园林绿化养护承包合同(6篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的园林绿化养护承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

园林绿化养护承包合同(6篇)

园林绿化养护承包合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方将_________绿化委托乙方承包的养护（简称养护），双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。

　　一、一般条款

　　1、甲方将_________绿化共_________委托乙方养护。

　　2、合同期限为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。

　　3、委托方法为乙方整体承包方式。

　　二、绿化养护工作要求

　　绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

　　绿化养护工作要求及检查验收标准详见附件一。

　　三、双方责任和义务

　　1、甲方责任

　　A、凡经园林专业技术人员鉴定确认与季节或立地条件不相适应的植物，在乙方接收养护前须作必要更换的，其费用由甲方负责。

　　B、全面监督、指导、检查、验收乙方工作。

　　C、在检查时如发现有不合格之处，应以“质量整改通知书”的形式书面通知乙方。

　　D、及时为乙方办理结算，按时支付当季应付费用。

　　2、乙方责任

　　A、认真按合同标准养护管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

　　B、对甲方验收不合格之处，甲方应及时进行适当的整改。

　　C、负责对合同范围内绿地的主要观赏植物进行挂牌宣传，说明其品种原产地，生长特性及养护方法。

　　D、统一着装，佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

　　E、每逢重大节日，乙方应根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等，费用另计。

　　F、为保证管理到位，乙方应配备专职管理人员，做好日常养护记录，建立绿化养护技术档案。有紧急情况随叫随到。

　　四、结算及付款方式

　　1、费用计算方法：

　　A、绿化养护费按平均______元/平方米年计算，绿化面积共_____平方米，绿化养护承包总费用共计人民币_____元/年，季平均_____元。

　　B、更新、改造、非乙方责任补植按实际面积乘以单价结算。

　　C、逢重大节日，乙方根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等的费用由甲方按实际支付。

　　2、付款方式

　　A、绿化养护费按季度（每3个月）平均支付。合同签订时甲方应支付首期费用，以后提前一个月支付下一季度的`养护费用。

　　B、养护区域的绿化更新、改造、非乙方责任补植花卉树木，以及布置节日花坛、设置园林小品等应甲方要求新增项目，在确定造价后甲方应先预付60%用于购买必要的花卉植物和工程材料，其余40%在完工验收合格后1个月内一次性付清。

　　五、合同解除及违约责任

　　1、中途退约：甲乙双方无须提出任何理由，提前60天书面通知对方即可解除合同。

　　2、若不提前通知对方，退约方应支付另一方2个月的养护费作为经济赔偿。

　　六、其它事项

　　1、甲方应根据乙方事先通知的作业计划，安排专门人员协调解决水电等配套工作。

　　2、如遇不可抗拒自然灾害（如强台风、冰雹等）造成重大损失由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担。

　　3、由乙方工作失误造成的一切损失由乙方自负。

　　4、本合同未尽事宜，经双方协商同意，签订补充协议作合同附件，与本合同具有同等效力。

　　5、本合同一式四份（正副本各两份），双方各执两份（正、副本各一份），具有同等法律效力。

　　6、本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

园林绿化养护承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：水

　　4、承包方式：

　　5、方米42.92元

　　第二条工程期限

　　1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。

　　第三条工程延误

　　1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的.，工期不顺延。

　　2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

　　4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

　　第四条甲方工作

　　确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

　　第五条乙方工作

　　1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

　　2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

　　3、乙方应遵守工程建设有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

　　第六条质量验收

　　1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于 %

　　2、、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。

　　第七条付款方式

　　验收合格后付35% 第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%

　　第八条工程保修项目及保修期限

　　第九条有关补充协议和补充合同

　　第十条争议处理

　　合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。

　　本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

　　甲方公章

　　_________年____月____日

　　乙方公章

　　_________年____月____日

园林绿化养护承包合同3

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造___绿化工程，签订以下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：__绿化工程。

　　2.工程地点：__。

　　3.施工范围：绿地面积_X平方米 (具体见_X绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期

　　1.开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：__元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式

　　1.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。

　　五、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：_X万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2.待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：_X万元整。

　　3.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_X万元整。

　　4.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。

　　六、工程质量要求

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的`内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　七、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保期限

　　1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。

　　2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，施工人员遵纪守法。

　　3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合'三通一平'要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。

　　合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

园林绿化养护承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的`规定，经双方协商一致签订本协议：

　　一、养护项目：

　　二、养护时间：养护按月计算：年月日开始，至甲方要求乙方退场为止。

　　三、养护单价：元/㎡/月，总面积按实计算，点工按元/工日。

　　四、养护内容：养护考评所有内容及其他常规养护内容。

　　五、养护考评标准：见附表。

　　六、养护工程款支付：工程款按月支付，每月应付工程款于下个月15号之前发放，打卡支付。乙方必须将每月每日工资支付给工人，否则甲方有权追究乙方相应责任，每月应付工程款按照月考评分数而定，考评总分95分（含95分）以上付当月合同款加上合同款5%的奖金，考评总分85分（含85分）至95分之间付当月合同款，考评分60分（含60分）至85分之间付当月合同款的80%，考评分数60分以下付当月合同款50%，连续两个月考评不及格，甲方有权要求乙方退场。

　　七、月度验收时间及人员：每月养护结束考核验收时间为下月1号至5号，由甲方组织人员对乙方养护进行考评，乙方负责人必须到场。

　　八、其他内容：乙方生活自理，工具、农药乙方自备，肥料由甲方供应。

　　九、因不可抗力的自然原因造成的损失，甲方不追究乙方责任。

　　十、乙方必须遵守法律、法规及甲方相关规定，注意安全施工，如出现安全事故，乙方自负，与甲方无关。

　　十一、双方出现纠纷应友好协商解决，如果协商不成，双方可通过签约地法院裁决。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

园林绿化养护承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标)

　　2、工程地点：琼中县营根镇

　　3、工程内容：绿化种植及养护。

　　4、工程造价(包干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。

　　5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。

　　二、施工期限及要求

　　1、施工期限：

　　2、验收标准：GJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》，符合有关专业验收标准。

　　3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。

　　三、付款方式

　　1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款.

　　2、养护期满后，一个星期内付清余款。

　　四、工程变更情况

　　在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。

　　五、竣工验收

　　1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。

　　2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任

　　1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。

　　2)甲方免费提供施工用水、电。

　　3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。

　　4)甲方配合乙方的对外协调工作(例如：政府有关部门的'协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。

　　2、乙方责任

　　1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。

　　2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。

　　3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。

　　4)种植须符合绿化施工技术要求。

　　5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。

　　七、不可抗力的因素

　　1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。

　　2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。

　　3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。

　　八、其它

　　1、甲方指派驻现场的代表为_________，乙方派驻现场的代表为_________，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。

　　2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。

　　3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。

　　4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　_________年____月____日

园林绿化养护承包合同6

　　发包方：____________（以下简称甲方）承包方：________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程；

　　2、工程地点：_____________________；

　　3、工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。

　　4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

　　第二条工程期限

　　1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。

　　2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　（1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；

　　（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；

　　（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；

　　（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

　　（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；

　　（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

　　（7）发生重大设计变更。

　　第三条工程合同造价

　　1、本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）。

　　2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。

　　第四条材料、设备供应、检验

　　1、进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责；

　　2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；

　　3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

　　4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。

　　6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。

　　7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。

　　第五条工程质量和检查验收

　　1、本工程质量要求为优良；

　　2、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；

　　3、发包方聘用的现场监理工程师为____________；

　　4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

　　5、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。

　　6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　7、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。

　　8、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。

　　9、工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。

　　第六条施工设计变更

　　1、发包方交付的.设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。

　　2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。

　　3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

　　4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；

　　5、在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。

　　第七条双方负责事项

　　1、发包方

　　（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

　　（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；

　　（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

　　（4）按规定提供施工场地；

　　（5）合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的施工技术资料______套；

　　（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

　　（7）组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；

　　（8）审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；

　　（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

　　（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。

　　2、承包方

　　（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

　　（2）编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；

　　（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

　　（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；

　　（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第八条工程价款的支付与结算

　　1、签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%；

　　2、乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款；

　　3、工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款；

　　4、工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款；留结算价的5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。

　　5、发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　6、确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　7、本工程造价结算方式按下列情况办理：

　　7、1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算；

　　7、2园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价；

　　7、3安装工程项目费计取套用2002年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；

　　7、4园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算；水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算；

　　7、5园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；

　　7、6发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7、4款下浮。

　　第九条违约责任

　　1、承包方的责任

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。

　　2、发包方的责任

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。

　　（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　第十条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。第十一条特殊条款

　　本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款