三方采购合同(集锦15篇)
随着人们法律意识的加强,很多场合都离不了合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的三方采购合同,欢迎阅读与收藏。
三方采购合同1
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期: 根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:
合同定价(大写):
暂定人民币 元整 (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据: (XX 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (XX 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整: 设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付: 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的.建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项: 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。 未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: x年x月x日
总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: x月x日
分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署: x月x日
签订地点:
签订日期:x月x日
三方采购合同2
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方经友好协商,就乙方向甲方订购图书事,丙方代办相关手续事宜达成如下协议,以资共同遵守:
一、订购方式
甲方向乙方提供图书清单,乙方确定订购图书的品种、数量生成《图书采购订单》。因订单看不到现货的质量,甲方要对乙方所购图书进行质量检验。
详见:附件一、《图书采购订单》。
二、质量要求
1)图书必须是全新、合法、正规出版物。
2)图书的整体外观和装订必需平整、牢固,无脱胶、无缺页、无页码倒装,图书的版权页和国际标准书号(ISBN)必须整洁、清楚,纸质无损坏、无撕页,字体、图片印刷清晰,无明显透印、重影。
三、装箱要求
甲方负责将图书用纸箱分箱包装,内层须用防水塑料袋包裹,确保在运输过程中包装具备一定的防水、防潮功能。每个包装箱必须内
附《装箱明细清单》,并汇总所有《装箱明细清单》数据,制作《发货清单》给乙方、丙方。《发货清单》作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。
四、发货方式
1)甲方负责将所有货品集结至统一地点。
2)丙方安排人员到甲方指定地点取货。
3)丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点,物流费用由乙方支付。
4)丙方负责相关的报关、清关等手续办理,相关费用由丙方支付,如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责,与甲方无关。
5)甲方联系人:张如君;联系电话:+886—985777504
6)乙方联系人:刘智;联系电话:+86—
7)丙方联系人:陈奕鹏;联系电话:+86—
五、货物验收
1)丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结所有相关手续后,需及时按照清单验收,如有质量问题或品种数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方,逾期视为验收无误;如有少发、误发,甲方负责在七个工作日内补发、调换。
2)丙方在确认图书品种及数量无误后将所有货品移交给乙方;
3)乙方所定图书如品种缺少,甲方在征得乙方同意后,可做适当的调整,并保证图书的质量书。
4)乙方未订购的书籍未经乙方同意,甲方不得随意搭配(以ISBN号、书名、定价、出版社、出版年为准)。
5)甲方提供图书的内容必须符合乙方所属地的相关法规。乙方负责图书内容查验,不符合要求的图书甲方须接受退货处理,物流费用乙方负责。此类图书的退货率不得高于20%,否则乙方有权要求全部退货并由甲方支付退货的物流费用。
六、货款计算
结算币种:美金(USD)
结算方法:
总金额=图书新台币总价×优惠率×合同签订日汇率
优惠率:*%
七、结算方式
1)丙方在提取货物前须按《发货清单》总金额的80%向甲方支付预付款;
2)丙方将货物运送至丙方所属地区完结所有相关手续并完成货物验收,确认无误后在十个工作日内完成尾款支付。
八、甲方收款账户英文详细资料:
收款人名称:
收款人户口号码:
收款人银行:
收款人银行地址:
SWIFT CODE:
九、乙、丙双方费用的结算
1)乙方应支付给丙方的费用包括:
图书货款、代办费用、运费、报关费用、税费。
2)图书货款:指丙方支付给甲方的所有货款。
3)代办费用=图书货款×*%。
4)运费、报关费用、税费依据实际发生金额乙方向丙方支付。
5)丙方应向甲方提供等额图书货款的.增值税发票,其它费用根据项目提供相应的等额发票。
6)乙方收到丙方移交的图书后,在二十个工作日内完成货物验收、费用结算工作。
十、解决纠纷的方式
若发生纠纷,由三方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会按中华人民共和国有关法律进行仲裁。如采取诉讼方式解决,本采购合同法律诉讼地为乙方所在地。
十一、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。本合同一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具同等法律效应。合同自三方签字、盖章之日起生效。
甲方盖章:
授权代表:
日期:
乙方盖章:
授权代表:
日期:
丙方盖章:
授权代表:
日期:
三方采购合同3
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》及其他相关法律、法规的规定,为保护各方的合法权益。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方定点采购乙方食品事宜,经双方协商一致,订立本合同如下,以资共同遵守。
一、采购内容及采购价款:
本合同适用于供货单位供应食用米、面、油、杂粮、冷冻品、豆制品、肉及肉制品、禽、蛋
二、货款结算方式:甲方乙双方约定,甲方以现金、银行转账、或支票方式向乙方支付货款。货款按月结算。乙方按照甲方要求向指定地点供货后,经甲方验收合格并签名确认后,于次月5—10号凭甲方人员签名确认的送货单到甲方财务处核对上月货款。双方核对金额无误后,乙方应及时向甲方财务提交等金额的发票以及相关付款必需的文件,甲方财务于当月25号前支付上月货款。如因乙方无法提供有效的等金额发票以及相关付款必需文件,甲方付款时间可以顺延到乙方提供为止。
三、交货地点和费用负担:甲乙双方约定,乙方必须根据甲方提出的品种、规格、数量、质量送货,并在甲方规定的时间内送达甲方所在地。在运输途中,未到达甲方指定交货地点前,发生货物损坏或遗失的风险或由于售后送货人员个人行为影响了货物质量等,所产生的一切损失费用由乙方承担。
四、包装物的供应与回收:包装标准按乙方的包装标准,费用已计入甲方采购价款中,包装物不予回收。
五、验收标准及质量要求:
1、乙方所提供食品、食材原料、调料,必须符合国家及当地的食品安全标准,若出现食品安全质量问题,乙方无条件接受甲方退货或换货,并承担由此给甲方造成的一切损失及承担相应责任。
2、在供货时乙方必须提供食品检验合格证或者化验单。如肉类制品必须是定点屠宰且经检疫为合格的,有检验检疫合格证。
3、乙方食材送达甲方后,甲方派人负责对所供进行过秤验收,经甲方验收无误后双方在验收单上签字确定。并作为采购凭证,票据和凭证一并作为甲方做食品索票登记台账使用。
六、双方责任:
1、乙方按合同要求保质保量按时向甲方交付所采购的.全部食品,按双方协议商定的条款做好售后服务;乙方若未经甲方同意而延迟交货,甲方有权索赔。
2、乙方必须持有工商营业执照、食品(生产或流通)经营许可证等国家行业规定的行政许可证明,且经营状况良好,以上证件与法人身份证及送货人员身份证每年提供一份复印件给甲方。
3、乙方提供的食品若出现以下情况时,甲方有权要求乙方退还已支付的货款,并承担与当月货款相等金额的违约金,且甲方有权终止乙方供货商资格或解除供应合同:
3.1无品名、产地、厂名、生产日期、保质期、无中文标识及原料说明的定型包装食品。
3.2超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
3.3腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常,且可能对人体健康有害的食品。
3.4病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物等。
3.5劣质食用油、不合格调味品、工业用盐、非碘盐或非食品原料和滥用食品添加剂、农药残留超标的蔬菜等,以及其它不符合食品卫生标准的要求的食品。
4、乙方要有足够的货源,同等产品必须等同或低于市场价格,并保证向甲方提供质优价廉的产品。
5、因乙方所供应的食品质量问题而引起的食物中毒等食源性疾病的发生或由乙方提供的食品引起的一切事故由乙方负全部责任,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
6、未经乙方同意,甲方不得以任何形式自售、转售乙方所供应的产品。甲方配合乙方把好货物验收关,如发现质量问题,及时通知乙方,迅速处理;甲方要做好食品储存和冷藏措施,如由于甲方保存不当造成食品质量责任由甲方承担。
7、甲方需按协议约定的付款条件,向乙方支付货款;若因甲方延迟付款而造成乙方无法按时交货,由此所产生的损失由甲方承担。
七、质量保证与售后服务:
1.乙方保证其所供食品符合合同条款约定及国家食品安全相关法律规定的食品安全标准。
2.若甲方在开业之际急需增加食品时,乙方需全力配合并及时向甲方提供所需的食品。
3.乙方配有专业的售后服务人员,且乙方在接到甲方通知后的2小时内需到达甲方属地为甲方提供相应的专业服务。
八、违约责任:
1、若因甲方延迟付款超过两个月时,乙方有权解除本合同。
2、三次(含三次)以上末及时向甲方送货的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿因延迟送货而造成的损失,且甲方有权解除本合同。
3、若因乙方违反合同条款而给甲方造成损失的一切责任均由乙方承担,且甲方有权解除本合同。
4、若因乙方向甲方供应的产品出现质量问题而导致食品安全事故的一切经济赔偿及法律责任均由乙方承担,且甲方有权解除合同。
九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商解决不成的,未违约的一方可向交货地的人民法院进行起诉。
十、其他约定事项:
1、未尽事宜,双方可约定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份,经双方签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
三方采购合同4
甲方名称:(以下简称甲方)_______
乙方名称:(以下简称乙方)_______
为进一步规范企业食品及食品原料采购行为,确保食品及食品原料采购做到公平、公正、公开和采购的食品价格合理,质量符合食品安全要求,根据平等自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商,特签订购销合同,供甲、乙双方共同遵守。
一、产品的名称、品种和数量
二、供货数量、时间、价格、地点供货数量:
视甲方的加工、烹饪需求而定,采购时,甲方提前1天通知乙方,乙方如不能及时供货,须及时告知甲方。供货时间:按照甲方指定时间送货。供货价格:乙方每周报价一次,价格应低于当周市场价格,同时不得高于本市餐饮企业所购同类同等食品及食品原料价格。
三、供货质量与数量保证
一)乙方所供的食品必须经国务院卫生行政部门认证认可的食品检验机构检验,并附有同批次“产品检验报告”复印件或“合格证”,同时向甲方提供由国家相关部门颁发与该产品有关的《生产许可证》、《卫生许可证》、《营业执照》、《食品流通许可证》、《税务登记证》等复印件,并加盖乙方公章。
二)乙方向甲方承诺,不得提供下列食品:
1.用非食品原料生产食品或者在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的.物质,或者用回收食品作为原料生产食品;
2.不符合食品安全标准的食品;
3.腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;
4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;
5.未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类及其制品;
6.超过保质期的食品;
7.国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;
8.未经过安全性评估的食品;
9.无标签或标签、说明书不符合《食品安全法》规定的预包装食品、食品添加剂;
10.添加了药品的食品。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。
三)乙方所提供的食品,由甲、乙双方逐样过称,净重量误差范围不得超过±3﹪,如发现有不足称的,则当批货物按抽样平均重量计算。
四)验收时,如有上述乙方向甲方承诺中包含的不得提供的食品,乙方自行收回。
四、相关责任赔偿
1.甲方如因食用乙方所提供食品导致发生食物中毒,经有关单位鉴定原因属实后,乙方除承担全部医药费、赔偿费用,同时承担全部法律责任。
2.如在主管部门日常监督及抽样检验中有不符合食品安全要求现象,一切损失及相关处罚由乙方承担。
3.乙方如应承担经济法律责任,不受本合同期限制约。
五、合同生效与终止
1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字或签章之日起生效。
2.本合同自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方:(签章)_______乙方:(签章)_______年月日_______
三方采购合同5
买受人:_________________(以下简称甲方)
出卖方:_________________(以下简称乙方)
第三方:_________________(以下简称丙方)
就项目,甲方与丙方签订施工合同,甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付,甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商,订立本协议
第一条甲方委托丙方于每月20日前,将甲方上月所领用乙方的'所有材料物资款代付给乙方,代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。
第二条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行,丙方每月实际代付代扣甲方的材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。
第三条乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后,应于收款时开具等额材料发票给甲方,此发票由丙方转给甲方。
第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的,以本协议为准。
第五天本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份,各具同等法律效力,自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
附:_________________本合同附件:_________________
甲方(盖章)
乙方(盖章)
丙方(盖章)
甲方代表:_________________乙方代表:_________________丙方代表:_________________
签约日期:_________________签约日期:_________________签约日期:_________________
三方采购合同6
甲方:_______
乙方:_______
_________管理有限公司(以下简称甲方)与___________服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同,共同遵守。
第一条产品名称、价格、数量。
产品名称:
价格:
数量:
第二条交货地点及时间
1、地点:
2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。
第三条加工形式
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。
3、货物到达甲方指定地点后,甲乙双方依据订货清单进行清点验收,并办理交接签字手续。
第四条甲方责任
1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2、甲方定好量体时间,保证人员齐全。
3、按此合同付款日期,按时付款。
第五条乙方责任
1、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。
2、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方________的货款作为违约金。
第六条结算方式
1、支票结算。此合同签订后____日内,甲方须预付_________的'货款给乙方。
2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在________内付清乙方全部货款。如有延误,每日须加付________的滞纳金。
第七条本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。
第八条此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方______的货款作为违约金。本合同一式___份,双方各执___份。
甲方盖章:_______
日期:_______
乙方盖章:_______
日期:_______
三方采购合同7
甲方:四川东泉机械设备有限公司
乙方:成都舜禹贸易有限公司
丙方:成都东泉预应力成套设备有限公司
鉴于:
1. 甲方与乙方已签订购销合同;
2. 丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方购销合同的履行,保障甲乙双方权益和规避经营风险,甲乙丙三方经过平等协商,一致达成如下协议:
第一条:交易流程
1.丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元(贰拾万整)的货款,购销合同生效;
2.乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货;
3.货物送达至乙方,丙方在接到甲方付款通知当日,应将剩余部分货款即时支付给乙方,并及时开据购货发票;
4.乙方在收到丙方给付的货款后,应即时将货款给付甲方。
第二条:权利与义务
(一)甲方的权利与义务;
1.保证购销合同的真实性;
2.有权要求乙方及时给丙方发送付款通知;
3.有权要求丙方根据乙方的'付款通知即时给付货款。
(二)乙方的权利与义务;
1.保证购销合同的真实性;
2.及时根据购销合同订购货物;
3.配合甲方货物的验收工作等。
(三)丙方的权利和义务;
1.支付乙方货款后须及时通知到乙方;
2.在甲乙双方争议最终解决前,丙方不得向任何一方给付货款;
3.有权按协议要求支付服务费,服务费金额不限。
第三条:违约责任
1.甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理;
2.如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的,有过错方承担一切损失;
3.如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的,有过错方承担一切损失。
第四条:免责条款
1.丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核;
2.丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保,与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条:其他条款
1.本协议一式三份,甲乙丙各执一份,三方签字盖章后即生效;
2.协议履行中产生的争议由三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方(或甲方)所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方(盖章): 地址:
委托人:电话:
乙方(盖章): 地址:
委托人:电话:
丙方(盖章): 地址:
委托人:电话:
签订日期:
三方采购合同8
订立合同三方:
甲方(需方):
乙方:(购方)
供方(供方):
依据《合同法》的规定,甲乙供三方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一、产品数量、计量单位、价格
第二、产品单价及合同总金额协议
1.产品定价,甲乙供三方同意按以上定价执行。
第三、产品质量标准
产品质量标准:符合国家xxx系列相关标准。
第四、包装方式及包装品处理:纸盒包装及其他保护包装(加工产品特殊捆包除外)
第五、交货方式
1.交货时间:_________。
2.签收人:电话:
3.交货地点:
4.运输方式:汽车运输和集装箱汽车运输
第六、验收方法:
1.产品运抵交付指定地点后的当日内,甲、乙、供方三方共同开箱验货,登记签收。若甲方不在现在验收,由乙方签收的送货单等同于甲方认可签收。
2.在产品验收的过程中,如有产品短缺、损坏等问题,应做详细纪录,并由供方无条件为甲方调换或补齐。
第七、预付货款:合同总金额*20%。
第八、付款日期及结算方式:
第九、运输及保险:供方负责
第十、运输费用负担:供方负担。(货到乙方工地现场由乙方安排人员卸货,费用由乙方承担;卸货具体地点以汽车正常行驶能到达的区域为准。)
第十一、违约责任
1.乙方拖延付货款,使供方造成损失,应偿付供方此批货款总价__%的违约金,甲方有担保责任。
2.乙方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前天通知对方。
3.供方所发货品合格、无质量等情况,乙方有付款义务,甲方有监督责任,如乙方拒绝付款或拖延付款,付款义务自动转嫁甲方责任,因此所发生的一切费用损失,由甲方负责,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由供方和甲方协商决定。
4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。三方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的`损失。
5.其他:
第十二、当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三、本合同在执行中发生纠纷,签订合同三方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请___仲裁机构仲裁的解决)
第十四、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经三方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
本合同正本一式份,甲乙供三方盖章签字后生效。甲方份、乙方份、供方份;合同副本一式__份,分送甲乙供三方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
甲方:乙方:供方:
电话:电话:电话:
开户行、账号:开户行、账号:开户行、账号:
法定代表人签字:法定代表人签字:法人代表签字:
经办人签字:经办人签字:经办人签字:
甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)供方单位(盖章)
__年__月__日
三方采购合同9
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,基于平等互利的原则,经友好协商,双方自愿签定本采购协议书,具体如下:
1、采购物品及价格:
1.1本合同标的为,甲方向乙方采购,具体规格、价格如下:
1.2元(人民币大写:万仟佰拾元整,不含税17%增值税发票,不含运费)
2、到货时间及地点
2.1乙方保证在20xx年月日之前将全部货物送到货运公司发出。。
2.2发至:
3、质量要求和质量保证
3.1生产前乙方已向甲方提供了样品,按照提供的样品质量,规格生产。
4、包装及验收标准
4.1乙方为采购物品提供符合国家标准的包装以便于运输。
4.2乙方确保提供的包装足以避免所有货物受到任何损坏。
4.3甲方采购物品的验收将根据本合同第四部分约定的标准执行。
4.4乙方将甲方的采购物品送至甲方指定的地点,经甲方代表验收数量、质量、交货期情况,并在签收单上签字,视为交货完成。
5、货款结算方式及期限
5.1万仟佰拾元整)
6、违约责任
6.1.乙方违约责任:
(1)产品品种、规格、质量不符合约定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,由乙方负责处理,并承担因此造成的.损失。
(2)包装不符合约定,必须返修或重新包装,应承担支付的费用和损失;甲方不要求返修或重新包装,要求赔偿损失的应予赔偿损失。
(3)如果由货运公司责任造成延误损失,由甲方向货运公司追偿。
2、(4)乙方不能按合同约定日期发货,造成到货延期,责任在)乙方,由乙方承担因此造成的损失。如乙方需要延期交货,须甲方同意确认,如甲方不同意延期,由双方协商赔偿需方损失。
6.2.甲方违约责任:
(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给乙方造成损失时,应赔偿乙方实际损失
(2)未按合同约定日期付款提货,造成到货延期,责任在甲方。
(3)出货时甲方不及时提货造成延期,与乙方无关,甲方要负全部责任。
第一条甲乙双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时,应当立即通知对方,经双方协商或合同管理机关查实证明,可免予承担经济责任。
第二条本合同解除的条件:双方严格遵守合同所约定的条款,因特殊原因任何一方需要解除合同,必须征得对方同意,才可协商解决。
第三条本合同一式二份,双方各执一份,自双方签章起生效。
7.上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,作为附件。
8.本合同自签订之日起至甲方收到货物之日止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
三方采购合同10
甲方: 合同编号: 乙方:签订地点: 丙方:
甲方分别向乙方和丙方进行采购,甲方按照实际成品订单数量结付,毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的'条件和期限: 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷,
气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产,表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用,甲方一律不予支付。
三、交(提)货地点、方式: 甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担:由乙方和丙方负责。
五、包装标准:木箱+隔板(可回收)六、验收标准、方法及提出异议期限:货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限:首次订单,合同生效后,甲方预付乙方毛坯30%,余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密:丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时,由每逾一日按合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密,或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现,甲方有权要求解除合同或继续履行,乙方和丙方应承担违约责任,违约金为所涉金额的100% 。
九、解决合同纠纷的方式:本合同发生争议,由三方协商或调解解决,协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。
三方采购合同11
甲方: 合同编号: 乙方:签订地点: 丙方:
甲方分别向乙方和丙方进行采购,甲方按照实际成品订单数量结付,毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限: 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷,
气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产,表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用,甲方一律不予支付。
三、交(提)货地点、方式: 甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担:由乙方和丙方负责。
五、包装标准:木箱+隔板(可回收)六、验收标准、方法及提出异议期限:货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限:首次订单,合同生效后,甲方预付乙方毛坯30%,余款货到合格后30天内付清。 八、违约责任、商业保密:丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时,由每逾一日按
合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密,或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现,甲方有权要求解除合同或继续履行,乙方和丙方应承担违约责任,违约金为所涉金额的`100% 。 九、解决合同纠纷的方式:本合同发生争议,由三方协商或调解解决,协商或调解不成时由合同签定所在地仲
裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉
三方采购合同12
甲方(买方):
乙方(卖方):
丙方(卖方、供应商):
甲乙丙三方本着“诚实守信,平等互利”之原则,期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系,避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失,为保证三方的权益,特约定如下:
一、总则
甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目,甲方向乙方下达采购订单代采物料,丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务,根据《合同法》关于委托合同的规定,签订本协议,共同信守:
1、甲方与丙方协商确定采购物料的.品名、数量、价格、付款等具体信息后,甲方出具《采购订单》给乙方,乙方据此向丙方下达《采购委托书》,该《采购订单》直接约束乙方和丙方。
2、《采购订单》项下的付款义务由甲方承担,订单款项的支付方式为甲方依双方签订的《采购合同》中对账及付款方式条款执行,乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。
3、丙方应按照《采购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人,三方合作期间,因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷,应由乙方与丙方自行协商解决,甲方不承担任何责任。
4、每月执行三方对账,对账过程由丙方主导,丙方需出具两份对账数据:
4.1丙方对甲方的交货数据明细,此份数据明细由甲方负责核对及审核;
4.2丙方对乙方的对账数据明细,由乙方负责核对及审核,甲方负责监督;
二、质量保障协议:
1、来料检验
1.1针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观0.65,)进行抽样检测;当甲方检验不合格时,通知丙方确认,如确认为模切料来料不良,则由丙方安排人员至甲方进行返检,返检位置由甲方协助提供,如甲方需提供指导时,甲丙方应提供相对应的技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时,可与甲方协商由甲方协助选别.,选别费用由丙方承担.
1.2若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方,当方案及变更生效后会及时通知甲方,并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品,否则出现的品质问题由丙方承担.
2、上线不良处理方式
2.1丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(,外观≧98%),低于98%时由甲方通知乙、丙方确认,如不良现象属模切料不良时,则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产,重工地点由甲方协助提供,
2.2当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良,不良品全部由甲方负责承担.
2.3模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..
3、客户投诉及售后不良处理方案:
3.1当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认,如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理,处理及选别费用由丙方承担.
3.2当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时,整批不良超过3000PPM时),每批处罚20xx元.如确认是模切料导致,所有损失由丙方承担
3.3当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时,由丙方承担所有不良及改善对策提出.
3.4当甲方投诉属模切料问题时,丙方必须在4小时内对不良现象进行确认,投诉24内对不良现象进行排查,并给出初步分析处理结果,三个工作日内给出改善对策及8D报告,若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.
三、售后支持
1、因甲方是向乙方下达采购订单,原则上售后工作由乙方主导,因为丙方所提供物料产生质量问题,丙方需积极介入;
2、如丙方配合消积,乙方需及时向甲方升级反馈,和甲方一起共同通知丙方冻结货款,乙方无权单方面冻结丙方应付货款;
3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票
本协议从三方签字之日翌日生效,止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议,按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止,则本协议自动终止.本协议一式三份,三方各执一份,经三方负责人或授权代表签字后生效。
本协议与三方签定的《采购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应,因本协议履行过种中发生争议或纠纷,需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。
甲方(买方):乙方(卖方、供应商):丙方(卖方,供应商)
授权代表:授权代表:授权代表:
签署日期:签署日期:签署日期:
三方采购合同13
委托方(甲方):
地址:
邮编:
电话:
传真:
受托方(乙方):
地址:
邮编:
电话:(见采购单)
传真:
一、甲乙方依据国家有关法律的规定,经友好协商,由甲方委托乙方代理采购所需产品
二、乙方通过其所属公司—中国小商品电子商务配送中心代理采购甲方所需产品;
三、乙方代理采购的产品应符合甲方合同提出的各种要求,如采购的`产品不符合本合同所定的要求,由乙方全权负责;
四、代理采购货款应在货到验收一切合格以后当场付款,乙方应在一天将所购产品发货到甲方指定收货地点。
五、解决合同纠纷方式:
执行本合同发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,双方同意由__________仲裁委员会仲裁(或向____________人民法院起诉)
六、本合同一式二份,双方签定后生效,甲乙双方各执一份
甲方(代表人)签字(盖章):乙方(代表人)签字(盖章):
三方采购合同14
甲方:_______
乙方:_______
甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商一致达成纺织品买卖协议,订立本合同,供双方共同遵守:
第一条产品名称、价格及数量
第二条合同金额
货物总值:631200元大写:陆拾叁万壹仟贰佰元整
第三条:付款方式
样品确认后,甲方支付合同金额30%计壹拾玖万壹贰佰元作为定金;乙方出货后15天内甲方将合同款剩余金额肆拾肆万元划入乙方负责人开立的帐户上(帐号为);
第四条交货地点及时间
1、地点:乙方负责把货物送到甲方指定地点,产生的费用由乙方负责。
2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后日内。
第五条交货条件
如在交货过程中遇到问题,双方应本着互惠互利,精诚合作的'态度协商解决。逾期交货:未经甲方允许逾期交货的,乙方逾期交货一天扣除除乙方逾期产品货款总额5%的违约金;乙方逾期10天未交货的,甲方可以拒收,同时有权解除合同。并按预付款的两倍要求乙方支付违约金。逾期取货:如甲方暂缓要货,乙方将收取按暂缓要货金额1%的仓储费用。若甲方暂缓要货超过15天应事先以书面形式重复乙方同意。
第六条甲方责任
1、甲方通过款式,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2、按此合同付款日期,按时付款。
3、及时验货,甲方应在收到货物10天内验货完毕。
第七条乙方责任
1、乙方须保证产品质量,有质量问题的产品,乙方须负责更换或退货。
2、按此合同交货日期,按时交货。
第八条本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。
第九条此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章)_________乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
_________年____月____日______20xx___年____月____日
三方采购合同15
卖方:(以下简称甲方)_______
买方:(以下简称乙方)_______
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则,达成如下协议:
第二条生产厂家:生产符合本合同规定的产品的厂家均可。产品质量要求:卖方销售的产品必须符合GB15203-20xx淀粉卫生标准、GB10146-20xx食用油卫生标准。
第三条包装要求:卖方销售的'产品必须符合食用油GB317-20xx国家标准对标签、包装的要求并有“QS”标志。
第四条交货地点:柳州圣益仓库
第五条付款方式:本合同签订后,买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前,买方需保证货源充足。
第六条验收:买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议,两个工作日内以书面形式向卖方提出,逾期不提出者,即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的,应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务,货物一经出库,即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担:货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任:违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限:自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜,由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章)_________乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
_________年____月____日_________年____月____日
【三方采购合同】相关文章:
三方采购合同07-17
三方采购合同15篇01-06
三方采购合同13篇01-28
三方采购合同(13篇)01-29
三方采购合同10篇04-07
三方采购合同(10篇)04-07
三方采购合同(15篇)02-26
三方采购合同11篇03-10
三方采购合同(11篇)03-14
三方采购合同(精选15篇)03-03