工场所及附近区域的危险物质和紧急情况下的应急措施。

　　2.3承担甲方负主要责任的人身安全事故责任。

　　2.4在乙方施工过程中，监督检查乙方严格执行电力行业有关规程规定以及甲方指定的所有安全规章制度，对乙方的违章行为有权制止和惩罚，对乙方的严重违章行为有权令其停工并整顿。

　　3.乙方安全责任

　　3.1在开始施工前，必须到甲方安全管理部门办理《安全生产施工协议书》，并交纳安全风险抵押金（数额为合同总价的`____%，但最少不得少于____元）。

　　3.2在本协议1.3条款的工作范围内施工，承担超范围施工的全部安全责任及风险。

　　3.3工程项目包括配套的安全设施和安全警示标志，安全设施和安全警示标志必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　　3.4承担本协议1.3条款的工程范围内的安全生产管理责任，及时消除不安全状态，立即制止不安全行为。

　　3.5因乙方责任，造成甲方人员伤害，乙方承担甲方的全部损失；造成乙方人员伤害时，甲方不承担任何责任和损失。

　　3.6承担乙方负有责任的甲方电力设备、电网事故的全部经济损失。

　　3.7指定工作范围内的安全措施，设置明显的安全警示标志，承担安全措施的布置和执行责任。

　　3.8发生事故后，应立即停止工作并向甲方通报情况，协商调查处理事故，不管何种原因，乙方人员破坏事故现场的，乙方将承担全部事故责任。

　　3.9服从甲方安全管理和监督，自觉执行甲方的安全管理制度。

　　3.10对参加施工的乙方人员配备必要且合格的劳动防护用品。

　　3.11开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程点及施工安全措施。

　　3.12开工前应组织施工人员学习《电业安全工作规程》及其他与工程相关的各项规章制度，经考试合格后方可进行工作。

　　3.13严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

　　3.14特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格。方可持证上岗。

　　3.15在施工前和施工中，要充分考虑有可能存在的事故隐患和事故隐患排查及治理，并积极发动施工人员在施工中注意事故隐患排查，对发现的事故隐患要及时治理，消除隐患，不得为了赶工期而不消除事故隐患盲目施工。

　　4.乙方必须遵守《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《焦作金冠嘉华电力有限公司反习惯性违章工作管理办法》以及电力行业和甲方其他安全管理规定及标准。同时提醒遵守以下要求：

　　4.1在施工全过程中，乙方安全监督人员始终在施工现场进行监护。

　　4.2进入厂区的乙方人员必须佩带有本人照片的“胸卡证”。

　　4.3在生产区域内施工，有可能影响人身和设备安全时，必须与甲方和电厂有关部门联系办理工作票，有工作委派人监护施工。在禁止烟火区动火时，必须办理动火工作票。

　　4.4进入厂区必须着装整齐，不准穿裤头、背心、凉鞋、高跟鞋、裙子；不准在生产现场睡觉、吸烟，禁止在生产现场大小便。

　　4.5工作现场光线不足时，乙方不需另外设置临时照明。需要在香肠接临时电源时，必须办理《临时电源线申请单》，由运行值班电工接线，施工队不准在生产现场随意接临时电源线。施工完毕后应通知原接线部门拆除临时电源线，并交回《临时电源线申请单》。

　　4.6进入生产现场必须带好安全帽，安全帽带必须系紧，穿棉质工作衣、工作服，高空作业必须系好安全带。

　　4.7进入生产现场的施工人员，不准乱摸、乱动、乱开、乱关生产设备。应在指定的施工区域内工作，不准串岗乱跑。生产现场消防水禁止乱开乱用。

　　4.8施工现场采用必要的隔离措施，设置安全通道。

　　4.9做到文明施工，按照图纸放置物品，保持施工现场干净整洁。

　　4.10遇甲方压力容器安全阀动作时不要紧张，以免发生伤亡事故。遇漏油、漏水、漏气、漏电、水灾、爆炸等危险时应立即向施工监护人或现场值班人员报告，必要时停止施工，撤出现场。

　　4.11施工所挖的沟、坑以及掀开的沟盖板和拆除的栏杆、围墙的周围应设临时遮拦，晚上应悬挂红灯以示警告，完工后应全部复位盖好。

　　4.12施工现场有多个单位时，乙方须在工作地点标示出单位名称、工程项目内容、施工负责人和安全管理人员姓名。

　　4.13禁止在工作现场储存易燃物品。现场的废弃物品应当天清除。

　　4.14冬季施工时，应做好防冻防滑措施。夏季施工时，应做好防暑降温措施。

　　4.15临时补充条款：________________________________

　　5.罚款

　　5.1因乙方违章的罚款从乙方缴纳的安全风险抵押金总扣除，不足部分从工程款中扣除。

　　5.2本合同书到工程竣工时期时，乙方必须到甲方安全管理部门办理终结手续；如果工程未结束，可办理延期手续，否则甲方对乙方按每日罚款____元处理。

　　6.本协议一式两份，双方各执一份。

　　7.本协议附件与协议具有同等法律效力。

　　8.本协议自双方签字盖章之日起有效。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　（签字、盖章）________

　　______年_____月_____日

工程建设公司安全合同4

　　合同编号：_________

　　建设项目：_________

　　贷款方（甲方）：_________

　　借款方（乙方）：_________

　　根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工程。预计分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。

　　第二条借款用途：购置设备_________台（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。

　　第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：

　　1.基本建设收入；

　　2.新增固定资产的基本折旧基金；

　　3.固定资产税；

　　4.利润。

　　乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。

　　第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件。

　　第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。

　　第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

　　第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第十条声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。