智能化工程合同

小区智能化工程合同推荐度：
相关推荐

智能化工程合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编帮大家整理的智能化工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

智能化工程合同

智能化工程合同1

　　建设单位(简称甲方)：

　　施工单位(简称乙方)：

　　乙方参加了甲方组织的“_______智能化一期项目”招标并成为中标单位，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本智能化系统工程施工事项经协商一致，自愿订立本合同。

　　鉴于乙方拟承担_______的施工，并接受了甲方为本工程施工、竣工和保修所做的.招标要求，双方达成以下协议：

　　第一条：合同组成和解释顺序：

　　智能化系统工程施工合同文件组成部分和解释顺序如下：

　　1、补充协议条款、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面文件和会议纪要等。

　　2、施工合同协议书、施工合同条款、合同附件(根据施工图所作的材料明细及报价)。

　　3、施工招标文件、施工投标文件、甲方招标过程往来的函件。

　　4、工程建设标准强制性条文、标准、规范及有关技术文件。

　　5、经过承包人二次设计的智能化系统施工图、现行国家、省市有关施工方面的规范、标准上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的为准。本合同乙方每页都必须加盖公章，表示其对该页内容的全部认同。

　　第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并确保工程质量、在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　第四条：合同份数

　　1、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，均具有相同法律效力。

　　2、本合同经双方加盖公司公章后生效，至工程验收交接和竣工结算付款后，除有关保修条款及违约条款仍生效外，其余条款即告终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充合同或协议。

　　第五条：智能化系统施工合同生效

　　本合同双方约定合同在双方签章后生效。

　　第六条：争议解决方式

　　本合同在履行过程中，发生争议，应当协商解决，协商不成的交由项目所在地人民法院处理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

智能化工程合同2

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致同意签订本合同。本合同对双方均具约束力，应共同遵守。

　　一、购销产品名称、数量、金额：

　　合同总价为人民币：_______元整。产品所有价格含税，乙方提供17%增值税发票。货物因实际需要增减时，按照货物清单单价增减合同总价。

　　二、质量要求、技术标准、乙方保质条件和期限：

　　1、货物必须符合国家和行业的标准。

　　2、设备到场后由甲方组织验收。验收的设备与合同约定不符的，乙方应更换并于3日内按合同规定提供货物，承担责任。

　　三、交(提)货时间、地点：

　　1、交货时间根据甲方书面通知要求，分期分批交纳，乙方迟延或拒绝交货的，承担甲方的经济损失和违约责任。

　　2、交货地点：

　　四、付款方式：

　　1、合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的10%作为定金，乙方在收到定金后，次日起安排备货。

　　2、甲方在送货前应支付当批货物价值的40%货款，乙方在收到货款后7日内将设备发到甲方指定地点。

　　3、甲方应在收到设备且经验收合格后的.十五日内将当批货物的余款结清，当乙方收到甲方支付的全额货款后，合同标的物的所有权自动转移给甲方。如因甲方责任未能如期结清余款，乙方保留剩余部分货款相对应标的物的所有权。

　　五、运输方式、到达站(港)运输费负担：

　　采用汽运方式运输，乙方应按照甲方的需求发货。乙方负责将货物运至指定的地点，并承担运输费用和保险等相关费用。

　　六、双方议定的其它事项：无。

　　七、合同约定：

　　乙方应提供符合标准和约定的货物，若货物不符合标准，乙方应自发现日起3天内免费更换，给甲方造成的经济损失由乙方承担。

　　八、解决合同纠纷的方式：

　　执行本合同发生争议，当事双方应及时协商解决。协商不成，任何一方可直接向甲方所在地人民法院起诉。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖合同章后立即生效。

　　本合同产品配置清单、技术协议及其它合同附件同属合同组成部分，具有同等法律效力。原件和传真件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

智能化工程合同3

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程（包括采购、施工、安装、维修）交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：

　　第一条工程内容

　　_________小区的全部智能化系统工程（以下简称“智能化工程”），具体包括下列内容：

　　１．１智能系统管道预埋；

　　１．２小区闭路电视监控系统；

　　１．３可视对讲系统（带ＩＣ卡门禁、带安防）；

　　１．４住户室内安防系统；

　　１．５小区周边防范系统；

　　１．６公共广播及背景音乐系统；

　　１．７停车场安防系统。

　　第二条工程款（造价）

　　２．１甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：

　　工程总造价＝每户的平均造价×小区总户数。

　　２．２由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_________元（￥_________元，以下货币计算单位均为人民币），不高于_________元（￥_________元）；

　　２．３上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺；

　　２．４本合同签订后，甲方根据_________建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后１５日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件；

　　２．５施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条２．２款的约定。

　　第三条工程造价包含的费用

　　甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：

　　乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。

　　第四条工程款的支付

　　４．１乙方进场施工后，乙方完成小区管道线路工程后_________日内，甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_________％；

　　４．２智能化工程设备进场前，甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_________％；

　　４．３智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后_________日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________％；

　　４．４智能化工程完工、双方验收后５日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________％；

　　４．５保修期满后３０日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________％。

　　第五条进场时间

　　甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后三日内，甲方通知乙方进场施工。

　　第六条工期

　　甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。

　　第七条竣工及验收

　　智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在七日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。

　　第八条保修

　　智能化工程保修期为_________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。

　　第九条甲方义务

　　除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：

　　９．１甲方免费提供乙方施工过程中的用水、用电；

　　９．２甲方免费提供ＰＶＣ管道的预埋工作并保证乙方施工条件；

　　９．３甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。

　　第十条乙方义务

　　除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：

　　10．１乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的.；

　　10．２乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合；

　　10．３乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担；

　　10．４保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。

　　第十一条甲方的违约责任

　　11．１甲方完成_________小区的供水、供电设施、封顶时，甲方仍未向乙方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同，均视为甲方单方解除本合同，甲方应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用；

　　11．２甲方逾期支付工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达三十日，乙方有权解除本合同，甲方除支付逾期付款违约金外，还应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用；

　　11．３甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何免费保修责任。

　　第十二条乙方的违约责任

　　12．１乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在15日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。

　　12．２乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。

　　逾期达三十日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。

　　12．３如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起三日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。

　　第十三条工地代表

　　双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。

　　第十四条不可抗力

　　任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。

　　第十五条争议解决

　　在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。

　　第十六条生效

　　本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

智能化工程合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方负责对________________小区智能化系统进行施工，为使工程保质保量按时完成，根据国家的有关要求和规范，并结合甲方小区的实际情况，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程范围：

　　1、对讲系统工程;

　　2、闭路电视监控系统工程(20个监控点位以内);超过按每个四百元算。

　　3、停车场系统(一套)。

　　以上1-3系统工程的安装及调试。

　　二、承包方式及总造价：

　　工程以包工、包工期方式进行承包，安装、调试工程的人工费用均包含在工程总造价内。且此报价包含一年的维修工作。甲方提供所有系统的所有设备及材料给乙方施工，工程总价：人民币壹万捌扦元整。

　　三、工程质量要求：

　　A、所有设备、线路的安装应符合施工图纸设计要求及设计方案书中的各项规定。

　　B、整个系统在交付甲方投入正式使用时，系性能应全部达到设计要求，各部件应处于良好状态。

　　C、系统投入使用后，各部位的设备应运行可靠，各外围设备应安装牢固，保障正常可靠的运行。

　　四、工程周期：

　　双方本着快速建成、互相配合的原则，尽可能给对方创造良好的施工条件。全部工程要求在20xx年xx月xx日前完工。将全部系统调试完毕交甲方使用。如因甲方原因不能施工，导致工期延迟，则最迟不能超过20xx年xx月xx日，如超过此期限，则按全部工程完工计。甲方一星期内应付全工程款给乙方。

　　五、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、协助配合乙方提供水、电源、并指派一名监理工程师配合乙方理顺现场施工的协调事宜，提供给乙方一个存放设备的安全场所;

　　2、施工过程中与开发商协调所有安装事宜;

　　3、及明提供施工所需所有主料及辅材;

　　4、做地下主线槽和弱电井主线槽及混凝土开孔;

　　5、提供所有工程的.设计及图纸设备使用说明书等;

　　6、工程完工后负责将工程移交给开发商的验收及交接工作;

　　7、按合同依时支付工程款。

　　8、负责售后返修工作和费用;

　　(二)乙方责任：

　　1、负责统筹安排整个工程的施工;

　　2、按甲方审定的设计方案及图纸施工;

　　3、保质、保量、按时完工;

　　4、已安装好的设备和线材发发生被盗或人为损坏，乙方不负责。

　　六、验收方式：

　　乙方工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在收到通知五天内办理验收。逾期则视为验收合格;如需整改，则乙方在完成整改工作并通知甲方后，甲方3组织复查;逾期同样视为验收合格。验收时以经甲方认可的设计方案为标准。

　　七、支付条款：

　　合同签订后，乙方在三天内组织人员进场;

　　1、闭路电视监控系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;

　　2、闭路电视监控系统设备安装完成后，甲方付总工程款的30%给乙方;

　　3、外围音箱系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;

　　4、停车场系统工程布好线路后，甲方付总工程款的20%给乙方;

　　5、留贰仟元维保金，一年以后支付。

　　八、工程变更：

　　1、乙方施工前将施工方法告知甲方并经甲方同意后，进行施工，日后如需返工的，费用由甲方负责;施工过程中如甲方所提供的设备有质量或功能达不到要等问题需要返工的，费用由甲方负责;已安装好的设备如因甲方原因需更返工的(如更改位置等)费用由甲方负责;因现工程施工进场较迟，可能会造成不能走线或安装设备的情况，如因此需破坏装修的，产生费用由甲方负责。

　　2、甲方如提出工程变更，乙方应予充分配合，但由此导致投资增加，由甲方承担，其数额应合理计算。

　　九、违约责任：

　　1、如乙方没有按规定时间完成合同所定工程任务，每拖延壹日每日按已付进度款的1%对乙方进行处罚。

　　2、如果甲方没有按合同规定及明付款，则按所欠金额1%每日的标准对乙方进行赔偿。

　　十、本合同及附件双方签字盖章后立即生效，未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十一、本合同共叁页，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年xx月xx日

智能化工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证甲、乙双方及工程建设单位的权益，保证施工质量和施工工期，经双方协商，特签订本合同。

　　第一条工程项目

　　(一) 工程名称：儋州松涛花园5#、6#楼

　　(二) 工程地点：儋州市解放北路49号

　　第二条承发包工程的范围及内容

　　第三条工期

　　按甲方的施工进度安排组织施工，工期配合整体工程要求。本工程按国家有关规范组织验收，甲方总体验收合格日为本工程确定的竣工日期。在履行过程中，根据设计变更所影响的工期或甲方责任及不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后顺延工期。

　　第四条承包方式和付款方式

　　a) 承包方式

　　本工程由乙方包人工、(指除了管、槽、线缆、设备之外的任何工程材料)、包质量、包工期、包安全、包测试、包验收、之方式施工，本工程按总价人民币： (￥00000.00元) 包干施工。该包干造价是指按本合同所附设计图纸包干。该合同总价包括完成合同内容所需的一切人工、机械、施工用水用电、管理费用、利润，竣工结算时不再调整。

　　b) 付款方式(现金的方式支付)

　　乙方进场施工10个工作日内，甲方向乙方支付工程总额的30%，人民币元，竣工验收结算完毕之日起7天内，甲方支付乙方工程款至工程总额的90%，余额10%为质保金，竣工验收三个月后7天内付清余额。

　　第五条材料设备供应

　　1、甲方负责提供管、槽、线缆、设备、机柜等主材;乙方负责施工所需的全部附材、人工、机械(所有使用的机械设备必须有国家于两年内所审定的合格证或测试报告)。

　　2、乙方应自行负责工人食宿，以及所有领用材料、机械、半成品的保管存放。施工过程中，应注意节约材料、避免浪费，若材料用量超过国家规范及定额规定的损耗量，超出部分由乙方自行解决。

　　3、甲方所有材料或设备送到施工现场后，由乙方负责进行搬运到仓库进行保管。

　　第六条工程质量标准和保修期

　　(一) 工程质量标准按国家现行施工及验收规范，并符合广东省优良样板工程标准规范。

　　(二) 施工中如甲方发现工程上存在问题时，经双方确认后，以书面通知乙方，乙方在收到通知24小时内采取有效措施纠正。否则，甲方有权采取措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　(三) 保修期为一年，自竣工验收双方签字确认之日起计。保修期内出现的质量问题乙方在接到甲方通知后24小时内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工质量问题，由乙方进行修复;属甲方使用不当造成的，由甲方负责。如遇紧急情况，立在4小时内到场抢修。

　　第七条双方责任

　　(一) 甲方的责任

　　1、协调与业主、设计、一切对外关系。

　　2、实施施工全过程管理。委派质安员现场管理，负责对工程进行隐蔽、中间验收、工序交接验收和竣工验收。包括对乙方的质量、进度、现场施工文明等的监控和处罚。

　　3、负责按合同规定支付工程款项给乙方。

　　(二) 乙方的责任

　　1、委托施工员现场管理，负责施工质量、安全等问题，确保按质、按量、按期完工。

　　2、负责材料的原始资料收集，即使和甲方项目部做好工程的隐蔽、中间验收、工序交接验收和竣工验收。

　　3、施工中发现设计、技术交底错误和交叉作业不合理时，应即使通知甲方。不按图施工和不按技术交底施工或野蛮施工造成损失的应给予赔偿。

　　4、按施工安全规范做好质量、安全管理。确保施工安全，严禁违章作业，落实防火措施，严禁在施工区域和仓库内动火、违章用电。确保现场文明施工、文明卫生，当天施工完的区域立即进行垃圾清理。确保承包人员遵章守纪和治保安全。对项目部发出的《事故隐患整改通知书》，必须限期整改。在合同期间发生的质量、安全事故或火灾事故，按《建设施工合同》规定均由乙方负责。

　　5、施工中由乙方原因造成的返工、材料、器材等损失均由乙方负责，损坏甲方的半成品、成品给予甲方赔偿。

　　6、由乙方提供的材料必须征得甲方同意并且是合格产品，经验收合格后才能使用。

　　7、乙方对外必须以甲方的施工人员的身份出现未经甲方同意，不得和业主、设计、土建、装修等发生直接关系。

　　8、安装质量保修期内，由于施工质量原因引起的返工的'，费用由乙方负责。

　　9、本工程完工后，乙方负责清理及外运施工所产生的的垃圾，一切施工人员及施工设备应于接到甲方退场通知后3天内退场。

　　第八条工程验收

　　(一)工程交工验收以施工图及说明书、图纸会审记录、国家颁发施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　(二)工程(包括单项工程)竣工前3天，由乙方通知甲方验收，甲方验七天内组织相关单位验收，如质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再验收，直至符合要求为止。最后验收合格日期为竣工日期。

　　第九条其他约定条款

　　(一)乙方必须有足够的施工技术力量和有一定的素质的施工人员确保完成施工任务。如果甲方在合同执行过程中发现乙方没有足够能力完成该工程项目，有权中止合同。同时乙方必须对已完成工程量的质量负责。

　　(二)乙方施工人员进入施工现场后，应服从甲方现场施工管理工程师的管理，遵守甲方制订的工地管理条例和工程项目管理制度。

　　(三)进入施工现场的作业人员必须做到文明施工，严格执行甲方制订的各项规定，违反者甲方有权处以罚款，直至逐出工地。

　　(四)乙方承担的施工单项工程，应按照国家有关规范，保证进度、保证质量完成。否则，甲方现场施工监理有权依据有关条例处罚。

　　(五)乙方承担的各项分项工程，必须按期完工，对于不能按期完工的分项工程，甲方有权责令乙方增加施工人员，延长作业时间，直至经济处罚。情节严重，甲方有权终止合同。

　　(六)乙方严格执行国家安全作业操作规范，发生一切安全事故，自己负责承担，严防一切偷盗、打架等情况发生，如有发生，甲方有权将当事人逐出工地并向乙方追究由其发生的全部法律和经济责任。

　　(七)甲方应及时提供必要的现场施工条件，以确保施工进度。

　　(八)施工前乙方应与甲方进行图纸会审和技术安全交底，并有书面记录。

　　(九)甲、乙双方应共同遵守本协议的各项条款，如有违约行为，违约方向守约方赔偿直接和间接经济损失，并支付本合同额10%的违约金。

　　第十条本合同签订后，严禁承包方将承包的工程转给第三方，一旦发现甲方有权单方面终止合同。

　　第十一条本合同签定后如发现乙方无能力履行合同，甲方有权单方面终止合同。本合同签订后即行生效。需要增补的，可签订补充合同或补充协议。工程完工后后天自行失效。

　　第十二条本合同一式两份，双方各执一份。

　　(甲方) (乙方)

　　甲方代表乙方代表

智能化工程合同6

　　建设单位(简称甲方)：_______

　　施工单位(简称乙方)：_______

　　乙方参加了甲方组织的“智能化一期项目”招标并成为中标单位，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本智能化系统工程施工事项经协商一致，自愿订立本合同。

　　鉴于乙方拟承担施工，并接受了甲方为本工程施工、竣工和保修所做的招标要求，双方达成以下协议：

　　第一条：合同组成和解释顺序：

　　智能化系统工程施工合同文件组成部分和解释顺序如下：

　　1、补充协议条款、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面文件和会议纪要等。

　　2、施工合同协议书、施工合同条款、合同附件(根据施工图所作的材料明细及报价)。

　　3、施工招标文件、施工投标文件、甲方招标过程往来的函件。

　　4、工程建设标准强制性条文、标准、规范及有关技术文件。

　　5、经过承包人二次设计的智能化系统施工图、现行国家、省市有关施工方面的规范、标准

　　上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的为准。本合同乙方每页都必须加盖公章，表示其对该页内容的`全部认同。

　　第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并确保工程质量、在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　第四条：合同份数

　　1、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，均具有相同法律效力。

　　2、本合同经双方加盖公司公章后生效，至工程验收交接和竣工结算付款后，除有关保修条款及违约条款仍生效外，其余条款即告终止.

　　3、本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充合同或协议。

　　第五条：智能化系统施工合同生效

　　合同订立时间：_______

　　合同订立地点：_______

　　本合同双方约定合同在双方签章后生效。

　　第六条：争议解决方式

　　本合同在履行过程中，发生争议，应当协商解决，协商不成的交由项目所在地人民法院处理。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

智能化工程合同7

　　需方：_______________

　　供方：_______________

　　1、定义

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　2、合同标的

　　项目名称：

　　3、合同项目标的范围

　　3.1安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更

　　3.2楼宇对讲系统：

　　3.3合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

　　3.4合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。

　　4、工期

　　乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。

　　5、合同价格

　　5.1本合同工程总造价为：人民币____元整(RMB)。

　　大写：____

　　5.2工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《_______________智能化工程清单》;

　　5.3本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。

　　6、付款及结算

　　6.1本合同使用货币种类为：人民币。

　　6.2付款方式：银行托收或汇票。

　　6.3进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除供方实际发生的水电费用。

　　6.4竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。

　　6.5结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合单价，与清单中相同的执行清单价格，不同的甲乙双方协商确定。

　　7、设备与材料进场协调

　　7.1本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。

　　7.2乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必须由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。

　　8、包装与标记

　　8.1乙方交付的所有货物要符合GB10058-88包装储运指示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

　　8.2乙方应标清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

　　8.3乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

　　(1)合同号;

　　(2)目的站;

　　(3)供货、收货单位名称;

　　(4)设备名称/机组图号;

　　(5)箱号/件号。

　　凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有"轻放"、"勿倒置"和"防雨"等字样。

　　8.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

　　8.5每件包装箱内应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱清单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单4份。

　　8.6技术资料应按每套设备分别包装，并在外包装箱外加以注明，一次性发货。

　　8.7备品备件应分别包装，并按7.2条款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

　　8.8各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发运以减少运输费用。

　　9、技术服务和联络

　　9.1乙方应及时提供与合同标的项目有关的工程设计、设备检验、安装、调试、试运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。

　　9.2乙方需派人员到现场进行技术服务，按技术资料进行施工安装、调试和启动试运行，并负责合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题的处理。在此期间的一切现场施工费用乙方自行负担。现场服务人员的现场补助费、夜间特殊服务费、节假日服务费、食宿费等均由乙方自理。

　　10、设备、材料质量及施工质量检验

　　10.1无论甲方代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同标的项目安装以及合同设备、材料自身出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在甲方不知道的情况下乙方不得擅自处理。

　　无论甲方代表是否参与进厂检验并且签署了检验报告，均不能被视为乙方质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量的责任。甲方自行采购设备与材料如存在相关问题，乙方有责任在进厂检验时有根据地提出，否则乙方承担质量保证责任。

　　所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，由乙方整理会同监理方签字，并于工程实施验收前提供给甲方存档。此外乙方应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

　　10.2现场检验时，如发现材料、设备由于乙方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，由乙方处理解决。

　　10.3乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后10天内提出，否则上述要求即告成立。

　　10.4如双方代表在会同检验中对记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方负责。

　　10.5由于乙方原因而引起的设备或部件的修理时间或更换时间，以不影响工程建设进度或则1个月两者孰长为期限，否则按实际重置价格(含相关费用)由乙方重置相关设备和部件，发生款项由乙方承担。

　　10.6上述9.1-9.4条款提出的索赔，应按9.5条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造：修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中扣除，不足部分甲方保留追述权力。

　　10.7甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，自甲、乙双方不能就设备或材料质量检验结果及争议处理方式达成共识起一个月内。

　　10.8上述9.1-9.8条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或维修均不能视为乙方按合同的相应条款规定应承担的质量保证责任的解除。

　　11、税费

　　11.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

　　11.2合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备或部件等所有税费(包括保险)已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

　　12、分包与外购

　　乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备、材料或部件进行分包(包括主要部件外购)，不得转包。

　　13、合同的变更、修改、中止和终止

　　13.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)做任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述通知书的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后，经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效，将生效后的有关部分抄送到有关单位。

　　13.2如果乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出纠正计划。如果得不到纠正或提不出纠正计划，甲方保留中止合同一部分或全部的权力。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用损失和索赔将由乙方负担。

　　13.3如果甲方行使中止权力后，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方中止部分款索回。

　　13.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，甲、乙双方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

　　13.5如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销等)或无偿还能力或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，按其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过乙方同意一部分合同。

　　14、不可抗力

　　14.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如：台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的期限相当于不可抗力时间影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　14.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

　　如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应将通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收问题)。

　　15、合同争议的解决

　　15.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提起诉讼。

　　15.2法院判决对双方都有约束力。

　　15.3由上述过程中发生的费用，如法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

　　15.4在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

　　16、合同生效

　　16.1本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖合同专用章。

　　16.2本合同有效期限：从合同生效之日直到签发"最终验收证书"并理赔完毕货款两清之日止。

　　17、保证与索赔

　　17.1保证期是指合同设备、材料、安装工程签发最终验收证书之日起三年(签最终验收证书)。

　　17.2乙方保证其合同设备、材料、安装工程的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的.、设备选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确，乙方仍有义务提供完整的技术资料。乙方有义务保证技术资料准确的并能满足合同设备的安装、调试、运行和维护要求。

　　17.2.1合同执行期间，如果乙方提供的合同设备、材料、安装工程有缺陷和技术资料有误，或者由于乙方技术人员安装、调试错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如果要更换，乙方应负担由此产生的安装现场更换的一切费用，更换或维修期限应不迟于故障发生起的三个工作日，否则应按本合同16.9条款处理。

　　17.2.2由于乙方未按所提供的技术资料、图纸、说明书和现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由乙方负责维修、更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件。

　　17.3合同规定的保证期间，乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

　　17.4在保证期内，如发现合同设备、材料、安装工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款。包括由此产生的安装现场更换费用、运费及保险费由乙方负担。

　　17.5如果由于乙方的责任需要更换、修理有缺陷的合同设备、材料、安装工程，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

　　17.6如合同设备在保证期内发现属乙方责任十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等级)则其保证期将自该缺陷修正后开始延长计算一年。

　　17.7如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟施工工期而乙方未能按本合同规定的施工工期完工时(不可抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金。

　　迟交工每周，违约金金额为迟交工程项目金额的0.5%;

　　迟交工5周以上，违约金金额为迟交工程项目金额的1%;

　　不满一周的按一周计算;

　　合同工程违约金总金额不超过合同总价的5%;

　　乙方支付迟交违约金并不解除乙方按照合同继续组织施工的义务。

　　17.8如果由于乙方技术服务包括施工、安装、调试的延误;疏忽和错误，在执行合同中造成的延误，每延误工期一周，乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金不超过合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

　　18、保险

　　18.1乙方根据运输方式向保险公司以甲方为收益人投保发运合同设备价格110%的运输一切保险，保险区段为乙方仓库到交货现场(包括卸货)后90天止。

　　18.2乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%;以乙方为收益人的设备制造险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题/车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质量问题。

　　19、其它

　　19.1本合同严格遵守中华人民共和国民法典的有关规定。

　　19.2本合同所包括的附件是本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　19.3本合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺和行动。

　　19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同以外的责任、义务、补偿和补救。

　　19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

　　19.6本合同项下双方互相提供的文件、资料，双方除为履行合同目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。

　　19.7任何一方向对方提出的函、电、网通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和通讯设施收取确认后，即被认为已经被对方正式接收。

　　19.8本合同一式8份，其中正本2份，副本6份;甲、乙双方各执正本1份，副本3份。

　　20、签署页

　　甲方：____乙方：_______

　　授权代表：____授权代表：_______

　　____________________年__________月__________日____________________年__________月__________日

智能化工程合同8

　　甲方（发包人）：_________

　　乙方（承包人）：_________

　　根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。

　　为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一部分工程概况

　　1．工程概况

　　1．1 工程名称：_________小区智能化系统工程

　　1．2 工程地点：___________________________

　　1．3 工程内容

　　1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。

　　2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。

　　3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、www/e-mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。

　　4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。

　　5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。

　　第二部分工程承包范围

　　2．工程承包范围

　　承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。

　　第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成

　　3．合同总额及承包方式

　　3．1 合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。

　　3．2 承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。

　　3．3 特别说明

　　1）在本次智能化系统建设中，所有子系统中所涉及的顾地牌pvc管价格均由甲方提供，若价格发生变化，以最终价格为准，补差价（如单价高于合同价，甲方补高出部分差价）。

　　2）在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔___80pvc管道。

　　3）合同中有不可预见因素，若发生增减项，双方补签增、减项合同，一起构成本合同的有效组成部分。

　　4．组成合同的文件

　　4．1 本合同

　　4．2 _________小区智能化系统招标书

　　4．3 _________小区智能化系统工程技术解决方案书

　　4．4 _________小区智能化系统工程设备清单及报价

　　4．5 _________小区智能化系统工程施工组织方案

　　4．6 中标通知书

　　4．7 图纸

　　4．8 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

　　第四部分词语定义

　　5．词语定义

　　5．1 甲方（发包人）：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　5．2 乙方（承包人）：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　5．3 项目经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　5．4 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　5．5 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同中约定。

　　5．6 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　5．7 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　5．8 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　5．9 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　5．10 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　5．11 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　5．12 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　5．13 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　5．14 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　5．15 书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

　　5．16 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　5．17 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　5．18 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第五部分施工组织计划及工期

　　6．施工组织计划及工期

　　6．1 根据工期定额及使用需要，确定本工程总工期为________日历天（公历日）。开工日期：_________年________月_______日（以开工报告为准）；竣工日期：_________年_______月________日（一次预埋随土建；二次预埋及安装调试随装修）。

　　6．2 进度计划

　　1）甲乙双方签订合同后，乙方在15日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书（已提供），经甲方确认后方可施工。

　　2）承包人（乙方）应在每月25日前，将当月的工程进度计划提交工程师，工程师应在_________日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

　　3）承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。

　　7．开工及延期开工

　　7．1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　7．2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　8．暂停施工

　　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在24小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

　　9．工期延误

　　9．1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　1）发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸；

　　2）发包人未能按合同的约定提供开工条件；

　　3）发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

　　4）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　5）设计变更和工程量增加；

　　6）一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　7）由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误；

　　8）不可抗力；

　　9）双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　9．2 承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　10．工程竣工

　　10．1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。

　　10．2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

　　10．3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前共11页，当前第3页1234567891011

　　第六部分双方一般权利和义务

　　11．工程师权利与义务

　　11．1 如实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　11．2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师：

　　姓名：_________职务：_________

　　发包人委派的职权：_________

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：_________

　　工程师应按合同约定行使职权，发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

　　11．3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师：

　　姓名：_________职务：_________

　　发包人委派的职权：_________（其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。）

　　11．4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　11．5 除本合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　12．工程师的委派和指令

　　12．1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

　　12．2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后24小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

　　12．3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。共11页，当前第4页1234567891011

　　12．4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　13．项目经理

　　13．1 项目经理的姓名：_________职务：_________

　　13．2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　13．3 项目经理按发包人认可的施工组织方案和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

　　13．4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

　　14．甲方责任

　　14．1 甲方责任：

　　1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、提供智能化系统公用管道、提供中心机房等工作，使施工场地在承包方开工前具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　2）开工前将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；

　　3）开工前开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

　　4）开工前向乙方（承包人）提供施工场地的工程地质和园区地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

　　5）开工前完成施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

　　6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

　　7）在_________年_________月_________日前组织承包人和相关人员进行图纸会审和设计交底；

　　8）协调乙方（承包人）与其他施工方的配合关系，监督、检查工程质量、进度，并指派专人负责；

　　9）向乙方（承包人）免费提供器材保管库房；

　　10）向乙方（承包人）免费提供施工场地办公和生活的房屋及设施。

　　14．2 甲方未能履行上述条款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。

　　15．乙方（承包人）工作

　　15．1 乙方责任：

　　1）施工前将相关的设计、施工组织方案送甲方审查；

　　2）向工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表；

　　3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

　　4）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

　　5）工程器材进场未交给甲方（发包人）之前，承包人负责保管，在承包人保管期间发生损坏，承包人负责出资维修；如因发包人提前使用造成损坏，由发包人承担维修费用。

　　15．2 承包人未能履行上述条款的各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

　　第七部分质量和检验

　　16．工程质量

　　16．1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准（其中pvc管由发包人统一报验）；质量标准的评定以施工组织方案书中相关标准为依据。另：因园区主干路由由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔pvc管道，验收时主干路由以甲方提供的基础为验收依据，其余以电信部门规范为准。

　　16．2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　17．检查和返工

　　17．1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　17．2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　17．3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

　　17．4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

　　18．隐蔽工程和中间验收

　　18．1 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　18．2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

　　18．3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收12小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

　　19．重新检验

　　如承包人未通知发包人验收隐蔽工程，发包人有权要求重新验收，无论有无质量问题，所发生的费用均由承包方承担；如承包人通知发包人验收隐蔽工程，发包人未进行验收，或发包人已进行验收而要求重新验收时，无论有无质量问题，所发生的费用由发包人承担，与此同时发包人应赔偿承包人损失，并相应顺延工期。

　　第八部分安全施工

　　20．安全施工与检查

　　20．1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　20．2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　21．安全防护

　　21．1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　21．2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　22．事故处理

　　22．1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　22．2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第九部分付款方式及工程量计算

　　23．付款方式

　　23．1 本工程实行工程总费用包干，无预付款，每月按照经核实的工程实际进度的85%支付工程进度款，竣工验收后，支付至已完实际工程量的95%，质保期满后支付剩下的5%款。

　　23．2 工程因甲方原因进行重大调整（重大调整条款双方另行约定）所产生的追加合同价款或减少的合同价款，应与工程款（进度款）同时调整支付。

　　24．工程量的计量

　　24．1 承包人在每月的28日前，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

　　24．2 工程师收到承包人报告后3天内未进行计量，从第4天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

　　24．3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

　　第十部分工程变更

　　25．工程设计变更

　　25．1 施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。

　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人重大损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

　　25．2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　25．3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

　　26．其他变更

　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　27．确定变更价款

　　27．1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。

　　27．2 工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。共11页，当前第7页1234567891011

　　27．3 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本合同关于争议的约定处理。

　　27．4 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　第十一部分竣工验收

　　28．竣工验收

　　28．1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程验收以发包人确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。

　　28．2 发包人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收，并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　28．3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后5天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　28．4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后重新递交竣工验收报告的日期。

　　28．5 发包人收到承包人竣工验收报告后5天内不组织验收，从第6天起承担工程保管及一切意外责任。

　　28．6 中间交工工程的范围和竣工时间，由双方约定，其验收程序按本条28．1款至28．5款办理。

　　28．7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　28．8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

　　28．9 工程竣工验收符合合同规定的验收标准后，发包方不得因其他经济纠纷拒绝付款给承包人。

　　29．质量保修

　　29．1 本工程保修期自通过竣工验收之日起计算，保修期为壹年；设备或子系统按厂方提供的保修条款执行，合同另附部分原厂家质保和售后服务说明。

　　29．2 保修责任范围：凡属于承包方施工及承包方负责的器材质量原因造成的系统故障，属承包方保修责任范围，承包方免费维修。

　　第十二部分违约、索赔和争议

　　30．违约

　　30．1 发包人（甲方）违约。当发生下列情况时，发包人应承担违约责任，并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期：

　　1）本合同第23条提到的发包人不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行；

　　2）本合同第23条提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

　　3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　4）发包人没有按照合同付款条件及时付款给承包人工程款项，每拖延一日，按照应付款项的万分之一支付给承包人利息。

　　30．2 承包人（乙方）违约。当发生下列情况时，承包人承担违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失：

　　1）因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

　　2）因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准；

　　3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　4）承包人不按工期竣工的`，每逾期一日，按未竣工工程造价的万分之一支付违约金，但违约金额总金额不超过本合同总金额。共11页，当前第8页1234567891011

　　30．3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　31．索赔

　　31．1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　31．2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

　　1）索赔事件发生后7天内，向工程师发出索赔意向通知；

　　2）发出索赔意向通知后7天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

　　3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

　　4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

　　5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后7天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与31．2．3、31．2．4规定相同。

　　31．3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按上述31．2款确定的时限向承包人提出索赔。

　　32．争议

　　32．1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　32．2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续：

　　1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　2）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　3）仲裁机构要求停止施工；

　　4）法院要求停止施工。

　　第十三部分合同解除、生效与终止

　　33．合同解除

　　33．1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　33．2 发包人不按合同的约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，停止施工超过7天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

　　33．3 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

　　1）因不可抗力致使合同无法履行；

　　2）因一方违约致使合同无法履行。

　　33．4 一方依据本条33．1、33．2、33．3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

　　33．5 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　33．6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　34．合同生效与终止

　　34．1 本合同双方签字盖章后生效。

　　34．2 除第十一部分第29款外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

　　34．3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　第十四部分其他

　　35．合同文件及解释顺序

　　35．1 合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1）合同书

　　2）图纸

　　3）投标书（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价）及其附件

　　4）招标文件

　　5）工程质量保修条款

　　6）标准、规范及有关技术文件

　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　35．2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本协议书关于争议的约定处理。

　　36．语言文字和适用法律、标准及规范

　　36．1 语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

　　36．2 适用法律和法规：本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑法》。

　　36．3 适用标准、规范

　　1）适用标准、规范的名称：《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）、、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）、《智能建筑设计标准》、《建筑通用布线国际标准》、《商用建筑布线标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》及地方现行的工程施工验收规范。

　　2）发包人提供标准、规范的时间：开工前。

　　3）所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

　　37．图纸

　　37．1 发包人应在签订合同时向承包人提供一套最终版电子版建筑平面图，承包人在开工前一周内向发包人提供两套图纸。发包人需要增加图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由发包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在协议书中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

　　37．2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

　　37．3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

　　38．不可抗力

　　38．1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及双方约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　38．2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。共11页，当前第10页1234567891011

　　38．3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

　　1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

　　2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

　　4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

　　5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

　　6）延误的工期相应顺延。

　　38．4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　39．合同份数

　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方（盖章）：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　开户银行：_____________

　　账号：_________________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________乙方（盖章）：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　开户银行：_____________

　　账号：_________________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

智能化工程合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。

　　一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程

　　二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路

　　三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(1086270.00元)

　　四、工程范围

　　1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。

　　2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。

　　3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。

　　4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。

　　5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。

　　五、工程设备

　　六、工期

　　本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：

　　1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;

　　2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;

　　3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。

　　七、甲方职责

　　甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：

　　1、接通施工所需水、电和运输道路;

　　2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);

　　3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;

　　4、向乙方提供设备保管和办公场地;

　　5、按合同付款办法，按时付款;

　　6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。

　　八、乙方职责

　　1、完成本合同工程范围的全部内容;

　　2、负责本工程的评审及验收手续;

　　3、向甲方提供详细的.工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单，以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。

　　4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如需要，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此而发生的费用。(因乙方责任造成的罚款除外。)

　　5、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应对已完成工程采取保护措施，期间发生损害，乙方应予以修复，由此造成的损失由责任方承担。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。

　　6、做好施工现场场地的管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。

　　7、保证施工现场清洁和文明施工的有关规定。

　　九、工程款结算

　　1、本工程承包合同总价为人民币(1086270.00元)。

　　2、工程结算按本合同总价为准，除下述情况外不再进行调整：

　　(1) 根据甲方使用要求对设计方案进行调整造成的造价变动;

　　(2) 由于中控机房位置调整造成线缆长度的调整;

　　(3) 由于技防规范更改而导致乙方设计方案不能满足技防评审要求而进行的方案调整。

　　3、本合同签字生效后，甲方应按下列付款方式进行付款。

　　(1) 乙方进场前二周，甲方向乙方预付款，计人民币贰拾叁万陆千柒佰元整(236700元);

　　(2) 设备进场后，甲方向乙方支付工程款，计人民币叁拾万零陆仟肆佰元整(306400元);

　　(3) 设备全部安装完毕，甲方接乙方调试完成通知后，在乙方竣工验收资料完整的前提下15天内验收完毕，过期作自动完成验收。并在一周内支付工程款，计人民币肆拾玖万捌仟贰佰柒拾元整(498270元)。余款2年保修金。

　　(4) 系统保修期满，甲方向乙方支付保修金，计人民币肆万肆仟玖佰元整(44900元)。

　　十、施工与变更

　　1、乙方要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准以及施工图纸。组织施工，全部工程应达合格标准;

　　2、乙方要做到按图施工，任何一方不得随意变更设计。确需修改的，应办理设计变更手续，由甲、乙双方及设计、监理单位确认后方可更改。

　　十一、竣工验收

　　1、乙方在工程竣工前15日，应向甲方及相关部门(技术防范办公室)提供全套竣工资料，并将验收日期以书面形式通知甲方。

　　2、工程经相关部门(技术防范办公室)验收合格，并取得验收证明后，乙方书面通知甲方进行交接验收，如甲方不按期接管又不能提出工程整改意见，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　十二、违约与仲裁

　　1、由于乙方责任未按次合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，乙方应按本合同工程预算造价的万分之一向甲方支付违约金;甲方未按合同规定的付款条件即使付款，每逾期一天，甲方应同样按该工程预算造价的万分之一向乙方支付违约金。

　　2、施工中的纠纷，应本着实事求是的原则协商解决。如双方协商不能解决时，根据乙方当事人的请求可以提交有管辖权的工商行政部门仲裁。

　　十三、售后服务

　　1、乙方对提供的器材、设备在2年内负责保修。人为损坏和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。

　　2、乙方在接到甲方的保修通知后，立即响应，24小时内赶到现场，并

　　3、乙方在调试和竣工期间应向甲方委派的专业技术人员进行充分的技术交底。并负责免费培训甲方操作人员。

　　4、免费提供软件升级。

　　十四、其他条款

　　1、本合同一式四份，双方各执两份。签字盖章后立即生效。

　　2、未尽事宜，双方通过友好协商并以书面形式确认。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：日期：

智能化工程合同10

　　委托方:

　　承接方:

　　甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。

　　一、工程项目

　　1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程

　　2．工程地点：

　　3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。

　　（1）深化设计内容包括：

　　①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。

　　②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。

　　③乙方的深化设计不得超过合同总价。优化过程中工程量如有减少，甲方可按合同单价在总价中减少。

　　（2）各子系统所必须实现的功能及措施：

　　①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。

　　②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。

　　（3）乙方可委托具有二级以上设计与施工资质的单位进行本工程的设计与施工。

　　4．工程造价：工程固定总造价人民币元（含税），大写：。合同总价明细及弱电各系统价格明细分析见附件一～九（乙方投标报价清单）。

　　(以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”)

　　（1）智能化工程总价包括施工图设计、供货、安装、调试、验收、保修期内维保、税金、风险费等全部费用。

　　（2）合同价是按照甲方提供的设备清单和完成该部分设备安装、系统调试所需的材料费、人工费和税及利润。

　　（3）各子系统中需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须由当地相关的政府管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入使用，并承担所有费用。

　　5．合同文件组成及解释顺序：

　　（1）本合同协议书

　　（2）招标文件

　　（3）本合同专用条款

　　（4）本合同通用条款

　　（5）技术图纸以及国家规定有关规范和标准。

　　（6）设计图纸

　　（7）投标书及其附件

　　（8）工程报价单或预算书清单

　　在实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。

　　二、工程期限

　　1．配合甲方工程进度并根据甲方要求（正式通电两个月内）竣工、验收通过并交付甲方，因承揽方原因导致系统未及时通过相关主管部门验收，而影响到甲方楼盘销售，乙方需承担因此而造成的包括但不限于经济损失，同时须承担以经济损失金额10%的罚款。

　　2．在施工时如遇到下列情况，可顺延工期。顺延的期限，应由甲方当时确认后方能作为工期顺延的依据。

　　（1）由于不可抗力，而被迫停工者；

　　（2）因甲方变更计划，而不能继续施工者。

　　三、承包方式包工、包料、包质量、包验收（合同所含工程范围及内容）。

　　四、甲乙双方的权利与义务

　　1．甲方责权

　　（1）明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电接口及材料堆放地。

　　（2）按合同约定及时付款。

　　（3）甲方有权要求乙方无条件撤换甲方认为不合格的乙方工地代表或施工班组。

　　2．乙方责权

　　（1）按照合同约定工期保质保量地完成工程项目。

　　（2）乙方必须积极协调好与工地现场各施工单位的各种关系。乙方在竣工、验收通过、移交甲方前，负责其所有的产品保管和成品保护等工作。

　　（3）乙方应符合工程当地政府部门的各项规定（例如：弱电工程设计资质、弱电施工

　　资质、安装许可证、工人暂住证等）。

　　（4）乙方按相关规定和标准，编制好需移交的各相关技术资料、竣工资料等材料。

　　（5）保证施工现场及周围的环境卫生及文明施工。水电挂表施工，按实结算。

　　（6）工程所用材料、设备须经甲方认可，并向甲方提供相应的合格证明，并有生产厂家的授权证明书和质保书。

　　（7）根据甲方要求制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。

　　（8）竣工之后交付完整的竣工资料。

　　（9）负责本工程的乙方项目经理，必须是经过建设主管部门考核通过的机电专业二级以上的'建造师，并提供无其它在手项目证明；进场施工期间必须做到每天到现场，及时到业主现场办公室签到，按时参加例会。如不到场，发现一次罚款500元。并更换其它符合要求的项目经理进行后续工作。

　　（10）施工人员必须服从甲方的现场管理。施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成第三方的人身、财产的侵害，均由乙方自行承担。

　　五、工程价款的结算及支付方式

　　1．工程价款竣工结算方式

　　合同实施过程中，合同价款可以调整的条件仅限于：

　　（1）甲方提出承包范围变化，且该变化导致单项清单子目及其连带子目总价（不累计）变化在1000元（含）以内的总价不再调整； 1000元以上的部分（即扣除1千元）按实际发生工程量调整（若合同中有相应单项，单价不变；若合同中没有相同的单项，按乙方投标书中的单价组成分析方法、材料单价、取费及优惠率计算，并经甲方批准后执行）。

　　（2）由于工程质量问题或不满足招标人要求标准导致的变化不作任何调整。

　　（3）由于投标前，承揽方未认真进行现场查勘而导致的超过招标文件设备清单的材料增补，相关费用不得进行增补。

　　2．工程价款支付方式

　　（1）合同签订生效后一周内预付合同总价30%的工程款；

　　（2）设备进场前付至合同总价的40%。

　　（3）竣工并验收合格，由甲方进行项目审计。审计完毕，付至审计总额的95%，其余作为质保金。

　　（4）质保期间乙方能按本合同要求做好维修、保养；竣工验收二年期满，经物业公司和甲方确认无质量问题后，可结清余额。

　　（5）每次付款前，乙方必须提供相应的港闸区工程建安发票。

　　3．结算条件：

　　工程竣工、验收通过后，承揽方在1个月内提供完整的工程结算资料，经总包、监理审核后，报业主审核。业主应在1个月内审核完毕。

　　要求报送的结算资料如下：

　　（1）经甲方工程部确认的竣工验收证明；

　　（2）经甲方工程部签字确认后的竣工图纸；

　　（3）经甲方工程部签字确认后的变更签证单和各种奖罚单（如有）；

　　（4）经甲方工程部签字确认后的工期延误证明（如发生延误）；

　　（5）根据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书和结算报价书；

　　乙方必须安排专门人员密切配合甲方进行结算核对，并在规定时间内完成结算审核。

　　六、工程质量及要求

　　1．本工程的质量必须达到优良。若达不到约定质量标准的，承揽方负责免费返修，直至达到要求。

　　2．承揽方在设备进场及使用时，需按照规范要求提供每个设备的原厂合格证书、检测报告等文件，作为设备进场报验单的附件。

　　3．承揽方不得私自更改所供设备的品牌、型号、规格，如有违反，承揽方除需将设备更换成合同约定的设备外，仍须承担该部分设备价20%的金额作为不诚信罚款。该条款的约束范围包括在设备进场、系统建设阶段、验收阶段及系统使用阶段。

　　4．其它要求如下。

　　（1）弱电各系统设备、材料、施工必须符合现行有效的国家以及行业的相关规范、标准、要求，且必须符合工程所在地有关政府部门的相关规定、要求和招标文件的要求。

　　（2）设备应有详细的中文使用说明书（如原厂商无中文使用说明书，在本工程竣工验收前乙方交付甲方的维修手册或使用手册中应含有该设备的中文详细操作说明和重点注意说明），电气设备还应附有线路图；实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限等。

　　（3）乙方提供给甲方的所有设备、材料必须为全新、无缺损且未经使用过的产品，并符合合同约定的品牌、型号、规格。

　　七、甲乙双方驻工地代表

　　甲方驻工地代表：田爱军（电话：13773622670）。乙方驻工地代表：陆建（电话：13615233312 ）。

　　八、施工及设计变更

　　1．甲方如需变更设计，由甲方与原设计单位商定后，以书面形式通知乙方，乙方在接到甲方通知后，应当按甲方通知设计、施工。

　　2．乙方设备清单中的设备品牌和型号，不得以任何借口降低档次。如因技术更新或其他原因造成设备品牌的更换，须经甲方、监理审核认可，且所更换品牌型号的性能应均高于报价清单中的品牌型号。

　　九、竣工验收及工程交付

　　1．乙方应当在工程竣工之日前 5个工作日内将验收日期以书面形式通知甲方及主管部门，进行综合验收。

　　2．验收依据：包括但不限于招标文件所要求的规范、标准、建设主管部门意见、技防主管部门意见、建设监理意见、甲方主管部门意见等。

　　3．在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应按甲方规定期限及时修理或返工，直至验收达到合同约定的标准。

　　4．竣工工程验收，以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、施工图、合同及相关文件为依据。在进行竣工验收时，乙方应当在验收前 5个工作日内向甲方提交以下文件：

　　（1）增减变更文件及其它洽谈记录；

　　（2）工程竣工图肆套；

　　（3）工程用材用料生产合格证与所有检测合格报告；

　　（4）其它相关施工资料肆套。

　　5．乙方应当在验收合格之日起 2 天向甲方交付工程。在交付之前，乙方应当将一切杂物及剩余材料清除干净，应免费培训（含提供培训资料）甲方或物业管理有关的操作人员，直至其熟练操作为止。

　　6．工程完成时，乙方须提供相应的专用工具、完整的竣工资料，且必须为原件（书面资料及相同内容的电子档资料），主要包含正确的竣工图、往来文件、安装验收资料、调试验收报告、产品详细资料、系统及设备操作维护手册及国家/地方规定之竣工资料。

　　7．操作及维护手册：乙方应提供至少二份中文操作及维护手册及具有相同内容的电子文档，格式最小为A4尺寸活页夹装。

　　十、保修条款

　　1、乙方保证所出售之标的具有合同约定及法律规定之品质。

　　2、乙方提供的免费质量保修期和工程维保期，自竣工、验收合格之日起算，设备为 1 年、系统为 2年。各系统、设备、材料的品质保证期执行相关的国家、行业标准。如各系统、设备、材料的原生产厂商提供高于相关的国家、行业标准之品质保证期，则按原生产厂商的品质保证期执行。保修金为总工程款的5％，且为总工程的一部分。

　　3．在免费质量保修期和工程维保期内，乙方提供免费运行保养。如出现问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内赶到现场维修，并应在2天内免费修复或更换出现缺陷或品质不符的部分与设备。如不能在规定时间内完成，甲方有权从质保金中扣除因此而造成的相关损失。

　　5．在免费质量保修期内，甲方或用户未经乙方事先同意进行改造而引起的设备、线路损坏，或因误操作引起的人为损坏、不可抗力引起的损坏，乙方应按本条第3款的约定进行保修，可收取适当的维修成本费用。

　　6．质量保修期和工程维保期满后，维修中止。如甲方需要乙方继续提供维修服务，则另行签定维护保养合同。

　　十一、违约责任

　　1．因乙方责任未按合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方合同总价千分之五的逾期违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，就不足部分，乙方还应予以赔偿。

　　2．乙方如有以下情况发生，甲方有权单方解除合同并要求支付违约金（违约金为合同总价的 20 ％）及经济损失。

　　（1）乙方延迟竣工达 10 天。

　　（2）乙方伪造或冒用他人营业执照、资质等。

　　（3）乙方有贿赂甲方行为的。

　　（4）乙方在项目实施过程中，施工进度明显低于项目要求，并影响到其它工种的正常实施的。

　　（5）设备材料的品牌、质量不符合本合同要求，或使用贴牌和假冒伪劣产品的。

智能化工程合同11

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

　　1. 工程名称：厂区智能化工程

　　2. 工程地点：国网能源和丰煤电有限公司

　　3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。

　　4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、智能化机房装修及配套系统等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4。

　　5.合同总价：本合同总价为（人民币）：暂定（小写）￥3297908元，（大写）：叁佰贰拾玖万柒仟玖百零捌元。

　　5.1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。

　　5.2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。

　　5.3合同暂定总价中已包含结构主体工程的管槽预留预埋费用，此部分内容已包含在山东清竹电力工程有限公司（以下简称总包方）合同范围内，由总包方施工，结算时应扣除此部分费用；施工时，乙方必须对总包方预留预埋的管槽进行检查，如检查合格，不得重复预埋；如检查不合格，经监理公司及甲方确认后，属总包方原因的，可由总包方另行预埋安装，如由乙方进行预埋安装，按现场签证处理，结算时按实际预埋安装的工程量进行结算，单价执行合同单价。此部分工程量不得重复计算。

　　5.4施工措施费：施工措施费采用包干形式，措施费已包含在本合同总价中，并包干使用，结算时不做任何调整。施工组织中的措施费包含但不限于：临时设施、临时搬迁（施工场地变化及因甲方销售需要等所引起）、材料二次搬运、场外租地及交通费、合同工期措施、成品保护、施工场地清理、施工噪音环保处理、销售配合、赶工措施、停水停电措施、政府检查以及其他施工技术措施等可能发生的各种风险因素及发生的费用。设计变更及签证工程中发生的以上措施费由乙方优惠，乙方不再另外计取。水电费、乙方施工人员出入证工本费和搭伙费（如有）由乙方自行向总包方交纳。

　　5.5总包管理及配合费未包含在合同总价中，按结算总价(扣除设备费)的3%计取,由甲方直接向总包单位支付。

　　5.6按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用已包含在本合同总价内，由乙方向税收等部门缴纳。

　　5.7合同造价的调整：

　　5.7.1本合同综合单价不随物价、汇率、利率变动、国家政策变动或市场变动等而做任何调整。

　　5.7.2承包范围内增减项目及设计变更、签证的造价按实际完成的工程量调整。

　　5.7.3因非承包人原因造成合同承包范围内设计变更及现场签证综合单价的确认方法：

　　（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

　　（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

　　（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。

　　（4）设计变更及现场签证按5.1条下浮比例进行总价下浮。

　　5.7.4本合同承包范围以外增加工程项目另行签订补充协议。

　　6.工程款支付：

　　6.1不支付预付款。

　　6.2每月按形象进度付工程进度款，付款比例为经监理公司及甲方审核后的当月完成工程量的70%；

　　6.3工程竣工验收合格后，双方办理结算，结算完成后十个工作日内付到经双方确认的结算总价的95%，留5%作为工程保修金，保修金保修期满后一次性支付。保修期为工程竣工验收合格后2年。

　　7.双方的人员、设备

　　7.1 甲方

　　7.1.1甲方驻工地总代表为，职务：工程部部长,代表甲方行使本合同中约定的权利，履行本合同约定的义务。

　　7.1.2甲方委托新疆建明达建设监理有限公司对本工程进行监理，监理单位驻工地总代表为李强，职务：项目总监，监理单位的职权范围以甲方与监理单位签订的合同及补充协议为准，乙方必须遵守。

　　7.2 乙方

　　7.2.1乙方必须无条件服从甲方、监理、总包方的现场管理，遵守项目部的规章制度和有关规定，遵守国家的规范要求，按本合同组织施工，乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排、机械设备、施工方案等进行变更，必须提前一周以书面形式报甲方并经同意后方可执行，否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金 500元。

　　7.2.2本工程乙方驻工地项目经理，项目技术负责人，其它管理人员名单另报。

　　7.2.3乙方项目经理即为乙方驻工地总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公司专用章后递交甲方。

　　7.2.4乙方项目经理、项目技术负责人、智能化安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金 500元/人次。

　　7.2.5乙方在开工前应向监理单位和甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证等证件。

　　7.2.6以下甲方确认无法胜任工作的人员，经双方协商一致，必须在48小时内调离本工程项目，否则每人次乙方向甲方支付违约金500元；同时，乙方应在甲方规定的时间内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

　　1) 对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

　　2) 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

　　3) 不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

　　4) 违反甲方和监理单位及总包方工地现场管理规定者；

　　5) 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的各类人员）；

　　6）与本工程施工无关的人员。

　　8.甲方责任

　　8.1甲方有权根据销售需要，对施工现场布置进行调整。

　　8.2合同规定由乙方完成或提供配合的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用（另加3%的管理费）从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方承担。

　　8.3乙方在施工当中，如出现重大的质量问题或进度无法满足甲方的要求时，在甲方书面通知乙方的10天内，如乙方仍无明显改进时，甲方有权终止合同。乙方违反本合同约定，甲方有权按本合同对乙方进行违约金索赔，如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方、监理单位代表签字盖公章并附上证据后即可生效。

　　8.4按合同约定的时间支付工程款。

　　8.5督促工程进度，审核工程进度月报，检查工程施工和材料、设备质量。

　　8.6协调乙方与各专业施工单位的配合及指导，协调乙方的验收工作。

　　8.7有权依据本合同约定更换乙方不称职的项目经理或管理人员，造成的一切损失由乙方负责。

　　8.8协调总包单位履行管理配合工作。

　　9.乙方责任

　　9.1乙方必须建筑智能化专业承包二级；并负责办妥政府规定办理与智能化工程有关的全部验收合格手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。

　　9.2遵守有关法律和规定，接受甲方、监理单位的指令，按施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范，按合同要求的质量和工期完成本智能化工程的施工。

　　9.3本智能化工程为整体项目发展中的一环，在各方面均须与其他工程有所配合和协调。乙方须清楚明了此项，并保证在甲方及监理单位的指示下全面与有关单位配合和协调。

　　9. 4不能阻碍通道及他人的施工场地；不能滥用或破坏总包单位提供的设施。

　　9.5除甲方和监理单位书面批准外，乙方不得允许工人在工地上住宿。

　　9.6完成智能化施工图深化设计或与工程配套的设计，经甲方、设计院确认后使用。甲方和设计单位的确认不构成调整造价的依据。

　　9.7由总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电，自行安装计量装置，并有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，如发生损坏，费用由乙方负责。用水、电费用由乙方承担。

　　9.8已完工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。

　　9.9按监理单位要求按时参加例会。于每月25日前向甲方、监理单位书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，甲方有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。

　　9.10对本工程的施工质量和工期负责，质量和工期达不到要求，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。

　　9.11配合组织并参加相关工程验收和竣工验收。工程完工时，进行全面的清理工作，做到工完场清。

　　9.12负责免费培训甲方物业公司人员熟悉、使用、维护智能化系统。

　　9.13乙方有责任及时了解政府主管部门的与工程有关的政策变化，并及时反馈给甲方、监理单位和设计单位。当地政府对于智能化验收有新要求、新文件，乙方有责任及时以书面形式通知甲方。

　　9.14乙方有责任对设计单位的施工图和甲方提出的图纸变更仔细核实，发现问题及时反馈给甲方、监理单位及设计单位，否则，乙方应承担相关责任。甲方在收到乙方的反馈意见后不采取有效措施而导致的.损失或过错不由乙方承担。

　　9.15乙方因临时堆放、现场加工使用现场场地之前必须经总包单位同意。

　　9.16 乙方须与乙方的人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

　　9.17 服从总包方的管理，乙方在开工前应与总包单位签订管理配合协议。

　　10.工期：七个月

　　10.1工期及开、竣工时间

　　开工日期，竣工日期，本合同总工期为日历天，同时不得影响工程总体验收。

　　10.2样板房和展示区施工：须紧密配合相关室外管线工程施工的工期（进场时间及工期要求以发包方项目部通知为准）。乙方须充分理解，该区域施工不可避免的存在交叉作业，而且这些对于工程的整体目标是必要的。乙方应该通过信息沟通、有预见的提出配合和施工组织、采取技术措施、采取保护措施等方式减少影响，因交叉作业引起工期的延误将不获工期及费用补偿。

　　10.3本合同规定的竣工日期是指本合同约定的工程承包内容全部完工，并取得验收合格证之日，已充分考虑了下雨、台风、停水、停电、节假日等因素的影响。

　　11. 进度计划：以监理单位及甲方批准的为准

　　11.1乙方应于签署合同后的15日内向甲方、监理单位提交详细的施工进度计划和施工组织设计，甲方、监理单位在乙方提交后10个工作日内需予以书面形式确认或提出修改意见，否则视为同意。乙方需严格按照经监理单位和甲方批准的施工进度计划和施工组织设计施工，监理单位和甲方对施工计划和施工组织设计的批准不构成调整造价的依据。

　　11.2乙方必须按甲方、监理单位确认的进度计划组织施工，并接受甲方及监理单位的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方及监理单位的要求提出改进措施，由甲方及监理单位确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同总价款。

　　11.3如因乙方原因未能按进度计划并经监理单位确认的整改后仍未完成的施工内容，须向甲方支付违约金每项每天5000元；如阶段工期拖延，但总工期未拖延，则除因影响甲方销售安排以外的已扣除的阶段工期违约金可返还。

　　12. 开工及延期开工

　　乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当在合同约定开工日期前7天以书面形式向甲方提出延期开工的理由。

　　13.暂停施工

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，工期顺延。

　　14. 工期延误

　　14.1以下原因在施工关键线路（按乙方提交，并经甲方及监理单位确认的施工

　　网络图中关键线路）造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）不可抗力；

　　（2）条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

　　14.2乙方在合同约定中情形发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为甲方同意顺延工期。

　　14.3由于甲方原因连续停工超过40天或在一年内累计停工超过90天时，从超过之日起由甲方支付乙方留守人员和到达施工现场施工机械的闲置费用，费用按新疆造价管理部门规定的标准计算。

　　15.工程竣工延迟

　　乙方必须按照本合同约定的工期和甲方同意签证顺延的工期竣工。否则每推迟一天，每天向甲方支付违约金5000元及承担由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。

　　16.质量与检验

　　16.1本工程质量标准为：合格，且需满足图纸设计及使用要求；满足政府相关

　　部门的规范要求，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　16.2 乙方采购的材料和设备检验由公安部指定的行业检测机构进行技术检测，材料和设备检测合格费用由甲方承担，如果达不到检测的技术合格要求，费用由乙方承担。

　　16.3智能化联合运行检验由公安部指定的行业检测机构进行技术检测，检测合格费用由甲方承担，如果达不到检测的技术合格要求，费用由乙方承担，乙方自行整改后直至达到检测合格为止。

　　16.4乙方应认真按照标准、规范和施工图纸要求、以及甲方及监理单位依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理单位的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理单位提供与工程质量有关的技术资料。

　　16.5工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方及监理单位的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方施工质量不能满足设计或规范要求，或因乙方原因造成一般质量事故返工，甲方将按每发现一处至少500元人民币的标准对乙方进行处罚，直至乙方整改以满足设计或规范要求。

　　16.6乙方在每道工序施工前必须充分了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其他工程；否则，乙方承担因此造成的一切损失。

　　16.7在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金。

　　17.隐蔽工程和中间验收

　　17.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理单位在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理单位限定的时间内修改后重新验收。

　　17.1.1甲方及监理单位不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。监理单位未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，乙方可自行组织验收，监理单位应承认验收记录。

　　19.1.2经监理单位验收，工程质量符合标准、规范和施工图纸等要求，验收24小时后，监理单位如没在验收记录上签字的，视为监理单位已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　17.1.3对于合同定义的关键工序施工完毕后，必须经监理单位及甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方向甲方支付违约金1000元，并且甲方暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。 17.1.4为维修方便，乙方应在工程隐蔽之前，向监理单位及甲方提交隐蔽工程大样详图，如有管线则需详细标注各种管线的具体位置和详细尺寸。

　　17.1.5为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经监理单位确认，甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板，样板经监理单位、甲方验收合格后，乙方方可按样板进行大面积施工。

　　17.1.6当甲方、监理单位要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，如该隐蔽工程在关键线路上并影响总工期则相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　18.设备调试

　　18.1设备调试内容应与乙方承包的安装范围相一致。

　　18.1.1乙方组织各设备厂家、各品牌设备联合调试，并在设备调试前48小时以书面形式通知甲方及监理单位。通知包括调试内容、时间、地点等。乙方准备设备调试记录，甲方及监理单位根据乙方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，甲方及监理单位在设备调试记录上签字。

　　18.1.2甲方及监理单位不能按时参加设备调试，须在设备开始调试前24小时以书面形式向乙方提出延期要求；如无故不参加设备调试，应承认设备调试记录。

　　18.1.3设备安装工程具备联动调试条件，乙方组织并协调进行设备联动调试，并就设备联动调试内容、时间、地点向乙方提出要求，乙方按要求做好准备工作。设备联动调试合格，参加验收各方在设备调试记录上签字。

　　（1）由乙方承担设计或优化设计引起的设备联运调试达不到验收要求，不管该设计是否经过甲方、设计单位批准，由乙方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。其它非乙方承担设计的部分，因设计原因造成设备调试达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。

　　（2）由于设备原因，设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过甲方、监理单位批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的，由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；

　　设备由甲方采购的，甲方不再承担上述各项费用。

　　（3）由于乙方施工原因造成设备调试达不到验收要求，乙方按甲方及监理单位要求重新安装和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用。

　　（4）乙方采购的设备调试费用均由乙方承担。

　　（5）监理单位在设备调试合格后不在设备调试记录上签字，设备调试结束24小时后，视为监理单位已经认可设备调试记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。

　　20.1.4乙方在调试前应充分了解供水、排水、供电等是否正常；否则，因此造成的损失全部由乙方承担。

　　19.安全和文明施工

　　19.1 安全施工与检查

　　19.1.1乙方的现场管理人员必须服从甲方及总包方的统一要求，确保施工安全；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　19.1.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

　　19.1.3乙方必须服从总包单位的统一管理。

　　19.2 安全防护

　　19.2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理单位提出安全防护措施，经监理单位认可后实施。

　　19.2.2在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14天书面通知监理单位，提出相应的安全防护措施，经监理单位认可后实施，该项费用已包含在合同总价款中。

　　19.3 事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用及全部法律责任。

　　19.4 文明施工

　　19.4.1乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和总包单位的现场管理规定。

　　19.4.2乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印设备、电脑(可上网)、打印机、传真机等等。

　　19.4.3乙方全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员进入施工现场必须戴安全帽，佩戴工作牌。

　　19.4.4施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需用时应按总包单位要求清理出工地。

　　19.4.5乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，如乙方不遵守国家和地方政府的有关规定而发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。

　　20.材料设备

　　20.1乙方应按最终投标报价书中注明的材料设备的品牌、产地自行采购材料设备，施工时除甲方书面许可外，不得擅自更换品牌及规格型号。

　　20.2经征得设计单位和甲方同意，乙方可使用代用材料、设备。因乙方提出代用而导致的费用及工期的增加，由乙方承担；因甲方提出代用而导致的费用及工期的增加，由甲方承担。所有与乙方施工工程有关的材料设备到货后，乙方应进行详细验收并对该产品的质量问题向甲方负责。

　　21. 工程变更

　　21.1甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工不得拒绝，设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准后，乙方才能按设计变更进行施工。变更造价按合同内约定的条款执行。

　　21.2 乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

　　21.3 乙方提出的合理化建议如被甲方采用，或乙方在施工前及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况酌情予以奖励。

　　21.4 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。

　　21.5 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

　　21.6如图纸（或施工方案）由乙方进行设计，因设计质量问题引起的责任由乙方承担。

　　21.7 甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对于有可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

　　22.工程竣工验收

　　22.1工程具备竣工验收条件，安装调试合格后试运行，系统正常运行15天以上，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理单位提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织甲方、监理单位及物业公司初步验收。

　　22.2初验合格后，整改事项完成，正常运行一个月乙方配合甲方组织设计单位、监理单位、市公安局相关部门、甲方、乙方参加的竣工验收。还有整改事项的，责任方应按整改意见进行修改完善，发生的费用概由责任方负责，工期不予顺延。

　　22.3竣工日期：本合同的竣工日期是指通过质检站验收合格，以公安局技防办派人全面验收，验收合格后移交甲方物业管理，检测验收合格批复上的日期为实际竣工日期。

　　22.4乙方在竣工验收合格后7天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸四套及相应的电子资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）。另外，乙方应及时配合甲方和总包单位向城建档案馆办理工程资料验收和移交。

　　22.5因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任。

　　22.6本合同明确的乙方承接的工程之外可能影响智能化验收的事项，乙方有责任在验收前60天向甲方书面提交报告，否则由此造成验收延误由乙方承担全部责任。同时乙方应协调建筑智能化验收，为智能化验收创造条件。如乙方书面提出而甲方或责任单位未予采纳，由此造成验收延误及其损失由责任方全部承担。

　　22.7乙方施工的智能化工程无条件包验收合格,并具体负责验收的所有环节。

　　23.工程移交

　　23.1乙方应在竣工验收合格后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如乙方不能及时拆除或清理，甲方将收取每平方米每天 6 元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

　　23.2 按甲方要求的时间进行移交。乙方应填写工程移交书，经甲方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，造成甲方向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由乙方承担。乙方提交工程移交书后，甲方或物业公司无正当理由不接收，超过48小时后视为默认移交。

　　23.3 工程在未移交甲方之前，乙方负责保护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

　　23.4工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

　　甲方及甲方指定的物业公司也不得无理由拒绝接收。

　　24竣工结算

　　24.1取得质检站验收合格批复，完成工程移交手续和竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格）后，乙方在一个月内报送完整的竣工结算资料给甲方。

　　24.2竣工结算资料及电子文件一式三份，包含内容为：竣工结算资料目录；结算书；汇总成册的变更设计通知单、现场签证单及相应的结算单；汇总成册的工程联系单、图纸会审纪要；工程量计算表；竣工验收报告及工程移交证明书等。结算书须有编制说明，并盖有单位公章。甲方在收到竣工结算资料后在7日内进行形审核，逾期未书面提出异议的，视为乙方提交的结算资料完整无缺。收到完整的竣工结算资料后150天内甲方与乙方核对完毕，核对完毕的结算资料一式陆份，双方签字盖章进行确认，甲乙双方各存叁份。该结算资料作为甲方支付工程结算款的唯一依据。

　　24.3工程结算款支付：工程结算总价5%作为工程保修款，按工程结算总价支付扣除已支付的工程进度款、工程保修款、乙方向甲方的借款（如有）、违约金及本合同规定的其他款项后，十五日内向乙方支付剩余工程结算款。

　　24.4工程保修款在工程保修期满后,经甲方及物业公司验收无质量问题后,三十日内双方结算完毕并签字盖章确认，甲方在双方确认后十五日内扣除相关费用后无息一次性支付完毕。

　　24.4乙方上报的竣工结算总价，不得高出最终审定的结算总价的10%，否则，甲方收取超出部分的10％的违约金，并在竣工结算总价中扣除。

　　25.工程保修

　　本工程保修期为贰年，自取得智能化验收合格批复之日起计算。

　　25.1配合约定乙方承包的工程项目，均属乙方免费保修范围。

　　25.2发生维修项目时，乙方应按甲方或物业公司的通知及时到现场维修，如乙方未按甲方或物业公司要求的时限到达现场、对同一位置经过返修仍未彻底修复或乙方维修人中同造成业主或物业公司投诉，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此发生的一切费用将从工程保修款中扣除。

　　25.3在工程验收合格后，甲方或其他第三方未经乙方许可擅自对智能化设施改动的部分不在保修范围内。

　　26. 转包乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人.

　　27. 配合销售

　　27.1 甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。

　　27.2为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。

　　28.不可抗力

　　28.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：(按国家有关规定执行) a) 烈度为 6 级以上的地震；

　　b) 自然原因发生的火灾。

　　c) 其它不可抗力原因（包括因战争、空中飞行物体坠落或非甲、乙双主责任造成的爆炸等）。

　　28.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理单位，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理单位通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向监理单位报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向监理单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　28.3因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

　　28.4甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　28.5乙方已施工完毕的施工内容和已到达施工现场的设备材料的损失由甲方承担。

　　28.6因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　29 保险

　　29.1甲方负责办理本工程施工现场甲方人员的保险，并支付相应费用。

　　29.2乙方负责办理乙方在施工现场人员生命财产的保险、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

　　29.3投保后若发生事故，发、承包双方均有采取必要的措施，防止事故继续发生，减少损失。

　　30 违约

　　30.1甲方原因造成工程款支付拖延15个工作日以上者，除应立即支付工程款外，甲方须按照应支付工程款当月银行贷款同等利息支付滞纳违约金，违约金累计不超过合同总价的1%。

　　30.2乙方施工的工程未达到合同约定的质量标准的违约责任的约定：乙方对工程自费无条件修复直至合格，工期不顺延。

　　30.3甲方对验收如有异议，可在验收前十日内书面通知乙方；设备安装完成后进行性能质量验收，如有问题十日内书面通知乙方，出现上述情况乙方必须及时处理，若乙方在甲方规定的期限内没处理好问题，甲方有权终止合同，乙方同时还承担给甲方造成的损失。

　　30.4乙方应按合同要求的时间，按质量要求完工，否则每推迟一天完工，按合同总价的0.5%的违约金。若乙方推迟时间超过一个月，乙方需支付甲方合同总价的20%的违约金。

　　31. 争议

　　31.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院起诉。

　　31.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

　　3) 法院要求停止施工。

　　32.合同解除

　　32.1发生下列情形之一的，甲乙双方协商一致，可以解除合同。

　　32.1.1当乙方将已承包的全部或部分工程转包给他人，甲方有权解除合同。

　　32.1.2因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

　　32.1.3根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，双方有权单方面提出解除合同。

　　32.2解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

　　32.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　32.3在合同解除后，双方另行签约解除合同后的事宜。

　　33. 合同生效与终止

　　33.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　33.2除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

　　33.3合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

　　34. 合同份数

　　本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方: 乙方:

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　或授权代表：或授权代表：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　签约日期：年月日签约日期：年月

智能化工程合同12

　　需方(甲方)：_______

　　供方(乙方)：_______

　　为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致同意签订本合同。本合同对双方均具约束力，应共同遵守。

　　一、购销产品名称、数量、金额：详见清单(为合同附件)。

　　合同总价为人民币： _______元整。产品所有价格含税，乙方提供17%增值税发票。货物因实际需要增减时，按照货物清单单价增减合同总价。

　　二、质量要求、技术标准、乙方保质条件和期限：

　　1、货物必须符合国家和行业的标准。

　　2、设备到场后由甲方组织验收。验收的设备与合同约定不符的，乙方应更换并于3日内按合同规定提供货物，承担责任。

　　三、交(提)货时间、地点：

　　1、交货时间根据甲方书面通知要求，分期分批交纳，乙方迟延或拒绝交货的，承担甲方的.经济损失和违约责任。

　　2、交货地点：

　　四、付款方式：

　　1、合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的10%作为定金，乙方在收到定金后，次日起安排备货。

　　2、甲方在送货前应支付当批货物价值的40%货款，乙方在收到货款后7日内将设备发到甲方指定地点。

　　3、甲方应在收到设备且经验收合格后的十五日内将当批货物的余款结清，当乙方收到甲方支付的全额货款后，合同标的物的所有权自动转移给甲方。如因甲方责任未能如期结清余款，乙方保留剩余部分货款相对应标的物的所有权。

　　五、运输方式、到达站(港)运输费负担：采用汽运方式运输，乙方应按照甲方的需求发货。乙方负责将货物运至指定的地点，并承担运输费用和保险等相关费用。

　　六、双方议定的其它事项：无。

　　七、合同约定：乙方应提供符合标准和约定的货物，若货物不符合标准，乙方应自发现日起3天内免费更换，给甲方造成的经济损失由乙方承担。

　　八、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，当事双方应及时协商解决。协商不成，任何一方可直接向甲方所在地人民法院起诉。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖合同章后立即生效。本合同产品配置清单、技术协议及其它合同附件同属合同组成部分，具有同等法律效力。原件和传真件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

智能化工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据公安部有关文件精神以及甲方的要求和保卫防范的实际需要，甲方拟在安装系统，委托乙方负责设计、安装、调试和施工。经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程期限：年月日之前进场布线施工，工程完工时间年月日。如因甲方原因拖延工期由甲方负责，如因乙方原因拖延工期影响甲方，由乙方负责。

　　二、双方责任和义务

　　（一）乙方责任：

　　1、乙方必须按照甲方要求进行设计施工，施工完毕经验收，方能交付使用。

　　2、整个工程设备乙方必须按设计方案提供的设备型号要求提供，如确需改动须经甲方同意。

　　3、乙方施工人员要与甲方密切配合，不得损坏原有装修格局和线路，确需变动，应事先征求甲方同意，并负责复原，如损坏，费用由乙方负责。

　　4、乙方负责甲方人员的操作培训工作。

　　5、工程质量保修期为贰年（保修期自工程竣工之日开始），在保修期内除人为损坏或自然灾害外，由乙方负责免费维修，不收任何费用，终身跟踪服务，服务保修期满后只收工本费。

　　6、如因乙方原因造成工程验收不合格，需要更换设备，重新安装调试等，一切费用由乙方负责。

　　（二）甲方责任

　　1、甲方必须配合乙方施工，派出为工程现场负责人，负责协调和处理施工中出现的问题。

　　2、进场设备由甲方提供放置场所。

　　3、工程进行中，甲方如需要更改方案，更换设备，甲方应以书面形式下达变更通知，由此增加的费用应由甲方承担。

　　4、乙方在施工中发生的`一切人身安全事故，甲方概不负责。

　　5、甲方在收到乙方的竣工通知书的一周之内，应派人组织验收，如一周之内甲方没提出异议，乙方可视为工程验收合格。

　　6、甲方必须严格按照合同规定支付工程款，如甲方无故拖欠工程款，甲方每天按照实际拖欠工程款的1%。承担罚金，经乙方多次催收货款，甲方仍无迟延付款，乙方有权将产品撤回，并拒退预付款。

　　三、付款方式

　　1、整个智能化系统工程经甲乙双方确定合同总价为

　　（￥：元）人民币（大写）元整。

　　2、合同签订后，甲方预付合同总价款的 %，即￥：元，款到乙方组织人员进场施工，工程完毕验收合格后，甲方个工作日内支付完工程余款即￥：元。

　　四、违约责任：违约方应付违约金为工程总价的5%，并赔偿对方损失。

　　五、补充条款：设备清单附后作为验收标准。

　　六、本合同发生争议，双方协商解决。

　　七、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同自签订之日起正式生效。

　　甲方：乙方：湖南普瑞电子科技有限公司

　　签约代表：签约代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签约时间：签约时间：

智能化工程合同14

　　（合同编号：_________）

　　20年__月__日

　　发包人：（简称甲方）

　　承包人

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　二、工程内容包括下列各子系统：

　　三、工程承包范围

　　承包范围：本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等为完成本项目所产生的全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。

　　四、合同工期

　　乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。与甲方总的工期相配合，完成系统试运行及各方验收，并具备交付使用条件。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。

　　五、质量标准

　　1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；

　　2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。

　　六、合同价款

　　金额（大写）：（人民币）

　　（小写）：:（人民币）

　　合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）

　　七、组成合同的文件

　　1、组成本合同的文件包括：

　　1.1本合同协议书；

　　1.2招标书及其补充说明；

　　1.3投标书及其附件；

　　1.4标准、规范及有关技术文件；

　　1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；

　　1.6工程报价汇总表和分项报价清单；

　　1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；

　　1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、合同解释顺序

　　2、合同文件解释顺序：

　　2.1本合同协议书；

　　2.2招标书和投标书及其附件；

　　2.3标准、规范及其有关技术文件；

　　2.4图纸（同1.5所述）；

　　2.5工程报价单。

　　九、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。

　　3.1适用法律和法规

　　3.1.1本合同文件适用《合同法》及国家其他法律规定、地方性法规及政策文件以及关于强化文明施工的措施及建设工程造价管理办法等。

　　3.2适用标准、规范

　　3.2.1适用标准、规范的名称：中华人民共和国国家及省相关主管部门有关建筑智能化系统的相关标准及规范、本工程招标文件中的工程建设标准。

　　3.3甲方提供标准、规范的时间：无须提供。

　　3.4国内没有相应标准、规范时的约定：由乙方编制相关标准及规范，经监理及甲方审核，甲方同意并经有关部门批准后执行。甲方也可以要求使用国外标准、规范，乙方应根据要求免费提供中文译本。

　　十、深化设计图纸

　　4、乙方向甲方提供深化设计图纸日期和套数：本合同书签订后15天内提供施工图陆套，竣工后15天内提供竣工图肆套。甲方需要增加图纸套数的，乙方代为复制，费用由甲方承担。

　　5、甲方对图纸的保密要求：乙方不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。

　　十一、双方一般权利和义务

　　6、甲方委托的监理代表甲方负责质量、进度、投资的全过程监理控制。监理签发任何涉及资金、工程量计量及变更、停工通知、复工通知均需得到甲方批准。

　　7、甲方派驻的甲方代表：，代表甲方行使一切权利。

　　8、乙方派驻的项目经理：，代表乙方履行本工程的各项权利和义务。

　　9、甲方工作

　　9.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　9.1.1施工场地具备施工条件：进场前向乙方提供工程进场的施工条件。

　　9.2双方约定甲方应做的其他内容：

　　9.2.1协助乙方处理与监理方、业主等第三方的关系，以及工程中需协调的工作。

　　有权要求乙方提交工程月度报告及工程范围内有关问题的专题报告；在合理的范9.2.2围内有权要求乙方根据现场或节点提前完成相关联的工作；有权督促及检查乙方对整个弱电系统工程的半成品及成品进行保护及做好现场安保工作。

　　监理、甲方在项目跟踪和验收过程中，如发现乙方在整个系统项目的施工过程实9.2.3施中有不符合国家法规和合同约定的事宜，有权要求乙方进行修整。并经监理及甲方进行确认。由此发生的费用及所延误的工期责任由乙方承担。

　　9.2.4甲方应于收到乙方的竣工验收申请后，七个工作日内组织相关部门进行工程验收；工程验收合格后，为乙方签发工程验收合格证书和完工交接证书。

　　9.2.5当监理或甲方一旦发现乙方项目管理班子人员在执行合同中玩忽职守、不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为时。监理或甲方有权要求乙方立即更换人员。

　　9.2.6当甲方发现施工质量不符合合同要求和国家法规要求的，在甲方提供相应的证据的基础上，甲方有权对乙方进行处罚，每发生一次扣除违约金1000.00元。累积三次，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止本合同并追究乙方违约责任。

　　9.2.7甲方委托乙方办理的工作：乙方承包部分弱电工程的申报审批、验收检测工作由乙方在合同竣工日期前完成，其间发生的费用应包含在合同价款以内，乙方不得向甲方另行追加任何费用。甲方只负责相关协助工作。

　　10、乙方工作

　　10.1乙方应按约定的时间完成以下工作：

　　乙方完成设计文件和图纸的时间：签订合同后7日内提交合格的深化设计图纸。

　　10.1.1 10.1.2现场技术交底和现场施工界面划分时间：乙方进场施工前7天内和总包土建、水电安装、装饰等单位共同协商解决，甲方负责组织协调工作。

　　10.1.3应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供下月的月进度计划。

　　10.1.4施工所需的水、电、电讯线路费用，或使用现场塔吊、脚手架等发生的费用由乙方和总包单位协商解决，发生费用由乙方承担。

　　10.1.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由乙方负责保护。交付甲方后，如甲方要求乙方继续保护的，其费用由乙方提供预算，经甲方同意后支付。

　　10.1.6施工场地文明安全施工的要求：符合有关工程施工现场的安全文明要求，符合现场总包工程施工现场的安全文明要求。

　　10.1.7乙方负责施工现场内所有乙方的人员、设备、物资的安全工作，若由于乙方管理不力或措施不到位而造成损失，由乙方承担全部责任。

　　10.1.8乙方进场后要服从现场总包的管理，配合总包的施工进度。

　　11、双方约定乙方应做的其他工作：

　　11.1必须严格保守各系统设计及施工的机密。

　　11.2管理、组织、协调系统工程的进度和工程质量，并对整个系统及设备的技术、施工、集成、验收、保修等承担责任。

　　11.3应负责整个系统工程初验收，并配合甲方、监理进行整个系统工程验收。

　　11.4乙方在进场后依据提供的施工图纸，负责对预埋管线的技术检查，预埋管线工

　　作可委托现场安装公司承担。

　　十二、施工组织设计和工期

　　12、进度计划

　　12.1乙方提供施工组织设计（施工方案、质量保证体系、项目人员配备）和进度计

　　划的时间：设计交底及图纸会审后7日历天内。

　　12.2监理和甲方确认的时间：乙方提供后2天内确认。

　　12.3工程中有关进度计划的要求：按甲方提供工程总进度计划，乙方编制具体施工

　　进度计划并全力作好配合工作。

　　12.4乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按监理和甲方的要求提出改进措施，经监理和甲方确认后执行，工期不予顺延。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款，而且甲方有权对乙方进行经济处罚并推迟支付工程款。

　　13、开工及延期开工

　　13.1乙方应当按照合同约定或甲方书面通知日期进场。乙方不能按时开工，应当不迟于规定的开工日期前7日历天，并以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应该在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。如不答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　13.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延工期。

　　14、暂停施工

　　监理或甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。乙方应当按监理或甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方在完成监理或甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，监理或甲方应当在24小时内给予答复。监理或甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的费用，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　15、工期延误

　　15.1双方约定工期顺延的其他情况：根据工程的实际情况，因下列原因造成工期延误的，乙方应在下列条款情况发生7日历天内，就延误的工期以书面形式向甲方和监理提出报告。甲方和监理在接到报告后48小时内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　（1）工程师未按合同约定提供所需指令、批准或提供错误指令等，致使施工不能正常进行；

　　（2）设计变更和工程量增加超过总工程量的10％时；

　　（3）一周内非乙方原因计划外停水、停电造成累计超过8小时；

　　（4）因土建施工延期或其他施工方责任而造成的乙方弱电施工的部分无法进行；

　　（5）不可抗力因素；

　　（6）合同中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　15.2若因乙方下列原因所延误的工期每延误一天，乙方给予甲方结算价的万分之三作为补偿。

　　（1）因乙方违反规范、工程质量不合格而进行整改、返工的施工时间，均计入施工工期。

　　（2）因乙方违反规范施工、未按设计要求进行施工，或没按合同规定进行设备配置时，经甲方及监理甲方下达停工令的停工日期均计入施工工期。

　　（3）工程施工期间或完成后接受甲方或监理及有关部门检查发现问题而进行的整改引起的工期延误均计入施工工期。

　　16、工程竣工

　　16.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

　　16.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任，每延误一天，甲方将扣除乙方万分之三的未结算工程款。

　　16.3施工中甲方不要求提前竣工，乙方可以根据情况或出于其它考虑提前竣工，乙方承担为保证工程质量和安全所采取的所有措施费用。

　　十三、质量与验收

　　17、工程质量

　　17.1弱电智能化系统深化设计、施工和安装应做到：设计合理、经济实用、安全可靠和维护方便。产品采用的设计技术标准应按国家和行业现行的有关设计技术标准为依据，因乙方原因致使工程设计技术要求达不到应有的标准，乙方承担违约责任。

　　17.2乙方承建的工程质量不能影响甲方评标创优，同时甲方评标创优申报时，应将乙方作为参建单位。

　　17.3工程质量应当达到本合同约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　17.4双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　18、检查和返工

　　18.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方和监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方和监理的检查检验。在不影响正常施工进度的前提下，乙方应为检查检验提供便利条件。

　　18.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工；乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　18.3因甲方指令失误发生的追加合同价款，由甲方承担。

　　19、隐蔽工程和中间验收19.1工程具备隐蔽条件的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知监理和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理和甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理和甲方限定的时间内修改后重新验收。

　　19.2双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程均需报监理验收，重点部位会同甲方现场管理人员共同验收，涉及工程造价变动的由甲方造价人员一起验收。

　　19.3经甲方、监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，又未提出异议的，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　20、重新检验

　　无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用。检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用并组织整改，工期不予顺延。

　　21、工程试车

　　21.1所有弱电子项工程需要试车，试车内容应与乙方承包的施工安装范围相一致。 21.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知甲方、监理。通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车结束，甲方、监理在试车记录上签字。

　　21.3甲方不能按时参加试车，须在开始试车前24小时向乙方说明，由专业监理工程师参加试车，甲方应承认试车记录。

　　21.4双方责任

　　（1）乙方应保证试车达到验收标准。试车达不到标准的，乙方承担修改设计、设备产品更换、安装拆除及重新安装的全部费用，工期不予顺延；

　　同时甲方有权对乙方进行经济处罚。

　　（2）试车费用按招标要求已包括在合同价款之内，所有试车费用均由乙方承担。

　　（3）甲方在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为甲方已经认可试车记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。

　　十四、安全施工

　　22、安全施工与检查

　　22.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受总包、监理和甲方安全检查人员的监督检查，采取必要的`安全保护措施，消除事故隐患。由于乙方造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　22.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反总包现场安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及所发生的费用。

　　23、安全保护

　　23.1乙方在施工开始前应向甲方及监理提出安全防护措施，经甲方监理认可后实施，防护措施费用已包含在合同总价内。

　　23.2由乙方负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的属于乙方责任的一切安全责任。

　　24、事故处理

　　24.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用，甲方概不负责。

　　24.2双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　十五、合同价款与支付

　　25、合同价款

　　25.1本合同价款是根据招投标内容，双方同意的工程总造价为人民币：元整（￥元）具体价款见投标文件报价单。本合同价款是完成本项目招标文件、报价文件及澄清文件所要求的弱电智能化系统深化设计、施工、调试和维保所有功能的全部费用。合同价为固定总价一次包定，施工期间除业主原因外不作任何调整；如业主原因变更，增减的数量可按实计量，但价格执行定标时双方所确定的单价及其他费用计算方法。

　　25.2本工程为总价固定合同，若工程量发生实际变更，则竣工后需要重新结算。双方达成以下一致意见：

　　(1)因甲方要求变更而引致变化，其单价和造价须经甲方另行书面确认。

　　(2)乙方的投标技术方案经审查不符合国家和行业的设计规范时，乙方应负责修改方案。因修改方案而引起的造价上涨，甲方不予调整价格；因修改方案而引起的造价下降，则甲方将相应降低造价。

　　(3)乙方的施工人员生活设施由乙方自己负责，甲方不再另行支付费用；乙方在施工现场要和各总包、分包协作配合，其配合费用由乙方自行承担。

　　26、工程款（进度款）支付

　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

　　26.1甲方将以按阶段、视进度的方法支付合同价款，支付币种为人民币。具体支付方式如下：

　　十六、不良履约

　　27.1出现下列不良履约情况时，甲方有权停止支付工程款，直至不良履约情况停止

　　（1）乙方在施工中不符合文明施工及安全施工要求；

　　（2）乙方未按本合同条款履行合同或履行合同不符合合同约定的；

　　（3）乙方无故停工；

　　（4）乙方故意拒绝或拖延执行甲方的指令。

　　十七、工程变更

　　29、工程设计变更

　　29.1双方关于工程设计变更的约定：

　　（1）乙方不得随意对经确定的设计方案进行修改或变更，若因特殊情况须对设计方案进行变更或修改，须经过甲方及监理书面同意方可进行；

　　（2）凡属设计变更，均由乙方对其做出因变更使工期、质量所受影响的评估，由乙方报监理、甲方审核后，由监理和甲方下达变更指令。

　　（3）由于乙方施工质量问题导致修改或变更设计方案而发生的费用，均由乙方负担，工期不予顺延。

　　29.2施工中双方认为需对原工程设计进行变更，应提前相互发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，乙方应报有关部门重新审查批准，并由乙方提供变更的相应图纸和说明。乙方按照变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的图纸；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　因变更导致合同价款的增减及造成的损失，由责任方承担相应责任。因甲方原因引致的变更，甲方承担乙方的相应损失；因乙方原因引致的变更，乙方自己承担相应费用。

　　29.3乙方在施工中提出的合理化建议，涉及到对设计图纸和施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用由甲方承担。

　　30、确定变更价款

　　30.1乙方在工程变更确定后7日历天内，提出变更工程价款的报告，经监理和甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行；

　　（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

　　（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

　　（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

　　30.2乙方在双方确定变更后7日历天内不向甲方提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。但是，变更工程价款低于合同工程价款时甲方有权调整合同价款。

　　30.3甲方应在收到变更工程价款报告之日起7日内予以答复。若甲方指令或经甲方同意的设计变更不能套用报价清单的，变更内容造价按工、料、机分析后报监理、甲方审核，甲方和乙方协商决定。

　　30.4甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，决算时一并支付。

　　30.5因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

　　十八、竣工验收与结算

　　31、竣工验收

　　31.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。所有弱电系统的竣工资料按相关部门的规定要求全面规范的整理资料，提交的份数按有关规定再增加一份提交甲方。乙方将下列验收资料（但不限于）装订成《竣工文档》提交甲方：

　　A、工程实施方案

　　B、工程竣工图纸

　　C、检验记录

　　D、分项工程验收记录

　　31.2双方约定由乙方提供竣工图，工程竣工后15天内提交竣工资料。

　　（1）施工中没有设计变更，施工后由乙方在施工图加盖竣工图章，提交甲方。

　　（2）施工中只有零星的少量设计变更，乙方在施工图变更位置注明，并连同经甲方同意的变更签证，于竣工后由乙方加盖竣工图章交甲方。

　　（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图，应由乙方组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

　　（4）提供电子文档二套。

　　31.3工程完工后应提供的工程技术文件，包括但不限于以下内容：

　　(1)施工文档（包括：隐藏工程、系统、接线、设备安装等文件）

　　(2)系统测试文件

　　(3)用户培训文件

　　(4)系统维护文件

　　(5)质量保证文件

　　(6)竣工验收文件

　　31.4甲方收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后15天内不组织验收，或验收后7天内不提出意见，视为竣工验收报告已被认可，工程验收通过。项目将进入维保期。

　　31.5工程竣工验收通过相关部门签字确认的竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后重新验收通过的日期。

　　31.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方约定如下：

　　31.6.1中间验收

　　（1）乙方应及时组织管线验收、单位设备验收、系统工程验收、集成验收。在上述各项工程完工后，乙方应向监理及甲方提出布线系统项目中间验收申请，组织由监理、甲方、及相关的职能部门对布线系统项目进行中间验收。如验收不合格，乙方应负责整改、返工。并重新组织验收，验收过程的一切费用由乙方负责。

　　（2）中间验收结论并不视为甲方已对该部分单项工程或单体设备验收合格，最终验收以工程全部完工后由甲方组织的竣工验收为准。

　　31.6.2验收费用与验收标准

　　（1）竣工验收过程的一切费用由乙方承担，检测手段和方式由监理和甲方共同确定。

　　（2）验收的依据标准如下：

　　a）制造商的产品验收标准（乙方提供）；

　　b）满足国家和行业规定要求的专业质量验收要求；

　　c）投标文件“技术规范”的要求以及其中列明的各类标准规范；

　　d）投标者提供的所有产品，必须提供相应制造厂商的质量保证书；

　　e）通过有关职能部门对系统项目的验收并取得相应证书；

　　f）国家主管部门有关建筑智能化系统验收标准和相关规范；

　　g）国家有关规范规定；

　　h）国内没有标准的参照国际通用标准。

　　32本工程的验收分三步进行：

　　乙方于工程完工（包括调试工作）后，向甲方提交完工报告，并由乙方组织，由甲方、监理方参加，进行完工的初验收，就乙方是否完成设计图纸规定的工作内容进行验收。乙方在此之前，应根据有关法令的要求通过有关职能部门对项目的验收并取得相应证书。验收后，如无整改要求的，验收之日为实际的竣工日期，并作为工期延误责任的计算依据。如甲方、监理方依据合同和验收标准提出整改意见的，乙方应根据整改意见进行整改，整改后再次组织验收，最后一次通过整改的日期为实际的竣工日期。

　　33工程的试运行期间发现的工程存在质量问题、不符合合同之处，乙方应负责根据甲方的要求或使用人的要求进行整改至完善，所发生的费用均由乙方承担。

　　34合同弱电系统完工，工程经试运行后，由甲方组织乙方、监理方和有关职能部门对工程进行最终验收，各方均一致通过验收的，由甲方签发验收合格证明给乙方。

　　35乙方应负责所承包的整个系统工程资料的整理和档案工作，做到资料文件与施工同步，工程完工，按省工程技术资料归档要求编辑、并按要求装帧交于甲方，作为工程竣工资料和工程质量评定资料。

　　36因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

　　37工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。同时视为该部分工程通过竣工验收。

　　38、竣工结算

　　38.1工程竣工验收合格后30天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同条款，进行工程竣工结算。

　　38.2甲方收到乙方提交的竣工结算报告及结算资料后十五日内进行核实，给予确认或者提出修改意见，最后签订工程结算协议书，并按合同约定支付工程结算款。

　　38.3工程竣工验收报告经甲方认可后30天内，乙方未能向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。

　　38.4双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同协议中关于争议的约定处理。

　　十九、售后服务与质量保修

　　39、售后服务

　　39.1用户培训要求

　　（1）为确保甲方的工程人员和管理人员能对乙方所提供的系统设备和装置的设计、日常的运行、损耗和例行维护、事故的处理等有全面的认识和了解，乙方必须无偿对甲方的有关工程人员和管理人员进行培训，培训所需的设施和课程均由乙方负责。

　　（2）培训应由乙方委派代表或制造商代表在现场进行。乙方须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训教师资料及培训所需时间，同时，乙方应按每项课程提出各种接受培训的学员应具备的资历要求，使有关的培训能收到预期的效果。

　　（3）乙方必须在现场调试培训前向受训学员提交并解释有关设计文件和图纸等资料，从而使他们对整套系统的各个方面都能熟悉掌握。

　　（4）乙方征得甲方同意可以用已安装、测试和交付试运转的装置和设备对甲方的工作人员进行培训。在培训期间乙方不得使用本合同内须提供的备用零部件。为了便于培训，乙方应提供足够的材料、设备、样本、模型和设备内部透视等资料的复印本、幻灯、影片以及其他各种需要的培训教材文件，以方便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为甲方所有，以便日后甲方自行对其他员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文描述。

　　40、质量保修

　　40.1质量保证期为24个月，经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起计算。

　　40.2乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　40.3质量保修的工作和主要内容包括并不限于：

　　（1）质量保修项目内容及范围；

　　（2）质量保修期；

　　（3）质量保修责任；

　　（4）质量保修金的支付方法。

　　40.4质保期内的服务内容

　　40.4.1本工程的质保期为工程竣工验收合格之日起计算两年。乙方对由于设计、工艺、设备、材料和施工等方面的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，在收到甲方通知后8小时内免费修理或更换有缺陷的零部件或整机。

　　40.4.2在质保期内需对工程进行免费维修（不可抗力造成损坏不在维修范围），并对缺陷设备等方面进行免费更换，同时在质保期内，乙方应对各系统免费提供一般性的定期维修保养，同时免费提供紧急维修服务，并要求24小时到达现场。

　　40.4.3保修事项应包括但不限于以下事项。

　　（1）为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备进行维修或更换工作，包括：提供材料、清理物料及劳务等。

　　（2）提供维修保养记录书，以便甲方工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

　　（3）按照以下要求安排定期维修及检查：

　　a、对所有系统设备进行例行检查。

　　b、清理所有主要设备。

　　c、调试所有设备。

　　d、替换所有不正常的弱电及机电设备的监控设备。

　　（4）无论在正常工作时间或非工作时间收到甲方紧急事故报警时，乙方须负责在两个小时之内做出有效的回应，并在规定的时间内到现场进行抢修工作。

　　40.4.4乙方应提供供货厂商指南，列出每一种型号设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，并详细列明这些厂商的地址、电话及传真号码。

　　40.4.5设备供货厂商所提供的质保期超过本合同约定的，该设备的质保期以供货厂商所提供的质保期为准。保修内容虽不在本合同约定范围内，但属本合同中的质量问题亦属于乙方应提供的保修内容。

　　二十、违约、索赔和争议

　　41、违约

　　41.1甲方违约。当发生下列情况时：

　　（1）甲方不按时支付工程预付款；

　　（2）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

　　（3）甲方无正当理由不支付工程进度款及竣工结算价款；

　　（4）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　甲方承担违约责任，每延误一天向乙方支付延付价款的万分之三的违约金，并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，乙方有权停止施工，工期顺延。

　　41.2乙方违约。当发生下列情况时：

　　（1）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；

　　该项违约，乙方每延误一天向甲方支付按合同价款的万分之三的违约金。

　　（2）中标后乙方在投标书内承诺配备的项目管理班子必须在监理甲方指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。项目经理、技术负责人不得擅自更换，且保证常驻工地现场，节假日不作硬性规定，项目班子成员的变更必须事先取得甲方的同意，在合同实施中，甲方对不称职的项目班子成员有权要求乙方充实调整。

　　（3）在工程施工期间，未经监理甲方批准，乙方的施工管理人员缺员30%以上，在监理甲方发出3次书面警告后5日内，甲方将终止本合同，乙方不得异议。

　　（4）如工程施工质量未达到合同规定的质量标准，乙方应负责返工，直至重新通过验收。乙方应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延。如一再返修仍不能通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方由此引起的一切损失。

　　（5）乙方若不能按照本合同规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，乙方应向甲方支付500元的违约金。

　　（6）上述违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述条款支付的违约金外，乙方未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之内，完成其他工作事项，乙方还应对给甲方造成的任何损失或损害负责。

　　（7）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；

　　乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　41.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　42、争议

　　42.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，尽可能通过协商调解。如协商不成，可向北京仲裁委员会依据其现实有效的仲裁规则提起仲裁解决，仲裁结果是终局的，对双方都具有法律效力。

　　42.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　（3）法院要求停止施工。

　　二十一、工程管理

　　43在工程施工过程中，乙方必须服从总包单位的统一调度、指挥，必须服从总包单位在安全文明生产、质量、进度、资料管理、工程配合、现场管理等方面统一管理，协调一致，抓好工程质量、安全、资料管理和工程进度，确保本工程质量目标的实现。乙方自行承担有关管理费用。

　　44监理单位代表甲方实施工程的现场管理，对工程施工质量、安全、进度进行监督、检查和管理，监理工程师有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方必需为监理工作提供一切方便并提供必要的数据。

　　二十二、工程分包

　　45、工程分包

　　45.1乙方按合同约定承包本工程的弱电智能化系统设计、施工及调试工程。未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

　　45.2乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　45.3经甲方同意的分包工程不得解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担全部责任。

　　45.4分包工程价款由乙方与分包单位结算，甲方只向乙方支付本合同的工程款项。

　　二十三、不可抗力

　　46不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及其他的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　47.不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失不可抗力，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔1天向甲方报告一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　48.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：

　　48.1工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

　　48.2甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　48.3乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

　　48.4停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

　　48.5工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

　　48.6延误的工期相应顺延。

　　49.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　二十四、保险

　　50乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　51.保险事故发生时，甲方乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　二十五、履约保证金及违约金

　　52.乙方向甲方提供合同总价5%履约保证金，按合同约定履行自己的各项义务。本合同签订后三日内支付。履约保证金在项目竣工验收合格后5个工作日内在未发生乙方违约事项的前提下由甲方一次性退还乙方。

　　53.双方约定合同违约金最高额为合同价款的5％。

　　二十六、专利技术及特殊工艺

　　本工程中要求使用专利技术或特殊工艺的，应取得甲方认可，乙方负责办理申报手54.续并承担有关费用。

　　55.乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，乙方依法承担相应法律责任。

　　二十七、合同解除

　　56.甲方乙方协商一致，可以解除合同。

　　57.停止施工超过60天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

　　58.乙方有合同约定的违约情况（见有关违约部分），甲方有权解除合同。

　　59.有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

　　59.1因不可抗力致使合同无法履行：

　　59.2因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)，致使合同无法履行。

　　59.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完的工程价款。

　　60.合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　二十八、合同生效与终止

　　61.双方在合同中约定：合同签约地在项目所在地，合同经双方签字盖章后生效。

　　62.甲方乙方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程及资料后，竣工结算价款支付至95％，本合同除售后服务与质量保修内容外，其他条款即告终止。即履行本合同约定的售后服务与质量保修内容及乙方投标文件承诺，对整个系统免费质量保修两年。保修金的支付按本合同26.1条第（7）款执行。

　　63.合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　二十九、合同份数

　　64.本合同正本两份，副本肆份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份正本、叁份副本。

　　三十、合同附件

　　65合同附件：

　　65.1报价汇总表；

　　甲方：（公章）

　　乙方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　签订日期：____年__月__日

智能化工程合同15

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　一、项目名称：

　　1、安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更

　　2、楼宇对讲系统：

　　3、合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

　　4、合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。

　　二、合同期限：

　　1、自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日

　　2、乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在合同期限内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。

　　三、合同价格：

　　1、本合同工程总造价为：人民币 _______元整(RMB)。大写： _______。

　　2、工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《欣苑小区智能化工程清单》;

　　3、本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。

　　四、付款及结算：

　　1、本合同使用货币种类为：人民币。

　　2、付款方式：汇款。

　　3、进度款支付：甲方按每半年施工形象进度70%支付工程款给乙方。

　　4、竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。

　　5、结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合

　　五、设备与材料进场协调：

　　1、本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。

　　2、乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必须由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。

　　六、包装与标记：

　　1、乙方交付的所有货物要符合GB10058-88包装储运指示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

　　2、乙方应标清楚包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

　　3、乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

　　合同号; 目的站; 供货、收货单位名称; 设备名称/机组图号; 箱号/件号。

　　凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位臵及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒臵”和“防雨”等字样。

　　4、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

　　5、每件包装箱内应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱清单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单4份。

　　6、技术资料应按每套设备分别包装，并在外包装箱外加以注明，一次性发货。

　　7、备品备件应分别包装，并按7.2条款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

　　8、各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发运以减少运输费用。

　　七、技术服务和联络

　　1、乙方应及时提供与合同标的项目有关的工程设计、设备检验、安装、调试、试运行等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。

　　2、乙方需派人员到现场进行技术服务，按技术资料进行施工安装、调试和启动试运行，并负责合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题的处理。在此期间的一切现场施工费用乙方自行负担。现场服务人员的现场补助费、夜间特殊服务费、节假日服务费、食宿费等均由乙方自理。

　　八、设备、材料质量及施工质量检验

　　1、无论甲方代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同标的项目安装以及合同设备、材料自身出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在甲方不知道的情况下乙方不得擅自处理。无论甲方代表是否参与进厂检验并且签署了检验报告，均不能被视为乙方质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量的责任。甲方自行采购设备与材料如存在相关问题，乙方有责任在进厂检验时有根据地提出，否则乙方承担质量保证责任。

　　2、现场检验时，如发现材料、设备由于乙方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，由乙方处理解决。

　　3、乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后10天内提出，否则上述要求即告成立。

　　4、如双方代表在会同检验中对记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方负责。

　　5、由于乙方原因而引起的设备或部件的修理时间或更换时间，以不影响工程建设进度或则1个月两者孰长为期限，否则按实际重臵价格(含相关费用)由乙方重臵相关设备和部件，发生款项由乙方承担。

　　6、上述9.1-9.4条款提出的索赔，应按9.5条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造：修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中扣除，不足部分甲方保留追述权力。

　　7、甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，自甲、乙双方不能就设备或材料质量检验结果及争议处理方式达成共识起一个月内。

　　8、上述9.1-9.8条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或维修均不能视为乙方按合同的相应条款规定应承担的质量保证责任的解除。

　　九、税费

　　1、根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

　　2、合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备或部件等所有税费(包括保险)已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

　　十、分包与外购

　　乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备、材料或部件进行分包(包括主要部件外购)，不得转包。

　　十一、合同的变更、修改、中止和终止

　　1、本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)做任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述通知书的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后，经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效，将生效后的有关部分抄送到有关单位。

　　2、如果乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出纠正计划。如果得不到纠正或提不出纠正计划，甲方保留中止合同一部分或全部的权力。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用损失和索赔将由乙方负担。

　　3、如果甲方行使中止权力后，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方中止部分款索回。

　　4、在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，甲、乙双方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的.建议，与之有关的事宜双方协商处理。

　　5、如果乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销等)或无偿还能力或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，按其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过乙方同意一部分合同。

　　十二、不可抗力

　　1、不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如：台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的期限相当于不可抗力时间影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应将通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收问题)。

　　十三、合同争议的解决

　　1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提起诉讼。

　　2、法院判决对双方都有约束力。

　　3、由上述过程中发生的费用，如法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

　　4 在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

　　十四、合同生效

　　1、本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖合同专用章。

　　2、本合同有效期限：从合同生效之日直到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

　　十五、保证与索赔

　　1、保证期是指合同设备、材料、安装工程签发最终验收证书之日起三年(签最终验收证书)。

　　2、乙方保证其合同设备、材料、安装工程的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确，乙方仍有义务提供完整的技术资料。乙方有义务保证技术资料准确的并能满足合同设备的安装、调试、运行和维护要求。

　　2.1 合同执行期间，如果乙方提供的合同设备、材料、安装工程有缺陷和技术资料有误，或者由于乙方技术人员安装、调试错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如果要更换，乙方应负担由此产生的安装现场更换的一切费用，更换或维修期限应不迟于故障发生起的三个工作日，否则应按本合同16.9条款处理。

　　2.2 由于乙方未按所提供的技术资料、图纸、说明书和现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由乙方负责维修、更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件。

　　3、合同规定的保证期间，乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

　　4、在保证期内，如发现合同设备、材料、安装工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款。包括由此产生的安装现场更换费用、运费及保险费由乙方负担。

　　5、如果由于乙方的责任需要更换、修理有缺陷的合同设备、材料、安装工程，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

　　6、如合同设备在保证期内发现属乙方责任十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等级)则其保证期将自该缺陷修正后开始延长计算一年。

　　7、如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟施工工期而乙方未能按本合同规定的施工工期完工时(不可抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金。迟交工每周，违约金金额为迟交工程项目金额的0.5%;迟交工5周以上，违约金金额为迟交工程项目金额的1%;不满一周的按一周计算;合同工程违约金总金额不超过合同总价的5%;乙方支付迟交违约金并不解除乙方按照合同继续组织施工的义务。

　　8、如果由于乙方技术服务包括施工、安装、调试的延误;疏忽和错误，在执行合同中造成的延误，每延误工期一周，乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金不超过合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

　　十六、保险

　　1、乙方根据运输方式向保险公司以甲方为收益人投保发运合同设备价格110%的运输一切保险，保险区段为乙方仓库到交货现场(包括卸货)后90天止。

　　2、乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%;以乙方为收益人的设备制造险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题/车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质量问题。

　　十七、其它

　　1、本合同严格遵守中华人民共和国合同法的有关规定。

　　2、本合同所包括的附件是本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺和行动。

　　4、本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同以外的责任、义务、补偿和补救。

　　5、双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

　　6、本合同项下双方互相提供的文件、资料，双方除为履行合同目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。

　　7、任何一方向对方提出的函、电、网通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和通讯设施收取确认后，即被认为已经被对方正式接收。