开荒保洁合同

开荒保洁合同15篇

　　在不断进步的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的开荒保洁合同，欢迎大家分享。

开荒保洁合同1

　　甲方：安顺黔中投资有限公司 乙方:郭建雄 甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供开荒保洁服务达成以下协议：

　　一.服务的内容和要求

　　1.乙方为甲方提供开荒保洁服务的地址为：中华东路惠民房开保障房二楼

　　2.乙方为甲方提供开荒保洁服务的范围为： 整体展厅地面开荒保洁、外墙铝朔板、玻璃幕、二楼整体地面、办公室玻璃、二楼整体地面、办公室玻璃、室内铝朔板柱子。

　　3.服务标准为：感官质量评定好良好，并通过竣工验收。

　　4.乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

　　二:.甲方的权利和义务

　　1.按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

　　2.确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方正常服务的行为。

　　3.指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的'开荒清洁工作。

　　4.负责免费提供乙方开荒清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

　　三.乙方的权利和义务

　　1.按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。

　　2..积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

　　3. 乙方人员安全由乙方负责，如出现人员伤亡情况完全由乙方负责。

　　四.合同金额及付款方式

　　1.工程总款项

　　柒仟陆佰元整（7600元整）。

　　2.付款方式：乙方工程结束后并且通过验收合格后，乙方提供正规等价发票，由甲方项目负责人确认后三日内以现金或转账方式付清总款项柒仟陆佰元整（7600元整）。

　　五.安全责任

　　1.如因乙方施工过程中造成甲方物品出现损坏，乙方全部赔偿。

　　2.乙方工作人员在施工过程中，受伤、事故由乙方负责。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期

开荒保洁合同2

　　发包方(甲方)

　　承包方(乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次保洁开荒承包有关事项，经双方协商达成如下协议：

　　第一条 承包概况

　　1.1 承包名称：

　　1.2 承包方式：

　　1.3 承包量：

　　1.4 承包部位：

　　1.5 单方造价：

　　1.6 合同价款(人民币大写)：￥元

　　第二条 甲方工作

　　2.1 在合同履行期间，甲方向乙方工作人员提供工作期间休息、吃饭场所，遇到大型活动甲方提前向乙方提交服务要求，如乙方工作人员出现违规操作，甲方有权干涉及指正

　　第三条 乙方工作

　　合同履行期间，乙方工作人员在上班时间不得大声喧哗，不得影响学生上课及老师办公，按校规配合甲方一切安排要求。

　　第四条 违约

　　甲方或乙方不能按本协议款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的'行为，应承担相应的违约责任，违约方应向对方赔偿由此造成的经济损失并支付违约金 。

　　甲乙双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　当事人协商、调解不成时，可向 促裁委员会申请仲裁或向 人民法院起诉。

　　第五条 补充条款：

　　第六条 附则

　　本合同章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

开荒保洁合同3

　　甲方：（以下简称甲方）；地址：

　　乙方：（以下简称乙方）；地址：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁，相关事宜约定如下：

　　一、开荒清洁工程工地名称：马尾国税大楼工地，该大厦座落于：福州市江滨路号；该大楼共计层，建筑总面积㎡；

　　二、开荒清洁工程范围：

　　1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁（两面）

　　2、各个安全楼道的清洁（踏步、转台、消防栓消防管）

　　3、各个卫生间的全面清洁

　　注：外墙面不清洁，窗户玻璃洗不到的不清洁，如需高空清洗应另计算费用；

　　二、承包方式：包工包料；清洁单价：按建筑1.8元/平方米计算；建筑面积共计：㎡，总价为元（人民币）；大写：元整。

　　三、甲方的义务和权利

　　1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。

　　2、甲方应免费提供给乙方存放工具库房；

　　3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合，否则造成的损失及后果由甲方自行负责；

　　4、乙方应严格执行甲方的'安全规定，否则甲方有权进行处罚；

　　四、乙方的义务权利：

　　1、乙方为本清洁工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。

　　2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。

　　3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

　　五、双方约定的付款方式为：

　　1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天，甲方应按清洁工程总价的％预付工程款给乙方，以保证工程所用的材料、工人生活费等；

　　2、清洁工程完成7个楼层甲方应预付给乙方工程款总价的80％（包括前面的预付款在内）；余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后，甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。

　　3、付款方式为：（1）乙方提供收据给甲方；（2）现金支付；

　　4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项，甲方应支付给乙方3％的敕纳金；

　　六、本清洗工程工期：自20xx 年 月 日起至20xx 年 月 日止天工期，若遇甲方的原因及其他原因（包括自然因素）造成清洗工程误工或不能施工的，工期将顺延；

　　七、清洁后的第二次污染（装修改建、修补）乙方不负责再清洁；如有需要时，甲方应另行计费给乙方；

　　八、工程完工后，由甲、乙双方共同验收，若清洁工程完工乙方通知甲方验收，甲方两天后不验收视为清洁工程合格。验收标准为：目视无明显污迹；

　　九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　 年 月 日

开荒保洁合同4

　　甲方：xxxxx 乙方: xxxxxxx

　　地址：xxxxxxxx 地址: xxxxxx

　　甲方代表： 乙方代表：

　　联系电话：联系电话 ：

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供开荒保洁服务达成以下协议：

　　第一条:服务的内容和要求

　　1、乙方为甲方提供保洁服务的地址为： xxxxxxxxxxxxxxx建筑总面积约有2800 ㎡。

　　2、乙方为甲方提供保洁服务的范围为：

　　1、室内地面的清洁、室内窗台的窗户

　　玻璃清洁，

　　2、安全楼道的清洁（踏步、转台、扶手）；

　　3、各个卫生间的全面

　　洁需“蜘蛛侠”专业工程队操作，故保洁范围不含外墙面的清洁。

　　3、服务标准为：观感质量评定良好，地面、玻璃无污染物，办公桌面干净，通过验收。

　　4、工期自月年月天。若遇甲

　　方的原因及其他原因（包括自然因素）造成清洗工程误工或不能施工的，工期将顺期。.

　　5、乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。包工包料；以整体打包方式承包。

　　第二条：甲方的权利和义务

　　1、按约定的时间让乙方人员准时进入现场。

　　2、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

　　3、负责免费提供乙方清洁工作所需的水、电的正常供应，以保证乙方工作的顺

　　利进行。

　　4、按照合同约定按时支付乙方服务费用。

　　5、严格要求甲方人员自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，对破坏本项

　　目清洁卫生的行为给予制止或纠正，对屡次违反不改者给予相应处罚。

　　第三条：乙方的权利和义务

　　1、按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。遵守甲方及乙方

　　公司所订规章制度，保持良好的生活环境和秩序，爱护甲方的财物。

　　2、积极与甲方协调、配合，并根据甲方的.要求，不断改进、提高清洗服务质量。

　　接受甲方的监督，遇合同条款未列明的事项应及时与甲方协商解决，并服从甲方

　　代表的合理管理。

　　3、乙方负责提供本次保洁的清洁工具、清洁用品，并自行提供脚手架及楼梯的

　　搬运。

　　4、在保洁服务工作期间若因乙方故意损坏甲方的财物，经双方

　　确认属实的，乙

　　方须先进行修复，无法修复照价（按购买时发票全额作为依据并根据使用年限折

　　旧后赔偿）赔偿。

　　5、乙方提供正规发票。

　　第四条：合同金额及付款方式

　　1、本合同总价款为人民币：大写xxxxx元整，小写：￥:xxxxx元整。

　　此价款为乙方为甲方提供如上范围开荒保洁之包干价，除此价款外，甲方不再支

　　付乙方其他一切费用。

　　2、合同生效，开荒保洁服务工作完成并验收合格后，乙方开具合法完税发票予

　　甲方，甲方在3个工作日内一次性支付乙方全部开荒保洁费用。

　　3、工程完工后，由甲、乙双方共同验收，验收过程中发现不止之处，乙方应该

　　及时整改，若清洁工程完工乙方通知甲方验收，甲方当天不验收视为清洁工程合

　　格。（本次保洁工程验收时间初步定为：20xx年11月27日中午1点或下午5

　　点）。

　　第五条：违约责任

　　1、如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总额的3%收取损

　　失费。

　　2、如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总额的3%扣除服务

　　费。

　　3、若因甲方的原因造成合同不能继续履行，乙方有权终止合同且无须支付违约

　　金，而且甲方对乙方目前的工程评估后作出相应的补偿。

　　4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过3天未及时付给乙方一次性支付

　　清洁款项，甲方应每日按总款项的5％的滞纳金支付给乙方。

　　第六条：免责条款

　　1、因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

　　2、在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

　　第七条：其它及补充条款

　　1、乙方应加强防火、防盗和自身的管理，遵守和执行安全、文明等规定，否则，

　　导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。

　　2、乙方承诺不得将掌握的甲方的业务、资料等向第三者泄露。

　　第八条：未尽事宜及争议的解决

　　1、本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖 章）： xxxxxxx乙方（盖 章）：xxxxxx 甲方代表人签字： 乙方代表人签字：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期：20xx年xx月xx日

开荒保洁合同5

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　联系人：联系人：

　　联系电话：联系电话：

　　传真：传真：

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

　　第一章:服务的内容和要求

　　第一款：乙方为甲方提供保洁服务的地址为：千岛湖梅地亚君澜度假酒店。

　　第二款：乙方为甲方提供保洁服务的范围为：室内玻璃、房间地板、楼梯、卫生间、木质面、房顶、地角线、阳台等。

　　第三款：服务标准为：开荒清洁质量达90%，即清洁度达到酒店开荒标准。

　　第四款：工期为，自 年 月 日至 年 月 日止，为期天。

　　第五款：乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

　　第二章：甲方的权利和义务

　　第一款：按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

　　第二款：确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方服务的行为。

　　第三款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

　　第四款：负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

　　第三章：乙方的权利和义务

　　第一款：按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。

　　第二款：负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育服务人员遵守甲方的`各项规章制度。

　　第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

　　第四款：清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准。

　　第四章：合同金额及付款方式

　　第一款：清洁面积大约1300平方左右，清洁价格按平方计算，每平方费用为6元，实际费用按建筑面积计算，(不含税)。

　　第二款：付款方式：乙方进场后预付总面积30%的工程款作为运作资，做完后三个工作日之内付清所欠70%的费用。

　　第三款：完工后甲方不得以任何理由拖欠乙方的清洁费用，如有拖欠按所欠总工程款每日3%的滞纳金累计。

　　第四款：合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付，不在以上服务费金额之内，在服务工作完成后予以结清。

　　第五章：违约责任

　　第一款：如因甲方未能履行其权利和义务，造成乙方工作时间延长或服务质量不符合标准，乙方不承担相应责任。

　　第二款：如因乙方施工过程中造成甲方物品出现划痕，损坏，由乙方全部赔偿。

　　第三款：如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按合同总额的10%每日扣除服务费。

　　第六章：免责条款

　　第一款：因不可抗力导致本合同不能履行时(如下雨等)，双方互不承担违约责任

　　第二款：在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

　　第七章：未尽事宜及争议的解决

　　第一款：本合同必须由双方法定代表人签字，并加盖公章。

　　第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向淳安县人民法院起诉。

　　第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

开荒保洁合同6

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，确定由乙方承包华润中央公园A3地块1.1期开荒保洁 业务。为规范双方的权利义务，保障双方合法权益，特订立本协议。

　　第一条 承包方式：采用包干制，即由乙方包人工、包材料、包工具设备的方式。 第二条 开荒范围： 第三条 清洁标准及要求： 1、清洁标准 详见附件一、附件二 2、清洁要求

　　采用环保、无污染、无腐蚀性清洁物料和合适的工具，在保证清洁效果的同时对清洁对象、周边绿化无损坏。

　　第四条 工期、费用及付款方式：

　　1、 清洁开荒工期为根据地产要求进场时间确保在四日内完成开荒作业标准，乙方每天进场开荒的人数应根据进度要求安排人员 。达不到进度要求时，乙方应采取增派人员或安排加班等方式确保满足进度要求。

　　2、 乙方应在签订此合同后 2 工作日，拟定开荒计划和人员安排，经甲方确定后实施。 3、 此次清洁开荒单价为元/平米，总费用为大写人民币： （小写：元）。该费用包含人工（含食宿）、材料、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。

　　4、 乙方清洁完毕并经甲方验收合格后，向甲方提供正规发票，甲方在收到发票后 30 个工作日内以转账或支票方式付清款项。

　　第五条 甲方的权利义务：

　　1、 免费为乙方提供清洁开荒用水电。

　　2、 免费提供指定场所供乙方堆放清洁工具和物料。

　　3、 委派管理人员配合乙方清洁开荒，乙方清洁完成后，及时进行验收、确认。 4、 维护现场秩序，控制外来人员、施工人员进入已清洁区域，避免二次污染。

　　5、 有权监督乙方开荒进度、清洁质量、安全防护措施落实情况等，如发现乙方清洁质量不合格或存在安全隐患，有权要求乙方返工或停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

　　6、 该承包项目全部验收合格后，及时按合同约定向乙方支付承包费用。 第六条 乙方的权利义务：

　　1、 指定一名负责人负责现场管理，现场负责人姓名： ，联系电话： ；现场负责人

　　如有变更，应提前3日书面通知甲方。

　　2、 选派身体健康、素质良好的清洁人员进驻现场作业，每10名左右清洁人员配置1名组长，并为作业人员购买工伤、人身意外等保险（保额为当地上限）；乙方相关资质、保险单等应真实、有效，并将复印件提交甲方备案。

　　3、 乙方应对员工进行安全生产教育和工作技能、服务意识的培训，确保安全和质量；因乙方原因造成的任何人身伤亡和财产损失事故，均由乙方承担全部责任。

　　4、 乙方应教育、监督员工遵纪守法，遵守甲方各项管理制度，服从甲方现场管理人员的检查。 5、 为清洁人员配置统一工装、工牌，制定落实清洁开荒节水、节电措施。

　　6、 清洁开荒前，派员全程参与甲方与开发商房屋交接工作，共同对房屋内易损设施（如玻璃、栏杆、不锈钢、报警器等）完好情况进行确认，如有损坏、缺失由开发商负责修复；乙方开荒期间出现的设施损坏或缺失，由乙方负责修复或由甲方联系施工单位修复，费用由乙方承担（能证明非乙方造成的除外）。

　　7、 甲方发现清洁质量不达标时，乙方应免费进行返工，直至达到标准。 第七条 违约责任：

　　1、 乙方提供的`作业资质、保险单等证照如有虚假或失效，乙方应按合同总价的 10 %向甲方支付违约金。

　　2、 清洁开荒过程中，乙方及乙方员工如有下列行为之一，乙方应按每次100 元向甲方支付违约金： A、不服从甲方现场管理人员合理工作安排与调度的； B、乙方人员有坐岗、消极待岗等行为的；

　　C、乙方人员有不按规定着装、不按正常流程进行清洁作业的；

　　D、乙方人员违规操作，损坏物品、设施设备的（同时还应赔偿由此造成的直接及间接损失）； E、验收中发现的不合格情况，不能在规定时间内整改完毕的； F、在每天开荒结束时，未按要求关闭门窗、水电的；

　　G、交付验房时，客户发现房内有严重脏污的（证实是施工单位或其他人员破坏的除外）。

　　3、 如乙方未在合同规定进场后规定的时间内完成，乙方应按每人日 300 元向甲方支付违约金。 4、 在开荒过程中，由于乙方人员数量、工作质量与工作进度达不到事先约定的要求，由甲方增派甲方人员支援开荒作业时，乙方须承担甲方增派人员 5 %的费用，并从本合同总价中扣除。

　　5、 乙方因自身原因提前退场的，需向甲方赔偿等同于本合同总价的 10 %作为违约金，乙方退场前已完成的工作甲方不予支付费用。

　　6、 甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、娱乐性招待、金钱或其他形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员的行为，否则，甲方视为乙方违约，并有权追究责任直至解除本合同。

　　第八条 其它事项：

　　1、 未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、 如遇不可抗力致使本合同无法履行时，双方按有关法律规定协商处理。

　　3、 本合同共 6 页，一式 肆 份，甲方执叁份，乙方执 壹 份，自双方签字盖章之日起生效。

　　附：清洁开荒质量标准

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表（签名）： 代表（签名）：

　　签订日期：年 月 日

　　签订日期：年 月 日

　　毛坯房开荒保洁验收标准

　　楼栋号： 号楼 单元

　　物业确认：

　　保洁公司确认：

　　年 月 日

　　公共区域开荒保洁标准

　　物业确认： 保洁公司确认：

　　年 月 日

开荒保洁合同7

　　甲方： 乙方:_______保洁公司

　　甲方： 乙方:_______保洁公司 地址： 地址： 邮编： 邮编： 联系人： 联系人： 联系电话： 联系电话

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

　　第一章:服务的内容和要求

　　第一款：乙方为甲方提供保洁服务的地址为：

　　第二款：乙方为甲方提供保洁服务的范围为： 室内开荒保洁(不包括乳胶漆墙面、顶棚)：设备饰面的清洗保洁，固定家具及门口避风阁与台阶。

　　第三款：服务标准为：观感质量评定良好，并通过竣工验收。

　　第四款：工期为_____，自____年 __月__日至____年__月__日止，为期___天。

　　第五款：乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

　　第二章：甲方的权利和义务

　　第一款：按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

　　第二款：确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方正常服务的行为。

　　第三款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

　　第四款：负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

　　第三章：乙方的权利和义务

　　第一款：按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。

　　第二款：负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育服务人员遵守甲方的各项规章制度。

　　第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方的'要求，不断改进、提高清洗服务质量

　　第四章：合同金额及付款方式

　　第一款：暂估合计金额： 。

　　第二款：付款方式：现金(按建筑面积每平方 元，按实际建筑面积结算)

　　第三款：付款方式：乙方工程结束并通过验收后，由甲方项目负责人确认后当日内付清。

　　第四款：合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付，不在以上服务费金额之内，在服务工作完成后予以结清。

　　第五章：违约责任

　　第一款：如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总将按每日合同总额的3%收取损失费

　　第二款：如因乙方施工过程中造成甲方物品出现损坏，乙方全部赔偿。

　　第三款：如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总将按每日合同总额的3%扣除服务费。额的3%扣除服务费。

　　第六章：免责条款

　　第一款：因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

　　第二款：在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

　　第七章：未尽事宜及争议的解决

　　第一款：本合同必须由双方法定代表人签字，并加盖公章。

　　第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向人民法院起诉。

　　第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：______保洁有限公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　盖章： 盖章：

　　日期： 日期

开荒保洁合同8

　　甲方：

　　地址：

　　邮编：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方:_______保洁公司

　　地址：

　　邮编：

　　联系人：

　　联系电话：

　　传真：

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

　　第一章:服务的内容和要求

　　第一款：乙方为甲方提供保洁服务的地址为：

　　第二款：乙方为甲方提供保洁服务的范围为：

　　第三款：服务标准为

　　第四款：工期为自___年____月____日至___年____月____日止，为期天。

　　第五款：乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

　　第二章：甲方的权利和义务

　　第一款：按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

　　第二款：确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方服务的行为。

　　第三款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的.清洗工作。

　　第四款：负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

　　第三章：乙方的权利和义务

　　第一款：按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。

　　第二款：负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育服务人员遵守甲方的各项规章制度。

　　第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

　　第四款：清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准。

　　第四章：合同金额及付款方式

　　第一款：金额合计：

　　第二款：付款方式：现金或者支票。

　　第三款：付款时间：甲方应于乙方工程结束验收合格后十日内付清乙方工程款，如因甲方原因未按约定时间结清工程款，甲方需向乙方按工程款总额的3%每日支付滞纳金。

　　第四款：合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付，不在以上服务费金额之内，在服务工作完成后予以结清。

　　第五章：违约责任

　　第一款：如因甲方未能履行其权利和义务，造成乙方工作时间延长或服务质量不符合标准，乙方不承担相应责任。

　　第二款：如因乙方施工过程中造成甲方物品出现划痕，损坏，由乙方全部赔偿。

　　第三款：如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按合同总额的10%每日扣除服务费;

　　第六章：免责条款

　　第一款：因不可抗力导致本合同不能履行时(如下雨等)，双方互不承担违约责任。

　　第二款：在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

　　第七章：未尽事宜及争议的解决

　　第一款：本合同必须由双方法定代表人签字，并加盖公章。

　　第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向丰台区人民法院起诉。

　　第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

开荒保洁合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为提升**小区的物业品质，体现开发商“业主至上”的开发理念，保证*组团房产品的顺利交付。**要求**物业服务中心对小区*组团**幢的'室内进行开荒保洁包括（公共楼道、地下储藏间、非机动车库、社区用房、电梯轿厢、地下室各管道、桥架、水表间、电表箱、风机房、电梯机房等）。

　　一、开荒保洁工作内容及标准：

　　1、单元户内进户门清洗：无水渍、无灰尘、无胶（有保护膜除外）；

　　2、单元户内水泥地坪拖抹：无灰尘、无杂物；

　　3、单元户内各设施清擦：无灰尘、干净（包含固定玻璃外侧清洁）；

　　4、楼道地坪清拖：无水泥、无杂物、无灰尘、干净；

　　5、单元大堂地砖清洗：无灰尘、无水泥、光亮；

　　6、楼道各设施清擦（包括消防栓、门、灯、开关、扶手、墙面等）：无灰尘、无水泥、无杂物、干净、无小广告、无油渍；

　　7、各种管道：表面无灰尘、无水泥、无油渍；

　　8、地下室地面墙面：表面无灰尘、无水泥、光亮；

　　9、水表间、风机房：无灰尘、清洁、无异味、无蚊虫。

　　二、开荒保洁人数及时间安排：

　　1、作业人数：25人左右； 2、作业时间：5月7日— 5月22日。

　　三、开荒保洁面积及收费标准：

　　1、**幢（住宅面积）+地下建筑面积+公共建筑面积=27462.68㎡。*楼9975.04㎡（住宅面积：8622.98㎡，商业面积：283.82㎡，非机动车库、社区用房面积：1068.24㎡）；*楼9264.15㎡（住宅面积：7940.55㎡，商业面积：698.31㎡，非机动车库等其他面积：625.29㎡）；*楼8223.49㎡（住宅面积：7674.00㎡，非机动车库等其他面积：549.49㎡）。

　　2、费用按建筑面积2.40元/㎡（包干）计算：27462.68㎡

　　四、付款方式：协议签订生效后3日内支付乙方前期开荒保洁工具购臵费用：￥10000元，大写：壹万元整，待甲方验收完成后支付余下：￥62127.00元，大写：陆万贰仟壹佰贰拾柒元整。

　　五、双方权利和义务：

　　1、甲方有权监督和管理乙方的开荒保洁工作，对开荒保洁工作的不足之处有权当面指正，并督促其整改。

　　2、开荒保洁工作结束后，甲方可委派代表进行现场验收。

　　3、甲方有义务提供开荒保洁工作应具备的条件：保证通电、通水，协助物业服务中心向施工单位收缴所有进户门钥匙等。

　　4、甲方负责清理完楼道内施工单位遗留的建筑垃圾。

　　5、乙方有义务配合甲方的监督和检查，并应甲方要求整改到位。

　　6、乙方严格按照安全操作规程执行，协议工作期内的一切安全责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　7、本协议执行期间，若遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　8、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决，若协商不成时，可提请项目所在地人民法院裁决。

　　9、本协议一式二份，由甲乙方双各持一份，具同等法律效力，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

　　甲方：** 乙方：**

　　日期： 年月日 日期： 年 月日

开荒保洁合同10

　　甲方：乙方:

　　地址： 地址： 邮编：邮编：联系人：联系人：联系电话： 联系电话 ：

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

　　第一条:服务的内容和要求

　　1、乙方为甲方提供保洁服务的地址为：。

　　2、乙方为甲方提供保洁服务的范围为：。

　　3、服务标准为：观感质量评定良好，通过验收。

　　4、工期自年月日至年月日止，为期 天。

　　5、乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

　　第二条：甲方的权利和义务

　　1、按约定的时间让乙方人员准时进入现场。

　　2、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

　　3、负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

　　4、按照合同约定按时支付乙方服务费用。

　　5、严格要求甲方人员自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，对破坏本项目清洁卫生的行为给予制止或纠正，对屡次违反不改者给予相应处罚。

　　第三条：乙方的权利和义务

　　1、按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。遵守甲方及乙方公司所订规章制度，保持良好的生活环境和秩序，爱护甲方的财物，注意言行举止以维护甲方良好的形象。

　　2、积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。接受甲方的监督，遇合同条款未列明的事项应及时与甲方协商解决，并服从甲方代表的合理管理。

　　3、乙方负责提供本次保洁的'清洁工具及清洁用品。

　　4、在保洁服务工作期间若因乙方故意损坏甲方的财物，经双方确认属实的，乙方须先进行修复，无法修复照价（按购买时发票全额作为依据并根据使用年限折旧后赔偿）赔偿。

　　5、乙方派驻甲方的工作人员，应着统一工作服和佩带工作证，工作时间内不得随意离开工作岗位。

　　6、乙方提供正规发票。

　　第四条：合同金额及付款方式

　　1、本合同总价款为人民币：大写X万元整，小写￥XXXXXX.00元整；此价款为乙方为甲方提供如上范围开荒保洁之包干价，除此价款外，甲方不再支付乙方其他一切费用。

　　2、合同生效，开荒保洁服务工作完成并验收合格后，乙方开具合法完税发票予甲方，甲方在7个工作日内一次性支付乙方全部开荒保洁费用。

　　第五条：违约责任

　　1、如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总额的3%收取损失费。

　　2、如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总额的3%扣除服务费。

　　3、在合同执行期间，双方不得私自终止合同。若甲、乙双方因工作需要终止合同的，须提前半个月以书面形式通知另一方，否则按违约处理，违约方须以5%的承包金作违约赔偿支付给对方。

　　4、若因甲方的原因造成合同不能继续履行，乙方有权终止合同且无须支付违约金。

　　5、若因乙方公司原因而造成无法正常提供清洁服务，甲方有权单方面终止合同，本次开荒保洁费用不再支付给乙方并有权要求乙方以5%的承包金作为违约赔偿支付给甲方。

　　第六条：免责条款

　　1、因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

　　2、在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

　　第七条：其它及补充条款

　　1、乙方应加强防火、防盗和自身的管理，遵守和执行安全、文明等规定，否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。

　　2、乙方承诺不得将掌握的甲方的业务、资料等向第三者泄露。

　　第八条：未尽事宜及争议的解决

　　1、本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

开荒保洁合同11

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商,甲方同意将 开荒保洁项目承包给乙方进行施工,并达成如下协议:

　　一、工程名称: 开荒保洁工程项目。

　　二、工程承包内容: 。

　　三、工程造价:总费用为人民币伍仟元正(￥ 元)。备注:若因现场装修延误导致的保洁开荒工作的返工,则另外计费。计费方式为根据具体花费的人工数进行结算;计费标准人工费为 元/工(8小时),晚班加班费为￥ 元/小时。

　　四、工期:计划从 200 年 月 日至200 年 月 日止,总工期为 个日历日。如遇特殊原因或非乙方原因造成的无法施工日,工期顺延。

　　五、双方责任及义务:

　　1、施工期间,乙方应合理安排保洁人员进场施工,督促保洁人员保质保量完成施工任务,不得损坏场内任何结构及偷窃场内物品,同时负责保护甲方已经完成的'成品及半成品;乙方应对其现场作业人员的安全负责。

　　2、施工期间,甲方负责提供施工所需的用水、用电及工具集放地,协调相关方的关系;保证现场施工人员不对乙方保洁作业的成果产生再次污染,否则因交叉作业导致的乙方返工,费用由甲方承担。

　　六、甲方现场代表为 ,电话 ,负责合同履行,协调处理现场事宜,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更及登记手续及其他事宜;::乙方现场代表为 ,电话 ,负责合同履行,按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

　　七、验收办法:当天保洁开荒完工的项目当天即由甲方组织人员验收。

　　八、款项支付:保洁开荒项目完工验收后三天内一次性付清工程款。

　　九、本合同一式贰份,均需双方签字方为有效,合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方: 乙方:

　　代表: 代表:

　　地址: 地址:

　　电话: 服务热线:

　　日期:200 年 月 日

开荒保洁合同12

　　甲方：(以下称甲方)

　　乙方：(以下称乙方)

　　乙方为甲方的工程提供开荒保洁服务，协商如下：

　　一、本合同的服务范围及施工价格：

　　1服务地址：

　　2服务范围：

　　3服务内容：

　　4施工价格：

　　二、施工期限：

　　工期自年月日至年月日止，为期天。

　　三、甲方的责任：

　　1按合同约定向乙方支付服务费。

　　2无偿为乙方提供清洁服务用水、电，对乙方的服务质量应及时监督检查。

　　四、乙方责任：

　　1乙方负责提供保洁所需的'各种机械、设备、工具、材料、药剂等。

　　认真完成甲方规定的作业项目和标准，按时确保施工质量任务。

　　2乙方员工在工作期间发生工伤事故费用由乙方承担，如因用工不当，给甲方造成损失由乙方承担。

　　五、付款方式：

　　双方签字合同生效，乙方施工完成后，工程款在一周内付清。

　　六、合同变更与终止

　　1工程完工，乙方收完工程款后合同自动终止。

　　甲方：(签字盖章)

　　乙方：(签字盖章)

　　代表：

　　代表：

　　合同签订日期：

　　合同签订日期：

开荒保洁合同13

　　汉嘉国际社区二期开荒保洁服务合同

　　甲方：浙江汉嘉房地产开发有限公司 乙方：成都银林物业有限公司 丙方；成都天勤保洁服务有限公司

　　甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，通过友好协商，就丙方为甲方、乙方提供 汉嘉国际社区二期 开荒清洁服务事宜，达成以下协议：

　　一、工程地点：新都新城区川音旁

　　二、工程内容：二期共八幢公共楼道、园区路面、地下室及夹层、甲方指定的公区总坪等配套设施设备相关区域的.开荒保洁。

　　三、工程期限：计划八天 四、工程价款（包工包料）：

　　总工程价：人民币元，大写： 元整。

　　1、单元楼道部分：按照建筑面积计算，单价：2.2 元/㎡×按实际清洁面计算。

　　2、地面总坪：按照建筑面积计算，单价：1.4 /㎡×按实际清洁面计算。 3、地下停车场及夹层：单价： 1.6元/㎡×按实际清洁面计算。 五、付款方式：

　　甲方在丙方按期全部完工并经甲、乙双方验收合格后7个工作日内向丙方一次性全额支付开荒服务费用。

　　六、甲、乙双方责任：

　　1、为丙方提供清洁用电、用水； 2、对丙方施工进行监督、验收；

　　3、按照双方约定支付工程款项。 七、丙方责任：

　　1、严格按甲方制定的标准进行规范化操作，按时、保质完成工作内容； 2、严禁使用强腐蚀性或其他对人体、墙皮、地面等设施造成损害的原材料；

　　3、丙方有义务在清洁施工前对甲、乙方客户的设施设备和房屋（含中空玻璃、门窗等）进行必要的检查，若发现有损坏或划伤须及时向相关人员证实；施工过程中如因丙方原因对甲方或甲方客户的设施设备和房屋（含中空玻璃、门窗等）造成损坏或划伤，丙方须照价赔偿；

　　4、严格遵守安全生产相关法规制度，丙方对施工安全承担全部责任，包括人员、工机具、原材料及作业过程安全；

　　5、严格遵守小区各项管理规定，丙方工作人员须统一着装和标识，统一门口进出，不得在工作区域与其他施工单位人员发生口角和打架等治安事件。

　　八、工程验收标准：

　　工程验收按照附件《开荒保洁验收标准》执行，附件与合同具有同等法律效力。

　　九、丙方保洁完成部分经甲方验收不合格的须立即组织整改。如果经整改仍然达不到验收标准的，甲方按每处50元标准从开荒保洁费用中扣除。

　　十、本合同执行过程中，甲乙丙三方发生分歧时应通过双方友好协商予以解决，协商不能达成一致时，在合同履行所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、未尽事宜双方另行协商以补充协议予以明确，具有同等法律效力。 十二、合同双方负有对本合同条款保密的义务，不得向任何第三方泄漏合同内容，否则，泄漏方将承担合同价款20%的违约金。

　　十三、本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力。 附件：开荒保洁验收标准

　　甲方： 乙方： 丙方：

　　代表人： 代表人： 代表人：

　　年月日 年月日 年月日

　　合同附件：

　　开荒保洁验收标准

开荒保洁合同14

　　甲 方(发包方)：

　　乙 方(承包方)：

　　一、本合同正文文本由盈科律师事务所律师加注制作。未尽条款请咨询“律云”在线法律服务。

　　二、合同双方应认真阅读本合同。合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

　　三、承包合同必须由发包方的法定代表人(委托代理人)和承包方亲自签章，并加盖公章(合同专用章)方为有效。

　　四、因开荒保洁承包合同是短期交付工作成果的合同，双方应注意有关于成果的验收、认定、验收时间、以及承包资质等方面具体操作内容的约定，做好先期风险防范。

　　五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定，以确保款项流转的.合法、及时、到位。

　　六、应确保发包人对发包项目有处分权，项目上无不利于承包经营的权利负担。

　　七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项，可根据合同双方的洽商予以补充或另行签订合同附件。合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

开荒保洁合同15

　　甲方：（以下称甲方）

　　乙方：成都百安居保洁有*公司（以下称乙方）

　　乙方为甲方的工程提供开荒保洁服务，协商如下：

　　一、本合同的服务范围及施工价格：

　　二、施工期限：

　　三、合同双方的责任：

　　甲方的责任：

　　1、按合同约定向乙方支付服务费，

　　开荒保洁服务合同。

　　2、无偿为乙方提供清洁服务用水、电。

　　3、对乙方的服务质量应及时监督检查，如发现问题要求乙方及时返工，直至达到质量标准。

　　4、教育乙方有关人员遵守项目部工地制度。

　　5、甲方应提前三天的书面形式或电话通知乙方进场施工

　　四、乙方责任：

　　1、乙方收到甲方进驻现场书面通知或电话通知后，要积极做好准备，准时进驻现场。

　　2、乙方在甲方设立作业所。作业所在业务上受乙方和甲方双重领导。乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员担任。

　　3、乙方负责提供保洁所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂等，认真完成甲方规定的作业项目和标准，按时确保施工质量任务。

　　4、乙方施工人员在施工过程中遵守甲方各项内部规章制度，必须衣帽整洁，自行配戴安全帽、安全带等，乙方负责安全教育从业人员任务。

　　5、乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担，乙方用工应签定劳动协议，并办理各种用工手续，如因用工不当，给甲方造成损失由乙方承担。

　　6、乙方在施工中应保证清洗保洁的.服务质量，避免出现返工现象。

　　7、乙方教育员工爱护工地成品及室内各种设施，做好各项防护措施，乙方在工作中造成甲方设施、材料及客户物品损失，乙方应承担相应的赔款责任。

　　8、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更双方协商解决。

　　9、乙方为保证施工质量，须根据不同材质，采用相适应的清洁原料和操作方法。乙方施工完成后向甲方提供《完工报告》，服务质量经甲方通过后由甲方在《完工报告》上签字。

　　五、付款方式

　　双方签字合同生效，乙方施工完成后，验收合格通过，工程款在一星期内付清。

　　六、合同变更与终止

　　1、合同的变更与提前终止必采用书面形式。

　　2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

　　3、在合同履行过程中，如遇不可抗拒的因素，双方协商以补充合同方式进行解决。

　　甲方（签字盖章）乙方：成都百安居保洁有*公司（签字盖章）

　　代表：代表：

　　合同签定日期：

【开荒保洁合同】相关文章：

开荒保洁合同09-17

保洁开荒合同03-08

开荒保洁合同通用12-19

开荒保洁合同(模板)10-30

开荒保洁合同13篇04-03

保洁的合同01-01

保洁的合同11-09

室内保洁合同03-21

保洁劳务合同09-02