土石方合同
随着人们法律观念的日益增强,合同的法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的土石方合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
土石方合同1
发包方:_______________(以下简称甲方)
承包方:_______________(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造_____________园林工程,签订以下协议:
一、工程内容:包括我公司设计的_____________园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:
1、开工日期:本项目工程工期从_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日止,共个日历_______________天。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款:经协商本合同总承包价款为人民币:_______________万元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:______________元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币:______________元整。
3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币:______________元整。
4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:______________元整。
六、工程质量要求:
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算:乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的.一切费用。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任:乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误,则每延误一天计罚人民币_______________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币_______________元。
若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。
绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。
如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。
若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。
乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十二、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。
可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表:_______________委托代表:_______________
签名:_______________签名:_______________
签订日期:_______________签订日期:_______________
土石方合同2
发包方;(以下简称甲方)
承包方;(以下简称乙方)
根据(中华人民共和国合同法)和相关法律.法规的规定,为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则,经甲.乙双方协商,签订本合同.
一。工程概况
1,工程名称;亿源煤矿土石方施工
2,工程地点;亿源煤矿
3;工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方).
4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。
5;工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方.
第二条物价因素
超出部分由甲方负责.
第三条.工程结算与付款方式
1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.
2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结算,次月按100%结算.
3.乙方付给甲方保证金
第四条双放责任
一.甲方责任;
1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建场地及停车场地.
2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的施工环境 .
3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方解决的'问题.
4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间 开工时间 , 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用.部付清.
5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机20xx元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天.
6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全元人民币大写 元人民币,当合同终止时,元人民币.甲方应在7天内无条件退还给乙方 元人民币大写
7.甲方负责给乙方安排住宿.
二.乙方责任
1.乙方应制定可行的安全措施和具体的施工方案,加强对现场人员的安全教育,若发生车辆和人员伤亡事故,责任由乙方承担,甲方概不负责。
2.乙方必须听从甲方施工人员的统一指挥,合理的组织车辆,保证工期圆满完成。
3.给自己的所属的工程队人员办理保险,建立和组织施工管理班子急时解决各种问题.
4.乙方所有的施工人员包括管理员.驾驶员.应经安全培训具有相应的资格证书,方能上岗.
5.在施工中始终贯彻(预防为主防消结合)的消防工作方针,认真执行(中华人民共和国消防条例)及其它有关规定,将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使防火工作与生产
6.建立安全负责工作小组,发现问题及时解决并通报甲方.甲乙双方互相合作,若有一方违约所造成的经济损失均由违约方全部承担总工程造价的2%的违约金.
7.排土时应按设计好的排土方案进行排土,保证排土场的平整度,标高达到设计要求.
8.人员的吃.住.人身财产安全均由乙方自行负责.若发生问题由乙方自行解决,甲方概不负责.
9.此合同不允许转让,不能按合同规定的內容进行施工,乙方无条件退出工程并承担所有的经济损失,否则甲方有权终止合同.
第五条违约责任
任务紧密结合,有效地落实防火措施,若发生任何安全事故,均由乙方负责,与甲方无关.
第六条合同纠纷
履行本合同的同时发生的一切争议,当事人双方协商解决,协商不成可提议仲裁或向当地人民法院提出诉讼.
第七条附则
一.本合同自双方签字盖章后既生效.
二;本合同未尽事宜,双方可根据具体情况议定补充合同.
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方合同3
甲方:_________身份证:xxxx(以下简称甲方)
乙方:_________身份证:xxxx(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
(1)甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。
(2)乙方负责运输:运输地:xxxxxxxxxx
(3)要求乙方车辆:xx部
(4)运距:xxxxx公里x运费:xxx元
(5)结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
(6)此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现。
(7)甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
(8)甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%。
(9)违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金5000元/天。
(10)甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用,剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。
(11)此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:__________________________
代表人:________________________
乙方:__________________________
代表人:_________________________
年月日
土石方合同4
甲方:_______________
乙方:_______________
为保证工程的顺利施工,乙方为甲方进行机械开挖沟槽,土方外运。双方本着互惠互利、平等的'原则,合同内容如下:
一、期限:按照甲方要求进行施工;
二、合同价格:
挖掘机沟槽开挖按实际长度结算:25.00元/立方米(深度1.4米,宽度4米,含税金,提供发票)
三、结算方式:在规定期限内乙方施工完毕后,清理完现场,按实际验收数量进行结算,工程款一次性结清(未执行完毕,不予结算)。
四、双方的权利:
1、甲方的权利:
(1)、提供开挖的深度,并进行监督;
(2)、提供地下管线具体位置,定位放线;
1、乙方的权利:
(1)、根据甲方提供的深度及宽度要求进行开挖、土方外运,并保证周围环境及人生财产安全,发生一切安全及质量事故,所造成的一切损失及赔偿由乙方自行承担;按照提供的具体地下管线开挖,不得违规,违规造成一切损失及赔偿由乙方承担。
五、本协议一式叁份,甲方两份,乙方一份,以上协议如有未尽事宜,可协商解决。
甲方:_______________乙方:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
_______________年___月___日
土石方合同5
合同编号:_____
路基土石方施工合同
甲方:xxxxxx等七条路BT模式项目经理部
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,乙方对国家的有关政策、施工图纸、业主管理模式、甲方管理制度、当地环境做了充分的了解,并知晓其表现的或潜在的风险,结合本工程具体情况,双方本着诚实、平等、自愿的原则,就本项目路基土石方施工事项协商一致,签订本合同,双方共同遵守和执行。
一、工程概况
1.施工工程名称:
2.施工工程地点:xxxxxx玉川产业集聚区、xxxx集聚区和xxxx集聚区
3.工作内容、工程数量:
3.1工作内容:
A、清理现场、挖除树根、建筑物拆除等地表附着物;
B、沟塘的排水、清淤、回填;
C、路堑的开挖装运及压实、路拱、边坡修整;
D、清理坍方;
E、利用开挖土石方填筑路基、成型压实;
F、相应施工段落范围内必需的临时施工便道(边坡修整、临时排水设施)的修筑、维护以及扬尘洒水等;
G、挖结构物基坑土方和排水工程基础土方;砂砾垫层;结构物台背回填;
H、为完成合同工程所需的劳务、机械、主辅材(合同中约定由甲方负责材料除外)、自检、管理、劳动保护、保险、利润、文明施工、现场维护等全部费用。
3.2工程数量和单价:见工程量清单。(乙方负责施工其中部分道路的路基土石方工程,具体工程施工任务由甲方安排)
4、开工日期及工期:
4.1乙方必须在合同签订后接到甲方通知的三天内,按合同要求的人员及最低设备配制全部进场。
4.2工期要求:由甲方根据交地情况、业主要求下达《施工任务书》和施工计划,乙方必须满足甲方阶段性进度计划要求。如果一方没有按照约定时间完成,将视为违约,每拖延一天罚款伍千元。
5、承包方式:__包人工、机械及材料__。
二、双方权利和义务
1、甲方责任和义务
1.1负责提供图纸、地质资料,提供水准点与坐标控制点,如工程任何部分的位置、标高、尺寸或线型出现超出合同规定的误差,乙方应自费纠正,甲方对相关数据的核查,均不能解除乙方对其准确性所应负的责任。
1.2组织乙方进行图纸会审及技术交底,并做好双方签署的会议纪要。
1.3施工期间负责业主发出的工程变更以及业主、监理的文件往来,并将相关内容及时传达给乙方。
1.4甲方负责所需报检资料的填报、整理,签字和归档。
1.5负责汇总计量报表与业主的结算,并按本合同的规定支付乙方工程款。
1.6根据工程实际情况,对质量、进度、安全、环保等事项进行全面、有效地控制,并有奖罚权。
1.7如果乙方未经甲方同意,人员、机械设备擅自离开施工现场,则甲方有权对其进行罚款,罚款额为施工机械离场罚款5000元/日,工地负责人缺勤1000元/日,技术负责人缺勤600元/日,其他主要人员缺勤300元/日;工地负责人及技术负责人每月出勤天数不得少于25天。
1.8负责与乙方签订“安全生产责任书”,向乙方进行安全技术交底,对乙方的安全生产进行监督,检查,对违章或事故实施处罚,对隐患提出整改意见,对严重违章的存在重大事故隐患的地方,有权责令乙方停止作业,进行整改。
1.9红线范围内的弃石方,所有权属于甲方,乙方不得擅自处理,如甲方要求乙方将弃石方运到指定地点,乙方应无条件执行,运距在一公里之内的运费已包含在挖石方单价中,超过一公里按照1.0元/km.m3计算超距运费。
1.10在乙方完成合同约定的全部施工任务并验收合格后,及时退还乙方缴纳的合同履约保证金壹拾万元整。
2、乙方的权利和义务
2.1在签订本合同时,视为乙方已对施工现场及合同文件(技术规范、图纸等)进行了认真细致地勘察及审阅,熟悉了甲方对乙方的全部管理方式及所有要求,并承诺在合同实施中服从甲方的管理,严格执行合同,承担相应的责任。
2.2根据甲方指定的施工进度要求,积极组织人员、机械设备就位,按计划施工,确保完成甲方下达的施工计划。
2.3乙方负责所有人员、机械设备的进出费用,人员的住宿、伙食等生活由乙方自行解决,费用全部自理。
2.4如现场供电条件受到限制,则乙方必须自备发电机发电,以供施工工作顺利进行,所需的费用由乙方自行负担。
2.5乙方应向甲方提供进场机械的全套手续复印件,乙方驾驶员必须持证上岗;乙方特种作业人员必须持有特种作业证,严禁无证操作。
2.6乙方现场负责人应随时服从甲方的工作安排,积极配合甲方完成工作,不得以任何理由拒绝或推迟完成甲方安排的任务,不听从甲方管理人员指挥的视情节罚款,每次500元—3000元,若因乙方原因而使甲方蒙受损失,乙方承担所有责任及费用。
2.7乙方在整个施工期间对所用机械要进行必要的保养,保证机械完好,不影响甲方工作;机驾人员不能酒后作业,如违者罚款200元;在正常工作过程中,出现一切安全事故由乙方全部承担,乙方司机禁止干私活,违者重罚。
2.8乙方应为其作业人员和设备购买商业保险,并承担费用,在施工期间所发生的一切安全事故,费用及责任均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。
2.9乙方负责结构物基坑开挖和排水工程基础开挖。
2.10借土场和弃土场由甲方负责提供,乙方负责使用和后期平整以及场地的复耕工作并承担相应费用。
2.11乙方人员应避免车辆和机械设备免遭人为破坏,全部损失乙方自负。
2.12乙方按照业主及甲方要求,负责本合同段乙方施工范围内便道的修建、维护养护及扬尘洒水工作,并承担费用。
2.13指定_____为现场代表,负责合同约定工程的全面管理,该负责人每月出勤天数不得少于25天,有事离开工地需向甲方请假,无故离开工地一天罚款_500_元,认为乙方施工人员不能胜任工作,有权要求乙方进行更换,被要求更换的人员不得在本项目工地工作。
2.14乙方施工所需的计划内的合理用地由甲方负责征用,计划外用地由乙方自行解决。
2.15进出场费、临建、修建便道并维护和保养、管理费、形成工程实体所需的各种人工、材料、机械、设备及各种必要的措施费等全部费用,均由乙方承担。
2.16爆破作业必须按照国家和当地公安部门的现有规定进行,爆破施工需办理的各种手续及许可证件等有关事宜,由乙方负责,因爆破施工引起的各种纠纷由乙方解决,甲方不承担任何责任和费用。
2.17乙方必须严格按照挖方施工工艺的要求进行施工,设立安全标识,由于爆破引起的松动岩石,乙方必须及时清除。
2.18乙方需配备1-2名具有一定试验经验的人员,配合项目部试验室做好现场取样及试验工作,甲方按填方数量以0.2元/m3的标准收取试验费作为取样担保,如果乙方配合积极能满足正常标次需要,如配合不到位造成标次延误则视情节扣除。
2.19在本合同工程施工期间的测量工作由甲方负责但乙方必须予以配合,具体配合的工作内容以甲方测量人员的指令为准。
2.20乙方必须具备足够的资金,以保证工人的日常生活费用、配件的充足供应,修理能够及时进行,如当月结算工程款不足以维持自己车辆的正常运转时,必须自筹款项保证机械设备正常运转使工程顺利完成。
2.21对所承担的工程在进度、工期、安全等方面负全面责任,并自愿接受甲方、业主、监理、地方政府等部门的监督、检查和指导。
2.22乙方必须建立内部质量监督体系,并报甲方,确立实行自检制度。对其施工质量负全部责任,一旦在施工过程中发生质量或安全事故,应立即报告甲方,妥善处理,损失由乙方自负;业主和监理有关质量、进度方面的指令,乙方有执行的义务。
2.23按照业主及甲方的要求,做好现场文明施工工作、环境保护工作及安全保卫工作,费用自行承担。标识、标牌由甲方统一定制作后调拨给乙方,乙方负责使用和看管,如发生丢失、损毁,由乙方承担,费用按照甲方定做单价从结算中扣除。
2.24乙方应参加甲方召集的工地例会,乙方的现场负责人未及时或未参加而又未请假的,甲方将处以每次_1000_元的罚款,无论乙方签署罚款单与否,该罚款都将从乙方的工程款中扣除。
2.25乙方必须无条件服从甲方、业主及监理的指挥,甲方、业主及监理的指示、指令、通知等作为本协议附件,具有法律效力,乙方必须无条件执行。
2.26乙方与第三方签订的.任何协议必须报甲方备案,并作为工程支付的依据。
2.27遵守当地政府部门的法规、法令、民风民俗、按时足额上缴地方上要求的各项费用(如暂住费等)及本作业队伍施工相关保险。
2.28协助甲方协调施工期间的地方关系,对于期间各种干扰事件的发生,乙方应采取积极主动的措施来避免或降低损失,并及时通知甲方及监理工程师,若听之任之,扩大了干扰事件的影响,损失自负。
2.29对于承包范围内的驻地建设、交通导改、临时设施、施工机械、文明施工等,乙方应严格遵循“中宏路桥”视觉形象规范要求,所有标识均应唯一体现甲方,即“中宏路桥”。
2.30工程交验前,乙方负责清理施工场地,包括拆除临时驻地设施、平整临时用地、复耕等工作,费用不再增加。
2.31乙方自主经营,自负盈亏,自担风险,承担一切债权债务。乙方不得以甲方名义与第三方签订任何协议。乙方与任何第三方签订的合同、协议,甲方均不承担任何连带责任。
2.32对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、结构物、古树名木进行有效保护,发现未知地下障碍物及文物应及时书面上报并妥善保护,不得擅自处理。
2.33施工过程中,乙方应严格遵守国家及当地政府有关环保和职业健康安全方面的法律法规。
2.34乙方应无条件配合甲方做好迎接业主或其他上级单位的各项检查工作,因此产生的现场费由乙方承担。
2.35乙方应严格按照合同规定实施和完成本合同工程,及时对缺陷进行修复,使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。乙方应严格遵守与执行施工期间业主及监理单位就有关本工程实施的任何事项所作的指令,无论这些事项在合同中是否写明。
2.36乙方必须保证妥善处理相应的地方关系。乙方在与地方政府或其他部门发生业务来往时,必须通知甲方,经甲方授权后,乙方方可办理;如乙方自作主张办理后作为合同文件的一部分,进场后需及时提供实际进场的情况,未按计划进足人员、机械设备,甲方将有权对乙方进行罚款。
2.2乙方必须按甲方确认的施工组织设计及进度计划组织施工,接受甲方对进度检查、监督。如实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,保证工程按计划进行。
2.3甲方认为乙方确实无法保证进度时,有权采取减少工程量、更换作业队伍,或采取其他必要措施以保证主合同的顺利履行,并且不给乙方任何补偿。
2.4施工期间,若业主要求提前完成或者业主原因工期被迫延迟,乙方应相应调整进度计划,无条件满足业主的要求,费用不再增加。
2.5乙方必须按照合同约定竣工日期或业主同意顺延的工期竣工,因乙方原因不能按照合同约定的工期或业主同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任,甲方有权罚款甚至终止合同,同时扣除乙方已完成工程量15%的工程款作为违约金。
2.6在每月结算时扣除结算工程款的3%作为进度管理基金,在下月结算时予以返还,如因乙方进度原因被业主罚款,则在该款项进行相应的扣罚。
3、工程质量
3.1乙方应遵守主合同中关于工程质量的合同条款,严格按施工设计图纸、《技术规范》要求精心组织施工,确保工程质量符合合格工程标准。
3.2乙方质检人员必须对每一道工序进行现场监督,质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的,应及时予以修复和返工,其工料机损失由乙方承担。每道工序完工时,经自检合格,报甲方自检合格,甲方质检人员和驻地监理工程师验收签认后,方可进行下一道工序。
3.3乙方须无条件接受甲方关于进度、质量的要求,服从甲方现场管理人员指挥,并接受甲方和监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量事故,应立即报告甲方,妥善处理,由此造成的损失由乙方自负。
3.4如因乙方出现重大质量事故,给甲方造成较大信誉及经济损失的,乙方将承担全部责任和经济损失,且甲方有权按照本公司相关规定予以处理。
4、安全施工与安全检查
4.1乙方要认真做好施工安全工作,制定安全措施,接受甲方安全生产教育,服从统一管理,自费设置必要的安全防护设施和劳动保护设施,做到安全施工。同时要负责对所属人员进行遵纪守法教育。施工期间乙方人员由于自身的原因造成的伤、残、亡及造成他人伤、残、亡或其他事故任何事故,均由乙方自行处理,并承担相应的经济和法律方面的责任,甲方不承担任何费用与责任。
4.2乙方应遵守建筑施工行业安全生产的有关法律及管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全执法人员的执法监督检查。接受甲方安全指导,服从、配合甲方开展的各种安全检查。对本单位员工进行多方位的安全教育,提高自我安全防范意识,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全教育不到位或安全措施不力造成事故的,由乙方承担相关责任和因此发生的费用,对甲方声誉或经济造成损失的,乙方应承担相应责任并做出赔偿。
四、材料设备及施工机械的提供
1、机械设备管理:
1.1乙方施工机械设备配备需满足业主和甲方下达的月进度计划要求,且不得低于以下配置:6台挖掘机(其中一台挖掘机型号在360型以上),3台160以上推土机,3台20T振动压路机(其中1台带羊角碾),3台装载机、一台160-B平地机,一台8T洒水车,一台水准仪,一台全站仪,其他施工机械设备由施工队伍自行配备且必须满足业主和甲方施工要求。
1.2乙方必须每周一向甲方计划合同部上报在场机械设备清单;乙方进场机械设备未经甲方许可,不得调离,否则按违约处理。
1.3如甲方为了保证工程质量和进度、或者由于施工措施的变化需要其他机械,则由乙方自行解决并承担费用。
1.4如乙方机械不能满足工程需要,被甲方责令增加机械,乙方未予执行时,甲方有权调派机械给乙方,租期及单价由甲乙双方协商确定(不低于当月市场价),租金从应付给乙方的工程款中扣除。
1.5乙方对施工自有或租赁的机械设备各有看管义务,任何因素导致施工机械设备毁损灭失,均由乙方自行处理并承担一切责任。
2、材料
本施工合同中所有材料(合同条款或工程量清单单价中约定由甲方负责材料除外)已包含在单价中,全部由乙方负责,并承担费用。
五、工程价款与支付
1、工程价款
1.1工程价款中是否包括税金以及收缴方式:不含税。
1.2有无预付款:无。
1.3保留金的种类/比例及收款方式:质量保证金为工程价款的5%,待缺陷期满后(工程竣工验收后二年)的下一个月内支付。
2、结算与支付
2.1工程量清单中数量为暂定数量,仅供参考,不作为计量支付的依据;工程数量双方现场测量后书面签字确认。
2.2现场便道修建、维护养护、扬尘洒水和炸药库房修建工作量已综合在挖填方单价中,不再单独结算。
2.3工程结算按月进行。每月5日前,甲方对乙方上月完成的工程进行结算(前提是乙方满足甲方的质量、安全、月进度计划要求,否则暂不予结算),待业主计量批复并扣除合同约定的相关款项后支付70%工程款;路基完成,经验收合格后支付10%,单条道路交工验收合格后支付至95%;缺陷期满后(工程交工验收后二年)的下一个月前支付5%的质量保证金。
2.4本合同的最终结算(施工任务全部完成)必须符合本合同的相关约定并报甲方公司相关部门审核经总经理批准后方能生效,否则为无效结算,甲方有权按照合同约定调整结算费用。
2.5甲方不付进场费,由乙方自备启动资金。
2.6最终结算的前提是:乙方所承包的工程项目全部按合同执行完毕且反映最终债权债务关系的账单和备忘录乙方签字认可后甲方才给乙方办理。
2.7施工期间甲方支付乙方的月度工程结算款均为中期临时支付,甲方可以通过任何中间计量结算证书对任何以前所结算数据进行修正和更改。如果乙方施工的任何工程达不到甲方要求,甲方有权在任何中期结算中扣回该工程的价值。
2.8如乙方中途退场或严重违约中止合同的,甲方有权利对乙方已完成的未结算工程或结算未支付的任何工程项目及款项不再进行结算或支付。对于乙方遗留工程,甲方另行施工,因此造成的损失甲方保留向乙方索赔的权利。
2.9乙方未严重违约顺利完成本合同全部施工任务后,甲方同意在最终结算时将石方挖方单价增加0.5元/m3奖励给乙方。
3、计量支付程序
主管施工员→工程部长→合约部长→总工→项目副经理→项目经理→项目财务部支付(乙方要提供本月民工工资表原件)。
4、结算程序
主管施工员→项目部各部门会签→总工→项目副经理、经理→公司各部门会审→公司总经理审批→项目财务部支付(乙方要提供民工工资结算表原件)。
4.1乙方在收款前应当提供机械燃油、火工品等材料(按定额计算数量、金额)税务发票,否则,甲方有权拒付货款。
六、工程变更
1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。
3、变更工程,如属清单内项目,仅仅是工程量的变化,则按原合同单价结算,如属于变更新增项目,单价另议。
4、只要出现乙方提前退场或被清退出本工程,乙方无权向甲方进行费用追加或索赔。如果是由于乙方的原因致使不能按原合同执行,乙方应承担违约责任。
七、其他
1、乙方必须选派劳务公司,并以劳务公司的名义与所有进场人员签订用工和劳务派遣合同(派遣到乙方),否则甲方有权视其违约,乙方需承担因此而造成的全部损失并承担相应的法律责任。
2、乙方不得将承包工程的任何部分分包、转包,否则甲方有权单方面解除合同,并有权没收乙方缴纳的合同履约保证金壹拾万元整。
3、保险:乙方必须为其进场人员办理意外伤害保险,为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并将保险单复印件报甲方备案,如由甲方统一购买,则甲方在结算时按照实际发生费用进行扣除,甲方对乙方的人员伤亡均不负任何连带责任。
4、合同解除:乙方在履行合同过程中出现违反合同约定内容的情况,甲方将有权单方面解除合同,并有权另行安排他人施工,同时有权没收乙方缴纳的合同履约保证金壹拾万元整。
5、合同终止:甲方、乙方履行完合同全部义务,本合同即告终止。
6、合同终止:本合同壹式三份,甲方贰份,乙方壹份,均具有同等效力。
7、本合同未尽事宜双方协商解决。在合同执行过程中如产生纠纷不能协商解决时交由
解决。
8、合同生效
合同订立时间:_______年____月____日,合同订立地点:_____________________。
本合同必须经双方法人代表或其授权代理人签字,并加盖双方公章才能生效。其它未尽事宜,可按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经双方另行商议,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力;
八、附件:
1、乙方资质证明资料(包括营业执照、资质证书、法人身份证等复印件、授权书)
2、工程量清单
3、进场机械设备清单
甲方:(合同专用章)
乙方:(公章)
法定代表人:_______________
法定代表人:__________﹍﹍
委托代理人:_______________
委托代理人:__________﹍﹍
银行账户:_______________
银行账户:__________﹍﹍
电话:_______________
电话:__________﹍﹍
土石方合同6
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等,自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。
一、 工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、 工程承包范围:
清运。
三、 合同期限:
开工日期:
竣工日期:从开工之日计算,1095天竣工。
四、 工程质量标准、合格。
五、 工程量: 1000 万立方米土石方,运距8-18公里,运输时间约一年。
六、 工程运输里程:
土石方运输,运距。
七、运输工程执行价格:运距8-18公里,价格元,运输车辆达到35方拉60吨清运,运距每超1公里每车增加15元。
八、车辆要求前四后八,20xx年后有效手续必须齐全,正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张(每车配两名驾驶员)。
九、车辆调车费的支付方式:
乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元,挖掘机每台
元。(调车费的支付方式甲乙双方协商后调车)。
十、工程款的'支付方式:
进场施工后,第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量,下午十五点前结清工程款。
十一、油料供应:
甲方免费提供油料。
十二、员工的安置:
由甲方提供临建住房等设施,停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。
十三、甲方责任:
如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的,甲方必须每天每辆车补偿800元,驾驶员工资每人200元,如超过72小时还不能进场施工的,车队可以自行决定去留,返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事,施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责,按时计算机械和人工工资,赔偿标准每台车800元,驾驶员工资每人200元。如工期完工后,车辆返回的路费均由乙方自理。
十四、乙方责任:
乙方必须严格按照规定的时间上车,以甲方有效通知为准,上车的时间3-5个工作日,如没有按照甲方的要求上车,乙方赔偿甲方每台车800元,乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料,乙方进场施工的人员确保无犯罪前科,确保进入工地后一切听从指挥,遵纪
守法,保守国家机密,遵守交通运输规定,如有违反者,由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠,停工按机械台班费(挖机24小时每台1200元,运输车24小时每台800元,人工工资每24小时200元)。如甲方工程款拖欠3天以上,乙方有权停工,造成的一切经济损失均由甲方负责。
十六、其他未尽事宜,双方根据业主大合同和变更情况,另行补充协议或者协商解决。
十七、协议生效与终止,自签订协议之日起,双方签章签字生效,工程结束,甲方全部结清乙方工程款后,此协议自动终止。(车辆手续不合格协议作废)。
十八、违约责任:按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方: 乙方:
(盖章签字): (盖章签字):
20xx年XX月XX日
土石方合同7
甲方:________
乙方:________
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一、委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的.重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。
如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四、居间费用与支付方式
本项目居间费用为________万元(大写:________万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止
如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字:________
乙方签字:________
签约日期:________
甲方:________乙方:________
土石方合同8
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规,结合煤矿剥离土石方运输的特点,为充分发挥甲、乙双方的优势,甲方将总承包的山西灵石县鑫源煤业公司煤矿的土石方运输工程,发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利与义务,本着优势互补、平等互利的原则,经双方友好协商,签订本合同条款如下:
一、合同签订时间:20xx年月日
二、地点:山西省灵石县段纯镇兴旺原村。
三、内容:
1、名称:灵石县天聚鑫源煤矿第十三标土石方运输工程
2、车型:重型自卸车(后八轮)
3、运距:取土场与排土场运距在5.5公里以内,按 7.3元 /方结算,取土场与排土场运距在5.5公里至6.0公里以内,按 7.8 元/方结算,每超过100米加 0.5元/方。该单价为税后单价,一切税金税费均由甲方另行承担。
4、运输地点:灵石县天聚鑫源煤矿第十三标段
5、运输物品:山体土石方
6、工期:20xx年日----20xx年日。合同期1年,满一年一续签合同。
7、付款时间:车辆进厂后正常工作3天后可借支生活费,每10天统计票据后,双方对统计票据确认完毕后,按确认的工作量结算一次。
8、除不可抗力因素原因和国家政策原因外,导致务工,从第5天起,每天每车补偿500元。(若停工为1-4天,则不补偿,若为5天,则连前面的4天直接补偿为2500元)
9、付款方式:现金支付或银行转账,现金支付时乙方出具的领据、借据或存入乙方银行卡的存款单或汇款单均作为合同结算支付款依据;
10、车装方量:长×宽×高
11、运输车辆必须是前二后八轮自卸车。车辆由乙方自备,10天内车辆可分批进场,进场车辆最少保证20台,倘若中途有车辆退出,乙方须提前半个月告知甲方,车辆进场后,甲方按每辆车8000元付给乙方车辆调遣费;乙方必须保证10天内车辆进场20辆以上,如未按时到场,按违约处理,承担违约责任,并赔偿甲方违约金5万元(伍万元)。
四、双方责任
(一)甲方责任:
1、提供、保证乙方车辆合同期的运输,车辆调遣费用每台(8000 )元, 车进矿区付清,调遣费分3个月扣清。第一个月扣除20%,剩余两月每月扣除40%
2、乙方到场,甲方挖机车辆必须24小时正常动作并确保乙方的施工工程量
3、保证款项充足按合同给乙方付款,只对乙方结算。
4、协调矿山各种关系,确保工程顺利。如因甲方原因导致误工,因此产生的费用及损失由甲方负担,同时承担违约责任。
5、甲方提供住宿包水、电畅通,伙食费用由乙方自行承担。
6、甲方提供加油,柴油为6.55元/升(超出6.55元由甲方负担)。油的质量必须符合国家标准,如因油出现车辆损失,由甲方负责维修,加油款在每次工程款中扣除。
7、维护矿山道路工作秩序,制订有关规章制度有权对不遵守有关规定进行惩罚。
8、道路平整保证乙方车辆正常进入,道路损毁甲方随时修理;卸车场平整顺畅。
9、乙方车辆到场后,甲方不按合同执行,乙方有权把车辆调走。并赔偿乙方车辆调遣费用。
10、甲方根据每10天工程量按合同及时统计支付乙方工程款。超过工程结算日2天甲方未支付工程款,乙方有权要求停工,每停工一天补偿乙方每台车辆500元。
(二)、乙方责任:
1、乙方应遵守国家法律、法规,遵守甲方及煤矿的规章制度,服从甲方安排与调度,禁止从事有害甲方利益的活动,否则甲方有权对乙方进行违约罚款。
2、乙方人员在施工过程中,必须服从甲方的统一管理与指挥。
3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业,保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员,应24小时作业;
4、提供机械相关资料;
5、操作人员必须持有效证件上岗;
6、因乙方操作人员造成的机械故障事故,乙方承担全部责任;
7、设备仅供甲方使用,未经甲方许可不得转租和到其他工区作业,若发现如此行为,将处以10万元以上罚款;
8、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件;
9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有三年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险,乙方驾驶员在运输过程中,由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。事故发生后,须上报项目部,由项目部协调解决;
10、乙方不得层层转包,出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的`,应由乙方负责妥善解决,并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。
11、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业,以每天停工车辆200元/台的款额赔偿给甲方。
12、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处),应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿,另外支付甲方相关经济损失。
13、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务,并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用,如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督,如出现不按时给各车主结算,甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元)
五、其他约定事项:
1、乙方机械因故障停机,应及时修理恢复使用。
2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范,若不遵守被煤矿处罚,所有费用由乙方负责。
3、交接班时,乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量,未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外),否则将罚款200元每辆。
4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净,必要时用排土场挖机将土搞干净,若发现翻斗车将土带回取土场,将扣除该翻斗车当次票数,并对排土场管理人员罚款每人50元/次。若第二次再犯,将加倍处罚。
5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理,初次警告,两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整),屡教不改,对违规车辆清理出厂,扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作,公司罚款,甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除
6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系,私立合同,乙方有权要求进行赔偿,每台车辆2万元(贰万元)
六、违约与违约责任
1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约,出现违约时双方友好协商处理,由违约方赔偿守约方的一切经济损失。
2、双方在履约过程中出现争执时,首先本着平等互利、文明和谐的原则友好协商,协商无果时可向人民法院提起诉讼:
①、签约人所在地人民法院;
②、签约地人民法院。
七、附则
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,双方另行协商并形成补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
年 月 日
土石方合同9
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。甲、乙双方本着公开、公平、互惠、互利的自愿原则下,共同协商一致达成协议如下:
一、工程名称地址土石量及作业时间
1、工程名称地址:土石方工程;
2、工程数量:土石方暂定4万方米以上;
3、土方类别:一、二类土;
4、对车辆要求:前2后8轮自卸车。车厢为20立方米,15辆以上(车辆需盖蓬布)。
5、作业时间:运输时间为全天24小时作业;
1)、运输距离:装料场至弃料场运输距离为3.3公里。
2)、单价:在约定运距内按每台车元结算。
二、运费付款方式:
每辆车压一天运费,以后每天结算一次,结清100%。如没有付清,乙有权停工,甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。
三、双方签订合同之日起,当天内乙方车辆必须到场。乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责,如被扣车,由甲方负责提回,车辆被扣押超过12小时的',甲方需要支付乙方每车每天¥500.00元的误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的,由乙方自行负责。
四、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥,如乙方超权应向甲方支付相应的损失。
五、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险,如发生交通事故及人员伤亡,由乙方自行负责,与甲方无关,甲方只提供人道主义帮助。
六、甲方负责柴油送到工地,单价以市场价¥ 元/升为准,如起过市场价0.20元,整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。
七、在运输过程中,因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上(含壹天在内),人力不可抗力的自然因素除外,车辆、人员损失由甲方负责,每天每车按¥500.00元进行赔偿,司机和管理人员每人每天¥100.00元进行赔偿。
八、未尽事宜由甲、乙双方协商解决,如协商不成,可提请当地仲裁单位裁决。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。(甲乙双方各附身份证复印件一份)
十、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
土石方合同10
甲方(委托人):
联系电话:
身份证号码:
乙方(受托人):
联系电话:
身份证号码:
甲乙双方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿、互惠互利的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就项目,引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的.重要信息,并最终促成甲方与
2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责和
2、如果居间成功,则甲方全面履行和所签订的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%,向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式
1、本项目报酬为
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付(每次支付 )。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权利要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
1、如果发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成,提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意,不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜,经双方协商同意后,签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人和委托代理人(盖章):
签订地点:
签订日期:
土石方合同11
甲方:身份证:(以下简称甲方)
乙方:身份证:(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输:
运输地:
要求乙方车辆: 部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距:
公里 运费: 元/
结算方式:
按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅
甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的' %
违约罚金:
乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年 月 日
土石方合同12
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责,经双方协商达成以下协议。
第一章 承包工程概况
1.1工程名称:露天煤矿煤土分离
1.2工程位置:山西省晋中市灵石县段纯镇
1.3工程内容:土石方运输(含自:土、石、煤、渣等)。
1.4工程数量:20xx万立方
1.5承包期限:20xx年 月 日至 年 月 日
第二章 施工设备、人员、材料
2.1乙方参加的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。
2.2甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施,并保障乙方人员及设备的安全。
2.3乙方必须管理好、维护好甲方所提供的水电及设施。
第三章 双方责任
3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系,为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平,保证乙方装卸作业面不堵车,保持道路畅通。
3.2乙方车辆进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。
3.3车辆进入工地作业,除严各遵守道路交通法规外,还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶,遵守安全规程,并严格按照现场管理人员的要求进行作业,服从现场管理人员的指挥和调度,严禁酒后驾驶,严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。
3.4车辆在工程作业时,要按照指定地点拉运、排倒土方,凡不按要求、不听指挥、不服从管理的,经调查属实的,严肃处理。但甲方必须明示标志,不得违法违规指挥。
3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员,管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。
3.6如有在现在打架闹事,一经发现将交公安机关处理,后果自负。
3.7因天气原因停工,待具备正常施工条件时,乙方在接到通知后必须尽快将车辆到达施工现场,不得以任何理由拖延时间。
3.8 乙方应按时参加甲方的安全生产例会。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理,一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任,若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。
3.9 车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复,则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准,加高的材料必须要达到安全标准,否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间,应及时主动清理车厢内粘附的'余渣。
3.10在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必须提前十五天通知甲方,经双方协商再作决定。
3.11 夜间施工中途,乙方司机不得在半途停车睡觉,如需要休息必须要向现场管理人员请假后,到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理,给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。
3.12 如因甲方原因造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象,先告知甲方,如不解决按问题,每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元
第四章 计量、结算、单价、付款方式
4.1 挖运价格 元每车,运输价格以运距20xx米 元每立方为基础价,运距每增100米距离将在基础价上增 元每立方。每车运输量不能低于 方,多出此方数每增加一方增加费用每方 元。方量计算方式按车型容积(长×宽×高)计算,柴油保底 元每升,不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算,以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费,司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价,人机费提价,再另补差价。
4.2 付款方式
车辆进场后,付调车费每辆20xx元,挖机7000元,第一个月结算扣除。每月 号为验票结帐日,乙方车辆到场试拉后可以预见支,每10天预支工程量的30%,其余待验票后一并月结算,如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算,按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款,如没有按时结算,乙方有权停运等待结算,如甲方达不到承诺乙方有权停运,待甲方结清此款,退场费用由甲方承担每辆车20xx元补贴。
4.3 双方在签订合同后,甲方提供生活费、修车费 元,此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。
第五章 合同的变更,停止条款
5.1 由于上级政府与天气恶劣等不可抗力的因素,影响了合同的执行时,经双方确认后可终止或顺延合同期限,因此给乙方造成的损失应当补偿,
5.2 合同期满后,合同双方自动解除关系,乙方若能严格履行合同,本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。
5.3 合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决,协商未果,可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
年 月 日
土石方合同13
甲方:_________________乙方:_________________
因甲方需要,委托乙方承建土石方工程,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程项目协商一致,订立协议并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料(双包)承包方式。
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容。主要包干内容有:
清表、清淤、挖方(爆破)、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟(井)、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。
四、工期合同工期为90个日历天。
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的`要求,达到合格工程标准。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
土石方合同14
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利的.原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:
一、工程地点:
_________
二、工期时间:
三年(期满可续签合同),
三、结算方式:
每三天结算一次,全额现金,或存入银行黑卡,确保乙方当天收到
四、运输计费:
1、泥口至转运场,8公里以内为每车人民币_________元。(运输税后价)
2、超出8公里,每公里加人民币_______元(运输税后价)
3、转运场至加工厂,12公里每吨人民币______元(运输税后价)
4、超出12公里,每公里加人民币________元(运输税后价)
五、挖机装车计费:
泥口装车每车人民币________元(税后价);转运场装车为每车人民币___________元(税后价)。
六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币_________元,泥头车每台人民币___________元;乙方必须在_____天内组织_______台车辆,挖机进场开工。
七、甲方责任:
1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。(因以上范围扣车超过24小时,甲方赔偿乙方误工费,每天每台500元人民币)。
2、因甲方原因造成连续停工,误工二天的从第三天开始每天每台车由甲方赔偿损失500元人民币,不可搞自然灾害除外。
3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。
4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。
5、备足资金我,按时支付给乙方运输费,若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过两天,乙方有权停工,并向甲方追讨工程费及追讨款项期间的误工费。
八、乙方责任:
1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。
2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。
九、未尽事宜双方协商解决
本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式两份,甲。乙双方各执一份,此合同具有同等法律效力,
受法律保护,甲。乙双方共同遵守。
甲方:___________________________乙方:____________________________
电话:___________________________电话:___________________________
身份证号:_______________________身份证号:_______________________
合同签订日期:20xx年______月_____日
土石方合同15
甲方:_____
乙方:_________
根据国家_____和有关法律、法规的规定,结算时间情况和双方的权利、义务及责任,经双方协商,特定条例如下:
一、工程名称:______
二、工程地点:_____
三、工程范围:______
四、付款方式:
1、土石方清运,运距公里,以车货箱内空空量计算。每立方米元,此价格为综合价。公里以外按每百米0.13元/立方米计算。
2、每天结算一次,每天早上8点收前一天票(牌),乙方将所有_____的票(牌)交与甲方(甲方出具收据),经甲方和项目部核对无误后,于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。
五、甲方的责任和权利
1、乙方机械设备进场后,甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。
2、甲方以每升6.8元油价供乙方使用,结账时扣除。
3、甲方负责道路维修,倒土场的清理、平整,确保乙方的正常施工。
4、甲方给乙方提供驾驶员必须的_____停放,维修和保养场地。
5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作,确保施工现场和行驶路线畅通。
6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。
7、甲方负责安排施工任务,说明平台作业地点及运输去向。
8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅,及时协调外部供应,确保油料供应。
9、甲方不得单独与司机结算,由乙方法定人指定人结算。
10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育,或给予经济处罚,或停业整顿,即解除合同,对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。
11、如甲方出现问题,造成乙方不能施工,甲方应承担乙方每台自卸车每天元,挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工,甲乙双方不追究)
12、乙方_____进入施工场地后,甲方付给乙方调车费每辆车元,挖掘机每台元,15天内陆续扣除。
六、乙方责任
1、乙方要听从甲方管理人员安排,密切配合甲方工作,按指令装卸,不得乱装、乱卸,否则甲方有权按承建方项目部规定对违规_____罚款5000元,并对违规_____扣押20天。
3、若甲方连续两天不能按时结清工程款,乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目,可提前30天当面告知甲方,不接受电函之类的告知,乙方必须由相等数量的`_____补充,乙方_____退出,如提前一天退出,扣除_____30000元工程款项,并承担由此给甲方造成的经济损失。
4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项,乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。
5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌),欺瞒甲方一经发现,甲方有权扣除乙方所有_____及装机实际运营的全部款项,并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
6、后车厢无挡板扣除3立方。
7、乙方_____在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关,费用由乙方承担。
七、因自然因素造成的停工,双方都不承担责任。
八、在合同履行期间,甲、乙双方发生事故,双方友好协商。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【土石方合同】相关文章:
土石方采购合同09-05
土石方居间合同09-06
土石方运输合同09-29
土石方工程合同11-16
土石方居间的合同11-16
土石方开挖合同03-04
简单土石方运输合同04-19
土石方工程居间的合同01-06
开挖土石方合同02-07