范文资料网>书稿范文>合同书>《建设工程购销合同

建设工程购销合同

时间:2022-11-22 18:29:57 合同书 我要投稿
  • 相关推荐

建设工程购销合同

  随着人们法律意识的建立,合同的用途越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编整理的建设工程购销合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建设工程购销合同

建设工程购销合同1

  供方:(以下简称甲方)__________________

  需方:(以下简称乙方)__________________

  乙方因工程建设的需要,向甲方购买电力电缆,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。

  1、乙方工程建设所需的电缆全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买电缆,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。

  2、乙方根据工程进度需要,分期分批向甲方购进所需电缆,乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需电缆的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在____日内将该电缆送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的'千分之三支付违约金。

  3、电缆价格一次性确定,不____市场价格变动。价格、规格如下:

  180㎡高压电缆450米,单价90元米。

  240㎡低压电缆6000米,单价60元米。

  50㎡低压电缆8000米,单价17元米。

  4、电缆接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起____日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批电缆的质量视为完全合格。经双方确认电缆质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的电缆运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在____日内换送合格电缆。

  5、付款方式:本合同项下电缆款项按以下方式支付:乙方在签订合同后支付给甲方50万元的货款,甲方按乙方申报的计划发送电缆给乙方,超过80万元的货款后,乙方将超过部分的款项支付给甲方。

  6、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院裁决。

  7、本合同双方签字盖章后生效。

  8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

建设工程购销合同2

  甲方(供货方):_________________

  乙方(购货方):_________________

  甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:_________________

  1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求,否则一切后果由甲方负责,餐饮酒水购销合同。如果出现质量问题假一赔十,并承担给乙方和顾客造成的危害和法律责任,乙方有权终止协议。

  2、在乙方订货后,甲方必须在1—3小时内到货,特殊情况甲乙双方另行约定。

  3、如甲方擅自涨价,乙方有权终止协议,甲方并承担一切后果。

  4、甲方给乙方的产品价格(具体见报价单)发商(如有高出同行,月底结算时扣除),如有调整(调升),甲方须提前一周向乙方声明。乙方有权决定是否同意,如乙方不同意则有权要求继续履行或终止本协议,乙方选择终止本协议的`,甲方应承担违约责任

  5、甲方负责送货到乙方指定的地点(指明:_________________变更,乙方需书面通知甲方),由甲方承担运输费用。

  甲方(盖章) ___________

  法定代表人(签章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____年_____月_____日

建设工程购销合同3

  合同编号:

  采购单位(甲方)采购计划号

  供应商(乙方)采购编号

  签订地点签订时间

  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

  第一条合同标的

  1、供货一览表

  序号产品名称商标品牌规格型号生产厂家数量

  及单位单价

  (元)金额 

  人民币合计金额(大写) (小写)

  2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的,从其规定。

  第二条质量保证

  1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

  2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

  第三条权力保证

  1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

  2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  3、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

  4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

  第四条包装和运输

  1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

  2、货物的运输方式:

  3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法:。

  第五条交付和验收

  1、交货时间:;地点:。

  2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

  3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

  4、甲方应当在到货后一周内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。

  5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

  6、甲方对验收有异议的,在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

  第六条安装和培训

  1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

  2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:。

  第七条售后服务、保修期

  1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

  2、货物保修期:。

  3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

  第八条付款方式和期限

  1、资金性质:财政资金

  2、付款方式:本项目无预付款,全部货物交货完毕,验收合格后,三个月内支付合同价款的95%,乙方须在付款前开具正规全额发票给甲方。余下合同价款的5%作为质量保证金,质量保证期1年内货物无质量问题,甲方一次性返还给乙方(不计利息)

  第九条质量保证

  1、在乙方承诺的质量保证期内,产品的'全部质量责任均由乙方承担。

  第十条税费

  1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

  第十一条、质量保证及售后服务

  1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

  ⑴更换:由乙方承担所发生的全部费用。

  ⑵贬值处理:由甲乙双方合议定价。

  ⑶退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

  2、如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

  3、在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  4、上述的货物免费保修期为年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

  第十二条、调试和验收

  1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到货后一周内进行验收。

  2、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

  3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

  4、对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

  5、验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告,验收费用由乙方负责。

  第十三条、货物包装、发运及运输

  1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

  2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

  4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

  第十四条违约责任

  1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

  2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

  3、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

  4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额3‰违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

  5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

  6、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

  7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

  第十五条不可抗力事件处理

  1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

  2、不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

  3、不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

  第十六条合同争议解决

  1、因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  3、诉讼期间,本合同继续履行。

  第十七条诉讼

  1、双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

  第十八条合同生效及其它

  1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

  2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

  3、本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。

  第十九条合同的变更、终止与转让

  1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

  2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

  第二十条签订本合同依据

  1、政府采购招标文件;

  2、乙方提供的竞标文件;

  3、竞标承诺书;

  4、成交或成交通知书。

  第二十一条本合同一式四份,具有同等法律效力,政府采购监管部门、政府采购代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

  本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

  甲方(章)

  年月日乙方(章)

  年月日

  单位地址:单位地址:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人

  电话:电话:

  电子邮箱:电子邮箱:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  邮政编码:邮政编码:

  合同附件

  一般货物类

  1、供应商承诺具体事项:

  2、售后服务具体事项:

  3、保修期责任:

  4、其他具体事项:

  甲方(章)

  年月日乙方(章)

  年月日

  注:售后服务事项填不下时可另加附页

  广西壮族自治区政府采购合同使用说明

  (一般货物类)

  《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充,所签订的合同不得对招标文件和成交供应商竞标文件作实质性修改;招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件;不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

  一、本合同适用范围

  家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目(协议供货除外)适用于本合同。

  二、填写说明

  (一)合同标题:地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

  (二)本合同划线部分所需填写内容,除以下条款特殊要求外,按招投标文件要求填写,如招投标文件没有明确,按甲乙双方商定意见填写。

  (三)第一条合同标的:按表中各项目要求填写,内容填写不下时可另加附页。

  (四)第四条包装和运输:货物运输方式包括;汽车、火车、轮船等。

  (五)货物交付和验收:时间按合同签订(或生效)后多少日(或工作日)或直接填X年X月X日前交货。

  (六)第八条付款方式和期限:资金性质按财政性资金(预算内资金、预算外资金)和自筹资金填写。

  三、有关要求

  (一)各单位现使用的专业合同可作为本合同附件,但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求,如发生矛盾以本合同为准。

  (二)协议供货合同应使用原文本。

  (三)甲乙双方对本合同各条款均不能改动,只能在划线位置填写,如有改动视同无效合同。

  (四)本合同统一用A4纸打印。

  (五)本合同为试行文本,采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处,请及时提出建议,以便修正。

  本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

建设工程购销合同4

  施工工程合同编号:________________

  安全生产合同编号:________________

  甲方(建设工程的项目法人):________________

  乙方(施工单位):__________________________

  为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境,切实搞好项目安全管理工作,根据《中华人民共和国同合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定,经甲、乙双方协商一致,特制定本合同。

  一、项目工程名称:____________________

  二、项目所在地:______________________

  三、工程内容:________________________

  四、合同履行期限:____________________

  五、本工程主要危险源:________________

  六、双方的权利义务

  (一)甲方的权利义务

  1、甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。

  2、甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。

  3、甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》(财企〔20__〕478号)。

  4、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。

  5、甲方应编制保证安全生产的措施方案,并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。

  6、在本水利工程开工前,甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置,明确施工单位的安全生产责任。

  7、甲方应当在拆除或者爆破工程施工____日前,将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

  8、甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

  9、甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则,即:同时设计,同时施工,同时投入使用。

  10、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

  11、甲方应在事故发生后,按照事故处理的相关程序上报有关部门,不得延误。

  (二)乙方的权利义务

  1、乙方应严格执行安全生产法律法规,水行政主管部门的规定,按照工程建设规范要求,特别是强制性规范对安全施工的各项规定,依法履行安全生产管理职责和义务。

  2、乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》;本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。

  3、为保证施工现场安全管理体系有效运行,乙方应当设立专职的安全生产管理机构,并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每____万元施工合同额配备____名的比例,配备专职安全生产管理人员,每个标段不足____万元的至少配备____名;建立健全安全生产规章制度和操作规程,对工程建设进行经常性的安全检查,并做好安全检查记录。

  4、乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》(财企〔20__〕478号)。

  5、乙方应认可其投标报价已包括(但不限于)完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。

  6、乙方参与本项目的承建单位所有人员(含农民工)上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训,具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训,经安全技术理论考核实际操作技能考试合格,并取得有效的特种作业人员操作证书。

  7、乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。

  8、乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的`相关规定,自觉接受当地公安部门的监管。

  9、乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求,主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任,建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

  10、乙方应当按照____市水务局、市安监局《____市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理(暂行)办法》的要求,对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案,并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。

  11、乙方应按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;承担度汛要求的工程,还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案,并按程序审批、备案。

  12、乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求,及时上报有关部门,不得延误。

  13、乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。

  七、安全保证金的缴纳和退还

  (一)乙方同意在签订工程承包合同的同时,按照工程中标价的____%,一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币:________万元。甲方设立专门账户保管,不得挪作他用。

  账号:____________________,开户行:____________________。

  (二)安全保证金的使用范围为:

  1、施工单位违约金的扣除。

  2、施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。

  甲方单位:____________

  法定代表人:__________

  地址:________________

  电话:________________

  日期:________________

  乙方单位:____________

  法定代表人:__________

  地址:________________

  电话:________________

  日期:________________

建设工程购销合同5

  供方:浙江向隆机xx有限公司合同编号:

  需方:瑞安市菱奥xx车零部件有限公司签订时间:20__年3月24日

  根据《民法典》及相关法律规定,经供需双方友好协商,在供需双方承诺严格履行双方签订的《物资采购通则》诸规定的情况下,签订本合同,以资信守。

  采购内容:产品名称、型号、商标、数量、金额、供货时间要求

  序号

  规格型号

  物料名称(图号)

  数量

  单位

  单价

  金额

  交货时间

  1

  pc

  2

  pc

  合计

  条款说明

  一、产品标示要求:供方的产品原则上要具有需方认可的永久性标志、厂家代码标志、生产时间标志。如体积小,无注明标志的,应使用双方共知的符号,以区别。

  二、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、供方对质量负责的条件:按双方确认的国xx通用编码、图纸、样品进行生产和质量检验。因不符合图纸和样品的要求而引起的.索赔、补偿均由供方承担。

  二、交提(货)地点、方式:需方指定仓库

  三、结算方式:月结。本月发的货物,需方将在收到供方正式开具的增值税发票,需方将在收到供方发票一个月内付款,即付款周期为见票后一个月内,如需方资金紧张时,付款允许延期7天,如再无法付款而与供方协商不成的,供方可向需方按超过付款缓冲期天数每天按该批应付款的1%收取延迟费用。(备注:付款可分为承兑和电汇,电汇手续费由需方承担)

  四、违约责任:供方产品品种、规格、质量、数量、包装等不符合合同要求,需方有权拒收和退货。供方延期交货时,因提前10天通知需方。需方中途变更合同,应提前一个月通知供方并与其协商解决,如一方终止合同,必须提前20天提出,双方同意签字后方能有效。当由于人力不可抗拒原因造成不能执行合同时,经有关机关证实后,方可免除经济责任。

  五、本合同发生纠纷由当事人协商解决,协商不成按下列第(1)种方式解决:①仲裁机构②人民法院

  六、未明事项,按《民法典》办理。

  七、本合同一式两份,需方一份,供方一份。复印件和传真有同等法律效果。

  供方:浙江向隆机xx有限公司需方:瑞安市菱奥xx车零部件有限公司

  法定代表人:徐-敏法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  银行细节:银行细节:

  税号:税号:

【建设工程购销合同】相关文章:

工程购销合同11-03

建设工程合同07-31

工程建设合同11-16

工程材料购销合同11-09

网站建设合同范本_建设工程合同02-16

建设工程借款合同05-13

关于建设工程合同12-14

工程建设招标合同12-14

建设工程安全合同11-20