- 装饰工程合同书 推荐度:
- 相关推荐
装饰工程合同书
随着时间的推移,合同出现的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的装饰工程合同书,仅供参考,大家一起来看看吧。
装饰工程合同书1
发包方(甲方): 承包方(乙方):
鉴于家居装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、工期:天,本工程自年 月 日开工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影响,工期须延。
6、工程质量:
7、合同价款(人民币大写):
二、材料确认
1、本合同工程所有材料由乙方按预算单要求统一配送,除合同规定属甲方自购材料外,甲方不能擅自采购,否则视为违约。
2、凡属于甲方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由甲方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由甲方承担一切费用,工期须延。
3、凡甲方负责供应材料、设施、用具等。甲方须要按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由甲方承担,如未能按约定影响工期的工程须延。
4、如属乙方提供的材料不合格所产生质量问题时则由乙方负责承担连带责任并更换材料或赔偿损失。
三、水电供应
本工程施工前,甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图,负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断,故甲方必须保证水电畅通。
四、项目的增减及变更
1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目,须提前三天与乙方联系,经双方签字认
可后,乙方则予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙双方均不得借故减少装修项目,否则视为违约。
五、工程项目、单价的确定
1、本合同工程具体装修项目及其单价等均以双方签字确认为准,甲、乙双方均不得擅自更改。
六、付款方式及终结结算
1、本合同生效当日,甲方须交纳定金三仟元整。
2、甲方需按合同规定日期自觉至乙方财务部交付工程款,乙方开收款收据。
3、工程合同定金和余款甲方须以现金支付。凡甲方以转帐支票支付工程款时,工程工期均以乙方兑现甲方支票进账之日起算,工期相应须延。
4、装修期间甲方如有增加项目(包括水、电改造项目等)经乙方认可后,甲方需要支付第三期工程款的同时付清所有增加项目的工程款。否则乙方有权拒绝施工增加项目部分。
5、本合同工程以验收时装修项目的工程造价为最后结算(含施工中变更项目的工程总造价),如果终结算与预结算清单有出入,均以最终工程实际造价结算为准。
6、工程款具体支付日期:
七、工程验收标准
本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以及深圳建设局颁发的《深圳市家庭装修工程质量验收标准》为准(因东莞未有《工程质量验收标准》)
八、工程验收和交付
1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方,甲方须按时到场参加验收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按约定验收,时间超过二日,则本工程视为合格,双方不再验收。
2、双方验收时,由甲方驻工地代表到场参加验收。工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可,并在当日结清余款。
3、甲方如在工程完工后未经双方验收或虽已验收但未付清余款,即另请其它装修队进行其它项目装修或安装,或搬迁家俱与生活用具擅自使用等。则本工程视为已验收,不再验收。同时甲方上述行为视为违约,乙方有权暂缓交付工程。
九、工程保修责任
本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期2年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。
十、关于物业管理处所收费用的承担约定
1、根据《深圳市家庭装修管理规定》第十四条规定在办理施工手续时,乙方须承担壹仟装修押金。甲方物业管理处所收取的费用与乙方无关,由甲方与物业管理协商解决或承担。
2、乙方在施工期间因乙方原因如违反管理处的有关规定,则乙方自行承担相关责任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停电、停水、台风、热带风暴,房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素时,工期可以相应须延。
1、停电每周累计长达5小时,可须延工期一天。
2、遇有台风、热带风暴或该物业来小区有停工要求时。
3、凡属不可抗力因素造成该项目发生质量问题时则不在保修范围内,如需维修,费用甲方承担。
十二、防水防漏工程
鉴于家居装修的特殊性,因此乙方在厨、卫地面和工程装修预算均有“防水防漏”项目。如甲方拟取消该项目,或在施工中擅自要求使用乙方提供的.防水剂,则该工程交付后发生渗漏等质量问题(包括致其它装修项目质量发生问题)均由甲方承担全部责任与后果。
十二、隐蔽工程及改造工程
1、隐蔽工程:凡有水电改造工程,乙方在打槽布管后,甲方须及时到场与乙方共同测量并验收签字认可。如甲方不能按时参加验收,或甲方虽参加测量验收,但又不签字确认,乙方可自行验收,若甲方要求复检,复检费及由此造成的停工损失由甲方负责担负,工期须延。
2、改造工程:凡属拆墙、建墙、破楼板、开窗、门户、安装空调、防火防盗门窗、铝合金门窗布置及管线改造工程,施工前均由甲方负责与物业管理处办妥手续,乙方方可施工。
十三、违约责任
合同生效后,任何一方变更或解除合同,应及时通知对方办理合同中止手续,并赔偿对方该工程预算总价的20%的损失。
十四、工程设计图纸及确认标准、条件和时间
1、乙方负责提供的设计图纸标准为:
a) 平面图纸一张;
b) 相关施工黑白图纸一套;
c) 不另提供剖面和效果图;
d) 如果甲方需要效果图,不需要乙方施工该工程,乙方将另行收费,标准为:880元/A3纸、680元/A4纸;
2、施工图纸条件和时间:
a) 合同签字后,甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未能确认签字,乙方则缓期开工,工期须延。
b) 施工期间,甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时,双方须另行签定补充合同,并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则安排施工,工期相应须延。
c) 图纸一经双方确认,如需要修改和变更,须征得双方同意,凡因修改,变更图纸导致工程项目费用增加的,由甲方承担,工期相应须延。
十五、部分项目中间和提前验收约定
鉴于部分项目涉及到先期验收合格后方可进行其它项目的施工,因此,凡本工程预算清单有以下装修项目时,均可单项完工, 单项验收,具体验收时间由乙方提前2日通知甲方。单项完工, 单项验收的项目有:
1、门及门套、窗套(不含油漆)
2、吊顶(不含乳胶漆、油漆)
3、家具内、外饰面板
4、水电改造(验收数量及材料)
5、木地板、地脚、天花角线(不含油漆)
6、大理石(花岗岩)台面及门坎
7、防盗网、铝合金窗、门凡验收合格,双方应在验收单上签字确认,以便乙方进行下一项目的施工等。
甲方: 乙方:
装饰工程合同书2
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务(包工包料) 为明确双方权利和义务,结合装修工程的具体情况,双方达成如 下协议:
一、工程概况
工程地点:
房屋结构:
1、工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式:
(1) 乙方包工、包料(乙方提供装修材料明细表);
(2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
2、工程总造价和工程内容:,设计费元,管理费_____________元,税金________元,工程内容见工程预算清单、施工图。
3、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后,签字生效,另行计费。
4、工期:双方商定本工程工期为,按时按质完成全部施工及安装任务,即签定开工报告之日起。
二、甲方工作
1、对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
2、甲方向乙方提供施工所需的水、电。
3、甲方在开工前到物业办理好一切装修手续。
三、乙方工作
1、指派工地施工监理,按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。
2、按照国家建设部有关规定进行操作,做好防火工作。
3、按照施工图纸进行施工。
4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、关于工程款结算的约定
1、签订施工合同当日付整。
2、工程进场木工完工付整。
3、工程验收后全部结清计元尾款。
五、关于材料的约定
1、乙方根据图纸的要求供应材料。
六、关于双方责任的约定
1、甲方责任
A、不能按期付款而造成的损失由甲方承担,工期相应顺延。
B、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费,损失由甲方承担,工期相应顺延。
C、因甲方原因(乙方违约除外)终止合同而工程量未过半,乙方应收取实际工程款。
2、乙方责任
A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。
B、在施工中违反操作规则造成人员伤害,责任由乙方自负。
C、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责在工程结算款中扣除。
D、其它未约定事项由双方协商解决。
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。
2、乙方必须严格按甲方认可的'图纸施工(安装)。
3、在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,且工期不顺延。
八、违约责任
按《合同法》有关规定。.
九、装饰工程报价单,施工图经双方协商,达成一致的其他具体问题协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力。
十、本合同一式两份,甲、乙各执一份。
十一、本合同一经双方签章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程合同书3
发包人编号:
承包人编号:
备案编号:
鉴证编号:
发包人:
承包人:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1工程地点:
1.2工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。
1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
1.5 开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
总日历工期(包括法定节假日): 日
第2条 合同价款与支付
2.1合同价款
金额(人民币大写):¥:
2.2合同价款采用方式
双方商定本合同价款采用第 种方式确定。
(1)采用固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金
2.3工程预付款
合同生效后,发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例:
2.4工程款(进度款)支付
(1)工程款支付方式:
(2)工程款支付金额和时间: 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
第3条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:
(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
第4条 发包人工作
4.1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。
第5条 承包人工作
5.1指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条 材料供应
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第7条 安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的`安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。
第8条 工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。
8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条 工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。
第10条 竣工结算
10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。
第11条 工程保修
11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条 违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的
支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任:
第13条 争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:
(一)提交大连仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条 不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定:
第15条 保险
第16条
本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:
第17条
合同备案、鉴证
合同备案、鉴证:(现场签字)
发包方:
法定代表人:
身份证号:
承包方:
法定代表人:
身份证号:
第18条
合同日期
装饰工程合同书4
号:□□□□□□□□□□
发包方(以下简称甲方) :
委托代理人(或甲方代表) :住所地址:
联系电话:承包方(以下简称乙方) :
委托代理人(或乙方代表) :联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市建筑装饰装修 的特点:
甲、 乙双方在平等、 自愿的基础上协商一致, 就乙方承包甲方的建筑、 住宅、 装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:
1.2 工程承包方式:双方商定采取下列第(1)承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料、包质量; (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;;
1.3 工程期限 20 天开工日期: 竣工日期: 年 年 月 月 日 日
1.4 合同价款:2 本合同工程总造价为(人民币)_ 金额大写:;_元 ;注:
1、 按照预算报价表上的材料品牌、产地、等级、规格、价格购买材料(若市场缺货,以业主同意的高于同等材料代替)及预算报价的项目照图施工。
2、 在施工过程中,预算项目可能存在增减或变更,增项以预算单价计增,减项 以原预算单项全减;若原预算无此增项,由乙方提出书面报价,经甲方审核定价,并 以此为结算依据;但无论任何情况下,均不得以任何理由为借口,拒绝或拖延工程进度。
第二条 工程设计及相关资料
1、公司装饰设计书
2、预算报价书
3、装饰工程安全施工协议书
第三条 甲方工作
3.1委派____________________为甲方代表, 负责合同履行及与乙方洽谈,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续或其它事宜,甲方其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽商;
3.2________开工前________天, 向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份,并向乙进行现场交底,为乙方入场施工创造条件。
(包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则)
3.3 负责无偿提供水源、电源为乙方使用; 负责处理装饰施工负责人与相关其他单位的协调工作。
3.4如确需原建筑物或设备、管线改动,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担相关费用。
3.5防工作。施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防。
第四条乙方工作
委派_____________ _____为乙方驻工地代表,负责合同履行。
4.1求组织施工,保质、保量的按期完成施工任务,解决有关乙方责任的各项事宜。
4.2严格执行施工规范、安全操作规程(防火、安全、环境保护)规定。做好施工现场管理,施工现场应配备干粉灭火器。
4.3保护好原居室内的家具和陈设, 保证居室内上、 下水管道的原有畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(居民)的关系。
4.4保证施工现场的清洁,做好施工现场的清洁、保卫及垃圾处理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条工程变更工程项目及做法
如需变动,由甲、乙双方应协商,并由甲、乙双方签定书面变 更单,结算时作为结算依据。
第六条 材料供应
6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到指定地点,乙方验收并办理交接手续;6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收,不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用;如因乙方单方原因,未经共同验收使用不合格产品,对 工程造成损失的由乙方负责。
第七条 工期
7.1因下列原因造成工期延期,工期相应顺延:
1) 工程量变化或设计变更; (注意:此条不适用本工程,即:不作为延期依据)
2) 不可抗力4 3) 停水、停电或者甲方同意工期顺延的其它情况。
7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,乙方在工程条件具备时应同意,适当支付乙方赶工费并签定工期变更协议。
7.3 7.4 7.5因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。
因甲方未按期支付工程价款导致停工者,合同工期相应顺延。
因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,其返工全部费用由乙方承担,工期不顺延。
第八条 质量标准
本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行:
(1)工程以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》为依据,质量达到“优质样板工程” 。
(2) 双方约定:
备注:
1、施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由相关质监部门对工程质量予以认证,认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证,工程质量不符合合 同约定标准的,认证费用由有责任方承担;工程质量符合合同约定标准的,认证所需 费用由甲方承担。
2、 工程质量及进度不能达到甲方要求的, 甲方有权拒付工程款或责令停工,直至清退出场为止。
第九条 工程验收、工程价款结算及保修
9.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,由施工方组织;甲方若不参加隐蔽工程和中间工程验收者,乙方可自行验收并记录,甲方应予承认。
若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,甲方应承担复验费用,工期顺延,若复验不合格,其验收返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收:
布线、给排水管、试压、防水完成; 木作完工、墙地砖基本完工、油漆施工前; 油漆及乳胶漆完工; 全部完工;
1) 、水电及隐蔽工程验收
2) 、基础工程验收
3) 、漆类工程验收
4) 、竣工验收乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
单项全部验收合格后,仍需对整体工程进行验收。
9.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方至接到通知后三天内组织验收,并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收时,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。
9.4工程竣工验收后,乙方应提交工程结算单及有关竣工及结算资料给甲方,甲方至接到上述资料三天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在一周内结清尾款。
9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为贰年(其中:质保金满壹年后退还) 。验收合格签字并按合同结清工程尾款后,由施工方签定工程保修承诺(见 附件二工程保修承诺书)
9.6验收不合格,乙方负责返工及全部费用。
9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题,乙方负责返工,甲方负责全部费用。
第十条 安全生产及防火
10.1乙方提供的施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范, 主要包括电气线路、 管道、自来水和其它线路管道畅通、 合格。
10.2乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》 ,注意施工安全。
6 10.3此合同总价中,已包含施工现场人身意外保险费用,施工方必须为现场买购集体意外保险。10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、 消防条例, 导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
第十一条 工程价款支付方式
1、合同生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:支付次数 第一次 第二次 第三次 支付时间 水电材料进场 木作、泥工完工、漆作前期材料进场全部完工,双方验收合格(扣质保金 5%) 支付金额 占总金额的% 40% 30% 25%
第十二条 违约责任
12.1甲、 乙双方当事人中的'任何一方, 因未履行合同的约定或违反国家法 律、法规,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。
12.2甲、乙 因单方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方承担由此造成对方的经济损失。
12.3本合同生效后甲乙双方应认真履行合同所规定的各项条款, 不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程价款 10%的违约金,并承担因此造成的 经济损失。
甲方责任:
1、未办理任何手续,乙方有权拒绝改造原有建筑受力/外结构及设备管线,甲方强行要求乙方改造原有建筑结构及设备管线,由此导致的损失或事故 (包括罚款) 由甲方负全责并承担响应责任。
2、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料7 以及由甲方引起的其它原因等,工期得予以顺延。
3、未经验收,甲方不得提前使用。
4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项,每逾期一天,按未付款额的_5_%支付违约金。
乙方责任:
1、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品,如有故意或意外损坏,需照价赔赏。
2、未经甲方授权或同意,乙方擅自改造原有结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
3、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工及其相关费用,工期不得顺延。
4、 由乙方原因致使工期延误, 每延误一天向对方支付工程总价款的 3%违约金。
第十三条 争议解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第__(1)__种方式解决:
1、向 _重庆市____仲裁委员会申请仲裁。
人民法院起诉。
2、向_____________________________________________
第十四条几项具体规定
14.1因工程而产生的施工垃圾, 由乙方负责每天运出施工现场, 并负责将垃圾运到小区指定的地点;
14.2保管。施工期内,甲方将进户门施工钥匙_壹_把交给乙方代表 张林 负责14.3乙方按合同约定和规范施工,工程质量达到“优质样板工程” 。
第十五条 附则
15.1本合同经甲、乙双方代表签字(盖章)生效
15.2本合同签定之日起生効,工程竣工结算完毕后自动失效(保修待保修期满才自动失效) ;
15.3 合同附件:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;附件一:装饰工程安全施工协议
附件二:
工程质保承诺书第十六条其它约定条款______________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________ _
甲 方:_________________委托代理人:____________法定代表人______________:
乙方:______________________________委托代理人:______________________:
年月日年月日
装饰工程合同书5
甲方:
乙方:
现有 装饰工程委托乙方进行装饰设计及施工,在甲乙双方友 好协商的基础上,结合本装饰工程的具体情况,就本工程项目的承包达成以下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程施工内容:以预算上所列项目为准。
4、承包方式:包工包料
5、工程工期:工程自年年 月 日竣工。
6、合同价款:项目另做变更。
7、付款方式:
A、合同签订当天,甲方向乙方支付人民币。水电工、泥工基本完成,甲方向乙方支付人民币30% 。木工基本完成,甲方向乙方支付人民币币。
B、验收合格无质量问题,甲方向乙方付清余额。 甲方责任:
1、量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。
2、工程开工前向乙方确认该工程的项目内容及作法说明,购买材料。
3、工程施工过程中,保证乙方施工所必需的水、电,保证乙方施工所需的日工作时。
4、甲方负责办理物业管理处、城管、消防等部门的一切手续和相应费用,确保乙方进场时间。
5、根据甲方实际需要自购的施工材料、设备、设施等,甲方应在接到乙方通知后一天内采购供应至工地现场。
6、保证按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相应增加所产生的费用由甲方负责。
二、乙方责任:
1、指派为乙方驻施工现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务。参加竣工验收、编制工程结算单,解决由乙方负责的各项事宜。(并指派人员协助甲方选购材料,确保所购材料质量。)
2、严格执行篱工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或做法说明进行施工,对施工中项目变更、更改设计的施工做法,事先交甲方审定、批准后方可施工。
3、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫、垃圾处理等工作。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。
5、施工过程中在工地发生的安全事故由乙方负责。
四、工程质量、工期、保修:
1、本工程以(湖南地区装饰装修验收标准)为质量验收标准。
2、由于甲方原因临时更改图纸、或其提供的材料设备质量不合格、或非乙方造成的停水停电等不可抗拒的`因素影响工程的质量、工期,工期须延。
3、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4、由于甲方原因导致施工中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,按每天150元/天/人补偿乙方。甲方不按合同约定拨付工程款,每拖欠一天,按付款额的2%支付滞纳金。
5、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金。
6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用所造成的损失由甲方负责。
7、乙方包工包料施工的项目保修:工程验收后贰年内免费,贰年后维修只收取成本费。
8、因一方原因合同无法继续履行时,应通知双方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
五、附则:
1、本协议正本两份,双方各执一份,具有同等效力。
2、本协议自签订之日起生效,全部履行完毕后自动终止。
3、本协议之未涉及或未详款部分,以政府或有关主管部门所规定为准。
4、凡本协议或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决。
5、本协议之未尽事宜,双方另行协商。另议所形成之书面文件,为协议之补充,与本协议具有同等效力。
经甲乙双方协商,甲方将装修工程款汇入长沙市芙蓉区家辉装饰设计有限公司账号如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程合同书6
甲方: _________
乙方: _________
协议标的: 甲方位于“______________________”的居室,以下简称标的。
经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程》,以下简称《装修合同》中的未尽事宜,签订以下补充协议。
一、施工人员准则:
1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。
3.乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。
4.乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。
5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。
6.有违反以上第一条1、2、3、4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;
如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。
7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。
二、材料
1.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。
如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。
2.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;
如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。
3.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;
由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。
4.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。
在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。
5.对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签字同意。
6.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的`位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。
7.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。
如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。
8.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。
三、施工
1.乙方必须在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。
2.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。
3.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每______天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。
乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。
4.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。
如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。
5.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。
乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。
23.如施工人员违反《装修合同》协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。
6.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。
如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。
7.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。
8.装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。
垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。
9.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。
10.瓷砖在铺装前必须完全浸泡_____小时方可使用。
11.地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。
12.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;
刷与面漆同品牌的底漆_____遍,刷面漆_____遍。
13.所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。
14.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。
15.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。
四、工程验收
1.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签字后,乙方施工人员才能进行后续施工。
2.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。
在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。
不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。
3.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告给甲方。
如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。
五、付款
1.物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。
甲方将从工程中期款中暂扣_________元,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;
物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。
甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。
2.物业收取的装修管理费_________。
由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。
同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。
3.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。
按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。
4.如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。
如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。
5.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。
六、保修及其他
1.乙方承诺对整个工程进行_____年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。
乙方应在接到甲方报修电话的_____小时内做出响应,在________小时内到达现场。
如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。
2.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。
3.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门解决。
4.本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。
正本三份,甲乙双方各执一份, _________一份,均具同等法律效应。
双方共同签署起即日生效。
甲方(签字): ____________
__________年_______月____日
乙方(签字): ____________
__________年_______月____日
装饰工程合同书7
甲方:
乙方:
本合同依据国家工商局和国家建设部共同制定GF-96-0205建筑装饰工程施工标准合同(乙种本)订立,具体合同条款如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程项目:塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手
4、工程范围及内容:泰尔国际1#、2#、3#、4#、5#、6#楼按图纸设计要求与甲方指定材质购料施工,所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手
5、承建方式:双包,即包工包料
6、工程质量:合格
7、合同价款:约壹仟万元整(实际金额以最后决算为准)
8、甲方现场代表:
9、乙方现场代表:
10、本工程包括项目(按提供幕墙施工图):1#、2#、3#、4#、5#、6#号楼所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手
二、预算施工面积:塑钢窗、百叶窗、幕墙(约计)11500m2,栏杆、楼梯扶手约3000m。
三、合同承包单价:
塑钢窗: 元/m2;百叶窗: 元/m2;幕墙: 元/m2;栏杆、楼梯扶手 元/m(具体所用材质按乙方所提供材料报表作附件;如实际施工所用材质与报表不同,单价另行计算)。
四、工程结算依据
国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算
五、乙方向甲方提供承包合同履约的担保金为柒拾万元整(小写:70万元整)不计息。
六、材料供应
由乙方按照设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。
七、付款方式
工程预付款和工程进度款的支付办法:3#、4#、5#、6#楼盘每一幢做完后按实际完成工程量付80%,1#、2#楼盘每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工验收合格后一次性付总工程款17%,留3%作为保修金,一年期满后付清。
八、履约保证金返还:竣工验收合格,无重大质量安全事故退还保证金不计息。
九、现场签证
本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减,工程结构、工程设计变更及材料变更等,均应及时办理签证手续,提出工程变更通知等,以作为办理工程结算的依据。
十、质量与检验
1、施工单位应根据施工竣工规范和技术操作规程,按照设计单位及甲方认可的设计方案及施工图进行施工。隐藏工程双方应共同验收。
2、工程质量应达到国家质量评定单项合格工程标准。取得四川省遂宁市相关法定验收部门的竣工验收报告。
3、如果工程使用的原材料不符合国际、部标的不合格产品,或乙方未按照设计要求或国标部标相关安装规范的`要求进行安装,乙方不能因其保修期已过而免除违约责任和赔偿责任。
十一、甲方责任及义务
1、甲方应按合同中规定的付款条件及时付款。若甲方未及时付款,按1‰/天计算利息。
2、甲方对工程进度、质量及现场材料进行监督检查,对违反合同规定的施工及时纠正。并有权作出相应的处罚。
3、甲方收到乙方经甲方现场代表签字的请款报告,甲方须在三日内将工程款汇入乙方的指定账户。
十二、乙方责任及义务
1、乙方应按合同规定保证工程质量、进度、安全施工。如乙方未按合同约定时间安装完成本工程,未按时将经检验合格的工程交付给甲方,应支付甲方延期交付滞纳金100元每天。
2、乙方应严格按照甲方签字认可的施工图进行施工。如乙方未按施工图纸进行施工,或未使用约定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得顺延。如乙方拒绝整改或未按期整改超过(7)天,乙方应支付甲方违约金1000元每次。如乙方超过3次拒绝或超期整改,乙方应除依约支付违约金外,甲方还可解除合同,乙方只能按已完工程之合格总量结算后收取70%工程款。
3、乙方进场所有人员必须服从甲方及施工总包方的管理,文明施工,违者甲方及总包方有权按照施工现场的管理规定给予处罚。
4、乙方现场施工人员与乙方为雇佣关系,施工人员的工资、劳动保护、劳动安全等有劳动法调整的法律责任均由乙方承担,甲方与乙方现场施工人员无任何劳动法律关系。
十三、质量验收以《建筑幕墙工程及室内装饰标准及技术规范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。
十四、竣工验收
1、工程完工后,乙方应及时提交技术资料、竣工图和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交报告,取得并向甲方提供相关职能部门验收报告的日期。
2、甲方代表在收到乙方送来的全套报建、验收资料及竣工报告7天内不组织验收,应视为工程验收合格以及竣工验收报告已被批准,甲乙双方即可办理结算。
十五、结算方式
1、乙方以书面形式提交甲方结算通知书 。
2、本合同结算办法按实际已完合格施工内容照实结算。
3、甲方代表在5天内不办理结算手续视为该结算文件批准认可。
十六、工程质保
十七、施工安全
1、乙方进场施工时,严格按国家及成都市安全文明施工规定组织施工,制定切实可行的安全文明施工管理规章制度 ,建立完善的安全管理机制,并在施工中严格监督实施。
2、凡因乙方原因,乙方及乙方相关人员在施工过程中,发生的人员安全伤亡事故,由乙方自行承担一切责任,并由乙方完全承担一切损失费用。如第三方原因造成乙方人员伤亡或财产损失,先由乙方负责处理,承担费用,后由乙方向责任方追偿,甲方可协助乙方处理相关事宜。
3、因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡或财产损失的,应由乙方承担一切责任和赔偿费用。((包括但不限于:财产损失、人身损害赔偿、甲方对第二方的赔偿、甲方间接损失、调查取证费、律师费等)。
十八、施工条件
施工中的三通一平,现场障碍,前道工序的完工验收等,甲方应提前解决。施工用电、现场临设(脚手架)等土建配合及配合费工作应由建设单位负责提供解决。
十九、报建报审
外墙工程如需立项报建报审,报建报审手续由乙方负责办理,报建报审费用由乙方承担。
二十、施工工期
1、本工程项目制作加工及施工工期: 天。
2、开工时间:以甲方书面通知为准。
3、如因甲方不依约按工程进度支付工程款,从而造成工期顺延。如因工程变化和设计变更,停电、降雨(超过8小时)等不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。
二十一、甲方提供所有劳务人员食宿场地。
二十二、其他约定
乙方向甲方提供承包合同履约担保金柒拾万元汇入甲方帐户上后,此合同生效。
本合同未尽事宜,双方协商解决。双方如因合同发生争议,可要求索赔、调解或直接向当地地方人民法院起诉。
二十三、附则
本合同一式贰份,双方各执壹份。合同经双方签字签章后生效。本合同双方全部履行完毕后自行终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程合同书8
上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。
原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。
另查,原告并不具备房屋工程装修资质。
原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。
上诉人黄某上诉称:
一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;
二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的.合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。
三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:
1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;
2、驳回被上诉人的诉讼请求;
3、本案的诉讼费由被上诉人承担。
被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。
本院对于原审认定的事实予以确认。
本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。
首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。
其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。
本判决为终审判决。
装饰工程合同书9
委托方:(简称甲方)
地址:
施工方:(简称乙方):
地址:
兹有____________工程,经双方确定设计、预算,决定由乙方施工,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过甲乙双方协商签定合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程造价:预算价(人民币)
四、工程承建范围:
所有项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准。
承包形式:
⑴包工包料
⑵包工
⑶部分包料
⑷业主自购
五、付款方式:
1. 合同签定当天,甲方应支付乙方工程款人民币___________;
2.乙方水电验收后,甲方应付乙方工程款人民币___________;
3.工程完成80%指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成,甲方应付乙方工程款人民币________;
4.竣工验收后____天内,如无工程质量遗留问题,甲方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方。
5.工程款全部结清后,乙方向甲方开具收据为工程主要凭证。
六、工程期限:
1. 双方商定总工程为_____天(不含节假日)。开工日期为________年____月____日,竣工日期为________年____月____日。
2. 对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期顺延;
⑴工程质量变化或设计变更;
⑵不可抗力;
⑶甲方同意工期顺延的其他情况。
七、甲乙双方职责:
甲方职责:
1. 对乙方进行监督管理;
2. 对 乙方的施工进度进行审核;
3. 协助乙方安排施工场地;
4. 负责办理乙方进场前的报批,报建及工人进场的一切手续;
5. 按时支付乙方工程款,确保工程进度。
6. 无偿提供施工期间的水源、电源。
7. 甲方在坚定合同时认可的设计方案,乙方在按设计方案正常施工或已施工完毕的项目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方应补偿乙方施工人员每人每天80元,材料损失按市场实际价格由甲方补偿购买。
乙方职责:
1. 乙方提供设计,设计方案以及图纸必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-)
2. 必须严格按照执行安全施工图施工,确保工程质量,按合同或补充协议所规定的时间,如期完工,并保证正常使用。
3. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。
4. 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。
5. 有责任做好材料、设备的采购、保管工作。
6. 保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
7. 参加工程验收工作,准备验收报告单。
8. 严格按照双方认可的合同附件《装修预算》所约定的供材方式和内容进行提供。
9. 提供的'建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准,和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。
八、增减项目:
1. 甲方要求减项的,应在材料进场前提出。否则应按实际情况补偿乙方材料费用及材料搬运费用,并纳入结算。
2. 甲方要求增加的项目,应在进行 此道工序一周前提出,并与乙方签定项目追加单,工期相应顺延。
3. 增加项目造价累计超过1000元的,应纳入二期工期款中支付。如已超过二期工程中支付日期,则应在签字项目追加单____日内支付,否则乙方可不做此增项。
4. 如须更改设计图纸的,提出一方应在进行此项施工五天前提出,并出具相应变更图纸。
九、违约责任:
1. 甲方未按时支付工程款,如经乙方通知____日内仍未付款。乙方可自行停工。同时甲方应赔偿乙方人工损失,人工按80元工日计。工期顺延。
2. 乙方未按本合同或其附件规定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民币,并纳入结算。
3. 结算款的尾款必须严格按照付款方式支付,否则乙方将根据相关法律要求甲方履行。
4. 施工过程中所有发生的安全事故以及造成的损失,均由乙方承担,与甲方无关。
十、验收及保修;
1. 验收日期以乙方向甲方提交书面申请____日期为准。
2. .在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;
⑴材料验收;
⑵隐蔽工程验收;
⑶竣工验收;
3. 工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后____日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电改造图。
4. 双方进竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全与清洁。
5. 双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格。此造成的损失由甲方承担。
6. 保修范围为:乙方施工过程由于手工,用材不合规范,造成甲方使用不便及损坏的,属保修范围。
7. 保修期为两年:
十一、其他说明:
1. 所有图纸必须经甲乙双方签字确认后可用作施工,甲乙双方不得随意更改。
2. 所谓不可抗力,是指不能预见、不能克服的客观情况,包括自然界的原因引起的不可抗力(如风暴、地震等)和社会原因造成的不可抗力(如动乱、战争等)。
3. 合同一式两份,甲乙双方个执一份,具同等法律效力,经甲、乙双方签字(盖章)后生效。如有未尽事宜,甲乙双方可进行协商另定补充协议作为合同之附件。
4. 本合同履行完毕后自动终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
装饰工程合同书10
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议:
一. 工程概况
1. 工程名称:________________
2. 工程地点:________________
3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4. 乙方按工程总造价收取6%管理费,计入工程款。
5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自________年____月____日起(日期以施工材料进场的
第二天计)
二. 甲方工作
1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。
2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施:协助乙方办理施工申请、审批等手续,并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3. 对工程质量,进度进行监督检查,办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工、保质,保量按期完成施工任务:解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。
3. 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四. 关于工程价款及结算的约定
1. 本合同签订后,甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金),乙方才进场施工。
2. 工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场当天甲方预付乙方
第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%:木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方
第三期工程款即付满
第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%,甲方预付的`工程款以乙方开出的票据为依据。
3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
五. 关于材料供应的约定
1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料,甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场,由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管,如乙方保管不当造成损失的,乙方负责赔偿。
2. 凡由乙方采购的材料,设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
六. 关于双方责任的约定
1. 因甲方原因影响工期,工期相应顺延,并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿:
A. 不能按期.按时供水电:
B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间):
C、不能按期提供自购的材料、设备:
D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工:
E、不能按期付工程合款,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费:
F、非乙方造成的其它不可预见的原因。
2. 乙方责任
A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担:
B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题,乙方维修:
C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害,责任由乙方负责:
D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。
E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。
七. 关于设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。
2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。
3. 在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更,增减的原因,工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。
4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
5. 工程竣工后,乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收,并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认
第一通知时间为竣工日期,并承担乙方看管场地的相关费用。
八. 奖励和违约责任
1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的___%加付滞纳金。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元违约金。
3.工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收合格。
4.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九.双方签认的装饰工程报价单,施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。
十.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十一.本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
装饰工程合同书11
甲方:(以下简称甲方) 安新县宏山鞋服有限公司
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商签定合同如下:
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称: 安新县宏山鞋服有限公司办公楼装饰工程
2、 工程地点:河北省保定市安新县宏山鞋服有限公司院内
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概况:建筑面积 平方米。
二、 工程装修内容: 负一层餐厅 。
三、 工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为:¥元。( )
四、 合同工期
1、开工日期:年 月日〃竣工日期 年月 日〃合同工期总日历天数天。
2、乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工〃应在合同约定的开工日期前7天内〃以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后24小时内不答复〃视为同意乙方要求〃工期相应顺延。
3、 严格按甲方确认的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查、监督,工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按照甲方的要求提出改进措施,经甲方确认后执行。
4、甲方认为确有必要暂停施工时,以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后,以书面形式提出复工要求,甲方在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,工期相应顺延,并追加价款;因乙方原因造成停工的,工期不予顺延。
6、因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)因施工场地不具备施工条件;
(2)甲方未按合同约定致使施工不能正常进行;
(3)一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;
(4)因不可抗力造成的工期延误。
7、乙方在上述第6款情况发生后7天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认,逾期不予确认的,视为同意顺延工期。
8、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工,因甲方原因造成不能按期竣工的,乙方以书面形式写出申请,经甲方确认后,工期得以顺延。因其他原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担一切责任。
五、 关于工程质量和验收的约定
1 、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年。
2、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3 日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
六、 付款方式
1、合同签定后,乙方施工人员及主材进场5天内,甲方即付给乙方工程款总造价的 30% (注:看施工进度情况)
2、工程进展到骨架、板材基层施工完成时,甲方再付给乙方工程款总造价的30 %,
3、工程竣工后5天内,甲方再付给乙方工程款总造价的 30 %
4、 工程验收合格,手续交接清交付甲方后5天内,甲方再付给乙方工程总造价的'7%
5、乙方剩余3%的工程款作为质保金, 一年内一次性付清,按合同执行。
七、双方责任
1、甲方:1.1甲方负责提供经确认的施工图纸、作法说明,并向乙方进行现场交底。在施工现场提供施工所需的水、电等;办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
1.2甲方负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
1.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线,古树名木,绿地等不
受损坏,并承担相应费用。
1.4协调相关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
2、 乙方:2.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底; 提供施工方案,提供与施工相关的图集及资料,提供各种材料样品、材质单、合格证,经甲方认定后再进场。签订合同后2天内施工人员及主材进场,各工序就位,如果达不到甲方有权终止合同,责令施工方退场。
2.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务、解决由乙方负责的各项事宜。按施工日期编制出施工进度表。
2.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收编制工程结算。各道工序按装饰工程施工图设计说明施工,分部分项完成后,自检合格报甲方检查验收合格后再进行下道工序。
2. 4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。
2.5施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑物结构及设备管线。施工过程中,施工方未含的消防、给排水、设备管线如需改动,乙方可配合完成,负责改动;甲方自购主材,乙方可协助安装;以上费用由甲方承担。
2. 6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。由乙方原因在造成的工期延误,一天按工程总价 0.3% 扣留。
2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、 其它未尽事宜由双方协商解决。
6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。 甲方单位名称: 乙方单位名称
(盖公章) (盖公章)
代理人: 代理人 :
签订日期: 年 月 日
装饰工程合同书12
甲方(委托单位):
乙方(承建单位):济南世纪三强广告有限公司
以上双方就店面装饰工程一事,经过友好协商达成以下协议。
一、乙方工作范围:
甲方委托乙方作为 店面装饰工程商,负责甲方店面装饰工程。
二、工程概况:
1.工程各称:
2.工程地点:
3.工期:
4.XXX字的项目增加单追加工程款。
5.工程造价:元。
三、双方责权
1.乙方负责按照甲方确认的设计图纸完成店面装饰工作。
2.店面装饰期间的电费、场地管理费、由甲方承担,甲方还需协助乙方办理进场手续。
3.乙方在店面装饰过程中派专业工作人员负责巡场维护,如在无外力情况下, 展台倒塌,乙方应承担一切损失。
4.甲方在施工过程中需要增加项目,需与乙方协商,签定了工程追加项目单即可。但由此造成的工期延误则由甲方承担。
5.因商场客观条件限制及不可抗拒的事件发生而导致乙方未能按原计划完成施工,乙方不承担责任,甲方不以此为由扣款。
6.甲方因不按照合同规定的时间向乙方支付工程款,导致乙方不能按时开工或工期延误,因此造成的损失、后果由甲方自行承担。
7.工程开工日期为合同签定日期。
四、双方违约责任:
1.甲方如未能按合同约定付乙方合同款,每迟1工作日,甲方将向乙方支付合同总价 1%的'违约金。
2.乙方如未能按本合同规定的时间完成店面装饰工作,每迟1工作日,乙方将向甲方支付合同总价1%的违约金。
五、验收标准:
以甲方签字确认的设计图纸制作要求为验收标准。
六、付款方式:
1.合同签定后,甲方付给乙方工程总额%人民币元。 (大写 )作为装修材料预付款。
2.乙方完成店面装饰后,甲方于工程结束第2天将总工程余款付清给乙方,即工程总额 %人民币 元。(大写 )
七、本合同不因签约当事人离职或变动而改变。在甲方未付清全部工程款之前,店面装饰工程所有装饰物品的所有权归乙方所有。
八、未尽事宜,经双方共同协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
九、双方如有异议,双方协商解决。
十、合同附件:设计图纸(效果图、施工图)
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签章之日起生效,履约完毕后自动终止。
甲方:乙方:济南世纪三强广告有限公司
甲方代表人:乙方代表人:
联系电话: 联系电话:
日期:日期:
装饰工程合同书13
甲方:
乙方:南岳区白蚁防治所
一、预防工程范围及面积
预防工程范围:
预防工程面积:
二、工程费用
依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果,本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币: 元(大写)
三、工程质量标准
乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作,达到合格标准。
四、工程验收
对施工完成的'项目,甲方现场进行签字验收。
五、工程包治期限 包治期限为五年。
年 月 日起至 年 月 日止。(已发现蚁害未进行灭治处理的无包治期限,只进行一次施药处理)
六、权利义务
(一)、甲方权利义务
1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料;
2.及时向乙方通报装修工程施工进度,配合乙方进行白蚁预防施工,做好施工协调工作;
3.包治期间内,甲方如对预防处理好后的房屋进行新的装饰装修,需提前与乙方联系,另行签订补充合同,否则该工程不享受期限包治。
4. 如果在包治期限内发现蚁害,应及时通知乙方进行防治;
(二)、乙方权利义务
1.进行施工防治时,应主动接受甲方现场监督,确保质量。
2.施工防治完毕后,应及时向甲方交待相关安全注意事项。
3.包治期间,防治范围内发生蚁害,应及时进行免费防治。
七、违约责任
(一)、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任,如有违以上任一条款而影响防治质量的,责任有甲方自负。
(二)、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任,如有违以上任一条款导致蚁害发生,在包治期限内由乙方无偿治理。
本合同一直两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表名称:
地址:南岳区南街50号 地址:
电话:0734-5679790 电话:
年 月 日
装饰工程合同书14
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
资金来源:
二、工程承包范围:
三、合同工期:
本合同工期为: 历天。
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、验收标准及保修
1.达到国家规定的验收合格标准。
2.本工程保修期 年(自竣工验收合格交付使用之日起计,工程保修期满壹年后,承包人做出保修承诺后,退还其工程质量保修金)。
五、合同价款
(中标价)大写:
六、组成合同的文件
1.组成合同的文件(优先顺序排列)包括:
(1) 装饰装修工程施工合同
(2) 中标通知书
(3) 招标文件(含图纸、工程量清单及招标文件补遗书中与此有关的部分)
(4) 投标书及其附件(含工程报价单)
(5) 标准、规范及有关技术文件
2.上述文件应互为补充,如有不清楚或不一致的,以后发文件为准。
3.经甲方确认,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、双方的权利与义务
1.甲方的权利与义务
(1)甲方委派专人作为甲方现场监督管理代表,行使本工程的现场管理监督工作,并负责协调工程施工过程中涉及的有关问题。
(2)甲方有权要求乙方更换项目班子管理人员。
(3)按本合同约定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的权利与义务
(1)委派 为本工程项目经理。乙方具体履行和承担施工项目所涉及的所有责任和风险,确保本工程工期、质量、安全、文明施工等指标顺利实现。
(2)乙方负责办理消防许可证等相关事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、进度计划和甲方的总体安排组织进场施工。
(4)不得随意更换本项目班子管理人员。
(5)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
(6)乙方采购用于项目的所有材料均应符合招标文件和设计要求,且交甲方确认,并提供材质合格证书和检验合格证等后才能用于工程中。
(7)本合同签订前,乙方向甲方提交履约保证金 元(其中:基本履约保证金 元,差额履约保证金 / 元)。履约保证金待本合同工程竣工验收交付合格后5天内,由甲方以转帐方式无息退还给乙方;
(8)工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工验收报告、完工记录、竣工图纸、维护保养手册、质量担保证明书等完整竣工资料。竣工验收后10日内,乙方向甲方提供竣工图一套,并将施工过程中
八、工程价款的支付
甲方按施工计划和进度分四期支付乙方工程款:
1、合同签订并提供发票后7日内,支付合同总价款的 %,计 元,大写: ,作为一期工程款。
2、乙方完成整个工程总量的 %,并提供发票后7日内,甲方须支付合同总价款的 %,计 元,大写: ,作为二期工程款。
3、工程验收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工档案及结算资料。甲方审核完毕后,乙方提供发票,甲方在收到发票7日内按审定结算价格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及违约金(如有),作为三期工程款。
4、工程结算款的 %作为工程质量保修金,由甲方留存,待工程保修期结束并完成保修工程后15日内,支付给乙方。
乙方银行账户信息如下:
户名:
账户:
开户行:
本合同项下账户信息若有变更,乙方应在甲方付款前10日书面通知甲方,否则,乙方应自行承担甲方无法按期付款的损失。
九、工程竣工结算
1.本合同价款结算方式:采用固定单价合同(合同另有规定除外),工程量按实计算。
2.清单中漏项、错项、新增项目单价的确定按以下规定进行:
(1)工程量清单中已有适用于变更工程的综合单价,按工程量清单中已有的价格确定。
(2)工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外,其余工作内容、项目特征及其涉及的人工费、机械费及其它材料费均相
(3)工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格,按照20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组成综合单价后(材料价格除外)总价下浮10%计取。
(4)对变更后不使用的材料,甲方不承担任何费用。
3.所有设计变更和现场签证(包括甲方或乙方提出的更换或增减材料品种、档次、数量等变更。下同),在发生时,甲方书面确认,其变更签证价款,均在竣工结算时一并结算。
4. 在合同执行过程中,所有设计变更和现场签证的费用,应客观真实、签字齐全,否则在工程结算中不予确认。
5. 材料价格在投标报价时已有的,按投标时材料单价计价,不作调整;投标报价时没有的材料,按招标人认质认价。
6.措施费包干使用(安全、文明施工费和临时设施费除外),结算时不作调整;安全、文明施工费和临时设施费的计取按川建发【20xx】107号文相关规定执行。
7.规费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定标准计取。
8.风险包干系数为3%(风险包干系数的含义详招标文件商务评分表备注第2条)。
十、违约责任
1.甲方违约责任:
(1)甲方无正当理由不按合同支付工程预付款和竣工结算,每日按应付款千分之三的金额支付给乙方违约金。
(2)因甲方原因不按合同约定支付工程进度款和工程竣工结算款,由此给乙方造成的经济损失,由甲方承担赔偿责任。
2.乙方违约责任:
(1)因乙方工程质量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。
(2)因乙方原因致使工程质量不符合设计图纸或质量验收规范,乙方负责无偿维修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按应付款千分之三的金额支付给甲方违约金,乙方并承担由此给甲方造成的损失。
(3)因乙方原因发生的质量事故、工程事故、安全事故,造成人身和财产损害的,由乙方承担全部行政、民事、刑事责任,并承担损害赔偿责任;违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定,造成的损失由乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的损失。
(4)乙方应对装修施工工程安全方面的责任负责,甲方不承担由于乙方不安全施工而造成的损失和责任。如发生安全方面的事故,乙方需承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关,由乙方承担由此造成的全部法律责任和赔偿责任。
十一、争议
本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向成都市仲裁委员会申请仲裁。
十二、投保
乙方在现场所有施工人员、机具的相关保险及第三方责任险、工程一切险由乙方承担,报入总价。
十三、其他
1.合同份数本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。
2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程施工合同范文2
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程质量:
1.7 合同价款:
1.8 工程质量保证金:
第二条 甲方工作
2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批准等手续。
2.2 拟派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏。
2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到办理相应审批手续。
2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条 乙方工作
3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2 指派 (联系电话: )为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的.各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线。做好施工现场保卫和垃圾消运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6 施工中未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 工期
4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条 工程质量及验收
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91),或者甲方要求的质量标准验收。
5.2 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.3 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
第六条 工程价款及结算
6.1 合同总价按照双方协商的工程范围,暂定为 元。协商以外的增减工程量,以投标单价乘以工程量进行结算;报价中未含的项目,双方进行协商,以进行调整。
6.2 工程款的支付方式:
第七条 材料供应
7.1 由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第八条 安全生产及防火规定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法规、规范。
8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,人员伤害等,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 违约规定
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的部分损失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元违约金。
9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场用品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
9.5 未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.6 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自使用,造成损失由甲方负责。
9.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 争议或纠纷
10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁;当事人未在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议时,可向人民法院起诉。
第十一条 附则
11.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
11.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
11.3 本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程施工合同范文3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工作内容
1、承包方式:
2、合同价款:人民币大写。
第二条 甲方工作
指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、手续和其它事宜。
第三条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。
第四条 工期
1、本工程从20xx年7月10日至20xx年8月15日共计35天。
2、甲方要求比合同约定的工期提前需征得乙方同意,并支付因赶工采取的措施费用。双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决,本合同在执行中发生争议双方同意由连云区仲裁委员会仲裁。
3、乙方要做安全工作,如发生安全事故的损失由乙方承担。
第五条 附则
1、本合同共贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
2、本合同履行完后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了装饰工程施工合同
装饰工程合同书15
委任单位:
施工单位:
就装饰装修工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
四、工程期限:本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。
五、工程造价为人民币:××
六、付款方式:
1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工:
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的.一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量:
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
签订合同地点:
【装饰工程合同书】相关文章:
装饰装修工程合同书04-01
装饰工程施工合同书04-07
装饰工程合同书15篇04-01
装饰工程合同书14篇02-19
装饰合同书02-18
装饰施工合同书11-24
装修装饰工程总结02-07
装饰工程岗位职责04-04
装饰工程合同12-15