工程合同工程合同
随着人们法律观念的日益增强,合同出现的次数越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编精心整理的工程合同工程合同,希望能够帮助到大家。
工程合同工程合同1
工程合同的类型包括工程勘察,设计,施工还包括工程项目管理合同,工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识,欢迎阅读。
工程合同索赔管理
1.索赔的分类
1)按索赔的依据分类:
(1)合同内索赔
(2)合同外索赔
2)按索赔当事人分类:
(1)承包商与发包方间的索赔
(2)承包商与分包商间的索赔
(3)承包商与供货商间的索赔
(4)业主与监理单位间的索赔
3)按索赔的目的分类:
(1)费用索赔
(2)工期索赔
4)按索赔事件的性质分类:
(1)工程延误索赔
(2)工程变更索赔
(3)工程终止索赔
(4)工程加速索赔
(5)意外风险和不可预见因素索赔
(6)其他索赔。
2.施工合同条件中规定的程序
1)当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
2)发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的.其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。
(1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
(3)当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复,视为该项索赔已被认可。
3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。
3.工期索赔值的计算
1)业主及工程师原因引起的延期。主要有:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。
2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。
工程合同工程合同2
发包人:_______
承包人:_______
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:____市____级水电站技改工程
工程地点:____市____镇村
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期:二O____年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二O____年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二O____年二月二十三日动工,二O____年四月二十三日浇筑完工。二O____年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的.相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:_______ 承包人:_______
住所:_______
代表:_______
电话:_______
签订日期:_______
工程合同工程合同3
甲 方:
乙方:
本着”互利共赢,长远发展”的原则,在公平、合理、平等的前提下,甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规在充分协商的基础上,就乙方采购甲方壁挂炉事宜签订本合同,以兹双方信守:
一、产品名称、规格、型号、数量、价格:(详见附件一《华帝公司客户提货计划单》)
二、质量要求技术标准、产品保修期限:
1.甲方所供产品必须符合国家技术标准;
2.产品整机保修期从所供产品验收合格之日起壹年。
三、交货时间及数量:
乙方根据自身的实际情况,以盖有乙方公章的书面《华帝公司客户提货计划单》形式,通知甲方具体的供货时间、地点、型号、数量等有关事宜,以便甲方安排生产工作。甲方自收到《华帝公司客户提货计划单》并与乙方确认安排生产,并收到乙方订单货款30%的预付款后45天内按照《华帝公司客户提货计划单》的要求安排供货。
四、付款方式:
甲方确认《华帝公司客户提货计划单》后7个工作日内,乙方以转账的方式支付《华帝公司客户提货计划单》货物总额30%的'预付款,提货前乙方必须付清订单货款,方可提货。
五、验收标准:
1.甲方提供的产品质量标准须符合国家标准;
2.乙方提货时必须进行现场完成甲方所供产品的验货工作(验货工作包括:检查货物的数量、品种、型号,验收产品的质量等),并签署《验货单》。若发现产品品种、型号、数量与《华帝公司客户提货计划单》不符,应提货之日起3个工作日内向甲方舒适热能部提出书面异议,否则视为甲方所供产品合格。
3.乙方在规定的产品异议期间内检查出甲方所供产品型号不符合《华帝公司客户提货计划单》时,经甲、乙双方共同确认后,乙方可将产品退回甲方处要求甲方退换,因此产生的物流费用由甲方承担。
六、违约责任:
1.如乙方逾期付款,乙方向甲方承担当次订单总额20%的违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。
2.若乙方没有在合同约定的时间内付清货款,未付清货款的产品所有权仍属于甲方,甲方有权处置该产品。
七、解决合同纠纷的方式:
若本合同在履行期间发生争议的,双方应友好协商解决问题,若协商不成的或一方不愿意协商的,甲、乙双方自愿约定由甲方所在地人民法院作为第一管辖法院。
八、合同有效期:
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至 年 月 日。
九、保密义务:
本合同内容及双方执行的其它交易条件,知悉或掌握的对方的文件资料,均不得泄漏给任何第三方,若乙方违约,甲方有权要求乙方进行处罚及赔偿甲方因此遭受的损失。
十、其它:
1.若本合同未尽事宜(如:中途改变采购壁挂炉型号、数量、增加采购其他产品等问题),甲乙双方可协商制定补充协议,补充协议与该合同具有同等法律效力。
2.若由企业法人为本合同签约,则提供法人个人身份证复印件、企业工商执照正本复印件和企业税务登记证正本复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证五证,并有法人亲自签字和盖章方为有效。
3.若由非企业法人为本合同签约,则提供企业法人签约授权书和签约人身份证复印件、及上一条款的”;五证”;,并有法人亲自签字和盖章方为有效。
4.本合同一式陆份,甲方执伍份、乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。具有同等法律效力,其它未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程合同工程合同4
发包方:十公司第二分公司(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工任务协商一致,特订立本合同。
一、工程名称及施工地点:
工程名称:施工地点:
二、工作内容:
1、工作内容:
2、承包单价:立方米 元计算,堵地下室窗洞口每个 元
三、验收及价款支付:
1、工程验收必须符合要求,土方回填时必须每30c夯实一次,每次夯实三边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可,并经项目经理签审后方可结算。
2、余款等2楼基础回填完毕后,与2楼首付的90%一次支付。
四、合同工期及工程进度:1楼基础外围回填自 年 月 日起计算,截止 月 日结束。1楼基础地下室回填自 年若天气影响,工期相应顺延。
五、甲方责任:
做到计划周到,交底清楚,给各工种创造有利的工作环境;协调工序,工种配合;
六、乙方责任:
1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求,若达不到符合要求,甲方有权终止合同,乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。
2、乙方人员进入现场后,应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程,不得违章操作,不得出现任何事故,否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承担。
3、乙方自备本工种所必需的机具;
4、乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工,若不服从,每次罚款100元;
5、各工种要紧密配合,不但要爱惜自身产品,同时要注意保护其它公众的.产品,如出现损坏他人产品的情况,视情节每次罚款 元。
6.、注意 团结,管好自己的工作人员,严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发现,每次罚该班组200元,情节严重者,送公安机关处理。
7、把好进人关。如若发现盗窃行为,罚该人所在班组500元,并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失,且无条件辞退此人。
8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生,一经确认,当月结算时扣除。
9、按文明工地的要求施工,各工种做到工完场清,材料按归类整齐码放到指定的地方;
七、未尽事宜,双方协商解决.本合同一式五份,甲方四份,乙方一份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
负责人:
负责人:
年 月 日
工程合同工程合同5
工程合同风险管理是监理工程师考试《合同管理》科目的考点。下面是小编为大家带来的关于工程合同风险管理的.知识,欢迎阅读。
1.风险管理的任务
(1)识别与评估风险。
(2)制定风险处置对策和风险管理预算。
(3)制定落实风险管理措施。
(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。
2.承包人承包工程的主要风险(单选)P196
(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。
(2)发包人资信风险。
(3)外界环境的风险。
(4)合同风险。
3.工程合同担保方式
担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。
4.履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺。
5.业主应当在签订工程承包合同时,向承包商提交支付担保,担保金额应当与承包商履约担保的金额相等。(单选题)
6.工程合同的风险处置措施主要有4种:
(1)风险回避 (2)风险控制 (3)风险转移 (4)风险保留
7.承包人风险管理的主要内容
(1)合同签订前对风险做全面分析和预测。
(2)对风险采取有效的对策和计划。
(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效控制。
工程合同工程合同6
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程内容
二、工程地点
三、工程期限
1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;
(2)设计范围内重大设计变更;
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。
甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款
工程总价:人民币元整(¥元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(¥元);
2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币
元整(¥元);
3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。
甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。
乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。
若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务
指派人员为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。
在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。
竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
九、服务条款
无。
十、违约责任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。
违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。
违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。
违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。
若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的`,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款
在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。
合同签定地:
十四、合同文本和效力
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。
附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
甲方:
地址:
邮编:
联系电话:
开户银行:
帐号:
工程合同工程合同7
发包人(全称):_________________________________________
承包人(全称):_________________________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:__________________________________________________________________________
工程地点:__________________________________________________________________________
工程内容:__________________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:________________________
资金来源:________________________________
第二条 工程承包范围
承包范围:___________________________________________________________________________
第三条 合同工期
开工日期:___________________________________________________________________________
竣工日期:___________________________________________________________________________
合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准:_______________________________________________________________________
第五条 合同价款
金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的'文件包括:
1、本合同协议书
2、中标XX知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同XX条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《XX条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点:_______________________________________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发 包 人:(公章):
承包人:(公章)
住 所:
住 所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电 话:
电 话:
传 真:
传 真:
开 户 银 行:
开 户 银 行:
账 号:
账 号:
邮 政 编 码:
邮 政 编 码:
工程合同工程合同8
甲方:
乙方;
县花木园艺场甲方为美化、绿化校园环境,经甲方公开招标,经多家投标,由乙方中标。根据《民法典》,为明确双方的权力、义务和责任,特签订本合同。
一、工程名称:____县铺子湾镇运动场花池。
二、工程内容及范围:在运动场四周及主席台两侧的花池,半年后植物成活率达到100%,按实际收方标准数量结算。
三、工程造价:25元2215;140X3500元。
四、付款方式:于________年____月底前一次性付清。
五、双方的权力与义务:
1、甲方有权指定专人监督工程质量,及时提出乙方不足的问题,乙方应立即改正,并负责对工程质量检查验收。
2、甲方负责提供种植面,乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议,使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。
3、乙方必须按设计的`植物品种,双方约定的事项、合同施工,确保工程质量、植物成活率必须达到100%。
六、工程安全:乙方必须做到文明施工,乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪,在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。
七、本合同一式四份,双方各执两份。本合同经双方签章后生效,具有国家同等法律效力。
甲方:
乙方:____
法人代表:
法人代表:
经办人:
经办人
工程合同工程合同9
甲方:_________
乙方:_________
为加强公司管理,保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》的规定,甲乙双方在平等、自愿、互助互利、团结协作的前提下,特定以下合同:
一、工程概况
1、工程名称:_________
2、结构类型:_________
3、质量标准:_________
二、承包范围
施工图及设计变更内所有的钢筋制作、就位、安装、焊接、成型工程(包括三级钢钢筋套丝等所有钢筋施工内容)。
三、工作内容
(一)制作部分:
1、施工现场内原材料及成型材料的运输,分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养,含钢筋配料(料单编制)在内。
2、钢筋调直、切断、对焊(80CM以上的钢筋全部对焊并利用)、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用,废钢筋的清理,加工区域内的文明施工,清理及清洁卫生等。对焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。
3、包括拉接筋,预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。
(二)绑扎部分:包括结构图中所有现浇构件的安装绑扎,三级钢钢筋套丝,在制作现场领料,施工现场内半成品的转运,成品保护、隐蔽验收,绑扎丝的切割、整理、保管,钢筋电渣压力焊、电弧焊、梯子筋的焊接,焊渣清理,钢筋垫块的制作、安装,绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐。零星构件的绑扎(包括设计图纸结构钢筋的修改变更)。浇砼时的钢筋看护等工作。
(三)、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责。
(四)、工作范围内的文明施工、清理卫生等。
(五)、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
(六)、承包工程范围内的安全、文明施工等。
(七)、生产性临时的搭设、拆除等。
四、工作优良标准
A、制作部分
1、钢筋配料单编制准确,满足施工规范及图纸要求;
2、钢筋加工准确,规格、根数、长度、角度符合图纸要求;
3、用料合理,利用率高,余料、废料少;
4、原材料按规格堆放整齐,加工的半成品分类、挂牌堆放,标志明显;
5、钢筋加工主次分明,先绑先制,井然有序.
B、绑扎部分
1、钢筋绑扎横平竖直,感观好;
2、钢筋规格、根数、间距、位置、标高、弯钩方向准确,搭接长度不小于规定值;
3、绑扎牢固,无漏绑、花绑、缺扣,松扣不超过应绑数的10%,且不集中;
4、保护层符合设计要求,绑扎不漏筋、无错筋、无位移;
5、预埋、预留钢筋的位置准确,加固牢靠;
6、成品保护措施得当,隐蔽验收一次通过,无反复.
五、单价
1、主体结构验收一次通过且优良无整修且得到监理部门的好评时以建筑面积每平方米_________元进行结算。
2、主体结构验收时无错筋、漏筋、焊接、制作、安装符合设计要求,一次性达合格以优良的80%结算.
3、主体结构验收达到基本合格时以优良的60%结算。
4、乙方在现场发生打架闹事不服从甲方管理的按优良价格的50%结算,并有权责令其退场取消乙方承包资格。若乙方倒欠,甲方有权追讨。
5、乙方在未经甲方领导批准,擅自停工5小时,按所干层工程量的50%结算,停工10小时按截止停工时以前所干全部工程量的50%结算,直到勒令退场,取消承包资格.
6、凡属承包施工范围内的工程量不再发生任何计时工,如公司借用其他零星用工,单价每工日_________。
7、此单价包括加工机具在内。
8、此单价已包括安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故单价降低0.90元/实际建筑面积;若进度达不到要求单价降低0.90元/实际建筑面积;若出现质量等级达不到要求单价降低0.90元/实际建筑面积;若出现材料浪费单价降低0.50元/实际建筑面积;若出现文明施工达不到要求(宿舍卫生,着装统一)单价降低0.20元/实际建筑面积。若不服从甲方管理,和其他班组不能和谐配合单价降低0.6元/实际建筑面积;
六、工期要求:
1、乙方应严格按照工地进度计划执行。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
2、乙方拖延每小时罚款200元,提前每小时奖100元。
3、无故停工每次罚款1000元,从工程款扣除。
4、若甲方在公司资金不到位情况下,工人起哄要钱每次罚款1000元。
七、结算及付款办法
1、班组所干工程量必须经过验收,合格后方可结算。不验收、验收不合格的`工程量不得结算。
2、每月按月进度65%支付劳务费,承包范围内工程全部封顶完工后支付工程款的90%,工程验收后一次性结付清;
3、结算部在编制结算书时,将班组在结算前发生借支金额及各项扣罚款一并扣除。
4、班组将工人工资发放单交回甲方一份,工资发放单必须有工人领款签字
八、质量管理
1、班组应严格按照施工规范,技术交底进行施工,并认真熟悉图纸,找出难点、关键点及容易疏忽的部位,按图纸施工,若不按技术交底进行施工,主管工长有权责令返工,并处50—500元罚款。
2、班组自已所干的每一道工序要进行严格的自检,自检合格后报主管工长验收,第一次验收不合格者责令其限期整改,并处50—100元罚款,第二次验收不合格者处以100—300元罚款,否则无条件退场。
3、凡属总承包方开出的处罚通知,甲方有权给予乙方2倍的相应处罚。
4、按验收规范要求的结果进行评定。
5、合同乙方必须向甲方交纳人工、质量、进度保证金_________元,按甲方进度、质量要求保质保量按时完成,否则每推迟一小时罚款200元.完工后,如数返还保证金,否则扣除保证金.
九、材料管理
A、制作部分:
1、因料单编制失误,制作不规范,造成的材料浪费,班组应承担相应的经济损失,公司给予一定的处罚;
2、对楼层清理的剩余半成品应及时加工利用,工程完工后不得有剩余,否则承担相应的经济损失:
3、短料超过50CM,一律对焊使用.
B、绑扎部分
1、因用料(绑扎)不合理造成钢筋错绑,返工浪费的材料由绑扎组全部负经济赔偿;
2、剩料不及时清理造成余料的由绑扎组负责赔偿;
3、每道工序完工后,剩下的半成品、绑丝立即清理.否则,给予50-100元的罚款.
十、安全管理
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及晋城市的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。
3、班组应无条件的服从公司的安全管理,严格遵守公司规章制度和施工各项操作规程。并积极主动配合公司的安全检查,有安全隐患应及时整改,对整改不及时、不彻底的每次处罚200元。对不服从安全管理的每次处罚400元。
4、班组应经常性的教育工人严禁酒后作业,在施工现场打闹、玩耍,严禁野蛮施工,违反操作规程。对违章作业造成一切伤亡事故及财产损失,均由班组自行承担,公司概不负责。
5、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带(尤其高空作业的人),如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
6、打架、闹事,对他人造成伤害的每次处罚200—1000元,并赔偿被害人的医疗、护理、误工等费用。
7、对工地管理人员进行辱骂、殴打的处于500—1000元的罚款,并予以无条件清理出场,对不服从工地指挥、安排、调遣的每次罚100—500元,直到予以辞退。
8、因偷盗、打架损坏公司形象或声誉的每次处罚500—1000元。
9、在工作面因操作不慎坠物(无论坠落何种物体)的,根据情节处以50—100元罚款,由此造成的一切后果责任自负。
10、施工现场严禁带家属、小孩或非施工作业人员留宿,一旦发现每人每次作100元处罚,由此造成的一切后果责任自负。
11、严禁私接乱拉电源电线,宿舍内严禁私自烧菜,严禁使用电炉,热得快,煤气灶,一旦发现除没收器具外每次处200.00元罚款,由此造成的一切后果责任自负。
十一、公司责权
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。
2、提供乙方的食、宿、其费用自理。
3、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。
4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
5、班组对其承包的工程无法按公司要求的施工进度完成时,公司有权单方对班组的工作量进行调整。
6、公司应及时对班组所完成非承包范围内的工作内容办理签证手续。
7、协调班组对安全事故、突发事件的处理,费用由班组承担。
8、班组人员素质差、技术力量薄弱,公司有权责令其无条件退出。
十二、班组的责权
1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。
2、熟悉施工图纸,严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。
3、班组应及时上报各种材料的用量,对成品及时通知项目质量员验收。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
7、乙方必须配合甲方每层钢筋验收,没有验收或验收不合格的不得结算。
8、乙方必须做到工完场清,否则予以50—500元罚款。
9、乙方必须按时足额支付工人工资,因乙方原因未按时足额支付工人工资而造成的经济损失和法律责任由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失和法律责任也由乙方承担。为确保农民工工资按时发放,乙方必须按月造表发放,工人实名领用签字后将发放名册(含身份证号)复印给甲方财务科存档,否则不予发放,若出现一次甲方有权直接从履约保证金中扣除20xx元/次的违约金。
十三、文明标化、卫生要求:
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。
3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于20元。
十四、说明
1、班组必须在合同期内保证人员实力和技术实力,中途不得减员或退出,如公司工程衔接不上,保证不了班组人员的正常上班,班组可向公司人力资源部写出书面申请,经公司研究决定,下书面离退通知书后,到结算部办理结算手续。公司没有下离退通知书,班组擅自将人员实力减少或脱离所在工地,未按合同约定完成合同范围内的工程内容,单方违约,公司有权按乙方已完工程量的50%进行结算,乙方不得以任何理由提出异议。
2、班组必须确保24小时上班,无正当理由停工4小时按罢工处理,视情节处于1000—5000元罚款,并勒令退场。
3、公司统一安排食宿,不得任何班组和个人私开小灶.
4、乙方必须根据承包工程量大小,选定技术强硬、思想素质良好的施工工人,进入工地人员必须带好身份证,不带身份证甲方有权拒收。
5、甲方实行门卫值班制度,管理人员巡视检查,进入工地上班必须戴好胸卡,安全帽,如违反者,不允许上班,门卫有权拒绝门外(包括现场管理人员)。
6、本合同一式四份,项目、预算、办公室、班组各执一份。
7、合同内容需增加时,公司与班组协商增补相关内容。
甲方:_________
乙方:_________
日期:_________
工程合同工程合同10
工程合同争议的解决
1.仲裁的概念
合同争议的仲裁是指发生合同争议时,合同双方当事人根据书面仲裁协议,向仲裁机构提出仲裁申请,由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决,从而解决合同纠纷的法律制度。
2.仲裁的特征
(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构,这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。
(2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼,但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。
(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。
(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。
(5)仲裁员和调解人的地位不同。
3.合同争议仲裁的基本原则
(1)以事实为根据,以法律为准绳原则。
(2)先行调解原则。
(3)保障当事人平等地行使权利原则。
(4)自治原则。
(5)一次裁决原则。
(6)独立仲裁原则。
4.仲裁协议
合同的.仲裁协议(含合同中的仲裁条款),是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款,也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。
5.合同诉讼的基本原则
(1) 人民法院依法独立审判的原则。
(2)以事实为根据,以法律为准绳的原则。
(3)当事人诉讼权利平等的原则。
(4)根据自愿和合法进行调解的原则。
(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。
(6)审判监督原则。
(7)使用本民族语言文字诉讼的原则。
(8)审判实行辩论制度。
工程合同工程合同11
建设工程委托监理合同
1.《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容
1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。
3.监理合同文件的'解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务
1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
【工程合同工程合同】相关文章:
工程工程合同04-24
工程合同 项目工程合同11-16
关于工程工程合同11-15
正规工程工程合同12-13
工程工程合同 15篇11-16
工程工程合同15篇11-13
工程工程合同(15篇)11-19
建筑工程工程合同04-01
工程建筑施工工程合同04-14