范文资料网>书稿范文>协议书>《联合体协议书

联合体协议书

时间:2023-03-10 11:26:52 协议书 我要投稿

联合体协议书集锦15篇

  随着社会不断地进步,我们都跟协议有着直接或间接的联系,协议协调着人与人,人与事之间的关系。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编帮大家整理的联合体协议书,欢迎大家分享。

联合体协议书集锦15篇

联合体协议书1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方自愿组成联合体,以一个投标人的身份共同参加*******(招标编号:)项目的投标。双方在平等互利的基础上,就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致,订立如下协议,共同遵守执行:

  1.甲方作为联合体的牵头单位,代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

  2.双方均有义务提供足够的资料,以满足招标人对投标资格的要求。

  3.参加本项目的投标时,投标保证金由甲方负责提交。

  4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

  5.如果本联合体中标,工程整体的项目管理工作由甲方负责,乙方将参与项目管理;甲方负责工程,乙方负责 工程。具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。

  6.甲乙双方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务,并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。待合同签订后由双方协商收益分配的有关事宜。

  7.联合体的'一方没有履行自己的义务时,应承担另一方由此而造成的直接损失。

  8.因联合体的一方或双方没有履行自己的义务,造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时,直接责任方应承担相关责任。

  9.如果本联合体中标,在与招标人签订合同之前,就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务,双方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。

  10.联合体形成后,各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标,联合体的另一方可追究其违约行为。

  11.在实施过程中,本协议未竟事宜,由双方协商解决。

  12.因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  13.本协议经双方签字盖章后生效,履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能中标,则本协议自动终止。

  14.本协议一式肆份,甲乙各执两份。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  法人代表:(签名)

  法人代表:(签名)

  年 月 日

联合体协议书2

  (所有成员单位名称)自愿组成泉州规划临时馆项目(联合体名称)联合体,共同参加 施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  1.(主办方单位名称)为 (联合体名称)主办方。

  2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

  3.联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。

  4.联合体各成员单位内部的职责分工如下:

  (1)由联合体牵头人负责组织购买招标文件,并汇总各方对招标文件提出的疑问,向业主提出澄清要求,义务向联合体所有成员全面转达业主的答疑。联合体所有成员必须保证其资质、相关文件资料符合业主招标文件的要求;

  (2)由联合体牵头人负责汇总各方投标资料制作投标文件,联合体牵头人负责投标函及投标函附录制作,负责投标担保、投标公证及工程量清单汇总。构成投标文件的其他资料,按照招标文件的要求,联合体各方按专业分别制作,并由单位盖章、单位法人逐页签字确认,内容包括专项施工项目负责人、技术负责人等人员配备、机械设备配备、单位资质、专项施工组织设计、业绩证明资料、财务状况以及招标文件要求提供的其它资料;工程量清单,联合体各方根据各自负责工程实际需要组织报价,并由单位盖章、法人逐页签字确认。为了确保投标总价的合理性,任何一方不得随意制定或哄抬工程量清单报价,其报价必须合理。各方要加强沟通,如有调价应协商一致。现场考察和开标时各派代表参加。

  (3)联合体各方按照合同规定承担相应的义务和责任,同时按照内部专项分工,承担各自应负的责任和风险。联合体牵头人代表联合体与业主签署的各种文件,联合体各方均予以确认(重大事项由联合体牵头人预先通知联合体各方,按照谁的责任谁负责的原则进行处理,但不得违犯招标、投标和各类合同文件规定)。

  (4)中标后,联合体牵头人组织联合体各方按照业主的.要求与业主签署合同协议书,联合体所有成员必须按合同协议书有关规定及所承担的专项工程组织落实。

  (5)计量支付

  由联合体各方根据完成的工程量报请监理工程师确认后交联合体牵头人,由联合体牵头人制作工程计量支付文件,业主批复后,由联合体牵头人负责办理支付。联合体牵头人根据各方完成的工程计量情况,扣除工程质量保留金和应交的税金后,按各方剩余可支付的款额及时拨付完成方,联合体牵头人不得截留或无故扣留。投标过程产生的购买标书费、标书装订费、公证费由联合体各方均分,投标保证金、履约保证金,由联合体各方按照所承担的专项工程量清单报价占总报价的比例以及招标文件的有关要求确定的相应款额电汇至联合体牵头人帐户,由联合体牵头人统一上缴业主。联合体牵头人按照招标文件或业主确定的时间无息全额退还各方。工程实施过程中的公共费用按各自承担的工作量分摊,各自发生的费用由自己负担。施工过程中发生工程变更的一方负担变更产生的相关费用,负责向监理工程师和业主提出变更要求,联合体牵头人予以积极配合。本标段项目公章和项目财务公章由联合体牵头人负责保管,并无偿为联合体各方服务。质量保留金退还按招标文件执行。

  (6)工程施工、调试维护、缺陷责任期管理由联合体各方根据分工各负其责。联合体各方根据分工按照监理工程师和业主的要求,按时向监理工程师和业主报送专项工程进度计划、完成情况、工程质量、安全投入和安全管理情况等。各方人员和设备管理、保险投入由各方负责落实,责任自负。监理工程师和业主有权对联合体各方进行直接监督指导,提出质量和进度调整的要求。联合体各方不得违反联合体牵头人代表联合体与业主签署的合同协议书和招标、投标文件的有关规定,必须保持与业主、监理工程师、联合体牵头人的联系畅通,履行各方应尽的质量、工程施工、维护等责任和义务,并确保办事效率。如果在工程施工、调试维护、缺陷责任期内,出现业主或监理工程师认定质量伪劣造成的专项工程停工、返工、经济处罚,由责任方承担全部责任并负责处理,直至监理工程师或业主满意为止;如发生责任方拒不执行监理工程师或业主的指令或被清除出场,联合体牵头人有权根据业主或监理工程师的认定,扣留责任方的相应款额并上缴业主或监理工程师,追回其他方因此遭受的连带责任损失,直至终止合作、另选

  联合体成员。工程档案资料由联合体各方根据分工各自搜集制作,由联合体牵头人汇总整理上缴业主。

  5.本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

  6.本协议书一式叁份,联合体成员和招标人各执一份。

  联合体主办方名称: (盖单位公章) 法定代表人: (签字或盖章)

  联合体成员名称: (盖联合体成员单位公章)

  法定代表人:(联合体成员法人签字或盖章)

  年月日

联合体协议书3

  甲公司(全称):

  乙公司(全称):

  本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,共同愿意组成联合体,实施、完成合同内容。现就下列有关事宜,订立本协议书。

  1.为联合体主办人,为联合体成员;

  2.联合体内部有关事项规定如下:

  2.1联合体由主办人负责与发包人联系;

  2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织,由联合体各方按内部划分比例具体实施;

  2.3联合体将严格按照招标文件的.各项要求,切实执行一切合同文件,共同承担合同约定的一切义务和责任,同时按照内部划分的职责,各自承担自身的责任和风险;

  2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目施工工作:

  主办人承担本工程的施工,联合体成员()承担本工程的施工。

  2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

  3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人。

  4.本协议书自签署之日起生效,至各方履行完合同全部义务后自行失效,并随合同的终止而终止;

  5.本协议书正本一式叁份,联合体成员各执一份,送交发包人一份;副本一式陆份,联合体成员各执三份。

  甲公司名称:(章)乙公司名称:(章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

联合体协议书4

  甲公司(全称): 乙公司(全称):

  本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,共同愿意组成联合体,实施、完成 合同内容。现就下列有关事宜,订立本协议书。

  1. 为联合体主办人, 为联合体成员;

  2.联合体内部有关事项规定如下: 2.1联合体由主办人负责与发包人联系;

  2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织,由联合体各方按内部划分比例具体实施;

  2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求,切实执行一切合同文件,共同承担合同约定的一切义务和责任,同时按照内部划分的职责,各自承担自身的责任和风险;

  2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目施工工作:

  主办人()承担本工程的 施工,联合体成员()承担本工程的 施工。

  2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人。

  4.本协议书自签署之日起生效,至各方履行完合同全部义务后自行失效,并随合同的终止而终止;

  5.本协议书正本一式叁份,联合体成员各执一份,送交发包人一份;副本一式陆份,联合体成员各执三份。

  甲公司名称:(章)乙公司名称: (章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 联系电话: 联系电话:

  年 月日 年月日

  联合体协议书(2)

  (甲公司名称)、(乙公司名称)自愿组成联合体,参加(项目名称)工程投标。现就有关事宜订立协议如下:

  1、为联合体成员; 2、联合体内部有关事项规定如下: (1)联合体由主办人负责与业主联系;

  (2)投标工作由联合体主办人负责,由双方组成的投标小组具体实施;

  (3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时根据内部职责的.划分,承担自身所负的责任和风险;

  (4)如中标,联合体内部将签订施工协议,各自按协议规定负责施工; 主办人(甲公司名称)承担,联合体成员(乙公司名称)承担;

  (5)投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工程量分摊。 3、本协议自签署之日起生效,在上述2(4)所述的联合体施工书签订后自行失效,联合体主办应立即将该施工协议书送交业主和监理工程师各一份。

  4、本协议书正本一式三份,送交业主一份,联合体成员 各执一份;副本一式六份,联合体成员各执三份。

  甲公司名称:(全称) (盖章) 乙公司名称:(全称) (盖章)

  法定代表人: (职务) 法定代表人: (职务)

  年月日 年月日

联合体协议书5

  联合体各缔约方:

  甲方(工程承包商):

  乙方(设计承包商):

  甲方与乙方经协商,愿意组成联合体,参与 工程的投标。

  现就有关事宜订立协议如下:

  1、关于投标主办人:为确保投标成功,原则上根据招标书要求及各方资源情况再确定哪一方为工程投标主办人,另一方为投标成员。

  2、联合体行为准则:充分尊重、协商一致、争取多赢。

  3、联合体内部有关事宜规定如下:

  3.1、投标工作由联合体主办人负责与招标单位联系。

  3.2、投标工作由联合体主办人负责主持,双方组成投标小组负责具体实施。

  3.3、联合体将严格按照招标文件的要求,出示各自有关资料,认真编制投标书文件。

  3.4、工程一旦中标,按联合体各自的优势,由乙方担任设计及设计总承包管理人(如为设计总承包形式)的任务,甲方承担本工程的施工任务。联合体双方应切实执行投标文件承诺条件及合同规定的条款,并承担各自所负的责任和风险。

  3.5、工程中标后,联合体各方共同派人组成项目协调领导小组,由主办人负责,成员单位积极配合,统一对项目的设计、现场施工组织、安全生产、进度进行协调,并按照各自承担的工程任务承担各自的责任。

  3.6、在投标过程中涉及到工程费率及设计费率的优惠均须征得联合体工程项目实际承担人的同意,任何一方均不得单方面降低联合体另一方的收费费率。

  4、费用的分担与收益的收取:

  4.1、经营及管理费:

  4.1.1前期经营及投标、宣传费等由联合体各方出资,统一协调使用,投标结束后,不管中标与否,均按各自预计承担或中标后实际承担的工程量的比例分担。

  4.1.2、项目实施过程中的管理费,原则上由各方各自承担,联合体不对项目协调领导小组成员支付工资或其它补贴。

  4.1.3、如投标项目为设计总承包形式,则按中标价中规定的费率提取总承包管理费,由设计总承包人进行包干使用。

  4.2、收益的收取:根据联合体各方共同与发包人所签订的合同,明确:

  4.2.1设计费(及总承包管理费):由乙方按中标价、承包合同中规定的收费标准、结算的价款直接向发包人收取。

  4.2.2、工程施工价款:由甲方按工程施工中标价、承包合同中规定的收费标准、结算的工程施工价款直接向发包人收取。

  5、不可抗力:联合体各方在履行与发包人的承包合同中因不可抗力而无法完成所承担的工作时,除按与发包人的承包合同的要求履行规定的义务外,尚应在不可抗力发生后48 小时内通知联合体其他缔约方,并在规定的'时限内将事故情况及影响履约的证明文件寄交其他缔约方和发包人。

  6、双方责任:联合体缔约各方均应认真履行本协议及与发包人签订的各项协议所规定的义务,维护联合体缔约各方的正当的合法权益。如因缔约一方在履行本协议和与发包人签订的各项协议中出现违约,导致联合体内另一缔约方受到牵连和损失的,由违约人承担一切违约责任(包括给另一缔约人造成的损失)。

  7、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,如缔约方不能通过协商解决,均应向成都市仲裁委员会申请仲裁或向成都市青羊区人民法院提起诉讼。

  8、本协议在执行期间,如有未尽事宜,得由缔约方协商,签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。

  9、本协议一式四份,缔约双方各执贰份。具有同等法律效力。

  协议书缔约方:

  法定代表人:

  法定代表人: (签字、盖章) (签字、盖章)

  委托代理人:

  (签字)

  经办人:

  时间: 年 月 日

  委托代理人:

  (签字) 经办人:

  时间:

  年 月 日

联合体协议书6

  立约方:____________________(下简称甲方)

  ____________________(下简称乙方)

  甲乙双方自愿组成联合体,以一个投标人的身份共同参加 淮南市城市道路交通设施(信号、监控、标牌)施工项目的投标。双方在平等互利的基础上,就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致,订立如下协议,共同遵守执行:

  1._______方作为联合体的牵头单位指定________为牵头人,授权其代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。(附双方法定代表人签署的《授权书》)

  2.双方均有义务提供足够的资料,以满足招标人对投标资格的要求。

  3.参加本项目的投标时,投标保证金由_____方_________负责提交。

  4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

  5.如果本联合体中标,甲方将享有和承担完成本工程中的淮南市城市道路交通设施(信号、监控、标牌)的施工工作的权利和义务,并获得由此而得到的收益和承担相关的`责任;乙方将享有和承担完成本工程中的淮南市城市道路交通设施(信号、监控、标牌)施工的施工工作的权利和义务,并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。

  6.联合体的一方没有履行自己的义务时,应承担另一方由此而造成的直接损失。

  7.因联合体的一方或双方没有履行自己的义务,造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时,直接责任方应承担相关责任。

  8.如果本联合体中标,在与招标人签订承包合同之前,双方应就本项目实施过程的有关问题协商一致后,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的约束力。

  甲方:(盖章)_____________ 乙方:(盖章)_____________

  法人代表:(签名)_________ 法人代表:(签名)_________

  _______年_______月_______日 _______年_______月_______日

联合体协议书7

  联合体成员:

  (1)____(__市)

  (2)____(__市)

  联合体成员经友好协商,就共同参与鲁布革水电站建设总承包工程的投标竞争,达成如下合作协议:

  (1)联合体成员一致认为:对参与鲁布革水电站建设的重要意义有共同的理解,决定共同参与建设项目投标。

  (2)为确保出色、圆满完成建设鲁布革水电站,联合体各成员将密切协作,充分发挥各自的优势,共建精品工程。

  (3)联合体成立后,各成员不得擅自退出。

  (4)联合体成员各方承诺不得再参与其他联合体或作为其他投标人的分包商针对本鲁布革水电站的投标。

  (5)联合体成员经协商一致同意按照招标文件的规定共同推举____作为联合体代表,即联合体主办方,在鲁布革水电站的招标投标和合同实施阶段负责主办、协调工作,牵头组织各项工作。各方成员共同提交一份由各成员法定代表人签署的授权书以证明其代表和主办资格。各成员承诺有义务按照招标文件及联合体协议的要求积极配合,保证各项工作所需资源供给。

  (6)____作为联合体代表,有权代表联合体与其他业务合作方签订相关业务协议、合同。联合体代表旅行义务和责任时,联合体各成员承担连带责任。联合体代表在投标活动过程中以及在以后的合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,均视为是我们联合体各成员公司的行为,与各联合体成员的行为具有同等的'法律效力。我们联合体各成员和我们联合体各成员的法定代表人将承担联合体代表行为的一切及全部法律责任和后果。

  (7)全部联合体成员承诺同时共同地和个别地承担责任;

  (8)联合体中各成员承诺同时共同地和个别地为某联合体成员撤出后合同事实承担法律责任。

  (9)如果我们联合体中标,我们联合体各成员承诺按照中国法律、法规和本招标文件的规定与招标人共同签订有关书面合同和履行义务。

  (10)我们联合体投标时,将以联合体各方或者联合体代表的名义提交投标保证金。

  无论以哪种方式提交投标保证金,对我们联合体各成员均具有约束力。

  (11)我们联合体各成员在鲁布革水电站的招标投标以及随后的合同实施阶段承担的工作和责任如下:

  ①____:主要负责鲁布革水电站工程的设计、优化;负责设备的招标采购组织工作;

  ②____:主要负责鲁布革水电站工程的相关土建工程设计。

  ③____:主要负责鲁布革水电站工程的相关土建工程及相关安装工程。

  (12)联合体组织机构

  联合体组建________工程建设总承包(__________—______)工程领导小组由各方主要负责人组成,其职责是:

  ①对联合体内的重大问题进行商讨和决策;

  ②定期召开协调会议,协调各成员之间的工作,对工作小组人员进行任务分工和管理;

  (13)中标后,联合体各方将按照招标文件和投标文件的规定,组建鲁布革水电站工程建设总承包工程项目部。

  (14)未尽事宜,各方视工作进展情况进行商榷,有关事项记入备忘录或补充协议。

  本协议书签署于__年__月__日。

  联合体成员: (盖章)____

  法定代表人: (签字)__

  联合体成员: (盖章)____

  法定代表人:(签字)

  联合体牵头人: (盖章)____

  法定代表人(签字):

联合体协议书8

  (甲公司名称)_______________,(乙公司名称)_______________自愿组成联合体,参加___________________工程投标。

  现就有关事宜订立协议如下:

  1。(甲公司名称)为联合体牵头方,(乙公司名称)为联合体成员;

  2。联合体内部有关事项规定如下:

  (1)联合体由牵头方负责与业主联系。

  (2)投标工作由联合体牵头方负责,由双方组成的投标小组具体实施;联合体牵头方代表联合体办理投标事宜,联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

  (3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任。

  (4)如中标,联合体内部将遵守以下规定:

  a。联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书,并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任;

  b。联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令,指示和通知,并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括工程价款支付)均由联合体牵头方负责;

  c。联合体分工原则:_________________________________________________________。

  (5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

  3。本协议书自签署之日起生效,在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后后自行失效;如中标后,联合体内部另有协议的,联合体牵头方应将该协议书送交业主。

  4。本协议书正本一式四份,送业主一份,投标报名时递交一份,联合体成员各一份;副本一式六份,联合体成员各执三份。

  甲公司名称:(全称)(盖章) 乙公司名称:(全称)(盖章)

  法定代表人或授权委托人:(签字盖章) 法定代表人或授权委托人:(签字盖章)

  年 月 日 年 月 日

  投标联合体授权牵头方协议书(参考格式)

  (联合体各方名称)________________,___________________,组成联合体,参加__________________________工程的'投标活动,现授权(联合体牵头方名称)________________________为本投标联合体牵头方,联合体牵头方负责项目的一切组织,协调工作,并授权投标代理人以联合体的名义参加本工程的投标,代理人在投标,开标,评标,合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务,联合体各方均予以承认并承担法律责任。

  本授权有效期至本次招标有关事务结束止。

  被授权方: ______________ 授权方:_______________

  盖章: 盖章:

  电话: 电话:

  地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

  (注:本协议书需完全注明联合体其它方组成成员)

  授权委托书(参考格式)

  本授权委托书声明:我 _________(姓名)系_________________________(单位名称)的法定代表人,现授权委_________________(联合体牵头方的单位名称)的_________(姓名)为联合体全权代表,以_______________________________ (联合体名称:牵头方加成员单位)联合体的名义参加_______________________________(招标人)的__________________________工程的投标活动。全权代表在开标,评标,询标,合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均以承认。

  代理人无转委托权。特此委托。

  代理人:_______________________ 性别:________ 年龄:____________

  身份证号码:________________________________

  单位:_______________ 部门:____________ 职务:________________

  联合体成员(盖章):

  法定代表人(签字盖章):

  日期: 年 月 日

联合体协议书9

  (主办单位名称)自愿组成联合体,参加就有关事宜订立协议如下:

  1. (单位名称) 为联合体主办人,(单位名称)为联合体成员;

  2.联合体内部有关事项规定如下:

  (1)联合体由主办人负责与业主联系。

  (2)投标工作由联合体主办人负责,由双方组成的投标小组具体实施;联合体主办人代表联合体办理投标事宜,联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

  (3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的.一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任。

  (4)如中标,联合体内部将遵守以下规定:

  a.联合体主办人和成员共同与业主签订合同书,并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任;

  b.联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知,并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括工程价款支付)均由联合体主办人负责;

  (5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

  3.本协议书自签署之日起生效,在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后自行失效;如中标后,联合体内部另有协议的,联合体主办人应将该协议书送交业主。

  4.本协议书正本一式六份,随投标文件装订三份,送业主一份,联合体成员各一份;副本一式六份,联合体成员各执三份。

  主办单位名称:(全称) (盖章) 联合体单位名称:(全称) (盖章) 法定代表人: (签字盖章) 法定代表人: (签字盖章)

  年 月 日 年 月 日

联合体协议书10

  (甲公司名称)_______________,(乙公司名称)_______________自愿组成联合体,参加___________________工程投标.现就有关事宜订立协议如下:

  1.(甲公司名称)为联合体牵头方,(乙公司名称)为联合体成员;

  2.联合体内部有关事项规定如下:

  (1)联合体由牵头方负责与业主联系.

  (2)投标工作由联合体牵头方负责,由双方组成的投标小组具体实施;联合体牵头方代表联合体办理投标事宜,联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员.

  (3)联合体将严格按照招标文件的`各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任.

  (4)如中标,联合体内部将遵守以下规定:

  a.联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书,并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任;

  b.联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令,指示和通知,并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括工程价款支付)均由联合体牵头方负责;

  c.联合体分工原则:_________________________________________________________.

  (5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊.

  3.本协议书自签署之日起生效,在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后后自行失效;如中标后,联合体内部另有协议的,联合体牵头方应将该协议书送交业主.

  4.本协议书正本一式四份,送业主一份,投标报名时递交一份,联合体成员各一份;副本一式六份,联合体成员各执三份.

  甲公司名称:(全称)(盖章)

  乙公司名称:(全称)(盖章)

  法定代表人或授权委托人:(签字盖章)

  法定代表人或授权委托人:(签字盖章)

  年 月 日 年 月 日

联合体协议书11

  承包人:

  承包人:

  公证人:

  工程项目联合承包人均为自愿参与责任承包,为明确各方责、权、利,经各方充分协商,达成以下协议,共同遵守。

  为全面履行工程施工承包合同,规范工程项目管理,提高经济效益,遵照公平、自愿、互利、诚实守信的原则,本着资源共用、责任共承、风险共担、利益共享的意愿, 双方自愿组成联合承包责任体,共同承担完成 项目。经双方充分协商,为明确各方责、权、利,依法达成以下条款,以资守信。

  一、责任分工

  经共同推举,并报分公司批准, 任项目经理; 任项目副经理兼技术负责人。

  执行公司、分公司各项管理规定。履行公司、分公司授予的岗位职责。

  二、财务管理

  委托专职会计管理财务,并在公司财务设专户同步管理备案。项目设成本账、财务帐。成本账按实际费用入账。两人签字方能入账。

  专职会计作为公证人、监督员。

  三、资本金管理

  根据工程需要计划出资息15%计入成本。资本金在竣工验收财务决算资金回收前不得撤走。共同商定按以下金额共同出资,即200万元。共分三次到账:第一次签订项目承包协议书前交保证金200万元交分公司财务;第二次项目开工前交100万元到项目财务;第三次在一层完成前根据工程需要交100万元到项目财务。

  四、融资管理

  原则上融资由双方共同承担。

  1.根据工程需要资金不足时,融资按计息并年度结算。并准备随时偿还。

  2.其他实物投入按折价入账。

  3.若一方无再融资能力或融资比例小于10%,融资可作为资本金。

  4.非本项目的出资人、借款人严禁参与项目管理。

  五、联合管理制度

  重大事情协商书面制度、每天碰头每周会议制度、每月实际成本盘点制度。签字必须两人制度。

  六、联合承包责任人的权利和义务:

  项目经理:

  全权负责本工程的质量、工期、安全、经济、现场文明施工管理全面工作,并与分公司签订岗位承包责任书、安全责任书,有权确定本项目部其他管理人员的工资待遇和奖罚(但须及时通知其他联合承包协议人)。对本工程质量、工期、安全等方面进行监督和督促,牵头制定本工程的施工计划、劳务计划;落实施工方案以及各分部分项技术方案。牵头签订本工程所需的各劳务用工合同,负责本工程所需的主要材料采购合同签订。负责牵头劳务结算付款、材料付款及设备工具租赁付款。负责资金计划的申请及使用。

  项目副经理兼技术负责人:

  在项目经理的领导下负责本工程技术、质量、生产、材料管理工作,负责本工程的施工技术方案的制定和分部分项技术方案的落实,技术交底和材料需用计划编制,盘点本月完成的'工程量,将当月产值及次月(季)进度计划报分公司,负责工程的变更签证及其他签证资料、竣工资料等各种技术安全资料的整理、保管、存档。参与所需的主要材料采购及合同签订;参与签订本工程所需的各劳务用工合同、设备租赁合同;参与劳务结算付款、材料付款及设备工具租赁付款。

  本工程所有劳务结算、材料付款、租赁付款及费用报销均需两人签字。

  七、利润分配、风险分担机制

  成本核算分主体完成、竣工验收、审计决算后进行。

  1.项目净利润按两部分分配。资本金与项目管理按总盈利的6:4比例分配。

  2.资本金分配按出资比例再分配。

  3.项目管理分配按岗位责任再分配。项目部承包班子与非承包班子管理人员按6:4比例分配。项目部承包班子按项目经理、副经理6:4比例分配。非承包班子管理人员分配由项目部按项目考核情况分配。

  风险按以上比例共担。

  八、联合承包责任体在工程竣工结算审计完成前不得解散。

  1.若双方同意,报分公司批准,可增加承包人。但需办理相关手续及签订补充协议。

  2.若一方因工作需要公司调动。调动之日前责任、利益按比例分配。若一方承包人不履行职责,另一方可报分公司,经调研确证后解除承包资格,解除承包资格后必须承担相应责任、但利润不得分配。

  九、本协议一式六份,各执一份。报分公司项目管理科备案。

  承包人: 担保人:

  承包人: 担保人:

  公证人:

联合体协议书12

  甲公司(全称):

  丁公司(全称):

  本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,共同愿意组成联合体,实施、完成并保修合同工程。现就下列有关事宜,订立本协议书。

  1.(甲公司名称)为联合体主办人,(……公司名称)、(丁公司名称)为联合体成员;

  2.联合体各方当事人对内部有关事项规定如下:

  2.1联合体由主办人负责与发包人联系;

  2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织,由联合体各方当事人按内部工作分范围具体实施;

  2.3联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求,切实执行合同工程一切合同工程文件,共同承担合同约定的一切义务,同时按照内部工作范围划分的职责,各自承担自身的责任和风险;

  2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下:

  2.4.1(甲公司名称)承担合同工程工作内容:

  2.4.2(?公司名称)承担合同工程工作内容:

  2.4.3(丁公司名称)承担合同工程工作内容:

  2.4.4…………………承担合同工程工作内容:

  2.5联合体各方当事人对合同工程的.其他约定:

  2.6联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用,按各自承担的工作量所占比例分摊,或由联合体各方当事人具体协商确定。

  3.本协议书签署后,联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

  4.本协议书自签署之日起生效,至各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效,并随施工合同的终止而终止;

  5.本协议书正本与副本具有同等效力,当正本与副本不一致时,以正本为准。

  正本一式份,联合体各方当事人各执一份,送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份;副本一式份,联合体各方当事人各执份。

  甲公司名称:(盖章)

  丁公司名称:(盖章)

  法定代表人:(签字)

  法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字)

  委托代理人:(签字)

  联系电话:

  联系电话:

  年 月 日

  年 月 日

联合体协议书13

  甲方: 身份证号码:

  乙方: 身份证号码:

  丙方: 身份证号码:

  甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

  一、合伙宗旨

  在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

  二、合伙经营项目和范围

  合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。

  三、合伙期限

  合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资额、方式及比例

  1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币 万元,甲方按40%的比例投资即 万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。

  2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率 %向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。

  五、盈余分配与债务承担

  1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。

  2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。

  六、权利与义务

  1.合伙期间的'财务由甲、乙、丙三方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐;

  2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

  3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

  七、禁止行为

  1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

  2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  八、合伙期满

  1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。

  九、纠纷解决

  合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  十、生效及补充

  1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份;

  2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。

  甲方: 乙方: 丙方:

  年 月 日 年 月 日 年 月 日

联合体协议书14

  (甲公司名称)________

  (乙公司名称)________

  自愿组成联合体,参加(项目名称)________________

  工程投标。现就有关事宜订立协议如下:

  1、为联合体成员;

  2、联合体内部有关事项规定如下:

  (1)联合体由主办人负责与业主联系;

  (2)投标工作由联合体主办人负责,由双方组成的投标小组具体实施;

  (3)联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时根据内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险;

  (4)如中标,联合体内部将签订施工协议,各自按协议规定负责施工;主办人(甲公司名称)承担,联合体成员(乙公司名称)承担;

  (5)投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的.工程量分摊。

  3、本协议自签署之日起生效,在上述2(4)所述的联合体施

  工书签订后自行失效,联合体主办应立即将该施工协议书送交业主和监理工程师各一份。

  4、本协议书正本一式三份,送交业主一份,联合体成员各执一份;副本一式六份,联合体成员各执三份。

  甲公司名称:________(全称)(盖章)

  乙公司名称:________(全称) (盖章)

  法定代表人:________(职务)

  法定代表人:________(职务)

  ___年___月___日___年___月___日

联合体协议书15

  本授权委托书声明:我 (姓名)系

  (单位名称)的法定代表人,现授权委托 (联合体主办人的单位名称)的 (姓名)为联合体全权代表,以 (联合体名称:主办单位简称加成员单位简称)联合体的名义参加 (招标人)的 的.投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均以承认。

  代理人无转委托权。特此委托。

  代理人: 性别: 年龄:

  身份证号码:

  单位: 部门: 职务:

  联合体成员(盖章):

  法定代表人(签字盖章):

  日期: 年 月 日

  说明:联合体每一成员均须单独出具委托书,共同委托一名全权代表。

【联合体协议书】相关文章:

联合体协议书06-29

联合体投标协议书07-18

联合体协议书范本07-17

联合体协议书14篇07-01

联合体协议书15篇07-01

联合体投标协议书14篇01-19

联合体投标协议书13篇01-22

联合体协议书(精选14篇)05-29

联合体协议书(15篇)03-05

联合体协议书通用15篇03-09