工程拆除合同15篇

　　随着法律观念的深入人心，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的工程拆除合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程拆除合同15篇

工程拆除合同1

　　甲方：以下简称甲方

　　乙方：以下简称乙方

　　因工程施工需要，甲方将西峡县原种场改造安置小区项目范围内的房屋拆除及渣土清运工程委托乙方施工，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：建筑物的拆除、渣土清运。

　　三、(1)乙方施工中拆除下来的材料归乙方所有，拆除建筑物造成的渣土由乙方负责清运。在拆除过程上和废渣外运的过程中周边关系，外界干扰由甲方全权处理。施工的机械车辆由乙方自行安排。

　　(2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10万元整)。

　　四、乙方负责：

　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，负责对甲方指定的'建筑物及附属物的拆除、清运、清扫工作，保证甲方要求的工期完成施工。

　　2、在施工中确保作业安全，文明施工，对于施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。

　　五、违约责任及其它

　　1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担。

　　2、合同执行过程中任何一方违约，付给对方违约金按工程款的120%执行，如不执行的可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程拆除合同2

　　甲方：xxxxx

　　乙方：xxxxx

　　甲方将_________所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：

　　一、甲乙双方对拆除房屋的.约定：

　　1、拆除房屋的范围：xxxxxx办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。

　　2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。

　　二、房屋拆除要求：

　　1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。

　　2、拆除工期60天，自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收，雨天顺延。

　　3、甲方以每平方米按元残质费承包给乙方拆除，乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。

　　三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。

　　四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。

　　五、乙方进场施工，必须确保15——20人团体保险。

　　六、此拆除工程，靠近xxxxxx，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。

　　七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

工程拆除合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：拆除工程二、工程地点：

　　三、承包内容：

　　四、承包形式：乙方包工包料

　　五、工程总造价人民币(大写) ( 元)。

　　第二条施工准备

　　一、甲方：

　　1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。

　　2、开工前三日内由甲方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。

　　二、乙方：

　　1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

　　2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;

　　3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;

　　4 、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。

　　第三条工程期限

　　一、该项工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。

　　二、开工前天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力的因素而延误工期。

　　第四条工程质量：

　　一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　二、乙方在施工过程中必须遵守下列条款：

　　1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;

　　2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由乙方负全责，甲方不承担任何责任;

　　3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由乙方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;

　　4、乙方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、甲方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至甲方指定位臵进行堆放;

　　5、按照附表规定及乙方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给乙方，其折价款为1700元/吨;吨位计量以甲方计量磅单为准。

　　第五条建筑材料、设备的.供应

　　该项拆除工程所需的材料、设备均由乙方采购。

　　第六条工程价款的结算与支付

　　一、本合同造价结算方式：

　　承包价：综合总价承包，同时扣除折价处理给乙方的废旧设备及拆除建筑物的钢筋折价款：工程总造价=

　　二、乙方在该项工程竣工验收合格后日内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件日内审查完毕;

　　三、工程竣工验收合格后，甲方按照审计后的工程总造价乙方给甲方正式税票进行结算，一次付清。

　　第七条工程验收

　　工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及甲方要求为依据。

　　第八条违约责任

　　乙方的责任：

　　一、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每迟延一天向甲方支付合同价款5%逾期违约金;

　　二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：

　　1、在接到甲方的开工令后7日内未进场施工;

　　2、无视甲方的书面警告，不履行合同规定其义务;

　　3、不经甲方同意，私自分包。

　　甲方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　三、乙方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3%。

　　第九条纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

　　第十条附则

　　一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方： (盖章)：

　　乙方： (盖章)

　　年月日：

工程拆除合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同法条例》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　工程内容：__________

　　第二条：合同期

　　一、工程施工工期为：墙体拆除一天;垃圾外运一天;搭钢架一天;修补外墙一天，工期累计需四天。

　　二、工程开工日期为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　第三条：工程合同价

　　本拆除工程包干价为人民币：(大写)贰万陆仟零贰拾玖元玖角整(￥:26029.90元)，详见报价单。

　　第四条：工程检查验收

　　一、乙方必须在保证施工安全和其它楼体结构安全的前提下，严格按施工要求对目标楼体进行拆除，并接受甲方现场代表及基建职能部门的监督。

　　二、所有拆下的`废旧门窗归乙方所有。

　　三、工程竣工后，甲方应及时进行工程竣工验收。

　　第五条：双方权利和义务

　　一、甲方责任：

　　1、负责断水断电工作。

　　2、配合乙方做好各方面协调工作。

　　3、派驻施工现场代表，对拆除工程进度进行监督检查。

　　4、组织对工程的竣工验收，并给乙方办理好结算工作。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方在拆除施工中必须注意安全，不得违规拆除，拆除中因乙方操作技术等原因所引发的一切安全事故由乙方负责。

　　2、乙方派驻专人在施工现场负责管理监督。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，并确保与目标楼体相连的楼房在拆除过程中的结构安全，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　第六条：工程价款的支付与结算

　　一、乙方拆除完工经甲方验收合格后甲方在一星期内向乙方支付所有款项。

　　第七条：乙方的违约责任

　　乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民币处罚，最高不能超过合同价。

　　第八条：争议

　　本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工验收，结清工程款后自然失效。

　　本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方：(盖章)__________

　　甲方法人代表：(签字)__________

　　乙方：(盖章)__________

　　乙方代表：(签字)__________

　　__________年__________月__________日

工程拆除合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同法条例》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：锅炉房及设备拆除

　　工程地点：电力巷锅炉房

　　工程内容：锅炉房及设备拆除

　　第二条：合同期

　　一、工程施工工期为：30天

　　二、工程开工日期为：２０１2年月日至２０１2年月日。

　　第三条：工程合同价

　　本拆除工程包干价为人民币：（大写）陆万伍仟零叁元柒角贰分整(￥:65003.72元)，（工程预算价119003.72-废材料估价54000=65003.72元）。

　　第四条：工程检查验收

　　一、乙方必须在保证施工安全和其它楼体结构安全的前提下，严格按施工要求对锅炉房、烟囱、锅炉及设备、管道及电气线路进行拆除，并接受甲方现场代表及基建职能部门的监督。

　　二、所有拆下的'废旧门窗、预制板、锅炉及所有金属件、电气线路归乙方所有。

　　三、工程竣工后，甲方应及时进行工程竣工验收。

　　第五条：双方权利和义务

　　一、甲方责任：

　　1、负责断水断电工作。

　　2、配合乙方做好各方面协调工作。

　　3、派驻施工现场代表，对拆除工程进度进行监督检查。

　　4、组织对工程的竣工验收，并给乙方办理好结算工作。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方在拆除施工中必须注意安全，不得违规拆除，拆除中因乙方操作技术等原因所引发的一切安全事故由乙方负责。

　　2、乙方派驻专人在施工现场负责管理监督。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，并确保与目标楼体相连的楼房在拆除过程中的结构安全，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　第六条：工程价款的支付与结算

　　一、乙方拆除完工经甲方验收合格后甲方在一星期内向乙方支付所有款项。

　　第七条：乙方的违约责任

　　乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民币处罚，最高不能超过合同价。

　　第八条：争议

　　本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工验收，结清工程款后自然失效。

　　本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　甲方法人代表：（签字）乙方代表：（签字）

　　签订合同日期：年月

工程拆除合同6

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人?（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：根据《_____》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件，充分协商达成如下合同条款，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用途

　　2、施工地点：

　　3、房屋结构：框架结构，施工面积______平方米

　　4、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等。

　　5、工程的内容：所有装饰部分的拆除。其中包括（①?大厅、部分柱子、所有墙地砖的铲除；②?所有木制作及装饰部分的拆除；③?所有后建墙体的拆除；④?所有电气部分拆除）

　　二、工程期限

　　1、开工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期总日历天数_________天。

　　三、合同价格

　　总价款：￥________元，大写（人民币）：________。

　　四、甲乙双方的责任

　　甲方义务：

　　1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。

　　2、施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进行检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

　　3、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　乙方义务：

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

　　2、保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　六、安全责任

　　乙方在施工过程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

　　六、合同价款的支付

　　1、签订协议前甲方预先支付工程款￥______元，大写（人民币）：______，拆除结束物业验收合格后甲方支付工程款￥______元，大写（人民币）：______。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，需填变更表，双方应签订补充合同。增减项目的价款，当场结清。

　　3、此工程款项不含税金。

　　七、工程的验收

　　关于工程内容及验收的约定：

　　1、所有装饰部分的拆除。

　　2、验收标准（以物业验收合格为准）：①?尽量保留拆除灯具、电器的完整性；②?清运完施工现场全部垃圾；③?基本达到清水标准、卫生整洁。

　　八、施工组织设计和工期

　　1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的.时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

　　工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

　　2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

　　九、履约保证金

　　1、乙方向甲方支付履约保证金：

　　2、乙方提供履约保证金的约定

　　（1）提供履约保证金的时间：_____年_____月_____日前。

　　（2）提供履约保证金的方式：以银行转账方式划至甲方指定的以下银行账户：

　　开户名称：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　3、履约保证金的使用

　　因乙方违反本合同第八条约定产生的违约金额，甲方可以直接从履约保证金中予以扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

　　4、履约保证金的退还

　　（1）乙方按合同要求完成全部拆除工作（包括场地平整及渣土外运工作），移交相关的甲方所需要的工程资料和证件，经甲方及政府相关部门验收合格后10个工作日内，甲方将全部履约保证金或者扣减乙方违约金后所剩部分无息退还给乙方。甲方同意将履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户：

　　开户名称：

　　开户银行：

　　银行账号：

　　（2）乙方应以书面形式提请甲方验收，双方签署验收合格文件后，乙方才有权要求按约定退还履约保证金。

　　（3）乙方完成全部拆除工程至地平，进入清理阶段时，经甲方验收并签署文件，乙方可以提前领取履约保证金50%。

　　十、违约责任

　　1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成拆除任务，由于自身原因导致延期交地的，按每延期一天支付违约金人民币________元，款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。

　　2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因未如期在约定期限内完成的超过10天的情形，甲方可以自行委托第三方完成剩余的全部拆除工作，乙方不得阻扰第三方进场施工；委托第三方拆除涉及的全部费用由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

　　3、乙方在实施拆除过程中应文明施工，安全施工，因自身原因导致的一切责任或损失由乙方承担。

　　4、乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾，直至已达到合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不干净，甲方可以自行委托第三方进行清理，涉及的全部清理费用（以甲方实际支出的费用为准，无须征得乙方同意）直接从乙方的履约保证金中扣除。

　　5、乙方不按合同约定缴纳相关费用（如水电等费）的，甲方可以直接从乙方的履约保证金中扣除。

　　十一、争议的解决

　　1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决。

　　2、如争议无法通过友好协商解决，任何一方有权根据本条规定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。

　　3、本协议中如有未尽事宜，双方应本着互利互惠、协商一致的原则，随时以补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有争议时，以补充协议为准。

　　十二、其他事项

　　本合同一式2份，甲乙双方各执一份，自签订之日起执行，合同履行完毕后终止。其中未尽事宜，有甲乙双方友好协商解决。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　XX编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　XX编码：

　　______年___月___日

工程拆除合同7

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　签约地点：

　　签订日期：年月日

　　拆除工程施工合同

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、等法律、法规和政策性文件，为完成项目的开发建设，甲方通过方式确定乙方受托承担本项目标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。

　　一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限

　　1、甲方委托乙方对号标段内的房屋及附属物依法进行拆

　　除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。

　　2、受托拆除四至范围（参见附件）：

　　东至：西至：南至：

　　北至：

　　3、拆除量

　　拆迁范围内住宅居民约户，非住宅房屋建筑面积约平方

　　米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约平方米，（非住宅房屋约平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。

　　4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起日内，乙方应当完成其受

　　托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。

　　二、甲方责任

　　1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有

　　关部门对施工现场的各项检查。

　　2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。

　　3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。

　　4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。

　　5、其他约定：

　　三、乙方责任

　　1、乙方保证具国家及的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。

　　2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。

　　3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。

　　4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。

　　5、编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。

　　6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。

　　7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。

　　8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。

　　9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外）

　　10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。

　　12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。

　　13、根据工程具体情况，派驻工程技术人员负责现场的技术指导。

　　14、按规范科学合理的实施拆迁步骤，按要求填报各种技术资料，建立并整理拆除工程档案，并于完工后交予甲方。

　　15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

　　16、乙方保证不将受托的拆除工作全部或部分转包给第三方，如有转包发生，甲方可以解除合同，并要求乙方支付暂定房屋拆除费总额的30％作为违约金，若违约金不足以赔偿甲方全部损失的，则甲方有权向乙方追偿全部损失。

　　17、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

　　18、其他约定：

　　四、工程验收标准

　　乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、渣土清运消纳、平整土地达到自然平整工作，同时负责对拆除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固，并经甲方验收合格。

　　五、安全责任

　　1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的`全部费用。

　　六、拆除物的处理

　　被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：

　　如乙方违反此规定擅自处理物品或附着物，乙方应向甲方支付暂定房屋拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。

　　七、费用及结算方式

　　1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。

　　2、结算办法

　　（1）工程量须由甲方的现场监理、项目公司工程部经理、拆迁管理中心审核人员三方签证方能作为结算依据。

　　（2）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3％，超过部分甲方不给予结算，同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过部分的金额作为罚金。

　　（3）房屋建筑物拆除工程按综合包干单价结算，综合包干单价包括但不限于拆除、清运及相关税费和余泥排放费等，并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的拆除清理费用。综合包干单价为：

　　①简易结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。 ②砖混结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。 ③混凝土及钢筋混凝土结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。

　　④钢结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。

　　（4）不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算，定额套用，取费标准按号文类工程计算，取费费率有上下限标准的按下限计算，人工工日单价为￥元，定额计价部分总价下浮 %计算。无综合单价或无法套用定额的，施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。

　　（5）其他约定：

　　3、付款方式

　　签订合同后支付合同总额的 %作为预付款

工程拆除合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称： ** 水塔拆除工程。

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：

　　1、拆除地面以上整座水塔;

　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;

　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。

　　(四)施工方式：人工作业拆除。

　　(五)工程施工期间：20xx年月日20xx年月日，共天。

　　二、工程造价及付款方式

　　(一)工程总价：人民币元。

　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

　　三、双方权利及义务

　　(一)甲方权利及义务

　　1、清理工程施工范围内的财物;

　　2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;

　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;

　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;

　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;

　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;

　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;

　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。

　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;

　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。

　　四、工程验收

　　完工验收以国家颁发的'验收规范、甲方的要求为标准。

　　五、违约责任

　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

　　六、争议解决

　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。

　　七、其他

　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;

　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程拆除合同9

　　发包方：（以下称甲方）

　　承包方：（以下称乙方）

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规JGJ147—20》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以示共同遵守：

　　第一条拆除项目、地点

　　1、拆除工程项目：

　　2、拆除工程地点：

　　第二条乙方资格

　　1、乙方必须具备相关的拆除资格证明；

　　2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历；

　　3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备：

　　4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。

　　第三条施工范围及拆除垃圾

　　1、拆除范围见新的平面图纸，与新的平面图纸有异之处即为拆除之处；

　　2、拆除垃圾：由于拆除而产生的相关垃圾由乙方清理运走。由此而需要办理的相关证照乙方自行办理（甲方可以协助），相关费用由乙方自行承担；

　　3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜，拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。

　　第四条施工条件

　　1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表，并经甲方书面同意；

　　2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员（其他人员无效）定期磋商；

　　3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意；

　　4、进度表为本合同附件，乙方需要严格按照执行；

　　5、乙方的施工人员必须经过严格的`施工培训；

　　6、施工许可手续及乙方施工人员必须严格遵守国家相关的治安、消防、安全、建筑、施工等管理法规。否则由此产生的相关责任及费用由乙方负责；

　　7、施工过程严禁野蛮施工，禁止用原始简陋工具施工。

　　第五条拆除程序

　　1、施工前，乙方对市政、公用设施必须有相应保护方案交甲方备案，施工过程中由于乙方产生的损坏由乙方负责；

　　2、乙方负责制定并落实拆除组织施工方案及安全专项防护措施方案（包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），并做为本合同的有效组成部分；

　　3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害，否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。

　　第六条拆除工期

　　1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻；

　　2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表，并经甲方书面同意；

　　3、乙方同意在3天内开始施工；

　　4、双方约定自施工之日（X年6月1日）起在20天（X年6月20日）完成约定的项目拆除。

　　5、由于乙方原因造成工期延迟视同乙方违约，则乙方赔付甲方违约金工程整体拆除价的5‰/天

　　第七条乙方责任

　　1、安全责任

　　（1）乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施；

　　（2）负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员；

　　（3）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任；

　　（4）必须接受甲方及政府相关部门提出的安全处理意见，并及时改正；否则因此造成的后果由乙方负责；

　　（5）违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。

　　（6）出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

　　2、环保责任

　　（1）制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案及政府相关部门规定执行。

　　（2）施工过程中应经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘，严禁随意凌空抛撒。

　　（3）渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。

　　3、文明施工

　　（1）乙方应作好文明施工及消防准备工作；

　　（2）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通；

　　（3）乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。

　　4、治安消防责任

　　（1）乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规；

　　（2）乙方要确保施工过程中的消防安全，施工期间的消防安全事故由乙方负责；

　　（3）甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为，否则甲方有权按乙方违约处理，因此而造成的损失由乙方负责。

　　第八条工程价款及支付方式和时间

　　1、双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整（小写：180000元），废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。

　　2、全部工程完工后，3天内付壹拾万元整（小写：100000元）；15天内付捌万元整（小写：80000元）。

　　3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整；在工程验收后如无异常，60天内无息退给乙方。

　　第九条工程验收

　　在工程完工后3天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字后视同工全部完工，由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。

　　第十条违约责任

　　1、乙方将合同项目转交第三方承包；

　　2、乙方原因使工期延长；

　　3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定，而不听从甲方制止的；

　　4、违反合同上述条款的；

　　第十一条争议的处理

　　双方相互协商处理，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条其他

　　本合同一式2份，当事人各执1份。本合同自X年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　签订日期：xX年6月1日

工程拆除合同10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲方将所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：

　　一、甲乙双方对拆除房屋的'约定：

　　1、拆除房屋的范围：办公楼地面其他附属建筑物等。

　　二、房屋拆除要求：

　　1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。

　　2、拆除工期天，自日至年月日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收。

　　3、甲方以每平方米按除，乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。

　　三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。

　　四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。

　　五、乙方进场施工，必须确保15——20人团体保险。

　　六、此拆除工程，靠近，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。

　　七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　法人代表：___________

　　___________年___________月日

　　___________年___________月___________日

工程拆除合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：

　　一、施工内容及工程量：

　　1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。

　　2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。

　　3、施工中拆下的.废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

　　二、工程价款：

　　经甲乙双方协商拆除项目总金额为xx元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。

　　三、施工日期：

　　本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日竣工。

　　四、双方责任及权力：

　　1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

　　2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。

　　3、甲方指定xx为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。

　　乙方：

　　1、负责编制施工方案，制定安全x保措施。

　　2、积极配合甲方的工作。

　　3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

　　4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。

　　5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

　　6、乙方指定( )为工程项目负责人。

　　五、违约责任：

　　违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

　　六、其它：

　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程拆除合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

　　一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;

　　二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;

　　三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);

　　四、工程工期：进场后140天;

　　五、费用结算：

　　1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

　　2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;

　　3、上车费按30元/吨计算;

　　4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

　　六、技术要求：

　　1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;

　　2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。

　　七、甲、乙双方的权利和义务

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方向乙方提供住宿和水电费;

　　2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;

　　3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;

　　4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;

　　5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

　　乙方的权利和义务：

　　1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;

　　2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;

　　3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;

　　4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的`处罚;

　　5、进场人员必须有国家发放的操作证;

　　6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;

　　7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。

　　八、安全责任

　　1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

　　2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。

　　九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

　　十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　年月日

工程拆除合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况

　　（一）工程名称：

　　XX拆除工程。

　　（二）工程地点：

　　（三）工程范围：

　　1、拆除地面以上整座XX；

　　2、拆除XX的水管、水泵等全部交给甲方；

　　3、清理因拆除XX所产生的全部垃圾（运到指定地点）。

　　（四）施工方式：人工作业拆除。

　　（五）工程施工期间：________年____月____日________年____月____日，共天。

　　二、工程造价及付款方式

　　（一）工程总价：人民币元。

　　（二）付款方式：XX拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

　　三、双方权利及义务

　　（一）甲方权利及义务

　　1、清理工程施工范围内的财物；

　　2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行；

　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的.用电；

　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。

　　（二）乙方的权利和义务

　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工；

　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质；

　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行；

　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负；

　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。

　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等；

　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。

　　四、工程验收

　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。

　　五、违约责任

　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期____日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

　　六、争议解决

　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由人民法院管辖。

　　七、其他

　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力；

　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

工程拆除合同14

　　委托人(以下简称甲方)：_______________________

　　受托人(以下简称乙方)：_______________________

　　甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋事宜。为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。

　　第一条委托事项

　　甲方委托乙方处理甲方因建设需要之事宜，包括对被户的补偿，安置等一切与相关的事项。

　　第二条费用及其支付(选择下列第_______项)

　　(1)包干性支付乙方工作费用人民币_________元。在乙方完成工作的_____%时，甲方向乙方支付费用_____%;乙方完成工作的_____%时，甲方再行向乙方支付费用______%，全部完成后________(时间)内，向乙方支付全部费用

　　(2)按面积计算：每平方米人民币_________元。在乙方完成工作的______%时，甲方向乙方支付费用_____%;乙方完成工作的______%时，甲方再行向乙方支付费用______%;全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部费用

　　(3)其它方式：_________________________________________________________.

　　乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。

　　第三条报告情况

　　过程中之一切情况，乙方应在每(日，星期，半个月，一个月)向甲方作出书面报告。在工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告(包括的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。

　　第四条报酬及支付(选择下列第_________项)

　　(1)乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后_______内，向乙方一次性支付报酬人民币________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的`，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬

　　(2)甲方按乙方的工作进度，在乙方完成工作的______%时，甲方应向乙方支付报酬_____%;乙方完成工作的____%时，甲方再行向乙方支付报酬______%;完成全部工作后_________(时间)内，向乙方支付全部报酬。

　　第五条委托事务的终止

　　(1)甲方因本单位决定终止建设工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。

　　(2)乙方遇政府对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。

　　第六条违约责任

　　(1)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延工作工期，甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

　　(2)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

　　(3)乙方未按本合同完成工作的，应赔偿甲方因此所受的直接及间接的损失。

　　第七条合同纠纷的解决办法

　　本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同签订地法院起诉。

　　第八条其他条款

　　本合同若有未尽事宜，由双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

　　乙方与被户签订的合同，应按照甲方提供给乙方的《房屋合同》的条款规定，否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。

　　本合同一式两份。合同正本双方各执一份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_______代表人(签字)：_______

　　_________年____月____日_________年____月____日