范文资料网>书稿范文>合同书>《钢结构安装施工的合同

钢结构安装施工的合同

时间:2023-02-26 08:56:07 合同书 我要投稿
  • 相关推荐

钢结构安装施工的合同

  随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编整理的钢结构安装施工的合同,希望能够帮助到大家。

钢结构安装施工的合同

  钢结构安装施工的合同 篇1

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为明确双方责任,保证工程顺利实施,经友好协商,双方达成以下合同条款,以共同遵守。

  一、工程概况:钢结构厂房一层,约3868.25㎡。

  1、工程名称:______有限公司

  2、工程地址:______新区

  3、工程内容:钢结构安装

  4、承包范围:地脚螺栓制作预埋,主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装,主钢构面漆,次钢构制作安装、除锈、刷漆,雨棚、大门制作安装、油漆,落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。

  二、工程工期:

  自______年______月______日至______年______月______日。计______天。

  三、质量标准:

  1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时,应通知甲方及有关部门,进行中间结构验收,验收合格后方可进入下一道工序。

  四、工程造价:

  1、工程面积:3868.25㎡。

  2、工程单价:27元/㎡。

  3、工程造价:104442.75元。

  五、结算方式:

  1、主钢构安装完毕,付进度款52221.4元,占总造价的50%。

  2、次钢构:C型钢、拉条、隅撑、天沟、水平支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕,付进度款313326元,占总造价的30%。

  3、大门,雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕,整体验收合格,付进度款15666元,占总造价的15%。

  4、剩余5222元,占总造价的5%,作为质保金,一年内付清。

  六、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)甲方向乙方提供图纸一套;

  (2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系,为乙方创造良好的施工环境;

  (3)保证现场道路、用水、用电畅通;

  (4)按合同规定,甲方按时支付工程款,否则工期顺延;

  2、乙方责任:

  (1)乙方承接甲方工程后,按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工,确保工程质量和施工进度;非人力不可抗拒的`自然因素无故延误工期的,每日向甲方支付500元罚金;

  (2)乙方必须严格执行国家相关安全规定,遵守安全操作规程,施工过程中发生的一切安全事故,乙方承担全部责任,与甲方无关;

  (3)乙方所提次构件及螺栓等材料,做到规格、型号、数量准确完整,图纸清晰严密,如计划量超出实际需要的2%,乙方承担超出量的全部费用;

  (4)甲方将构件(材料)交付乙方,乙方负责卸车并将构件(材料)码放整齐有序,双方应进行清点核对,并在出库单上签字。承包方接收材料后,即负有保管责任,如因保管照看不善造成丢失、浪费,或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形,乙方赔偿全部损失;

  (5)按合同约定,在保修期内,乙方接到维修通知后,24小时内必须到达现场维修,维修费用由乙方承担;

  (6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材,安全设施,全由乙方自理;

  (7)工程完工后,乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料,并负责余料的收集及装车;

  (8)做好施工日志,工程竣工交工程部。

  七、违约责任

  甲乙双方在合同签订后,任何乙方违约,须赔付守约方合同总金额5%的违约金。

  八、其它约定:

  1、本合同未尽事宜,有双方代表协商作出补充合同(协议),且补充合同(协议)为本合同附件,与本合同具有同等效力。

  2、如发生合同纠纷,则按照先调解,调解不成再上诉的原则解决。

  3、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  发包方(盖章)______承包方(盖章)______

  法人代表:______法人代表:______

  委托代理人:______委托代理人:______

  电话:______电话:______

  ______年______月______日 __年__月__日

  钢结构安装施工的合同 篇2

  甲 方:

  乙 方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程造价:

  第二条、分包内容

  乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作,岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。

  上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。

  第三条、施工工期

  总工期为。开工日期为,预定截止工期日期 。

  第四条、付款方式

  1、双方签订合同后三日内,甲方支付乙方预付款______元,______元整)。

  2、甲方支付乙方二次费付款______元,(大写: ______元整)。

  3、甲方支付乙方三次费付款______元,(大写: ______元整)。

  4、余款在工程完工后,甲乙双方共同进行验收后,留壹万元做质保金,其他款项七天内付清,质保金六个月内一次性付清。

  第五条、双方责任

  甲方责任

  1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

  2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。

  3、提供现场临时用水、用电接入点。

  4、提供的图纸要符合安全结构。

  乙方责任

  1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

  2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的'质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

  3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例,小区物业管理等规定,做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。

  4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

  5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

  6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。

  7、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

  8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

  第六条、附则

  如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

  本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  _______年_______月_______日 __年__月__日

  钢结构安装施工的合同 篇3

  甲方:_______

  乙方:_______

  甲方委托乙方完成工,总面积(重量)约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任,保证本工程顺利进行,经友好协商,达成下列合同以兹共同遵守:

  第一条:工程概况

  1、工程地址:_______

  2、工程内容:_______

  第二条:安装施工付款方式

  1、乙方按照甲方提供的图纸施工,使用材料标准、规格按照计算。

  2、工程单价:按照计算(税前)。

  3、安装施工总费用约,大写

  4、乙方施工对以及机械进入施工现场,甲方应支付给乙方生活费元,大写。

  5、元作为进度款,大写

  6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方,本部分工程款合计:元大写元

  7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。

  8、若因甲方原因未按时支付工程款,则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。

  第三条:质量控制、安全生产、其他要求

  1、乙方严格按照甲方提供的(图纸、要求)组织施工,严把质量关,并接受甲方的监督。使工程质量合格。

  2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如:不合格,乙方负责维修。

  3、若本工程安装完毕后甲方不验收,不按照约定付款,而擅自投入使用,乙方不再承担本工程的质量责任,并视为本工程验收合格。

  4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求,提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的相关资料;提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的食宿用房;组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

  5、甲方派驻为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。

  6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

  7、甲方应保证施工期间不受外界干扰,确保工程顺利施工,若因场地限制,协调乙方施工机械进场。

  8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工,非甲方原因引起的安全事故乙方承担。

  9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场,或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。

  10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所,和水电。

  第四条:施工工期

  1、根据双方协商,商定总工期天(日历天),自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工,工期自此计算。

  2、遇下列情况,经甲方现场代表认可、签字后,工期相应顺延。

  2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求,影响进场施工时间或影响工程地进度的`;

  2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的;

  2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的;

  2、4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风

  2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款;

  2、6人力不可抗拒的因素而延误工期;

  2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的;

  2、8乙方在以上情况发生后的三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的

  第五条:维修期

  一年内自然损坏免费维修,接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费,人工费。

  第六条:争议违约

  1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解,调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。

  2、若甲方不按合同履行义务,应赔偿给乙方造成的实际损失,并且顺延本工程工期。

  第七条:本合同一式2份,双方各持一份,两份具有同等效力

  甲方:_______

  乙方:_______

  代表人:_______

  代表人:_______

  电话:_______

  电话:_______

  地址:_______

  地址:_______

  日期:_______

  日期:_______

  钢结构安装施工的合同 篇4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括:灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,配合其他工种施工等。

  一、承包范围

  甲方提供施工图纸,但不提供施工机具,乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,配合其他工种施工等。至工程完工验收,交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。

  二、承包价款 73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元,乙方进场之日起,主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护),至合同全部内容施工完毕工期为20天,不能按时完成罚款5000元。

  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:大、小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 原材料送检试验费用。

  本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

  三、开工日期自乙方进场开始计算,工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  四、付款方式

  工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收,工程质量达到现行国家工程验收标准合格后,运行正常。签合同后付乙方首付款5万,乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后,甲方付给乙方工程款95﹪,剩余5﹪作为质保金,一年后付清。

  五、甲方责任

  1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍,其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

  2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

  3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底,监督检查乙方在施工中存在的问题。

  4、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  5、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证,其费用由乙方自理)。

  六、乙方责任

  1、乙方应严格按图施工,确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

  2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处,应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工,一切由乙方承担。

  3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律,文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

  4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关。

  5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

  6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

  7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,禁止使用回族人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  8、乙方必须确保施工时的规范用电,晚上加班必须派专人值班。

  9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工,在施工现场不打架、斗殴。

  10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

  11、质量缺陷的经济责任

  12、凡乙方所承包的工程项目,出现质量不合格或质量缺陷,均由乙方负责返工或修复工作,其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。

  13、乙方四个工种的`作业队带班长,参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩,享受同样的福利待遇;具体考核情况,见相关责任考核制度。

  七、 施工验收

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

  八、 工程保修

  1.保修范围、期限:____壹年____

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

  九、 保险

  1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

  十、 争议

  1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

  2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

  2.4 法院要求停止合同工作。

  十一、 不可抗力

  1.按照标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

  2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

  4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  十二、 合同解除

  1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 十三、 合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  十四、本合同一式三份,甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

  十五、 合同生效

  本合同双方约定 签字 后生效。

  合同签订时间:______________ 合同签订地点:______________

  甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________

  甲方电话:______________ 乙方电话:______________

  钢结构安装施工的合同 篇5

  甲方:_____ (以下简称甲方)

  乙方:_____ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。

  一、项目名称和地点

  1、项目名称:_____型广告塔_____座

  2、工程地点:

  二、工程内容:

  1、依据甲乙双方确认的《________》施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍_____漆(_____色),工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《_____》型广告塔_____座。

  2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。

  三、承包方式和造价:

  《_____》型广告塔_____座,单价每座_____元(大写:_____)。合计人民币_____元,大写:_____元整;

  本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.。

  四、工程价款支付、结算方式:

  付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的_____%,计人民币_____元(大写:_____元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的_____%,计人民币_____元(大写:_____元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价_____元(大写:_____元整)的._____%;合计人民币_____元(大写:_____元整)N座广告塔共计_____元(大写:_____整);_____%作为乙方的保修保障金合计人民币_____元(大写:_____元整),满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款。

  五、工程期限为_____天,其中加工配件_____天,运输_____天,安装_____天。

  六、双方责任

  广告制作合同·小区广告合同·电梯广告租赁合同·广告刊登合同

  (一)甲方责任

  1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每天每人______元计,工期相应顺延。

  2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至施工现场_____米以内,由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好材料堆放场地。

  3、原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。

  4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。

  5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天_____元。

  6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算,负责组织工程竣工验收。

  7、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。

  (二)乙方责任

  1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为_____KN/m2(抗风设计值为_____级)。钢结构广告牌制作广告塔质保期为_____年,保修期为_____年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

  2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的_____%赔偿甲方损失。

  3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

  4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等,河北墙体广告)或停电原因,工期顺延。

  5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为) ;如乙方工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,故视为验收通过。

  6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。

  7、在保修期内,乙方首年对广告塔维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。

  8、保修期内,乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲方有权扣除保证金,直至保修质量合格。

  七、违约责任:如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。

  八、附件:

  《_____钢结构广告塔主体安装质量验收表》

  附则:

  (一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守。

  (二)本合同一式两份,具有同守效力,甲、乙双方各持一份。

  (三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更,附变更备忘录。

  (四)本合同附广告塔验收标准,该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148:_________________省工程建设标准《_____》_____。验收手续一式两份,甲乙双方各持一份。

  (五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。

  甲方代表人签字(盖章):_____ 乙方代表人签字(盖章):_____

  _____年_____月_____日____年_____月_____日

  钢结构安装施工的合同 篇6

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  工程内容及主要技术参数

  1、工程内容:

  2、面积:_________㎡(以实际验收面积为准)。

  3、技术要求:

  4、其它要求:

  三、质量、工期

  1、工程质量要求:合格工程。

  2、工程工期:甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕,乙方在施工期间,如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响,工期相应顺延。

  四、工程造价及付款方式

  1、工程造价

  本工程单平米造价为人民币_________元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。

  2、付款方式

  (1)主钢构件进场,甲方应支付乙方工程款_________%,累计支付工程款。

  (2)工程安装完毕后,经甲方验收。验收合格后,交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民币_________元。预留工程款的_________%作为质保金(六个月内结清)。

  五、甲乙双方负责事项

  (一)甲方负责事项

  1、负责提供钢构件堆放场地,施工用电电源、电费由甲方承担。

  2、甲方提供合格的支撑面,并做好配合乙方的工作。

  3、负责施工场地质量监督和组织验收,排除一切外来因素干扰,提供良好的安全施工环境。

  4、按合同约定,按期付款。

  (二)乙方负责事项

  1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工,确保工程质量。

  2、按合同约定,按期完工。

  3、严格执行甲方各项规章制度,安全生产、文明施工,杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故,由乙承担。

  4、工程完工时,积极配合甲方的验收。

  六、工程验收

  1、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应在接到通知后_________日内组织验收。

  2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用,即示甲方认可此工程为合格工程。

  3、工程未经验收,甲方不得使用,由此造成的.一切质量事故及损失由甲方承担。

  七、违约责任

  1、甲方若不按合同约定支付工程款,按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金,由此造成的工程延误由甲方负责。

  2、乙方工程逾期交付,按_________元/天赔偿甲方损失。

  八、附则

  1、本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

  2、本合同自甲方预付款到位后生效,工程款全部结清终止。

  3、甲乙双方因履行合同发生争议,因本着友好协商的原则,可进行调解、和解,无法解决的,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

  4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  住址:

  代表人:

  联系方式:

  ______年______月______日

  乙方:

  住址:

  责任人:

  联系方式:

  ______年______月______日

  钢结构安装施工的合同 篇7

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 钢结构部分

  工程立项批准文号:

  资金来源:

  二、 工程承包范围

  承包范围: 钢结构制作及安装(水电除外 );土建、裙墙、基础、地坪、水、电、防雷设施、外墙装饰 、饰面砖、企业标识牌材料等由发包自理;卫生洁具及内装饰、内门由发包方自理。

  三、 合同工期

  开工日期:_______年_______月_______日

  竣工日期:_______年_______月_______日

  合同工期总日历天数 天。

  四、 质量标准

  工程质量标准: 合格

  五、合同价款

  合同总价(大写): ______元(人民币)

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1 本合同协议书

  2 中标通知书

  3 投标书及其附件

  4 本合同专用条款

  5 本合同通用条款

  6 标准、规范及有关技术文件

  7 图纸

  8 工程量清单

  9 工程报价单或预算书

  10 双方有关工程的'洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

  七、合同说明

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人职责

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人职责

  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、 合同生效

  合同订立时间: _______年_______月_______日

  合同订立地点:

  本合同双方约定: 签字、盖章 后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  住 所: 住 所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银 行: 开 户 银 行:

  账 号: 账 号:

  邮政编 码: 邮 政 编 码:

  __年__月__日 __年__月__日

  钢结构安装施工的合同 篇8

  甲方:_______

  乙方:_______

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:

  一、工程内容:

  钢结构及彩钢瓦安装(行车梁不在安装内),甲方提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。

  二、工期:

  经甲乙双方协商,本工程从___年___月___日起至___年___月___日止,总工期为___天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等)工期顺延。

  三、质量及技术标准

  所有材料必须达到合格。

  四、双方责任:

  1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。

  2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担。

  五、付款方式

  1、本工程建筑面积14575平方米,安装费单价为33元/平方米,工程总价为48.0975万元,合同签订3日内,先预付生活费人民币计3.5万元,钢结构梁柱吊装结束付10万元,屋面板安装结束付15万元,墙面板安装结束付10万元,余款年底结清,扣3%的.质保金,一年后付清(乙方不向甲方提供任何票据)。

  2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方仪式、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。

  六、安全施工

  乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

  七、开工及延期开工

  1、乙方应按合同约定的工期开工。

  2、因甲方原因造成不能按合同的工期开工,甲方应在合同约定的开工日期前2天,以书面形式通知乙方推迟开工日期,并相应顺延工期人。如甲方没有提前通知乙方给乙方造成的开工损失由甲方承担。

  八、工程质量

  1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

  4、工程保修期为一年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

  九、争议

  本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院起诉。

  本合同一式四份,甲乙双方各执贰份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。

  甲方(签章):_______

  乙方(签章):_______

  代理人(签字):_______

  代理人(签字):_______

  电话:_______

  电话:_______

  协议签订时间:___年___月___日

【钢结构安装施工的合同】相关文章:

钢结构厂房安装合同08-02

钢结构施工合同10-01

钢结构厂房安装合同7篇04-11

钢结构厂房安装合同(7篇)04-11

钢结构厂房安装合同10篇11-19

钢结构制作安装合同范本07-27

钢结构施工合同15篇04-04

钢结构工程施工合同02-06

暖气安装施工合同03-31