范文资料网>书稿范文>合同书>《设计服务合同

设计服务合同

时间:2022-12-20 16:05:48 合同书 我要投稿

设计服务合同 15篇

  随着人们法律意识的建立,合同起到的作用越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编收集整理的设计服务合同 ,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

设计服务合同 15篇

设计服务合同 1

  甲方:

  乙方:

  一、甲方选择的套餐名称:

  甲方最后结款期限:

  二、甲方的权利和义务

  1、甲方委托乙方进行网站设计制作。并根据自身的需要,选定模板风格。

  2、网站制作工作全部完成,经过甲方验收后,在一个工作日内,向乙方支付未付的全部费用;乙方予以上传网站。

  3、甲方应对其网页所登载内容的真实性、准确性、合法性无条件的负全部责任。

  三、乙方的权利和义务

  1、乙方应保证域名以及虚拟主机等在甲方使用期间的合法使用;

  2、如乙方网站制作完成,甲方在最后结款期限内尚未支付剩余款项,乙方保留向司法机关提出控诉的`权利。

  四、验收确认:

  1、甲方须在乙方指定空间和时间内进行验收;

  2、验收期为乙方指定验收后的三个工作日内,验收合格后,甲方以书面方式签收(《网站建设客户确认单》。超过验收期,甲方即不签收、又不提出书面异议,应视为甲方已验收合格,如甲方在验收期过后即不签收《网站建设客户确认单》又不支付剩余款项,乙方保留向政法机关提出诉讼的权利。

  五、费用及付款

  1、本合同总款项为________元整,先期预付款为总款额的________%,计________元整,后期付款甲方须验收合格后立即支付,计________元整。

  2、附加款项指在甲方认可的情况下增加的页面及效果、功能等,每增加一页按照________元/页收费(其他按《网站制作收费明细表》收费)。共计人民币________元整。

  六、其他

  1、本合同书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  3、本合同未尽事宜,双方可进一步协商,并签订补充协议或附件,补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

  4、《网站建设客户确认单》作为本合同附件,是本合同不可分割的一部分。

  甲 方: 联系人:

  盖 章(单位代理): 联系电话:

  授权代表签字(单位代理): 传 真:

  联系地址:

  本人签名(个人代理): 邮政编码:

  身份证号(个人代理): 电子邮件:

  会员号: 网 址:

  年 月 日

  乙方: 联系电话:

  传真: 盖章:

  授权代表签字: 联系地址/邮编:

  电子邮件:

  年 月 日

设计服务合同 2

  甲方(委托方):____________________________

  乙方(执行方):____________________________

  甲乙双方经过友好协商,在平等互利的原则下,就“有限公司”品牌广告项目宣传推广事宜达成如下协议:甲方委托乙方为有限公司的品牌设计顾问公司,负责品牌设计策划工作(其他涉及第三方项目制作即各项成品制作,乙方具有优先竞标权)。

  一、合同内容和要求

  1、设计期限:

  一年期为12个月法定工作日计算,委托期为______年______月______日至_______年_______月________日。本协议所拟合作期限届满前一个月,经协商同意,双方可续签合作协议。

  2、设计范围:

  宣传折页(宣传单)、彩页、户外广告设计、海报、产品包装设计、封套、名片设计、信封、挂历、台历设计、数据表格表单及经双方协定的设计项目。

  备注:

  1、以上套餐价格不含印刷品、喷绘品等后期制作费用。

  2、VI、期刊杂志、LOGO、宣传画册的设计不含在内,如有需要请另行洽谈。

  3、全部设计工作须在本合同签字盖章后生效。

  4、如大型项目开发建设,大型品牌建立及推广,不在此合同服务范围内.如需服务另立服务合同。

  二、费用

  包年设计全案费用:人民币¥_______元(人民币大写:_______圆整)(此费用不含税,不含任何其他第三方费用)。

  三、付款方式

  1、甲乙双方按_______年签署合同,按季度结算费用。

  2、本合同签订后,甲方将在3个工作日内向乙方支付第一个季度的费用(全案费用的25%),即人民币¥_______元(大写:_______圆整);第二个季度到期3日内预支付下个季度费用,以此类推。

  备注:以上报价均不含税。

  四、服务承诺

  1、广告专项工作小组的主要成员皆为乙方专业人士,广告出品均有各项目组总监级以上审核,以保证广告的专业水准。

  2、乙方须成立专门广告工作小组为甲方提供平面广告策划设计之专业服务,在合同期内,每月两次或以上及必须的工作会议由乙方项目总监带队到甲方现场与甲方召开广告工作报告会,如若甲方工作繁忙乙方则根据甲方的需求,合理具体布署广告工作计划。

  3、合作期内随时根据客户需要配合开展相关营销和产品平面设计、广告策划、制作执行工作。

  4、如甲方要求乙方进行合同所规定范围外的工作,乙方应积极配合甲方,如果有产生实际费用的由甲方另外支付乙方相关费用。

  5、合作期内如甲方要求乙方到市除外的各地市进行营销项目工作,乙方工作人员所产生差旅费及住宿费由甲方承担,无需再额外补贴其他费用。

  五、双方的责任与义务

  1、双方义务

  为配合甲方的推广需要,甲乙双方同意不断的进行共同研究,通过乙方提供的专业宣传推广策划服务,协助甲方进行推广工作。

  2、甲方权利义务

  2.1合同期间内,乙方应积极配合甲方工作,应固定安排一位工作人员与乙方联系工作。同时,甲方应及时提供所需的各类图片文字资料和相关的各种批文,并应对上述资料的合法性、真实性负责,如因甲方提供的资料而引起法律纠纷,其相关的一切责任由甲方负责,乙方不承担任何直接责任或连带责任,若因此致使乙方形象、经济等方面受损,乙方有权采用法律程序予以维护自身权益。

  2.2甲方有权对乙方提交的品牌策略、平面广告策划思路、设计稿和乙方所有提交的书面工作文件及时以书面形式或电子邮件提出修改意见和建议,乙方应据此进行修改、调整,直至甲方认可方可定稿,但甲方的建议与意见应尊重乙方的专业经验和知识,并应考虑乙方工作周期等因素,在乙方提交设计稿后及时全面的提出意见,以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。甲方应指定一位全权代表与乙方沟通,提高工作质量、工作效率。

  2.3签字定稿后,若甲方再次提出修改,因此而产生的第三方成本费用以及所造成的工作延误应由甲方承担,乙方不承担直接责任与损失。

  2.4甲方应按照本合约书约定期限内付款,以保证项目正常运行,如若甲方没按期限内付款,则乙方有权视情况暂停工作。

  2.5甲方在提出各种正式指示与意见时,应采用包括传真在内的书面方式,以增进沟通之效率,及未来之查证。

  2.6为保证项目顺利进行,经双方确认的广告推广计划,甲方有责任按计划安排实施。

  2.7所有相关政府方面的手续报批,由甲方负责。乙方应积极协助配合相关工作。

  3、乙方的权利与义务

  3.1乙方在合同期内,应尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方交办的各项品牌策划、设计、制作任务。

  3.2乙方应主动提前向甲方索要各类工作所需的相关资料,但乙方须自行提供创意设计中所需的各类图片及资料(有模特的图片须另行向甲方收取模特费),并保证其合法性、真实性,如因乙方提供之资料产生法律纠纷,其相关的一切责任由乙方负责,甲方不承担任何直接责任或连带责任,若因此致使甲方形象、经济等方面受损,甲方有权采用法律程序予以维护自身权益。如甲方需乙方发布广告或制作印刷品、包装品、其他终端物料,则第三方费用由甲方另行支出(其中制作费界定:制版费、模特费、场地费、摄影费、菲林费、设计费,打样费、印刷费、影视制作费、运输费、媒介费、差旅费、交通费、住宿费及其它类别的制作费如印刷、礼品等第三方项目均为制作费用)。

  3.3若完全因乙方工作缘故导致成品与甲方确认之正稿不一致,从而致使甲方受损,乙方应赔偿甲方的'相关损失。

  3.4乙方所有宣传推广策划方案及相关建议方案应以书面形式向甲方汇报。

  3.5乙方须与甲方保持紧密联系,并对甲方推广广告工作提供报告,明确详尽的广告安排计划,若因乙方单方面原因影响工作进度,乙方需承担由此造成的相关损失。

  3.6乙方所有的策划、设计、代理发布工作内容应遵守广告法有关规定,并有义务提醒甲方注意相关问题。

  六、知识产权约定

  1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权无偿转让给甲方。

  2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任,经乙方许可的除外。

  七、违约责任

  1、本合同签订后,甲乙双发均应全面的履行本合同。

  2、因设计师乙方智力成果整体的体现,其工作特点并没有明显的阶段性,乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。

  3、乙方如违约提前终止合同,所收取的当季度费用应全部退还甲方。

  若因乙方原因导致不能按期完成设计工作,每拖延一日乙方向甲方支付本合同总标的额千分之五的违约金,累计超期十五日时,乙方除按本条标准向甲方支付违约金外,甲方有权解除合同,乙方将已收取的当季度费用全部退还给甲方。

  4、在本合同履行过程中,若甲方不按合同规定付款,则每拖延一日按违约金额千分之五的标准向支付违约金。

  5、甲乙双方如因履行本合同发生任何纠纷,双方应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向所在地法院诉讼解决。

  八、合同生效

  本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签订日期为生效日。

  本合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效,甲方执一份,乙方执一份,具有同等的法律效力。

  (行文到此结束)

  甲方(盖章):____________________________乙方(盖章):____________________________

  法定代表人或授权代表(签字):____________________________法定代表人或授权代表(签字):____________________________

  日期:____________________________日期:____________________________

设计服务合同 3

  甲方:__________

  乙方:__________

  甲方责任

  1.1.甲方向乙方提供客户资源或设计项目

  2.甲方按期支付设计费用,设计或施工过程中,甲方不按期支付设计费用者,乙方有权不进行项目跟进

  3.甲方对乙方提交的图纸作明确的书面审核意见,对阶段性的图纸定案应签名确认

  4.甲方应充分尊重乙方工作成果,不得任意改动已签名确认的设计及施工图纸,如因特殊原因要该动的,应提前通知乙方,双方共同协商后再作修改方案,如需变更,应另外向乙方支付该部份工程量的设计费。

  乙方责任:

  1.乙方需按出图时间安排准时出方案及出图,如因乙方单方的原因使出图时间延后,每延一天则乙方须按合同总额的0.1%。向甲方以付违约金。

  2.乙方应尽职向甲方提出设计建议,尽自己最大能力做好本设计。

  3.施工过程中,乙方应密切配合施工并有责任对施工作质量监督和工艺指导。

  4.不得施工过程中擅改施工方案,严格选材料及选施工队伍的施工水平标准,确使工程达到设计效果.

  合作方式1:

  甲方提供设计项目或客户资源后,由乙方以自己独立资源去跟进及设计。对甲方委托的设计项目底价约60元/平方收取设计费,对外客户以实际项目设计费去收取,乙方与甲方就利润按比例分成,期间甲方公司有义务提供一定的公司资质等资源协助乙方去完成设计项目.

  合作方式2:

  以合作方式1为前提下,乙方挂靠进驻甲方公司办公,共同打造公司,使公司对外影响力更加大。甲方提供给乙方必需的办公条件,乙方向甲方支付一定的'挂靠费用。内部行政独立,对外行政统一。

  以下内容为协议补充内容:

  设计范围及内容:

  1、室内装饰范围:主要空间效果图方案设计,各主要空间立面图及施工图设计及民用水电系统图设计。

  2、不包含室内消防系统、空调通风系统,厨房设备系统,专业水循环净化系统,音响广播等弱电系统等专业设计。

  3、不包含改建,违建性质的土建或金属结构设计。

  设计、施工跟进、监理阶段:

  第一阶段:方案设计

  乙方须咨询甲方,明确项目参数、甲方目标及其它要求,对项目风格设计理念等进行研究,并初步确定平面初步方案,须由业主签名确认功能布置平面图、项目空间主题风格定位内容。

  .绘制初步平面方案图、手绘示意图及设计意念文案来表达室内设计概念.

  .根据甲方签认的平面图。

  .时间约有效工作日。

  第二阶段:方案深化设计阶段,进行效果图设计

  .根据甲方签认的设计方向文案,进行平面深化设计,效果图设计。

  .时间约个有效工作日。

  .主要空间效果图张。

  .最终定案须由业主签名确认。

  第三阶段:施工图阶段

  根据双方确定的方案,进行细化设计并制作图纸

  .时间约个有效工作日

  .图纸内容:平面图,天花平面图、砌筑图、地坪铺砌图,开关插座定位图最终定案须由业主签名确认,方案深化设计阶段图纸以3纸形式提交。

  .最终施工图定案须由业主签名确认。

  第四阶段:施工跟进、监理阶段:

  .乙方应向甲方提供全套施工图一式3份,在满足项目设计标准前提下,乙方有义务协助甲方审核施工单位的预算书、施工进度表、施工工艺流程,并提供相关建议,以确保工程项目顺利进行。

  .根据现场实际施工情况,提供阶段性设计指导

  .硬装饰工程完工且卫生清洁完毕,所有家私饰品入场后,提供软装饰现场摆设指导服务一次,由主笔设计师及软装饰设计师参加。

  设计费用及付款方式:

  1.设计费用:

  1.双方协商,完成本设计合同范围内全部工作量,总价________万元,折合单价为________元/平方,设计过程中如有增减,另作协议。

  2.以上费用不含具设计资质的图章费及管理费,税费。

  3.以上设计费用不含任何形式的消费滞押金。

  2.付款方式:__________

  .合同签定后,甲方支付给乙方总设计费____,即________万元

  .乙方完成第二设计阶段后,甲方支付给乙方总设计费的____%,即________万元

  .乙方完成第三设计阶段,向甲方提供全套施工图一式3份,甲方支付给乙方总设计费的____%,即________万元

  .项目竣工开业后____个工作日内,甲方支付给乙方总设计费的全部尾款____%,即________万元。

  甲方:__________乙方:__________

  法定代表人签字:__________法定代表人签字:__________

设计服务合同 4

  甲方:_______________________

  联系人:_______________________

  电话:_______________________

  地址:_______________________

  乙方:_______________________

  联系人:_______________________

  电话:_______________________

  地址:_______________________

  ______年_______________________博览会将于______年______月______日至______月______日在______市__________________举办。甲方为__________________组织承办方。乙方为__________________参展方。为了保证展会正常进行,维护双方共同利益及声誉,本着自愿、平等合作、互惠互利的原则,订立本合同,以兹双方共同遵守。

  一、展位情况

  1.乙方参展展位位置:_____________________

  2.乙方参展面积:___________平方米

  3.参展场租价格:按光地___________元/平方米计算,

  4.总计人民币___________元。

  二、付款方式

  乙方与甲方签署参展合同后____个工作日内须支付人民币________元作为场地订金;剩余尾款须在_______年___月___日前支付。

  具体如下:场地订金为人民币________元,余款为人民币________元。

  三、甲方的权利和义务

  1.展位的分配

  甲方结合参展商类型和预约展位档次分配展位。甲方拥有展位分配的最后决定权。未经协商一致,甲方不可随意改变双方在先协商一致已确定的具体展位。

  2.改变展会日期和地址

  甲方保留因外部因素改变展会日期和地点的权利,日期和地点的改变若提前一个月通知乙方,协议仍然有效。

  3.安全

  甲方将对乙方和参观者采取安全预防措施,在存在安全隐患的情况下,甲方保留拒绝任何参观者进入展会或展场的权利。甲方对于展会期间的参展人员在展馆内的人身及财产安全负必要的安全保障义务,若因甲方展馆安保措施不当导致乙方展品或参展人员人身或财产的损失,甲方应承担相应的赔偿责任。

  四、乙方的权利和义务

  1.展位的使用

  乙方应展示申报的展品,在展会期间,乙方应委派有能力的人员管理展品。乙方可以将展位全部或部分转租或分派给他人,乙方对展厅墙面或其他部位的损坏负责。

  2.展位的搭建与装饰

  乙方可根据刊登在《参展商手册》上的展会日程和安排进行展位的布置。所有参展商必须于指定的.时间内进行展位搭建和布置。

  3.展品运输

  (1)乙方负责将展品运输至展会举办地点并承担运输费用。

  (2)乙方负责安排展会期间的展品仓储。

  (3)乙方应在展会承办单位规定的时间内将所有展品撤出展厅。

  五、违约责任

  如合同双方中任何一方不履行或不妥善履行本协议的条款,都将被视为违约,守约方有权要求:

  1、如甲方违约导致无法按合同约定时间提供展位,则甲方无偿退还乙方交付的全额参展费用。

  2、如乙方违约,甲方将不再退还已经交纳的参展费用。

  3、因特殊原因不能参加本次展会,在会议开始30天前可办理退展申请,经双方协商一致甲方可退返乙方已支付的款项。

  4、由于不可抗力致使展会被取消、暂停、或缩短展期,双方互不承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能克服、不可避免的情况。同时甲方退还乙方已经支付的全部展位费用。

  七、本合同受中华人民共和国法律支配并按其法律规定进行解释,双方在履行本合同中产生的纠纷,应友好协商解决,不能协商解决的,提交乙方所在地法院依法裁决。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  (以下无正文内容)

  甲方:_______________________

  地址:_______________________

  法定代表人(签字):_______________________

  电话:_______________________

  传真:_______________________

  公司账号:_______________________

  开户行:_______________________

  户名:_______________________

  合同签署日期:______年______月______日

  合同签署地点:_______________________

  乙方:_______________________

  地址:_______________________

  法定代表人:_______________________

  电话:_______________________

  传真:_______________________

  协议签署日期:______年______月______日

  合同签署地点:_______________________

设计服务合同 5

  合同编号:___________

  甲方:_____________________________

  乙方:_____________________________

  现就甲方所委托的_________设计事项,乙方接受设计委托,就委托设计事项,双方经协商一致,并依据《中华人民共和国民法典》,签订本合同,双方承诺信守执行:

  一、委托事项

  _______________________________________________________

  二、付款方式

  1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方,原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。

  2、设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

  三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式,甲方选定委托设计形式,按照甲方所选,乙方应在_____个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定,在甲方审定意见基础上,乙方应在_______工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。

  四、知识产权约定

  1、乙方对设计完成的作品享有著作权,甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后,乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。

  2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  3、未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方。

  五、双方的权利义务

  甲方义务:

  1、甲方按照合同约定支付相关费用。

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

  甲方权利:

  1、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

  2、在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的`委托设计形式中规定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

  乙方义务:

  1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

  2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

  乙方权利:

  1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

  2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

  3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

  六、违约责任

  1、甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回。甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  七、不可抗力因素

  甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决,确实无法调节,则由仲裁机关或根据合同法办理。

  八、合同生效

  本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。

  本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。

  本合同附件具有同等效应。合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  未经协商,任何一方不得擅自变更或解除合同。如确有必要变更或解除,应提前30天以书面形式送达通知对方。解除合同后,其有关商品质量的相关条款,乙方同意负责。

  备注:______________________________

  甲方(盖章):_____________

  乙方(盖章):____________

  甲方代表签名:_____________

  乙方代表签名:____________

  地址:_____________________

  地址:____________________

  电话:_____________________

  电话:____________________

  传真:_____________________

  传真:____________________

  日期:_____________________

  日期:____________________

设计服务合同 6

  甲方:乙方:

  合同订立时间:合同订立地点:

  本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成如下协议,并由双方共同信守。

  一、设计服务内容

  乙方向甲方提供智能化系统的技术服务。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段,分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的具体需求,在下列系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。

  智能化系统的具体内容:

  信息设施系统:综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、电话交换系统等。

  建筑设备管理系统:BA系统、智能照明系统。

  公共安全系统:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。

  音视频系统:会议系统、广播系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。

  机房工程:机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。

  其他专有系统:如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。

  二、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

  技术服务分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递

  交甲方,并经甲方审核通过后。当次设计服务完成。

  1、按年收费方式

  智能化设计服务费用:设计费用按年设计的建筑总面积收费,分为三档收费。①20万平方米以下,1元/平方米(12万/年为最低年费,)。②20-50万平方米,0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上,0.75元/平方米,(40万/年为最低年费)。

  智能化施工投标费用:按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作,按投标造价收费,1000万以下1万/次。20xx万以上1.8万/次。

  设计费支付:合同签订生效后一周内,甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%,甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%,甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后,当天内付清。

  2、按次收费方式

  智能化设计服务费用:设计费用按建筑面积收费。收费标准为1.2元/平方米。2万元为最低收费。

  智能化施工投标费用:按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作,按投标造价收费。1000万以下1.2万/次。20xx万以上2万/次。

  设计费支付:协议签订后,甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清,甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后,当天内付清。

  三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息

  1、规划设计

  需提供项目的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等基本项目信息。具体见附表一。

  2、方案设计

  除规划设计提供资料外,还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。具体见附表二。

  3、施工图设计

  除规划设计、方案设计提供的资料外,还需提供各会议室装饰图包含:顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。

  4、施工投标

  招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。

  四、乙方应向甲方设计资料及文件

  1、规划设计

  提供规划设计文件。

  2、方案设计

  总述:方案书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。

  设计方案书:各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。

  设计概算:各系统的设计概算表及系统造价汇总表。

  设计图纸:各系统的系统原理图。

  3、施工图设计

  施工说明

  信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统:各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。

  音视频系统:系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。

  机房工程:机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。

  全部智能化系统技术参数要求。

  全部智能化系统拟定的设备清单及预算。

  4、投标文件

  商务部分:设备成本核算、资格文件等

  说明:投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备成本核算。

  技术部分:招标文件及评分办法要求的施工组织设计、合理化建议、售后服务及培训措施、设计方案书等。

  五、设计进度

  针对具体的每个设计项目,设计进行前,甲乙双方需商定设计完成的`具体时间。如无特殊要求,按以下的时间进行。

  1、规划设计

  乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。

  2、方案设计

  乙方收到甲方的方案设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。

  3、施工图设计

  乙方收到甲方的施工图设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。

  4、投标文件

  乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。

  六、设计质量

  1、设计的质量目标为:满足国家规范的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。

  2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、音视频系统、机房工程五个部分进行专业划分,根据每个工程的具体需求,提供具有相应资格的项目设计负责人、设计工程师。组成设计小组,按专业进行各系统的专项设计。

  3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进行设计。

  4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通,及时了解甲方的实际设计需求,并按讨论结论完成的设计。避免设计的偏离。

  5、乙方所有设计文件完成后,需经乙方总师办组织的内审通过后,方可递交甲方。

  6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进行考核。

  七、设计验收标准及方式

  设计的验收根据每个设计项目及设计阶段的不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格,并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。

  甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收,并提出验收意见。也可自行进行,在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。

  八、甲方责任

  1、甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。

  2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成乙方设计需返工时,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

  3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向设计方酌情支付赶工费。

  九、乙方责任

  1、乙方应按现行相关的国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

  2、乙方设计的主要设计依据有:

  《智能建筑设计标准》GB/T50314-20xx

  《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

  《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx

  《综合布线系统工程验收规范》GB50312-20xx

  《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

  《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997

  《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

  《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-20xx

  《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-20xx

  《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-20xx

  《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx

  《银行营业场所透明防护屏障安装规范》GA518-20xx

  《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998

  《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》GA576-20xx

  《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-20xx

  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx

  《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx版)

  其他国家现行的相关规范、标准

  3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。

  4、乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用),并根据审查结论,负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  十、保密责任

  甲方:

  1、保密内容:本设计合同内容。

  2、涉密人员范围:参与合同签订的相关人员。

  3、保密期限:合同鉴定至合同有效期。

  4、泄密责任:承担因泄密导致的乙方损失。

  乙方:

  1、保密内容:设计项目的名称、地点、需求、业主负责人等相关项目信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。

  2、涉密人员范围:参与设计服务的全?咳嗽薄?

  3、保密期限:甲方设计信息递交乙方后至项目实施结束。

  4、泄密责任:承担因泄密导致的甲方损失。

  十一、违约责任

  1、在合同履行期间,甲方单方面要求终止或解除合同,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按设计费的一半支付;超过一半时,按设计费用的全部支付。

  2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

  3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失,乙方除负责采取补救措施外,还需承担损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

  4、由于乙方自身原因,延误了按项目规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,乙方向甲方支付该项目应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。

  5、合同生效后,乙方单方面要求终止或解除合同,乙方应支付合同总价20%的补偿金。

  十二、其他

  1、设计过程中,甲方若需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场服务,需按次及人数支付相应的费用。

  2、乙方施工图设计完成,质量验收合格,递交甲方后,即为本次设计完成。设计工作完成,甲方中标后,要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协。

  3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均在互谅互让的基础上进行协商,协商不成的双方提交常州市仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  5、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

  6、本合同经双方签章后生效。

  7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

  代表人(签字):________________身份证号码:____________________

  _________年________月_______日_________年________月_______日

设计服务合同 7

  甲方:

  乙方:

  依照中华人民共和国合同法,北京绿水源房地产开发有限公司(以下称甲方)就其开发建设的房地产项目-北京绿水源中式别墅区的设计调整、技术服务与咨询、产品创意包装等有关事宜,与四川成都倍特新时代装饰工程有限公司(以下称乙方)本着互利合作、友好协商的原则,达成并签订如下合同:

  第一条 项目基本情况

  1.1项目名称 北京绿水源房地产开发有限公司

  1.2项目地点 北京顺义区后沙峪镇榆阳路4号

  1.3项目描述

  1.3.1 北京绿水源房地产开发有限公司优山美地C区中式别墅项

  目是由鲁能集团公司投资建设开发的高档、低密度、生态别墅区,地处北京顺义区,南依温榆河畔、东临北京国际学校,离首都机场仅10分钟路程,其周边地区开发条件成熟、配套完善、项目内规划布局合理、品质优良、产品多样丰富,被业内人士誉为北京中央别墅区的“代表作”。

  1.3.2 项目占地面积约为300亩、设计建筑面积约为13万平方米。

  第二条 设计顾问、技术服务内容及工作阶段细分

  2.1建筑设计的整体调整及方案修改(第一阶段)

  2.1.1建筑调整方案、整体思路及意见;主要街景透视图(不少于三组),应反映出调整后独栋街景、双拼街景、联排街景、透视图可手工绘制;

  2.2建筑外立面调整(第二阶段)

  2.2.1每栋4个立面及1-2个剖面(共12栋)

  2.2.2每栋每层平面布置图

  2.2.3每栋屋面布置图

  2.2.4每栋围墙门楼图

  2.2.5每栋外门窗图(外装饰施工前完成)

  2.2.6立面做法节点详图(外装饰施工前完成)

  2.2.7组合平面、组合立面图(包括各入口处之街景组合立面和典型双拼、联排街景组合立面)

  2.2.8外立面装饰选材及样品

  2.2.9以上所称“栋”为项目设计之独

  2.2.10提交成果:彩色图纸四套、A3图册四份,并制成幻灯片向甲方演示其设计成果,所有设计成果均提交电子版给甲方

  2.3环境及园林景观设计(第三阶段)

  2.3.1景观方案总平面图

  2.3.2景观方案局部效果图

  2.3.3景观分析图(景区分布、功能设置、空间及场所分析)

  2.3.4重要区域景观方案设计图及每种户型的两种庭院布置设计图(平面、立面等)

  2.3.5主要景点透视图

  2.3.6园林小品示意图

  2.3.7立意构思、重要植被选材和成长性说明

  2.3.8水系分布图

  2.3.9园林景观照明设计图

  2.3.10园林景观施工放线图、种植图、铺装图材料及饰面施工图

  2.3.11提交成果:彩色图纸四套、A3图册四份,并制成幻灯片向甲方演示其设计成果,所有设计成果均提交电子版给甲方

  2.4样板区及样板间的室内外设计、家居陈设(第四阶段)

  2.4.1六个户型样板间的设计

  a) 各空间平面设计图及立面图

  b) 家居布置

  c) 厨卫有关设备、家具的选型

  d) 地面装饰装修图

  e) 吊顶设计图

  f) 灯泡照明设计及电位图

  g) 材料说明及样块

  h) 色彩选择及设计

  i) 家具及配饰的选型

  j) 各户型出入口内外装饰设计

  k) 主要空间的色彩效果图

  l) 协助甲方对设计方案进行装修造价估算

  m) 室内各立面图及详图、装修节点大厦样图

  2.4.2样板区设计

  a) 样板区放大平面图

  b) 样板区街区园林景观、绿植、建筑小品、设施布放、照明设计图

  c) 样板区整体效果图

  d) 样板区中式文化包装展示方案

  2.5施工技术服务(第五阶段)

  2.5.1为使乙方的设计成果得到更好的实现,乙方有义务对其设计成果在实施过程中全面监控,并及时与甲方交流沟通,妥善解决相关问题;

  2.5.2施工过程中的设计监控和现场创作:乙方应根据施工过程中所遇到的相关问题,及时协调自己的设计成果与其他专业设计冲突问题,并能根据现场实际情况完善自己的.创作成果;

  2.5.3施工过程中材料、色彩和质感的选择:乙方应积极配合甲方、工程承包方或其他甲方指定的分包方对建筑材料(主要装饰材料或其他有可能影响到整个工程观感效果的材料)的选择,并以一个有经验的设计师的身份提出合理意见和建议;

  2.5.4施工各工种的协调配合:乙方应委派有经验的项目负责人进驻施工现场,妥善协调甲方及各施工企业在施工中各工种的协调作业和配合问题;

  2.5.5提供施工中的技术服务:鉴于乙方所提出的设计成果拥有较多的仿古建筑元素,在实际施工过程中,乙方应委派有经验的技术人员进驻施工现场提供相关的技术服务;

  2.5.6成本控制:乙方应在工程的施工过程中对一些主要装饰材料的消耗量进行控制,并就所选材料的产品说明和价格信息及时与甲方交流沟通,以便甲方控制成本;

  2.5.7质量控制:乙方应委派相关人员对工程质量全过程控制,以便设计成果更好地得到实现;

  第三条 合同价款及支付

  3.1费用及支付方式

  3.1.1本合同价款为:小写(人民币)2,800,000元 大写(人民币)贰佰捌拾万元

  3.1.2本合同为固定总价合同,固定总价理解为乙方完成承包范围内的全部工作内容所发生的全部费用,包含设计费、咨询费、企业管理费、利润、差旅、住宿、交通及政府规定的各种税费等。 固定总价为包干总价,不再进行调整;

  3.1.3支付方式

  甲方根据乙方的工作进度分阶段支付给乙方相应的顾问费用,甲方按下表各阶段支付乙方相应费用的前提是乙方提交的设计成果经甲方初审修改调整后,并达到甲方满意后。

  第四条 甲方应向乙方提供的以下相关资料和文件

  4.1全套施工图的电子文件

  4.2项目建筑效果图

  4.3甲方项目施工组织进度说明

  第五条 服务与承诺

  5.1乙方承诺由何亚雄本人亲自担任项目设计顾问与技术服务的总负责人,全程负责本项目的设计顾问与技术服务工作,亲自担任主要设计工作;乙方同时组建优秀的、有经验的设计师成立设计小组,专职负责本合同约定的有关项目的全部工作内容;

  5.2乙方应保证总设计师每月配合甲方在现场工作不少于7天,并全过程负责样板区和样板间的设计和施工服务工作;

  5.3乙方应派3-4名技术人员驻施工现场指导工作,甲方提供相应的办公便利条件;

  5.4乙方设计成果的知识产权归甲方所有,甲方有权使用乙方所提供的设计成果和相关资料、图片为产品推广、营销服务。乙方保证所提交的设计成果和相关资料、图片不侵犯第三方权利,如因上述原因造成第三方索赔,乙方将承担全部责任;

  5.5乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让其向甲方提交的产品图纸等技术资料,并保证所提交的设计成果在未来三年内不得完全或相似用于北京顺义区市场除本项目以外的其他开发项目;

  第六条 合同终止及违约责任

  6.1 乙方在某一阶段的设计成果不能令甲方满意,甲方有权中止合同;

  6.2 甲方要求终止或解除合同,甲方可根据乙方的工作进度和阶段工作量,合理支付给乙方费用;

  6.3 甲方应按本合同第三条所规定的时间向乙方支付相关的用,每逾期支付一日,应承揽违约责任并支付合同总价款万分之二的逾期违约金给乙方;

  6.4 乙方应按本合同条款之第三条的约定,在规定时间内高效、优质地完成合同规定的工作内容及任务,乙方每延误提交相关成果一日,甲方可扣除总价款万分之二的逾期违约金;因乙方施工过程中的监控不力原因造成实际产品的效果和设计成果存在较大误差的,甲方有权中止合同或扣减合同价款作为甲方损失的补偿;

  第七条 其他

  7.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时,甲乙双方应及时协商解决,双方不承担违约责任;

  7.2本合同未尽事宜,甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与甲方提交的设计任务书将作为本合同的附件,具有和本合同同等法律效力;

  第八条 争议及纠纷的解决方式

  双方发生争议纠纷时,任何一方均可向由工程所在地人民法院起诉。

  第九条 合同生效

  本合同自双方签字盖章后成立并生效

  第十条 合同份数

  10.1本合同正本贰份,具有同等效力,双方各执壹份;

  10.2本合同副本肆份,具有同等效力,甲方叁份,乙方壹份。

  甲 方:北京绿水源房地产开发有限公司

  盖 章:

  法人代表:

  签 字:

  乙 方:四川成都倍特新时代置业有限公司

  盖 章:

  法人代表:

  签 字:

  日 期:

设计服务合同 8

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,就甲方委托乙方在就明宇集团吉林房地产公司开发项目户外广告广告设计及制作事宜进行磋商,达成如下协议,并共同遵守。

  一、广告形象内容提供方式:甲方以邮件方式向乙方提供形象广告设计原稿,乙方按甲方提供设计稿进行制作。甲方有责任向乙方提供形象广告设计原稿与相关数据和制作日期。从 年 月 日到 年 月 日。

  二、规格及付款方式:

  画面尺寸:6米----18米,双面带夜间可视灯,共1块。计:大写(贰拾伍万陆仟伍佰元整)甲方需付齐广告制作费全款方开始进行制作。

  广告包含立柱费施工费等一切安装费用,位置为北亚泰大街快速路沿线位置(位置按公司资源位置提供三处备选),确保20__年5月15日前安装完毕,使用期限至20__年8月15日为期三个月,确保每日夜间可视效果至少保持到晚22:00;

  保留贰仟元作为质保金,广告登记发布费不包括在广告制作安装费内。

  乙方安装完毕,甲方验收合格付清剩余的费用。

  甲方提供办理广告登记证的资料,广告登记证的手续由乙方代办。

  三、质量保证

  在合同有效期内,如发生广告画面褪色、脱落问题,由乙方负全部责任,质保有效期限为一年,不可抗拒的因素除外。

  四、乙方权责:

  1、乙方有权要求甲方出具制作图稿(或双方协商出具),经甲方由甲方人员签字确认。

  2、乙方制作所需材料及完成品必须符合国家相关标准,保证使用的安全性。

  3、乙方不得擅自改动或利用甲方提供的广告形象设计稿及甲方提供的`广告形象设计稿及甲方之商标另做他用。

  4、自觉维护甲方及其产品的形象和声誉,在甲方指导下做好广告形象制作工作。

  五、违约规定:甲、乙双方,若任何一方违反本协议,将承担因此所造成的一切经济损失。

  六、本合同一式两份,双方各执一份,协议自盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

设计服务合同 9

  发包人:_________

  设计人:_________

  发包人委托设计人为项目(以下简称本项目)的实施单位,负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务,依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,就本项目的设计服务工作协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

  第一条本合同依据下列文件签订:

  1·、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  3、包括但不限于国家标准、行业标准、发包人要求及附件的内容。

  第二条本合同设计项目的内容:

  第三条发包人须向设计人提交的有关资料及文件:

  注:发包人所提供的所有设计文件的文字应为中文简体,并符合国家有关规范及当地的相关法规。

  第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

  说明:

  1、上述序号的设计文件提交时间应以设计人顺利收到发包人提供的齐全设计资料为前提。设计人提交阶段设计成果后,经发包人书面同意方可进入下一阶段工作。发包人对阶段设计成果有异议且向设计人书面提出的,设计人应在3个工作日内完成补充、修改并承担因此产生的所有费用。

  2、设计过程中因发包人原因造成设计工作不能如期进行时,各阶段设计图纸的提交时间经发包人确认可顺延。

  3、上述设计文件的提交地点为。

  4、合同外设计文件的加晒、复印和制作按实际量结合下表单价计算收费。

  5、设计人在提交各阶段设计图纸时应同时向发包人提供该阶段图纸完整电子文件一套,图形应为由AutoCAD绘制的dwg格式。

  6、施工图顺序编排应考虑项目分期施工或分为几个施工单位使用的需要。

  7、施工图纸应统一为A图幅。对于大面积楼层(如地下室底板、顶板),一层结构图可以多张图表示,图纸划分应与现场施工段划分一致。

  8、图纸目录须包含“有效出图日期”,并与施工图图签内的出图日期吻合。

  9、施工图进行修改时,应在图签的“图号”栏内添加修改版号(如“修A”),并同时修改图纸目录内的“图号”栏,目录的图纸版号应与施工图严格吻合。

  第五条设计费及支付进度

  1、本合同项下设计工作设计费用(包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合及竣工验收配合等)采用以下第种方式计算:

  A·本工程采用固定综合单价包干的形式,设计单价为。上述设计单价为固定单价,已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用,本合同履行期间,无论物价如何上涨,设计单价均不作任何调整。设计面积按实结算,由甲方根据审定。

  B·本工程采用固定总价包干的形式,固定总价已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用,本合同履行期间,无论物价如何上涨,总价均不作任何调整。

  2、根据5·约定,本合同含税暂定总价为:

  大写:人民币(¥元)。

  3、以上费用已包括人次乙方在设计施工过程中至甲方处及工程项目现场产生的差旅、住宿、餐费、交通、通讯费,每次为小时。超出上述次数,甲方除承担乙方的交通差旅住宿费外,还应支付予乙方技术咨询服务费用,按每人每天元计算。

  4、设计费支付时间:

  5、设计人按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料,经发包人书面确认合格后,设计人提交书面的付款申请,发包人按上述条款的约定审核付款申请并向设计人付款。若发包人对设计人提交的付款申请存有异议,应在收到报告之日起0个工作日内书面通知设计人,由双方协商确认后再行付款。

  6、设计人在收取发包人每一笔设计费时,应按发包人的要求开具同等金额的有效发票给发包人,否则发包人有权拒付,直至设计人开具同等金额的有效发票为止。

  7、本合同款项以现金支票转账形式支付。乙方银行帐号为:

  开户银行:

  银行帐号:

  第六条双方责任及义务

  1、发包人责任及义务:

  2、发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

  3、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

  4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

  5、发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  6、设计人责任及义务:

  7、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计并对其正确性、及时性、经济性、优化性负责,设计人提交的设计文件,应当符合国家规定的设计深度要求。

  8、设计人采用的主要技术标准是:国家相关规范及行业标准。

  9、设计合理使用年限为年。

  10、设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  11、设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对设计资料的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,在发包人约定的时间,负责向发包人及施工单位进行设计交底、图纸会审、处理有关设计问题和参加竣工验收。

  12、因设计人的错误,导致设计图纸及资料需进行更改时,设计人应当及时更改,不得据以要求发包人增加费用,且提交图纸的日期不顺延。

  13、设计人应提供设计组成员名单及详细情况介绍给发包人,甲乙双方就设计人参与本项目的项目组成员达成一致后,设计人设计组成员名单及详细情况介绍作为本合同附件(详见附件),发包人有权根据各设计人主要负责人具体工作表现提出增加、更换要求,设计人应予以增加、更换,不得要求发包人额外增加任何费用,设计人在未事先征得发包人同意时,不得随意更换或减少项目组设计成员。

  14、设计人对发包人提交的资料文件发现有误的应及时书面通知发包人改正。对发包人提供的资料文件,设计人应妥善保管。

  15、设计人应按协议约定和国家的有关规定配合本项目的招投标工作。在设计图纸会审时,负责向发包人及施工单位进行设计技术交底,并协调和解决施工部门及其它部门(如发包人、监理部门、质监部门等)对施工图所提出的有关设计问题。

  16、设计人应确保在接到发包人及监理工程师的书面通知后,在二十四小时内派出有关专业人员到达施工现场处理有关设计问题,并提出具体有效的解决方案。

  17、设计人应在本项目工程施工阶段,派出设计代表参加有关设计问题的专业会议和联络会议,对关键的、新的施工工艺进行指导施工,对某些关键部位,作出相应的现场检查落实;设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明,解决施工过程中所遇到的有关设计问题,及时作出处理;并参加重要部位的隐蔽工程的验收、各阶段工程的竣工验收及总体验收等工作,务求达到设计的质量要求和符合国家有关的质量标准。

  18、设计人应按工程需要及发包人要求参与工程质量验收,负责本工程设计联络工作。

  19、设计人有义务指出施工单位技术上的缺点及对物料及机械的标准及施工队伍的技术水平提出意见。

  20、设计人不得将本项目转包;未经发包人书面同意,不得将本项目分包给其它单位或个人完成。

  21、设计人在设计文件中选用的材料和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外,设计人不得指定生产厂、供应商。设计人提供的系统配置清单产品应有至少三个或以上的同档次品牌可供选择。

  22、发包人有权要求设计人提供与本项目有关的数据。

  23、设计人不得向任何第三方扩散或转让发包人提交的图纸等技术资料。

  24、工程开工后,如发包人需要,则设计人应派人到施工现场进行配合与解决有关问题,到施工现场人数视工程进度而定,所发生费用均由设计人支付。

  25、施工图设计要求尽量不引用标准图,如确需引用,需向发包方提供标准图复印件。

  26、设计人的设计需在发包人提供的合理的成本控制指标范围内进行,在初步设计审查时核定此限额。如施工图设计造价超过设计限额要求,设计人应免费进行调整,经多次调整后仍未达到设计限额要求的,应经过发包人书面认可后方可实施。

  第七条违约责任:

  1、任何一方违反本合同的约定,均构成违约,违约方应当依法承担违约责任并赔偿守约方因此受到的损失。

  2、发包人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的,发包人根据设计人实际完成的工作量结算费用;设计人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的,设计人需向发包人双倍返还定金,并同时返还已收取的'设计费。

  3、发包人未按本合同约定的时间向设计人支付设计费的,每逾期一天,应向设计人支付所欠设计费万分之五的违约金,但最多不超过合同总价的3%。

  4、设计人未按本合同的约定向发包人交付设计资料或设计文件并经发包人确认合格,或未按发包人要求的时间进行竣工图审核盖出图章的,每延误一天,应减收该项目该阶段应收设计费的万分之五作为违约金,累计超过0天的,发包人可单方解除合同,设计人除支付上述违约金外,还应退还发包人全部已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金。

  5、设计人设计文件达不到发包人要求的,应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求,由此增加的费用由设计人承担。若由此造成逾期交付设计文件的,按本合同第7·4条执行。

  6、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失的程度向发包人支付赔偿金,赔偿金最多与合同的总设计费金额相等。

  7、发包人按阶段付款,设计人只有在完成该阶段工作并经发包人确认后,设计人才可收取该阶段的设计费。如果因设计人未按合同要求完成设计任务而造成发包人不认可设计人任一阶段的工作,发包人有权解除本合同,发包人有权另聘其他设计单位完成设计工作,该阶段及该阶段后其他阶段设计费发包人无需支付。

  8、未经发包人同意,设计人擅自减少或更换已经发包人确认的项目成员(详见附件),发包人有权解除合同,设计人应退还发包人全部的已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金并赔偿发包人的一切损失。

  9、设计人基于本合同的规定应向发包人支付的违约金及赔偿,发包人有权直接从未付给设计人的款项中抵扣,若不足以抵扣的,设计人应在发包人通知之日起0天内向发包人付清。

  10、未经发包人书面同意,设计人不得将本合同转包或分包,否则,设计人须向发包人支付相当于合同总价的20%作为违约金,因此造成发包人损失的,设计人还应承担赔偿责任。

  第八条知识产权与保密

  1、设计人向发包人提交的所有成果及相关书面文件知识产权归发包人。

  2、设计人因本项目所知悉或获得的一切发包人资料不得以任何形式向第三方泄露及不合理使用。

  第九条其他

  3、发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

  3、双方约定只有以下人员在以下规定范围内有签字权:

  4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  5、本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由起诉方向发包人住所地的人民法院提起诉讼。

  6、本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份,每份均具有同等法律效力。

  7、本合同经双方签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。

  8、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  9、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  10、本合同附件是本合同不可分割的组成部分。

  11、附件一:《设计依据》

  12、附件二:《设计服务计划书》

  13、附件三:《项目团队成员名单》

  发包人(章):_________

  设计人(章):_________

  签字时间:_________

  签字地点:_________

设计服务合同 10

  签署日期: 年 月 日

  合同正文

  甲方:

  联系方式:

  联系地址:

  乙方:

  联系方式:

  联系地址:

  现就甲方委托乙方进行 设计,乙方接受设计委托相关事宜,双方经协商一致,依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行:

  一、委托设计事项及费用

  1、甲方应支付乙方所有的设计(含税)金额共计¥ 元(大写: )。费用含增值税专用发票,税点 %。

  2、付款方式:

  二、付款方式

  1、甲方需在合同签订之日起三个工作日内将委托设计总费用50%(即¥ 元(大写:)作为首付款付给乙方,乙方收到甲方的款项后作为设计开工时间。

  三、设计时间

  1、签订合同、甲方支付首付款后设计正式开始。

  2、设计开始后3个工作日内,乙方提供甲方首版设计提案稿,供甲方确认。

  3、乙方收到尾款后1个工作日内提供甲方设计源文件。

  乙方每完成一部分设计稿并交于甲方审定时,在甲方审定意见基础上,乙方应在3个工作日内完成终稿设计。如因甲方原因耽误的时间,完稿时间相应顺延,如有乙方耽误时间,甲方有权追究相关责任并索赔。

  四、工作模式

  1.甲乙双方根据设计内容需求及工作节点,双方需按照设计流程与工作排期进行工作推进。

  2.乙方所有方案与内容均以书面形式(电子邮件)或微信向甲方汇报,甲方收到邮件后,须在一个工作日内回复乙方,若甲方认为需要修改的,应在本条第3款约定的时间内向乙方提出书面修改意见。

  3.甲方有权监控乙方各项工作流程、审核效果。乙方提交设计内容后,甲方认为乙方需修改的,乙方应根据甲方的修改意见及时进行修改,但甲方须在收到内容后1个工作日内书面提出修改意见。乙方向甲方提交服务内容,超过3个工作日甲方未书面提出修改意见,则视为甲方认可乙方的服务内容。

  五、违约责任

  1.甲方应按本合同约定按时支付款项,如因甲方原因,甲方未能按本合同约定及时付款,每逾期一日,甲方应支付逾期未付款金额千分之三的违约金;逾期付款超过一个月的,乙方有权暂停服务直至甲方付款为止,由此导致的工作延误由甲方承担全部责任,但因乙方未及时提供发票或提供的发票不合格除外。

  2.乙方须在双方确认的执行流程与工作排期表约定的时间内完成甲方所需的服务内容,若因乙方原因,乙方未按时提供服务的,每逾期一天,乙方应支付合同总额千分之三的违约金;逾期10天及以上的,甲方有权解除本合同。

  3.若设计有违反《中华人民共和国广告法》及其他有关法律、法规的规定被罚款或被第三方索赔的,如是因乙方或乙方合作的第三方作为设计者、撰写者未发现问题导致的,则由乙方负责;但乙方已经书面提醒,而甲方并未采取措施导致的,则由甲方负责。

  4.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  5.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

  六、知识产权及保密

  1.未签订合同之前,乙方就甲方项目所有提案中的策略及设计等知识产权归乙方所有,甲方未经乙方同意不得使用或泄露给任何第三方,否则乙方有权追索甲方违约责任并要求赔偿;

  2.合同期内,乙方依据本合同完成作品或甲方确认设计稿件的源文件及知识产权在甲方付清全部服务费后归甲方所有。乙方应将上述资料以邮件或光盘形式提供给甲方保存。未征得甲方的书面同意,乙方不得将上述作品转让给第三方或用于本合同约定之外的事项,不可用于自身商业宣传展示,否则,甲方有权追索乙方违约责任并要求赔偿。

  3.乙方就设计等事宜,如涉及第三方知识产权、肖像权、名誉权等权利,乙方应提前告知甲方,并将相关使用费用告知甲方。甲方书面同意付费后,乙方代为与第三方签署使用许可合同。如甲方不同意付费,则乙方有权在不涉及第三方权利的范围内调整甲方所确认的方案。若因乙方原因造成乙方提供的设计信息等侵犯第三方权利的,乙方应负责解决并承担所有责任,若因此造成甲方损失,乙方应全额赔偿。

  4.双方应保守在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密,若向第三方泄露或用于本合同之外项目造成对方损失的,应赔偿对方的经济损失。

  七、双方的权利义务

  甲方义务及权利:

  1、甲方按照合同约定支付相关费用;

  2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方,但乙方需对相关资料进行保密,不得以任何方式透露给第三方,否则甲方有权追究违约责任;

  3、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;

  4、在乙方设计初稿之后和在按甲方选定的委托设计形式中规定的`设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

  乙方义务及权利:

  1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计;

  2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品;

  3、乙方应保证由其负责设计、制作的有关成果,不侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于知识产权、名誉权、肖像权),否则由此引起的纠纷,由乙方承担,若甲方因此遭受损失,可向乙方追偿。

  4、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

  5、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

  6、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

  八、不可抗力

  因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明。

  九、解决争议方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。

  十、合同生效

  本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力。

  (此处以下无合同内容)

  甲方(盖章):

  甲方代表签名:

  日期: 年 月 日

  乙方(盖章):

  乙方代表签名:

  日期: 年 月 日

设计服务合同 11

  设计人员工资及提成比例的规定及奖惩制度

  根据总院的要求且针对目前的运营机制,对设计人员工资及提成作出相应的规定,并从20xx年3月1日起执行。

  一、工资

  1、正式聘用员工工资=设计费提成+福利(五险一金)

  2、设计费用提成

  (一)正式聘用员工的各工种提成费用如下

  1)方案阶段

  作方案且作初步设计的,按每平方米人民币0.5元计费;只作方案未作初步设计的,按每平方米人民币0.3元计费;未作方案只作初步设计的,按每平方米人民币0.2元计费。

  2)施工图阶段(单位:元)

  注:如有初步设计的,初设阶段按15%计提,施工图阶段按85%计提。

  3)校对阶段(单位:元)

  3)审核阶段(单位:元)

  4)重复使用

  重复使用的栋号所有专业第一栋按实际面积结算、第二栋按实际面积的50%计算面积;第三栋以上的只按实际面积的15%仅对结构专业计算面积,设计费用按计算后的面积来结算设计费。

  5)概预算

  概算提成费用=造价*1.75‰*10%

  预算提成费用=造价*1.75‰*35%

  6)可研报告

  一)需要评审的报告(文字部分)=可研合同价*15%

  二)需要评审的报告(方案部分)=可研合同价*8%

  三)不需要评审的报告(文字部分)=可研合同价*10%

  四)不需要评审的报告(方案部分)=可研合同价*5%

  7)附属工程

  挡土墙、道路、平场、土石方、给排水总图等工种,按以下标准执行:

  一)公建=用地面积*0.15元;

  二)非公建=用地面积*0.10元;

  (二)试用期员工的工资待遇

  1)试用期为3个月到6个月时间;

  2)试用期工资=固定工资(2500元)+提成(正式员工提成比例的50%)

  3)试用期满后和公司正式签订合同后所有待遇与正式员工相同。

  (三)根据所做项目完成情况及图纸交付(成套完整施工图)情况按比例提取,具体明细如下:

  1)图纸交付后按总费用的30%

  2)图纸审查完按总费用的40%

  3)基础验收完后按总费用的10%

  4)主体工程验收完后按总费用的20%

  (四)设计费用提成所含工作范围及工作量

  1)以各专业提供完整成套设计成果为准;

  2)各专业前后期现场服务(产生的出差费用严格按照“出差报销制度”)。

  3、设计费用发放

  (一)发放进度

  1)考虑到每个项目的出图周期,设计费用的提成按季度(1、4、7、10月份)结算,未结算设计提成的当月以预支(比例不超过应提费用的60%)设计费用的方式发放。

  2)工资发放时间为每月的20日,如遇节假日顺延/提前发放,所预支的工资将在下次的设计费提成中扣还。

  3)如遇甲方原因一直未进入审图阶段的项目,根据工程进度及收款进度在交图一年内结算应提比例。

  4)如因设计人员的工作失误造成设计费用未能结算的,损失由设计人员承担,按设计人员该项目提成的50%扣罚。如因此造成其他部分的修改,其他设计人员的`修改费由该设计人员承担。

  5)设计人员违反强规按500元/条扣罚。

  6)对于审查意见三审的扣本专业设计费提成的20%,四审则不计提设计费;审查意见下达后需在三个工作日内提交回复意见,如无故逾期达到10天内的扣除本阶段应提的全部费用(40%)。

  7)如因设计人员个人原因造成各阶段设计成果不能按时交付的,拖欠时间达到三天内的扣500元,超过三天以上的按每天100元累计扣罚。

  8)如因设计人员个人原因或离职造成项目后期服务(各阶段验收、工程联系单的回复、现场突发情况的处理等)工作不能完善的,项目提成费用只按50%结算。

  注:设计费用发放按市场部提供的书面通知为准!

  (二)设计费个人所得税及三险一金的扣除

  1 . 三险一金:预付工资当月不予扣减,季度结算时一次性扣除3个月的个人承担部分;

  2. 个税扣除方法:预付当月不予代扣,待季度结算时,按国家规定的扣除额3500元/月*3=10500元核算。超过10500元的部分,按国家税务局关于个人所得税相关规定予以扣除。

  二、 对出现设计质量事故,造成经济赔偿的处理方法

  1) 以我公司承担赔偿的金额为总赔偿额。

  2) 造成设计赔偿的责任专业设计、校对、审核人员按实际的提成比例进行赔付。

  3) 公司按公司提成比例赔付。

  4) 按国家相关的法律法规执行。

设计服务合同 12

  甲方:

  法人代表:

  地址:

  邮编:

  电话:

  传真:

  乙方:

  ______市______信息技术有限公司联系人:

  地址:

  邮编:

  电话:

  传真:

  甲乙双方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书,并郑重声明共同遵守:

  第一条协议项目与定义

  1、是指:通过互联网,向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。

  经营性主要是指利用网上广告、代制作网页、出租服务器内存空间、主机托管、有偿提供特定信息内容、电子商务及其它网上应用服务等方式获得收入的。

  2、经营许可证是指:互联网信息服务经营许可证。

  证是网站经营的许可证,根据国家相关法律法规、政策的规定,经营性网站必须办理经营许可证。

  3、申请经营许可证应符合以下条件:

  3-1经营者为依法设立的公司。

  3-2有与开发经营活动相适应的资金和专业人员。

  3-3有为用户提供长期服务的信誉或者能力。

  3-4有业务发展计划及相关技术方案。

  3-5健全的网络与信息安全保障措施,包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度。

  3-6涉及到管理办法中规定须要前置审批的信息服务内容的,已取得有关主管部门同意的文件。

  3-7国家规定的其他条件。

  第二条甲方同意按照本协议(包括本协议附件)的规定及通信管理局等相关部门关于申办经营许可证的具体要求,履行相关权利义务。

  第三条乙方提供的咨询服务范围仅限如下:

  1、根据本协议附件约定的范围,为甲方办理经营许可证提供相关服务和或咨询。

  具体服务内容为:

  1-1协议期内,通过电话或电子邮件的方式,在协议附件约定范围内对甲方申办经营许可证的有关问题进行指导和解答。

  1-2在收到甲方按照有关申办经营许可证的具体要求提供的相关材料后个工作日内将该材料转交初审单位等相关单位及部门。

  1-3如甲方提供的材料不符合申办经营许可证的具体要求,乙方将及时通知甲方并在收到甲方修改或补充后的材料之日起____个工作日内转交初审单位等相关单位及部门。

  1-4如双方在附件中约定需要乙方提供材料整理服务(如撰写等)的,在甲方按照乙方要求提供相关信息、资料后,乙方将根据甲方所提供的具体内容在____个工作日内为甲方进行材料整理工作,并将整理好的材料及时转交初审单位等相关单位及部门。

  1-5在乙方完成本条所约定的相关服务后,甲方应自行与办理证的初审单位等有关单位及通信管理局等相关部门取得联系,按照其要求及规定履行填表、公示、取证等相关义务。

  必要时,乙方将予以协助。

  在后面的文字中,除非特殊约定,均将证简称为“证”或“证书”。

  2、本协议的签订即意味着乙方有权将甲方申请证的相关服务、资料等转交或报送初审单位等有关单位及部门。

  第四条甲方的责任范围:

  1、积极协助乙方提供甲方的相关信息及资料,不得为乙方提供虚假、不实或违反国家法律法规的信息。

  违反本条规定的责任由甲方自行承担。

  2、甲方应保证不将乙方提供或制作的.任何资料信息泄露给第三方,并保证不得将乙方提供或制作的上述资料信息用于本协议服务范围以外的任何场合,否则按照本协议金额的10倍对乙方做出赔偿。

  (本条款不因协议的终止而终止)

  第五条费用支付:本合同签订后,甲方同意按照附件经营许可证咨询服务内容及价格体系选择服务内容并支付所有费用(详见附件一),乙方收到该等费用后提供相关服务。

  第六条乙方因办理本协议约定事宜而发生的通讯、交通等费用由乙方自行承担。

  甲方发生的通讯、交通以及向有关单位及部门交纳的费用由甲方自行承担。

  第七条甲方已经明确认识到该申请是否成功是由国家政策、甲方自身条件、办理时间等多种原因决定的,因此本协议的签订并不意味着乙方保证甲方证申请成功。

  如非因乙方自身原因造成的许可证申请失败,乙方要收取约定费用20%的手续费并不承担任何责任;若由于乙方自身原因造成的许可证申请失败,乙方向甲方退还甲方已交纳的费用(该费用不包括甲方应自行向有关单位及部门交纳的费用)。

  第八条协议提前解除的约定:甲方签订本协议后,若提前解除本协议,甲方已支付的费用将不予退还。

  第九条乙方免责的约定:

  1.甲方应对申请材料的真实性负全部责任,乙方没有义务对甲方材料进行审核。

  如果因为材料不真实或违反国家法律法规的相关规定等造成的一切后果,均由甲方承担,与乙方无关。

  因上述行为导致的申请失败,乙方要收取约定费用20%的手续费。

  如因上述原因给乙方造成其他损失,甲方应予以赔偿。

  2.甲方应自觉地严格依法进行网站管理。

  乙方对于甲方网站内容所涉及之正确性、著作权归属,或是其合法性或正当性如何,并不负任何责任。

  甲方必须保证对其提供的企业域名享有所有权或已获得所有权人的授权,并且不会侵害任何第三方的合法权益。

  甲方若利用自身网站散布和传播反动、色情或其他任何违反国家法律法规的信息,或进行其他任何违法活动,乙方不负任何责任。

  甲方通过自身网站进行商务活动所引起的经济纠纷与乙方无关。

  如因甲方违反上述保证引起的任何争议,甲方应负责解决。

  如甲方违反本条款规定的任何义务,给乙方造成损失,甲方应全部赔偿。

  第十条与本协议有关的一切争议,双方当事人应通过友好协商方式解决。

  如果协商未成,双方同意提交乙方主要经营地的人民法院(______市人民法院)诉讼解决。

  第十一条由于法定不可抗力因素或因通信管理局的原因而影响本协议的执行,双方当事人互不承担责任。

  但若因法定不可抗力因素或通信管理局的原因造成申请失败,乙方将扣除甲方约定费用的20%作为手续费。

  对于法定不可抗力的发生,遭受不可抗力一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的,应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

  本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

  第十二条其他约定

  1.一方变更通知、通讯地址或其他联系方式,应自变更之日起一个月内,将变更后的地址、联系方式通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

  2.本协议若因某种原因失效,或提前解除,或证申请失败,甲方应将乙方提供或制作的所有材料(包括但不限于纸质存储的材料和数字格式存储的材料)归还乙方或者销毁,并不得在以后任何情况下使用乙方提供的材料,或模仿抄袭乙方提供的材料的内容,否则甲方应按照本协议费用的10倍金额赔偿乙方,并保证以后不得再有此侵权行为。

  3.因乙方上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由,甲方同意乙方可以将其权利和或义务转让给相应的乙方权利义务的承受者。

  4.本协议或者约定若与双方以前签署的有关条款或者乙方的有关陈述不一致或者相抵触的,以此为准。

  5.本协议未尽事宜,双方另行协商。

  甲方若需要乙方提供其他产品及服务,双方应另行签署其他协议。

  6.协议附件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。

  7.本协议自授权代表签字并加盖公章后生效,自乙方相关服务和或咨询义务履行完毕即告终止。

  协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲方:

  乙方:

  ______市______信息技术有限公司

  授权代表签字:授权代表签字:

  日期:

设计服务合同 13

  项目名称:

  项目地点:

  编号:

  委托方: (集团)深圳地产公司

  受委托方:

  日期:

  合同编号:

  日期:

  委托方: (简称甲方)

  地址:深圳市福田区福强路 大厦

  受委托方: (简称乙方)

  地址:

  一、项目名称:

  项目地址:

  项目规模: 平方米

  二、甲方责任:

  2.1在甲、乙双方商定的时间内,向乙方提供有关本项目园林景观设计所需之完整资料及各阶段园林景观设计要求任务书及设计调整意见书),并对所有由甲方提供给乙方的工程进度表及资料的可靠性负责;

  2.2负责协调本工程与建筑设计单位及其他相关专业衔接的有关事宜;

  2.3负责安排有经验之施工单位按乙方设计要求及效果进行施工;

  2.4负责本工程各阶段的政府申报、审图盖章事宜及费用;

  2.5负责按照本合约条款规定的设计费用和支付方式,支付设计服务费。

  2.6维护乙方的知识产权,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复使用,如发生以上情况,乙方有权索赔;

  2.7提供乙方在该项目现场办公场所,以便解决现场图纸修改及联系情况;

  2.8甲方要求乙方比本合约规定时间提前提交设计图纸时,甲方应支付相应的赶工费。

  三、乙方责任:

  3.1乙方在完成本合约规定之基本职责工作时,必须严格按照双方约定的各阶段设计进度要求进行各阶段设计任务,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面配合;

  3.2乙方未获甲方书面认可时,不得将本合约各设计阶段的成果及设计过程中有关图则文件及资料交于第三者或其他项目使用;

  3.3乙方未知会甲方或其全权代表,且未得到书面认可时,不得就已获甲方批准的设计做出任何修改。如乙方未经甲方认可,擅自就已获甲方批准的设计做出修改因而延误工期给甲方造成经济损失,乙方需全面负责;

  3.4在设计过程中,乙方有责任参加图纸交底和会审工作,针对设计图纸作必要的阐释;

  3.5为配合施工进度和质量,乙方定期进行现场施工指导,及时解决与设计相关的问题;

  3.6为配合施工,乙方人员有责任接受甲方或施工方的设计咨询;

  3.7为本项目的设计总负责人, 为本项目的主设计师, 为本项目现场施工指导的负责人, 为该项目主要联系人;

  3.8为确保最终设计成果充分体现甲方意图,乙方应在设计过程中就中间成果及时与甲方进行沟通;在甲、乙双方意见发生分岐时,乙方只有在接到甲方书面通知并按甲方要求设计,修改所产生的效果、延误工期及经济损失的增减均由甲方自行承担;

  3.9乙方各阶段的设计,要与建筑设计公司进行沟通,其中建设性意见做为景观设计的参考依据。同时,乙方应配合甲方的进度与质量要求对其设计范围内的结构、水电、专业照明等相关专项设计图纸进行审核并提供书面意见;

  四、乙方工作范围:

  4.1具体设计部位:

  4.1.1场地的保持与改造;

  4.1.2各栋建筑外围软硬景观设计;

  4.1.3小区室外活动场地、室外泳池的软硬景观设计;

  4.1.4建筑住宅体内平台花园、私家花园设计(各三款);

  4.1.5架空层环境设计及架空层墙面、天花的设计;

  4.1.6红线外的市政用地的景观设计。

  4.2具体设计内容:

  4.2.1各主、次入口、小区围墙、大门及广场;

  4.2.2道路及小径等的铺砌设计;

  4.2.3车道、停车场、人行区的景观布局及修饰规划(硬景观);

  4.2.4工地与护坡的饰面坡度及表面排水;

  4.2.5园林景观的花盆、景墙、梯阶、栏杆的设计(园林景观结构工程由土木工程师负责);

  4.2.6水景、喷泉和游泳池的'设计(园林景观结构工程、机电工程由相应专业与专业公司负责。)

  4.2.7小区背景音乐的布点设置及造型(背景音乐机电工程由相应专业负责)

  4.2.8小区各类环境灯光照明系统的布局设计(环境灯光由机电工程由相应专业负责)

  4.2.9种植土壤要求规范与植物品种的选择;

  4.2.10室外家具如花盆、长凳、垃圾桶、地面陈设品等的选用及配置;

  4.2.11雕塑品及艺术品(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);

  4.2.12健身设施(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);

  4.2.13灌溉布点设计(供水量计算、管道之排放及嵌接工程由相应专业负责)。

  五、乙方服务不包括之工作范围:

  5.1园林景观部分(包括亭、桥、景墙、泳池、球场、健身设施等)的机电工程、土木工程、结构工程;

  5.2自动灌溉系统设计;

  5.3防水层之设计规范书(由建筑师提供);

  5.4申报或送审有关图则之事宜;

  5.5效果图

  5.6所有工程用料的品质验收;

  5.7专业艺术之模型制作;

  5.8标识系统、背景音乐系统设计制作;

  5.9室内大堂装饰设计;

  六、设计阶段及其内容

  1、第一阶段:概念设计

  1.1场地调查与配合建筑师总体设计

  设计时间:从乙方收取设计费定金翌日起计 工作天内完成。

  1.1.1调查场地现状,分析研究景观、坡道、日照、采光、通风、设计功能等。

  1.1.2研究场地的植被、地方材料、历史等。

  1.1.3在此期间,甲、乙双方及建筑设计单位进行一次沟通会议,相互交换意见(包括甲方对该项目的市场定位及乙方给予甲方和建筑设计公司关于总体规划和景观相结合的建议等)。

  1.2概念设计

  1.2.1设计时间:从乙方收齐设计所需之资料及甲方通知后翌日起计 工作天内完成。

  1.2.2设计成果:

  a.初步概念设计阶段:

  (1)用地特征及景观现状分析图

  (2)小区交通分析图(表达车、人、节点与绿地的关系)

  (3)彩色总体平面图

  (4)局部景观设计意象图

  (5)局部景观剖、立面图(各二个)。

  (6)视线分析图

  (7)场地空间分析图

  以上图纸制作一套展板和a3图册五套作为方案介绍。

  b.最终概念设计阶段:

  (1)修改之总体彩色平面图

  (2)修改之局部景观剖/立面图(各二个)

  (3)局部景观设计意象图

  (4)手绘局部景观透视图(a3图3-5幅)

  (5)设计说明书

  以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。

  c.方案深化阶段

  (1)景观设计完整的总平面图

  (2)各细部景观设计的平立面图包括:庭院、架空层、车库、社区入口、围墙等。

  (3)植物总平面布置图和主要品种的选择

  (4)主要景点、小品的透视图

  以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。

  第二阶段:扩初设计发展

  2.1 按照甲方同意的总体概念设计方案,乙方进行深化扩初方案设计。

  2.2 设计时间:从乙方收到概念方案设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。

  2.3 硬质设计成果:(1)深化方案彩色平面图(含架空层)

  (2)扩初深化设计各景观(包括硬景、软景)

  (3)标高图

  (4)水景、喷泉方案概念

  (5)铺地、台阶方案概念

  (6)材料示意图

  (7)局部重要景观剖、立面图

  (8)提供主要景观材料样板及材料图片

  (9)初步工程成本概算表

  (10)材料供应商资料

  (11)施工承包商推荐名单

  以上图纸提供一式四份及电脑光盘一套。

  2.4 软质设计成果:(1)扩初(方向性)植物布置平面图(乔木、灌木、草坪位置)

  (2)植物目录表

  (3)植物组合意象图片

  (4)土壤造型概念平面图

  第三阶段:施工图设计

  3.1 按照甲方同意的总体方案及扩初设计,乙方进行施工图制作。

  3.2 设计时间:从乙方收到扩初阶段设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。

  3.3 设计成果:设计成果应满足国家有关规定,同时应满足以下要求:

  3.3.1 硬景施工图设计

  平面图(a2):(1)总体平面图(含架空层部分)

  (2)详图指引图(含架空层部分)

  (3)定位图

  (4)标高、排水图

  (5)剖/立面图(含架空层部分)

  (6)灌溉给水图

  (7)材料示意图

  (8)园林照明图

  (9)背景音乐布点设置图

  细部图(a3):(10)铺地/台阶详图

  (11)岗亭/台阶详图

  (12)水景/喷泉详图

  (13)泳池/戏水池详图

  (14)栏杆/花架详图

  (15)其他园建(活动场地或构筑物处理设计)的详图

  (16)照明灯具图片及有关资料

  (17)修改的材料样板

  (18)艺术小品示意图片与清单

  以上内容图纸提供一式八份及电脑光盘一套。

  3.3.2 软景施工图设计

  平面图:(1)乔木种植图,并附植物名录及数量

  (2)灌木及地被植物种植图,并附植物名录及数量

  (3)土壤造型详图及效果意念图片

  (4)软景规范说明及植物保养说明

  细部图:(5)乔木种植详图

  (6)灌木种植详图

  (7)草坪边缘分隔详图

  (8)地下排水图

  4、第四阶段:园景施工阶段跟踪工作:

  4.1 跟踪时间:该项目园林景观施工阶段

  4.2 此阶段包括:a、

  协助甲方解决现场景观施工的技术性问题,在每次工地服务之后就工程的质量改良、或工地问题提供书面意见;

  b、协助甲方控制效果,对承建商预备之硬质及种植材料进行考察和核验;

  c、乙方应就施工中遇到的问题或甲方提出的现场要求在3天内(不含法定节假日)书面回复。如逾期则处以每天1000元的罚款;

  d、参加工程验收。

  注:以上各阶段设计,在乙方提交设计成果予甲方后,需待甲方签署各阶段确认书后,乙方才可进行下一阶段之设计工作。

  七、其它约定:

  1、红线内外的景观应整体进行方案设计,但施工图设计可分步进行。

  2、甲方对乙方呈交的所有设计方案,如没有异议(小调整不属此异议范围)应及时在《确认书》上签名确认,如有异议应当在呈交设计方案之日起15天内提出(每阶段讨论时间不包括乙方各阶段设计时间),否则视为符合设计要求,

  3、如甲方需要对甲、乙双方最后确认之方案设计进行修改或变更,必须经甲、乙双方签证认可,时间及费用另行计算,属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改),不在此范围;

  4、工程施工进行中所有乙方设计方案之现场修改或变更,必须经乙方核准并由甲乙双方签订修改通知单后方可进行,否则,乙方对设计的质量和效果或者因此引起的施工和工程安全不负责任;乙方也将不承担本合同的任何违约责任;

  5、乙方设计方案完成后,甲方必须负责安排及选定具备该类工程经验的单位进行施工,若甲方聘请之施工单位施工质量未能达到设计要求而严重影响本项目的设计效果,乙方将不承担由此造成的责任及本合同所指之乙方责任;

  6、如果实际设计工作超过本合同第一项所定总用地面积及第三项所指职责之设计工作范围及内容,需双方另定协议,时间及费用另行计算;

  7、乙方负责为甲方设计私家花园及平台花园各三款,若超出三款,收费标准为私家花园每款人民币壹万伍仟元整,平台花园每款人民币玖仟元整,深度到施工图与现场跟踪服务;

  8、乙方提供给甲方施工图纸共十二套,如甲方需要增加份数,则另行收取工本费。

  9、项目施工竣工验收完成后,合同自然中止。

  八、设计费付款方式:

  1、按本合同之工作内容总设计费合计人民 元整(¥ 元);

  ① 本合同签订后三天内即付总设计费的10%的定金

  ——即¥ 元;

  ② 初步概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

  ——即¥ 元;

  ③ 最终概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

  ——即¥ 元;

  ④ 扩初设计完成50%,并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

  ——即¥ 元;

  ⑤ 扩初设计全部完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

  ——即¥ 元;

  ⑥ 合同所属施工图设计完成50%后即付总设计费的15%

  ——即¥ 元;

  ⑦ 合同所属施工图设计全部完成后即付总设计费的15%

  ——即¥ 元;

  ⑧ 本合同设计费的20%余款按该项目景观施工进度比例支付

  ——即¥ 元。

  2、以上费用已包括从本合同签定之日起,乙方为该项目前往深圳工作之 20 次差旅,若甲方要求更多的差旅,则乙方到深圳的人员工资费、食宿费及交通费由贵司承担,其差旅费收费为:

  a、不留宿深圳: 500元/人/天;

  b、留宿深圳:800元/人/天,加收在深圳住宿费(住宿为三星级酒店标准)。

  3、甲方需要该项目扩初、施工图深化设计阶段同时进行或分期设计,经双方协商后,设计费按该项目实际完成工作量比例支付给乙方。

  4、乙方应按各阶段完成情况提交设计费发票向甲方收取款项,而甲方需于收到发票后五天内支付有关款项予乙方。

  九、设计批示:

  1、甲方委派和认可一名人员负责本工程的一切设计批核事宜,乙方应认可甲方所派委托人的指示,如甲方日后需要更改人选,应以书面通知乙方。

  2、甲方在每一阶段前传真的设计要求书应作为乙方进行工作的依据。

  3、硬景施工图设计阶段及软景施工图的正式出图前,乙方应提交四份完整的设计图纸供甲方进行审阅,之后,乙方根据甲方的审查意见修改设计,达到甲方的要求后才可出完整的成套图纸。而甲方修改设计内容是属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改)。

  十、违约责任:

  1、甲方逾期付款或乙方迟延交付设计方案,均应当按照违约履行所设计金额每天万分之五的标准向守约方支付违约金;违约方逾期超过30天,守约方均有权单方解除合同,并要求违约方赔偿因此遭受的损失;

  2、任何一方若结束工程或终止合约,解决方法可依下列几点处理:

  (1)若终止合约的要求由甲方提出,甲方将负担乙方前阶段的费用;

  (2)终止本约之原因,若乙方不履行职责所引起的话,甲方可书面通知乙方终止合约,而不需向乙方支付完成工作部分的费用。

  (3)本工程在履行过程中若发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。如协商不成,双方同意由有关之仲裁委员仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  3、本项目的设计版权应归属甲乙双方共同拥有。

  十一、其他

  1、如有未尽事宜,双方应另签补充协议解决;

  2、本合同一式捌份,甲乙双方执肆份,合同自双方签字盖章之日生效。

  甲方:深圳市国际网球俱乐部有限公司 乙方: 公司

  ( 盖章) (盖章)

  甲方代表签字 乙方代表签字

  日期: 日 期:

  联系电话:

  传 真:

  开户银行:

  帐 号:

设计服务合同 14

  合同编号:__________________(由设计人编填)

  工程名称:__________________

  工程地点:__________________

  设计证书等级:______________

  委托方:_________

  设计方:_________

  委托方委托设计方承担_________规划设计,工程地点为_________,经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。

  第一条本合同签订依据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国____市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《____市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。

  1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章

  1.3规划项目批准文件

  1.4其他:_________

  第二条设计依据

  2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件

  2.2委托方提交的基础资料

  2.3设计方采用的主要技术标准是:

  《____市规划编制办法》

  《____市用地分类与规划建设用地标准》

  《村镇规划标准》

  《____市居住区规划设计规范》

  《____市道路交通规划设计规范》

  《____市____市建筑规划管理技术规定》

  《____市城____市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》

  其他:_________

  第三条合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书

  3.2中标函(文件)

  3.3委托方要求及委托书

  3.4投标书

  第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)

  名称:_________

  规模:用地_________人口_________其他_________

  阶段:区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他

  设计内容:_________

  第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

  地形图纸_________(比例尺_________)

  地形图电子文件(光盘,软盘)

  其它资料_________

  时间_________

  第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

  蓝图_________套

  彩图_________套

  说明书或文本_________套

  时间_________

  第七条费用

  7.1根据本合同第

  1.1条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费用预算为_________万元。

  7.2双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计费也应做相应调整。

  第八条支付方式

  8.1本合同生效后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  8.2设计方提交_________设计文件后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元;之后,委托方应按设计方所完成的规划工作量比例,向设计方支付总设计费的_________%,计_________万元,设计成果完成后,委托方结清设计费,不留尾款。

  8.3费用支付方式,经双方协商为:_________。

  第九条双方责任

  9.1委托方责任

  9.1.1委托方按本合同

  第五条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按本合同

  第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

  9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意,设计方为委托方所做的各项设计工作,委托方应支付相应设计费。

  9.1.3在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还委托方所付订金,已开始设计工作的,委托方应根据设计方已进行的实际工作量,支付设计费;不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  9.1.4委托方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

  9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,委托方均应支付应付的`设计费。

  9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且委托方应支付赶工费。

  9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

  9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

  9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  9.2设计方责任

  9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

  9.2.2设计合同有效年限为________年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。

  9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

  9.2.4由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  9.2.5合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

  9.2.6设计方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

  第十条保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向

  第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条争议解决方式

  11.1本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

  11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第_________种方式解决:向武汉仲裁委员会申请仲裁;向_________人民法院提起诉讼。

  第十二条合同生效及其他

  12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

  12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份,委托方二份,设计方二份。

  12.6本合同生效后,按规定应到市____市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  委托方(盖章):_____________设计方(盖章):________________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________

  委托代理人(签字):________委托代理人(签字):________

  项目经理(签字):_______项目经理(签字):_________

  住所:_______________________住所:_____________________

  编码:________________编码:_______________

  电话:_____________________电话:__________________

  开户银行:_____________________开户银行:__________________

  银行帐号:_____________________银行帐号:__________________

  签订日期:________年____月____日 签订日期:________年____月____日

  签订地点:_____________________

  签订地点:__________________

  规划行政主管部门备案(盖章):_________

  备案号:__________________

  经办人:_________

  备案日期:________年____月____日

设计服务合同 15

  甲 方:

  法定代表人或负责人:

  地 址:

  电 话:

  乙 方:

  法定代表人或负责人:

  地 址: 电 话:

  开户行名称:

  帐 号:

  经双方友好协商,甲方聘请乙方为 (项目名称)提供设计咨询服务(以下简称“本项目”),双方本着平等互利的原则,特签订如下合同。

  1、 定义 1.1本合同中

  (a)“本合同”指合同正文及其附件,以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力。

  (b)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  (c)“ 咨询服务”指附件2(详见附件2)中订立的咨询服务内容,以及本合同第10条规定的附加咨询服务。

  (d)“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  (e)本合同中的“天”指日历天,年、月、日均以公历计算。 1.2本合同中的各标题仅作为参考之用,不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。

  2、 合同的完整性

  甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中,所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

  3、 文件效力

  如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的,以合同附件为准,但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

  4、 禁止转让

  未经对方书面同意,任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利,也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

  5、 合同生效

  本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效: 5.1经合同双方共同签署;

  5.2甲方依照附件1(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。

  6、 开始咨询服务

  乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。

  7、 合同变更

  双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃,都必须书面进行,且经合同双方签字盖章认可。

  8、 合同终止

  8.1如不可抗力条件持续超过三十天,双方均可向对方发出通知书,然后终止本合同。

  8.2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。

  9、 合同有效期

  本合同除根据合同约定提前终止外,其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

  10、 额外咨询服务

  合同执行过程中,甲方如要求乙方提供额外咨询服务的,应以书面形式提出,双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。

  11、 甲方的权力和义务

  11.1甲方应按约定的期限(合同签订后7日内)向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料;超过约定期限(合同签订后7日内)仍未提供的,乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。

  11.2甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改,因而造成乙方工作超出附件2(详见附件2)定义的服务范围和期限时,双方应视当时之实际情况,协商确定相应延期工作日,并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。

  11.3甲方应按附件1(详见附件1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的,则甲方应自约定支付期限次日起向乙方支付违约金,每天按该期应付而未付金额的千分之五计算支付。当甲方在约定付款日期满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外),乙方有权单方解除本合同。同时,甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。

  11.4合同履行期间,甲方因其自身原因而要求终止或解除合同,乙方未开始咨询服务工作的,不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下,甲方应根据附件1(附件1)所约定的付款方式,以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段,不足一个阶段一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时,按该阶段费用的全部支付。

  11.5甲方要求乙方暂停咨询服务的,甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限,并按照乙方实际已完成的工作量,支付相应阶段的咨询服务费用,不足一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一半时,按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日,则乙方有权选择单独终止本合同。

  11.6在任何情况下,甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

  11.7合同履行期间,甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方):

  姓名:

  职务:

  手机:

  电话:

  传真:

  电子邮箱:

  12、 乙方的'权力和义务

  12.1乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定,并恰当地运用先进科学的设计咨询技术,依照本合同的各项条款及附件2(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询服务,并提交咨询成果。

  12.2乙方应按附件2(详见附件2)约定的时间提交咨询成果,如因乙方自身原因逾期,每逾期一天,乙方应承担该阶段合同费用千分之五的违约金。

  12.3乙方应按附件2(详见附件2)约定的咨询服务范围及时间期限,对咨询成果进行相应必要的修改和完善。

  12.4合同生效后,除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外,乙方不得无故终止或解除合同。

  12.5在任何情况下,乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

  12.6合同履行期间,乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方):电话: 传真: 电子邮箱:

  13、 免责约定

  13.1因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务,合同另一方不承担违约责任。

  14、 知识产权

  14.1乙方向甲方提交的所有咨询成果的版权,在甲方按附件1约定付清咨询服务费用后,由甲所有。

  14.2未经甲方书面同意,乙方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他项目,但在不损害对方利益前提下双方均可用于企业推广、广告宣传等。

  15、 保密约定

  双方承诺,双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密,除非为履行本合同所需,一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密,但下列情况除外:

  a) 对方书面同意;

  b)有关信息已为公众所知;

  c)一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。

  16、 通知、送达

  所有与本合同有关的正式通知须为书面形式,下列任何一种方式发送至本合同规定的通讯地址,即当送达论:

  16.1派人送交接收方指定的代表,对方须签字确认。

  16.2经特快专递送达,以签收时间为准,接收方传真反馈信息。

  16.3任何一方以传真形式发送文件给另一方,另一方都必须签字确认收到文件,否则将视为拒绝签收。

  16.4拒绝签收对方文件是违约行为。

  17、 合同语言

  本合同所用语言为中文简体。

  18、 适用法律及争端解决

  本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议,双方应友好协商解决;友好协商不成的,则任何一方可向项目所在地法院申请仲裁,仲裁结果为终局,对双方均有约束力。

  19、 其他事宜或有特殊原因的,甲乙双方根据实际情况签订补充协议,作为本合同的补充说明和约定,同样具备法律效力。

  20、 本合同一式拾份,甲、乙双方各执伍份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【设计服务合同 】相关文章:

设计服务合同09-20

设计顾问服务合同12-20

设计服务合同15篇04-21

设计服务合同范本12-19

售后服务服务合同01-16

服务设计岗位职责04-25

服务的合同10-10

电脑服务合同03-02

买卖服务合同02-10