补偿协议书

时间:2023-03-19 17:14:08 协议书 我要投稿

补偿协议书【热】

  在当下社会,很多地方都会使用到协议,签订协议后则有法可依,有据可寻。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的补偿协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

补偿协议书【热】

补偿协议书1

  拆 迁 人(以下称甲方):

  被拆迁人(以下称乙方):

  根据国家《民法通则》、《合同法》、《土地管理法》及《房屋拆迁条例》的有关规定,经协商一致,甲乙双方现就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议:

  第一条 被拆迁人的拆迁房屋座落于 路 号, 建于 年,房产证号 ,房屋建筑面积 平方米(地下室面积 平方米),用地性质为划拨用地。

  第二条 甲乙双方经协商后同意,实行拆一还一就地安置的原则,拆迁房建筑面积即为补偿房建筑面积(封闭阳台面积按60%、地下室面积按50%折算建筑面积)。

  第三条 拆迁安置期限(即自乙方搬迁腾空房屋之日起至甲方书面通知交房日止)暂定为32个月,期间按拆迁房每月每平方米5元计算给予拆迁人过渡期安置补助费,按季发放。

  因甲方原因造成延期交房的,甲方应当继续向乙方支付过渡期安置补助费;提前交房的,过渡期安置补助费也即停付;因乙方原因造成延期交房的,甲方不再向乙方支付过渡期安置补助费。

  第四条 拆迁安置房源为拆迁房原地点或其东面新房的七层以下的房屋。

  被拆迁人选房办法:乙方在甲方发出书面选房通知三天内到甲方指定地点选房并办理相关手续。拆迁人选房次序以签订本协议书的先后为准。如乙方未在通知日期内选房并办理相关手续的.,其后果由乙方自负。

  第五条 乙方的拆迁房屋腾空日期以甲方书面通知日期为准,甲方应提前十天书面通知乙方拆迁房屋腾空日期。经甲方验收合格后交由甲方拆除。

  第六条 拆迁房屋腾空事宜的约定:

  1、 乙方的拆迁房屋腾空并经甲方验收合格后,不得回迁;私自拆除房屋附属物、门窗、水电设施等。否则,甲方有权取消部分或全部乙方的过渡期安置补助费,如给甲方造成损失的,甲方可另行追索。

  2、 拆迁房屋的水电、煤气、物业管理、宽带、电信、有线电视等相关费用均由乙方负责缴纳付清,与甲方无关。

  3、 若乙方在本协议约定的乙方拆迁房屋腾空日期前未履约搬迁,甲方可以向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院申请强制执行。

  第七条 本协议签订后,乙方应将房产证、土地证移交给甲方,甲方出具收据。

  第八条 乙方承诺本协议所指拆迁房屋无任何纠纷,房屋权属清楚,相关证件真实、合法、有效。并自愿作出如下保证:

  本协议所指拆迁房屋的权属完全归本协议之乙方所有,无其他共有人;无转让、继承、分割、抵押;无其他任何影响本协议履行之一切纠纷。如有任何纠纷乙方自愿承担由此产生的一切法律责任。

  第九条 安置房屋由甲方给予统一装修,以利于乙方入住。装修总费用(含税费)不超过每平方米一百五十元人民币(以拆迁面积为准),装修项目如下:墙面、房顶刮乳胶漆;地面瓷砖;灯具;水龙头,灶台;塑钢玻璃门窗;入户为防盗门。如自己装修,甲方按以上标准给予现金补助。

  水、电、气、有线电视、电话等安装接通(拆迁人原已有的费用由甲方承担,原没有新增的项目费用由乙方承担)。

  第十条 乙方安置房面积大于拆迁面积的,其不超过10平方米的部分,价格按甲方销售价格的八五折优惠;超过10平方米不超过20平方米的部分,价格按甲方销售价格的xx折优惠;超过20平方米的部分按甲方销售价格计算。该补差房款乙方应于选房时支付。

  第十一条 甲方承诺:免除乙方二年物业管理费,二年后乙方自行支付。

  第十二条 甲方应书面通知乙方交房的日期,现埸交房并办理相关手续。如乙方在甲方书面通知乙方收房日期的15天内仍未到现埸收房的,按该房屋的建筑面积每平方米每天一元的标准向甲方支付房屋交接违约金,自愿承担房屋损毁风险,同时乙方放弃以任何理由、任何方式向甲方提出各种要求的权利。

  第十三条 本协议双方因履行本协议发生争议的,应协商解决,如协商不成,任何一方均有权向人民法院起诉。

  第十四条 本协议甲方签章后,自甲方与有关方面签订土地使用出让合同并取得该块土地使用权之日起生效;乙方签章后即生效。本协议生效后双方均共同遵守,如有违约并造成对方损失的,须负赔偿责任。

  第十五条 本协议书一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  第十六条 本协议书未尽事宜按《补偿方案》相关规定执行。《补偿方案》未作出相关规定的,由甲乙双方另行协商后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  年月日

补偿协议书2

  甲方: 身份证号:

  乙方: 有限公司

  鉴于甲乙双方依法签订了书面劳动合同,建立了劳动关系,甲方在职期间乙方依法为甲方购买了社会保险。现因各种原因,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就解除双方劳动关系达成以下条款,供双方共同遵守执行。

  1、甲乙双方一致确认双方劳动关系自 年 月 日起解除。

  2、乙方自愿于本协议签订之日起 日内一次性支付甲方各项补偿 元,该款项包含但不限于乙方可能向支付甲方的经济补偿金、工资、加班费、社会保险费用等一切费用。

  3、甲方确认完全知悉其可能存在的.可以向 有限公司主张的全部权利,自乙方支付上述费用后,双方所有权利义务关系已处理完毕,不再有任何纠纷。

  4、甲方承诺不得将本协议内容以任何形式披露给其他任何第三方,也不得以任何形式发表任何不利于上述三公司的言论,作出不利于上述三公司的行为。

  5、甲方确认完全知悉理解并自愿履行本协议。

  6、本协议自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(签字): 乙方(盖章):

  签订日期: 年 月 日

补偿协议书3

  甲方(用人单位):

  乙方(职工):

  身份证号码:

  丙方(用工单位): _____区地方税务局

  甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及国家、地方政府规定,双方在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下,经协商同意解除双方的劳动合同,并达成以下协议:

  1、自日起,解除双方签订的劳动合同,原双方签订的劳动合同自动失效,双方的'权利义务随之终止,双方均不再为对方承担或履行任何责任与义务。

  2、乙方在离职时,需妥善办理所有工作移交和归还派遣用工单位所有物品等离职手续。

  3、甲方根据《劳动法》、《劳动合同法》之相关条款的规定,给予乙方相当于乙方个月工资的一次性经济补偿,共计 元,(人民币大写: )。一次性经济补偿金由甲方支付,此笔费用于 年 月 日由甲方以现金形式发放,乙、丙方没有任何纠纷。乙方确认在收到经济补偿金后不得要求甲方、丙方承担其他任何责任和义务,以及放弃追究任何赔偿的权利。

  4、乙方应为所掌握的甲方及丙方之任何商业秘密(包括本协议内容)进行保密,不得泄露给任何第三方。

  5、本协议是解决双方之间劳动争议的所有内容,甲、乙、丙三方之间不再存在其它任何劳动争议,本协议为最终协议。

  此协议一式三份,都具有同等法律效力,用工单位、用人单位、员工各持一份,本协议自三方签署之日起成立并生效。

  用人单位(盖章)

  用工单位(盖章)

  法定代表人签章:

  法定代表人签章:

  年 月 日

  员工签字:

补偿协议书4

  拆迁人: (以下简称甲方)

  被拆迁人:(系 镇村 组村民,以下简称乙方)

  因项目建设用地需要,甲方根据 《中华人民共和国土地管理法》、《四川省【中华人民共和国土地管理法】实施办法》、《峨眉山市征收土地地上附着物和青苗补偿暂行办法》(峨眉山市人民政府令第6号)的有关规定,搬迁乙方位于 镇(乡)村组的建、构筑物等地面附着物,经现场调查核实,现甲、双方就补偿标准及金额达成如下协议:

  一、补偿内容:见《用地范围内建筑物、构筑物等补偿计算明细表》。

  二、补偿金额:元(大写___拾___万___仟___佰

  ___拾___元___角___分)(具体详见《用 地范围内建筑物、构筑物等补偿计算明细表》)。

  三、甲方只对乙方进行补偿,不涉及安置。

  四、本补偿协议一式叁份,甲、乙双方各执壹份,其余作为备份,每份均具有同等效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 代表人:

  经办人:

  年月日

补偿协议书5

  甲方:XXXX以下简称甲方

  乙方:XXXX以下简称乙方

  20xx年08月07日,乙方在帮甲方领材料时,不慎脚遭碰到导槽受了伤,经治疗目前已基本痊愈,乙方出院已三个多月。伤者XXX提出双方协商解决这次受伤事故,经甲、乙双方协商达成如下协议:

  一、乙方提出受伤不大,现经治疗已基本痊愈,不影响以后正常生活和工作,不愿申报和自愿放弃工伤评级、认定及劳动能力鉴定等。

  二、乙方要求甲方支付一次性补偿住院生活补补助、医药费、生活费、营养费、误工费、护理费、车船费、一次性伤残补助、一次性医疗补助、一次性伤残就业补助金、停工留薪期待遇、后期取钢板等各种费用和可能产生的后续治疗费共计人民币88985。45元(大写:捌万捌仟玖佰捌拾伍元肆角伍分整),以后不再向甲方以任何理由要求赔偿或补偿任何费用。已经产生的25985.45元医疗、误工费、护理费、生活费、营养费等等各种费用甲方已支付,甲方现实际支付人民币63000元(大写:陆万叁仟元整)给乙方。

  三、本协议自双方签字,乙方领款出具收条后生效。此后甲方对乙方受伤的事不再承担任何责任和任何费用。双方不得以此次受伤事故为由再起任何纠纷,否则违约的`一方向另一方赔偿违约金18000元(大写:柒仟元)。

  四、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方代表:

  乙方:

  见证人:

  20xx年XX月XX日

补偿协议书6

  协议编号:

  甲方:广西展弘投资有限公司

  乙方:;身份证号码:

  丙方:管委会

  第一条乙方的声明:

  (一)乙方是桂平市金田镇莫龙村的村民;乙方是其家庭的等人),乙方有权与甲方丙方签订本协议、并且有权领取各项地上物的所有补偿款。

  (二)在甲方管网铺设用地范围内,乙方享有补偿权利的全部内容如下:青苗、树木共有1000棵;其种植青苗、树木的类别为(竹子),位置位于金田镇二桥至污水厂沿江岸边。

  第二条补偿标准:

  按国家青苗补偿条例:竹子单价补偿为贰元一棵。

  第三条乙方应计补偿款:

  青苗补偿款合计(小写):¥20xx元(大写):人民币贰千元整。

  第四条支付补偿款的方式及时间:

  甲乙丙三方共同对甲方建设用地范围内应进行补偿的内容和情况代表(其所代表的家庭成员包括:进行核实并予以公示;如果公示之后无人对乙方的权利人身份、乙方的家庭代表身份、补偿的数量、补偿的金额、乙方与甲方签订本协议的权利、乙方领取补偿款的'权利等事项提出异议,则甲方将根据本协议约定的补偿金额,自本协议签订之日起1日内,一次性支付给乙方。

  第五条丙方的见证:

  丙方作为本协议的见证方,对乙方的合法村民身份、被补偿地上物的所有权人之代表身份以及补偿标准、数量、补偿金额发放等相关事宜,给予见证、监督和证明。

  第六条其他条款:

  (一)本协议如发生争议,甲乙丙三方应通过友好协商解决;协商不成可以向当地人民法院起诉。

  (二)本协议未尽事宜,可由甲乙丙三方协商一致之后签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  各方于20xx年8月31日,于桂平市污水厂项目部签订本协议书。

  甲方(盖章):乙方(签名):

  代表人签字:乙方电话:

  丙方(见证方盖章):

  代表人签字:

补偿协议书7

  甲方:

  乙方:(工人)姓名:

  身份证号:

  丙方(工程承包责任人)姓名:

  身份证号:

  乙方于年 日,在于 ,安全管理疏忽发生伤害事故,经治疗后复查,现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜,经甲方协调,乙方与丙方双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:

  1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方、丙方共同支付的医疗费、护理费、交通费等各项费用共计人民币: 元整(小写:¥ .00),在本协议签订之前已由甲方、丙方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方、丙方主张前述期间发生的任何费用。

  2、经各方协商同意,乙方一次性伤残待遇、一次性解除劳动关系补偿、一次性医疗补助金和伤残就业补助金等依法应由甲方、丙方共同支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”),一次性补偿人民币: 元整(¥ .00)。

  3、医疗费和一次性补偿费两项合计总金额为人民币: 元整(¥ .00),所有费用均由甲方、丙方经过协商根据责任划分按比例分

  摊共同承担:

  ①甲方因没能及时尽到安全监督的责任,且本着人道主义精神主动承担全部费用的 %合计人民币: 元整(¥ .00)。

  ②丙方置安全隐患于不顾,违规施工,负事故主要责任承担所有费用的 %合计人民币: 元整(¥ .00)。

  4、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。

  5、各方签署本协议后,劳动关系即行终止。同时乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方、丙方要求其他任何费用或承担任何责任。

  6、乙方领取甲方、丙方共同支付的`一次性补助金后又以任何理由向甲方提出任何费用和责任要求的,乙方应当退还甲、丙双方为解决本事宜所支付的全部费用,并承担因违约而给甲方造成的全部损失,同时应向甲方、丙方支付一次性补助金的20%的违约金。

  7、本协议经甲方积极协调,本着各方平等、自愿协商的原则,是各方真实意思的表示,并且公平、合理。

  8、本协议内容甲、乙、丙三方都已经全文阅读并理解无误,各方都明白违反本协议所涉及的后果,各方对此协议处理结果完全满意。

  9、本协议一式叁份,甲、乙、丙三方当事人各执一份,协议自甲、乙、丙三方签字后即发生法律效力。

  10、本协议为一次性终结处理协议,各方当事人应以此为断,全面切实履

  行合同不得再以任何理由纠缠。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方、丙方无关。

  甲方签字(盖章):

  日期:

  乙方签字(盖章):

  日期:

  丙方签字(盖章):

  日期:

  各方协调见证人:

  日期:

补偿协议书8

  甲方:____市国土局

  乙方:茅台镇______村(社区)______组_________

  为切实做好贵州茅台酒股份有限公司建设工程征地补偿工作,依照《中华人民共和国土地管理法》、《贵州省土地管理条例》的有关规定,根据市人民政府批准的《仁怀市20__年度第八批次、第十一批次、第十二批次、第十三批次工业用地补偿标准和安置方案》,经甲、乙双方协商,达成如下补偿协议:

  一、甲方依法征用乙方土地,并依法对乙方进行补偿。乙方依法服从甲方征地并领取征地补偿费。

  二、经甲、乙双方共同现场指界丈量,甲方认真计算,并已三次公开张榜公布,乙方认可甲方按下列项目进行补偿:

  1、征用土地共_____亩,其中耕地______亩,林地、园地____亩,牧草地、其他农用地____亩;建设用地______亩;未利用地_____亩,青苗______亩。

  2、经济林木以原始登记为准。

  三、甲方依法支付给乙方各项补偿费为:

  1、耕地______亩,补偿金额:______元;青苗_____亩,补偿金额:_______元。

  2、林地、园地______亩,补偿金额:_______元。

  3、牧草地、其他农用地_____亩,补偿金额:______元。

  4、建设用地______亩,补偿金额:_______元。

  5、未利用地______亩,补偿金额:_______元。

  6、经济林木补偿金额:____________元。

  合计补偿金额:_________________元。

  (大写__佰__拾__万__仟__百__拾__元___角__分)

  四、本次征地实行货币补偿和用工安置相结合的'原则。

  五、本协议经双方签字(盖章)后生效。

  六、本协议一式四份,甲方二份,乙方二份(其中一份交付款单位)。

  甲方:______市国土局法定代表人(章)

  乙方:(签字、搭迹)

  签定时间:二0一二年____月____日

  备注:___________________________

  经办人:___________________________

补偿协议书9

  甲方:___有限公司(简称甲方)

  乙方:___有限公司(简称乙方)

  第一条:合同价款

  1、工程量约,织物面料颜色为

  2合同综合单价:

  3、 合同暂定价款:

  4、 合同价款包括外遮阳帘系统制作、组装、运输、安装、企业管理费、利润、成品

  保护费、加工调试费、设计费、正常保修费以及所有一切风险、责任和义务的费用。

  第二条:工期

  本外遮阳系统的制作和安装于按照甲方要求完工。

  第三条:结算方式

  一、 付款条件

  预付款:合同价的30%,节能验收合格后付至总价的95%,竣工验收后壹年付清全款。

  二、 面积结算

  1、 工程量计算规则:外遮帘的面积测量不以窗户面积为准,以产品最高处到最低处为高度,以端板罩壳最左侧到最右侧为宽度,两者相乘为实际面积。

  2、 施工中如发生增减工作,结算时按实际发生数量乘合同单价结算。

  第四条:

  标的物所有权自工程节能验收后时起转移,但甲方未按照合同履行付款义务的标的物所有权属于乙方所有。

  第五条:

  交货方、地点:由乙方将货物运送到甲方指点安装地点完成交货,交货地点:

  施工现场。

  第六条:

  运输方式及到达站和费用负担:由乙方承担货物运输。

  第七条:

  甲、乙双方责任

  甲方责任:

  a. 甲方配合乙方现场尺寸的丈量及现场遮阳卷帘的.安装方式:

  b. 甲方负责乙方需要时对现场各方的协调工作。

  乙方责任:

  a. 乙方根据图纸节能设计要求,订货、加工、生产、运输、材料、安装,并通过市主管部门验收;

  b. 乙方负责现场织物卷帘尺寸的'丈量,如因乙方尺寸的错误,乙方无条件的返厂重新制作;

  c.乙方在尺寸丈量和制作加工时必须充分考虑现场的各项条件,保证遮阳卷帘安装后的美观及实用性,如遇需变更的,乙方必须以书面形式通知甲方,由甲方出面沟通后再以书面形式通知乙方制作。

  d.乙方负责在产品制作时,每副织物卷帘要做好包装,做到产品到工地无任何的破损,包装上应注明楼号、窗型、尺寸,并提供所有安装螺丝,及所有其他安装附件;

  e. 乙方提供的圆形罩壳为铝合金型材喷塑处理,乙方必须充分考虑甲方建筑物在罩壳安装后的美观,并保证圆形罩壳与圆弧形端板安装时紧密吻合;

  f. 确保技术参数达到竣工验收合格的标准;

  g. 乙方负责在产品交付使用后,提供一年的免费保修;

  h. 乙方必须服从甲方及监理方对现场的管理要求;

  i. 乙方必须确保甲方通过与之相关的验收工作,确保验收合格,如果不合格由乙方负责。

  第八条:其他约定事项

  1、 乙方不能按照约定提供货物须退还甲方货款;并补偿甲方合同总价的10%损失金;

  2、 甲方单方面终止合同,乙方拿回所有提供产品并且要求甲方赔偿合同总价的10%作为损失金;

  3、 施工中安全责任由乙方负责;

  4、甲方选择的面料为阳光织物遮阳面料,在使用过程中如因用户使用不当或其他人为造成损坏的责任与乙方无关,在质保期内出现质量或安装问题由乙方负责。

  第九条:合同争议的解决方式

  本合同自双方签订日后生效,合同在履行过程中发生的争议时由双方当事人协商解决;如协商不成,可向乙方所在人民法院提起诉讼。

  本合同解除的条件:按照国家有关法律、法规的规定。

  本合同一式二份,双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  签约代表人: 签约代表人:

  合同签订时间: 年 月 日 合同签订时间: 年 月 日 开户银行:__银行

  银行账号:______

补偿协议书10

  甲方:

  乙方:

  甲方以包工、包工期、包质量与包安全的方式将淇县医院医技楼屋面防水卷材施工工程交于乙方负责完成,为了明确双方责任,结合具体情况,经协商一致签订本协议,并共同遵守。

  一、施工内容

  淇县医院医技楼工程屋面SBS防水卷材施工的全部施工内容(包括刷底油、卷材垂直运输、卷材热熔粘贴、细部处理等等)

  二、施工单价

  屋面防水卷材施工第一层单价为4.5元/m2,第二层单价为4元/m2。

  三、施工期约

  20xx年月日到20xx年月日,总工期天。

  乙方应在本协议工期内完成本工程,若因乙方原因致使工期延误,每延误一天对乙方处以500元/天罚款。

  四、施工结算

  工程量以最终粘贴面积计算。第一层施工完成,24小时闭水实验无渗漏后支付本层工程款的75%。第二层施工完成,24小时闭水实验无渗漏后支付全部工程款的75%。工程竣工验收后支付至90%,剩余10%为质保金待两年质保期过后一次性支付完成。

  五、工程质量

  质量标准应达到各项规范规定要求屋面防水协议书屋面防水协议书。防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道根、下水口等周围应密封严实,无渗漏现象。24小时闭水试验应无渗漏现像。若渗漏甲方有权要求乙方无条件修补直至无渗漏为止

  1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水施工技术操作规程中的'安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责

  3、遵守工地各项规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥和监督管理。

  六、施工保修

  1、本防水工程保修期两年屋面防水协议书合同

  2、施工按合同完成后,如不符合标准,继续发生渗漏现象,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。

  七、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方:

  乙方:

  代表:

  代表:

  签订日期:_______年____月______日

  签订日期:_______年____月______日

补偿协议书11

  1.新开发商品房不能满足采光要求

  新开发商品房不能满足当地规定的采光要求导致采光纠纷,此时法律关系的双方当事人分别是开发商和消费者。此时采光权问题在双方当事人之间就不是一个相邻权问题,双方之间是一种合同关系,如果消费者的采光时间得不到保障,那么将构成合同违约,开发商应该承担违约责任。

  根据我国民法通则的基本规定,违约责任的承担方式有继续履行,由开发商给消费者更换一套按照通常的标准能确保消费者获得充足光照时间的房屋。如行不通,消费者可以单方解除合同,并可以要求开发商赔偿损失。消费者也可以直接要求开发商承担赔偿损失的责任。损失数额的计算可以包括在这段时间内,消费者为了弥补光照不得不增加户外活动和休闲的时间,其必要的交通费开支,以及由于缺少阳光消费者不得不支出的营养品的费用等。用这段时间的平均值乘以使用年限来计算出赔偿数额。

  但是现行法律规定违约不承担精神损害赔偿,而缺少光照确实会对人们的身体和精神造成损害。这就牵涉到合同法规定的违约责任和侵权责任竟合的.问题。消费者可以选择提起违约之诉或者侵权之诉。

  2.居民住宅被另一建筑小区遮挡导致原小区居民采光权受到侵害

  (1)居民住宅被合法建筑遮挡影响采光

  如果居民住宅被一幢合法建筑遮挡,导致采光时间减少,不能构成采光权侵权,自然也就无所谓赔偿问题。但是,考虑到居民采光确实减少的客观事实,根据实际情况给予一定数额的补偿也是比较合理的。

  这里有一个判断遮挡建筑是否构成合法遮挡的问题。笔者认为合法遮挡取决于以下几个因素:不违背法律的基本规定,遮挡后的采光时间不低于国家或当地规定的最低采光标准;建筑物的建造是根据当地的总体规划,经过严格的设计论证与

  采光分析,建筑间距符合规划规定;建造程序符合法律的规定;建成物与原规划一致,没有出现违规建造事项。

  (2)居民住宅被非法建筑遮挡影响采光

  实践当中居民完全可以行使排除妨碍请求权,预先请求排除该楼房遮挡阳光的危险,请求停止施工。如果房主入住以后才发现有建筑遮挡阳光,可以请求损害赔偿。这部分损失的计算可以通过计算相对市场价值的方法,即通过中介机构对房屋本应该具有的市场价值(有充足的光照)进行评估,然后再评估没有光照情况下的市场价值,这部分差价就是房主的直接损失。如果房主事先已经知道其要购买的房子在采光上得不到保证,那么根据民法意思自治的精神,他要自己承担没有光照的损失。当然这两种情况都构成采光侵权,受害人可以提出精神损害赔偿的要求。同时,笔者认为,这种非法建筑的所有人的主观恶性比较严重,建议立法引入惩罚性赔偿制度。

补偿协议书12

  甲方:xx市土地管理局

  乙方:xx村村委会

  因建设发展需要,经市政府批准,市土地管理局决定征用xx村集体所有土地1000亩。按照国家有关政策,经与村委会协商,就有关问题达成如下协议:

  1被征用土地的'方位:该地块位于xx厂东边,东至xx,西至xx厂,南至xx, 北至xx面积约I 000亩〔以实测结果为准)。

  2土地补偿单价为人民币x万元/亩

  3地上的种植物按庄稼xxx元/亩,果树xx元/棵作价补偿

  4以上两项由双方派人联合组成测量组进行实地测量统计,根据实际测量统计结果计算总价款。

  5补偿款计算出来后,甲方将在一个月内一次性拨付给乙方,乙方应在收到该款项后一个月内分发给村民。

  6乙方应做好村民的思想工作,在协议签订后两月内将该土地上之所有的集体、私人财物清理干净,将土地交与甲方处理。

  7本协议在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。

  市土地管理局(章)

  xx村村委会(章)

  年月日

  年月日

补偿协议书13

  拆迁人:__(以下简称甲方)

  被拆迁人:(系__镇__村组村民,以下简称乙方)

  因__项目建设用地需要,甲方根据

  《中华人民共和国土地管理法》、《四川省【中华人民共和国土地管理法】实施办法》、《峨眉山市征收土地地上附着物和青苗补偿暂行办法》(峨眉山市人民政府令第6号)的有关规定,搬迁乙方位于__镇(乡)__村__组的建、构筑物等地面附着物,经现场调查核实,现甲、双方就补偿标准及金额达成如下协议:

  一、补偿内容:见《用地范围内建筑物、构筑物等补偿计算明细表》。

  二、补偿金额:__元(大写___拾___万___仟___佰___拾___元___角___分)(具体详见《用地范围内建筑物、构筑物等补偿计算明细表》)。

  三、甲方只对乙方进行补偿,不涉及安置。

  四、本补偿协议一式叁份,甲、乙双方各执壹份,其余作为备份,每份均具有同等效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人:代表人:

  经办人:

  __年__月__日

补偿协议书14

  甲方(开发商):

  乙方:_________

  (以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”),本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则,根据国家和石家庄市有关法律、法规和文件规定,经过友好协商,就省市县镇村村民土地的有关土地开发补偿安置事宜达成如下协议:

  乙方将土地交由甲方负责开发住宅小区,开发建设的一切费用由甲方承担。甲方承诺按本协议支付乙方开发补偿费,并以开发完工后的楼房作为开发补偿置换楼房交付乙方(六证齐全的全部产权房屋)。

  第一条开发土地数量及方位

  1、甲方开发乙方土地共亩。

  2、所征土地位于,四至范围是:东起,南起,西起,北起。

  第二条土地开发补偿的内容

  1、土地开发补偿费为元/亩。

  2、土地补偿置换楼房面积为:一楼300平米/亩,二楼286平米/亩,三楼273平米/亩,四楼286平米/亩,五楼300平米/亩,六楼316平米/亩,七楼343平米/亩。

  3乙方可任选1、2作为补偿标准,也可以……。

  第三条土地开发补偿费和土地补偿置换楼房计算

  1、甲方共应支付乙方土地开发补偿费为(大写:拾万仟佰拾元整)。

  2、甲方应向乙方提供土地补偿置换房屋套,总计平米。

  (1)小区楼单元室,室厅卫,

  (2)小区楼单元室,室厅卫,

  (3)小区楼单元室,室厅卫,

  第四条支付方式

  1、本协议签订后日内,甲方应一次性将本协议规定全部土地开发补偿费汇入乙方指定的银行帐号内,付款时间以该银行帐号收到款项时为准。

  乙方开户银行:

  户名:

  帐号:

  2、本协议签订后月内,甲方应完成开发工作并向乙方交付本协议规定的土地补偿置换楼房。

  第五条违约责任

  1、协议双方都有权获得因对方违约而遭受的任何损失的赔偿。双方都有过错的,各自承担相应的责任。

  2、甲方若未在本协议约定的期限内向乙方支付全部土地开发补偿费,且不是由于乙方违约造成的,则甲方违约。甲方除应按本协议约定支付应付款项外,还须按以下约定向乙方支付违约赔偿金。

  甲方每延期一日应向乙方支付土地开发补偿费的违约赔偿金=甲方应付乙方土地开发补偿费中未支付的部分×3/10000

  如果甲方延期付款日累计超过30日,乙方有权解除本协议,甲方交纳的定金不退还,同时甲方还应对乙方的损失负赔偿责任。

  3、甲方若未在本协议约定的期限内向乙方交付全部土地补偿置换楼房,且不是由于乙方违约造成的,则甲方违约。乙方可凭本合同要求甲方按交房时的房屋市场价格,将房屋按面积折算现金交付。甲方除应按本协议约定支付现金外,还须按以下约定向乙方支付违约赔偿金。

  甲方每延期一日应向乙方支付土地开发补偿置换楼房的违约赔偿金=甲方应付乙方土地开发补偿置换楼房折现金额×3/10000

  4、如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成,则该方对违约不承担责任。

  第六条协议的变更

  本协议履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本协议的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出天内)签订书面变更协议,该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本协议,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第七条协议的转让

  除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

  第八条协议终止

  1、如果甲方违约,或出现以下情形之一的,乙方有权根据本协议书面通知甲方终止本协议:

  (1)甲方未按本协议规定付款期限支付全部土地开发补偿费,延误交款天数连续或累计超过90日。

  (2)甲方出现资不抵债、破产、停产或被清算的情形。

  (3)甲方与第三方发生纠纷,乙方认为足以影响甲方履行本协议的。

  2、有权终止本协议的一方应首先向对方发出协议终止意向通知,并在该通知当中说明对方的违约事件。在收到终止意向通知后的20日协商期内,双方应协商避免终止本协议。

  3、在终止意向通知有关协商期满,协议双方仍未另外达成一致意见,或者违约事件仍未得到补救,则发出终止意向通知的一方向另一方提交终止通知,立即终止本协议。

  4、终止的一般后果

  (1)违约方应按照本协议约定向守约方支付违约金。

  (2)若甲方违约,甲方于本协议终止后10日内将该土地返还已方,撤走该土地上全部甲方人员、设备及其它物品。逾期不撤走的.,视为甲方放弃有关物品的所有权。

  (3)乙方于甲方按照上述约定返还该土地同时,向甲方不计息返还已支付的土地开发补偿费(乙方有权从中直接扣除甲方应付相关违约金后返还给甲方)

  (4)乙方有权要求甲方恢复乙方将该土地交付时的原状并由甲方承担费用,对于不可恢复的,乙方有权要求甲方对乙方的相关损失进行赔偿。

  第九条争议的处理

  1、本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

  (1)提交仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第十条不可抗力

  1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力,则双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4、本协议所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但

  不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第十一条协议的解释

  本协议未尽事宜或条款内容不明确,协议双方当事人可以根据本协议的原则、协议的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本协议作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本协议相抵触。

  第十二条补充与附件

  本协议未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。

  第十三条协议的效力

  1、本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  2、有效期为x年,自xx年x月x日至xx年x月x日。

  3、本协议正本一式三份,甲乙双方各执一份,留存一份。

  甲方(盖签):

  法定代表人(签字):

  法定住址:

  联系电话:

  xx年x月x日

  乙方(盖签):

  法定代表人(签字):

  委托代理人(签字):

  经办人(签字):

  法定住址:

  联系电话:

  xx年x月x日

  签订地点:

补偿协议书15

  甲方:________________身份证号:________________

  乙方:________________身份证号:________________

  因旗人民政府实施棚户区改造,现有下列房屋将被征收拆迁:

  坐落于________的二套房屋(房产证号分别为:________________、________________),经甲、乙双方及其他家庭成员共同协商后,就房屋征收补偿后产生的财产分割达成以下协议,供双方共同遵守。

  一、两套房屋拆迁补偿安置款共计:________________整(¥:________________元),甲方共得________元,乙方共得________元。

  二、由甲方代表办理一切拆迁事宜,包括签署拆迁协议合同、上交征收房屋等。

  三、拆迁补偿安置款分配:房屋征收现场办公室根据此协议出具说明,由________财务室将甲、乙双方所得款项汇至个人账户。

  四、双方应遵守本协议规定,如有违约将承担相应法律

  责任。

  五、本协议经双方签字后,经由公证机关公证后产生法律效力。

  六、本协议一式四份,具有同等法律效力。甲乙双方各执一份,公证机关留存一份,拆迁协议合同附一份。

  甲方:_________________乙方:_________________

  ________年________月________日________年________月________日

  公证机关(盖章):________________

  公证人:________________

  ________年________月________日