- 交房通知书 推荐度:
- 相关推荐
交房通知书15篇
在生活中,我们很多时候都不得不用到通知,通知适用于批转下级机关的公文,转发上级机关和不相隶属机关的公文。写起通知来就毫无头绪?以下是小编整理的交房通知书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
交房通知书1
女士:
恭喜阁下成为业主,您购买的XX小区号楼单元X室现已竣工验收合格,达到交付使用条件,现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下,希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式:
1、交房地址:
2、物业服务中心联系电话:
二、交房时间:于X年XX月XX日向您交付房屋。
三、交房流程:
(一)交接程序:请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
(二)上述各项手续办妥后,物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料:
a、《商品房购房合同》;
b、各种已缴费用、购房款的发票、收据;
c、业主身份证原件、复印件;
d、业主近期一寸照片1张(业主档案)
e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;
f、《交房通知书》
五、您可以对您的房屋进行装修,但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间,并遵守《装修管理协议书》。装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续,领取《装修许可证》,获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下:
a、物业管理费
高层:X元/m2(缴纳半年)
商铺:X元/m2(缴纳半年)
生活垃圾处理费:10元/户/月(缴纳一年)
备注:
b、装修保证金:XX元/m2
c、建筑垃圾清运费:1元/m2
特别提醒:若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼,从我公司通知的.办理房屋交接手续之日起,视为房屋已经交付,由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续,请认真填写委托书,转交委托人前来办理。对交房手续及办理过程有任何疑问,请拨打物业服务中心电话咨询。
谢谢合作!
通知人:潍坊峡山城市建设投资开发有限公司
XX年XX月XX日
交房通知书2
**:
现就您租赁我司位于*************门面房屋相关事宜再次通知您:根据贵、我双方***年***月*日签订的《房屋租赁合同》约定,您应在****年*月**日前向我司缴纳下一租赁年度全年的`房屋租金¥*******,现您已向我司缴纳租金人民币*******元,剩余租金人民币********元虽经我司多次催要,但至今仍未能向我司缴纳。为妥善解决问题,请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币******元,逾期,我们将按照贵、我双方****年**月**日签订的《房屋租赁合同》约定,解除与您签订的《房屋租赁合同》,并追究您的违约责任。
通知人:年月日
接收人签字:
交房通知书3
尉氏县苏豫置业有限公司:
本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室,合同面积129.79平方米,合同房价款430000元(肆拾叁万元整),本人向贵公司支付首期房款130000元(拾叁万元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元,房屋维修专项基金5190元。
合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的'补偿。
为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。 特此函告!
翡翠城小区10号楼1单元1101室业主:张灵芝
20xx年xx月xx日
交房通知书4
xxxx:
根据贵公司同我公司签署的房屋租赁合同,贵公司103室已付房屋租金将于20xx年11月18日到期,应于20xx年10月18日(不含)前支付20xx年11月18日至20xx年05月17日期间的.房屋租金和物业费。截止本函送达之日,贵公司已经累计逾期未付款日,逾期未付款的,每逾期一日,则按月租金的5‰支付违约金,逾期违约金已达元。望贵公司接到函后,尽快缴纳房屋租金和物业费用及水电费。注:房屋租金:元;物业管理费:元;违约金:元合计:元。
有限公司
年10月xx日
交房通知书5
尊敬的××××先生:
××××××工程××幢将于××××年××月××日和××月××日(双休日)统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025)。
一、收楼时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是××××年××月××日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
为您安排的时间:××××年××月××日(接待时间:8∶30-16∶30)
办理地点:××及××物管
二、收楼时您所需携带的'物件
1、业主本人亲临现场收楼,请携带:
①××××交房通知书
②业主身份证或其他有效身份证明;
③《某某市商品房买卖契约》;
④已支付房款的所有收据;
⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书;
②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序
业主收楼,将按以下程序办理手续:
1、××××售楼处
业主先到××××××售楼处,与销售代表对接,办理内容:
验证
需验清的资料如下:
①××××交房通知书;
②《某某市商品房买卖契约》;
③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④已支付款项的所有凭证。
收费
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第××××项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某*房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及“两书“到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
①按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,××××××限期一周完成;
②记录水、电、煤气表的读数;
③签署《物业接收表》
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
①业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
②装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③由物业管理处审核,并办理开工单。
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
请业主在看房时务必注意安全!
通知人:××房地产有限公司
××年××月××日
交房通知书6
尊敬的xxx(女士/先生),您好:
首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注,您所购买的“天舜·xxxxx”房屋,因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的'竣工日期,在此很抱歉地通知您:xxxxx将延期交付,为此我们深感抱歉。
具体原因是:天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时,为避让穿过地块上方的110KV香万线高压线路,根据规划局审批意见,沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间,电力公司为确保不出意外,要求我xxxxx工程现场全面停工,进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改,花费了大量时间,最终由我公司耗资200余万元,将穿越天舜·xxxxx一期地块的110KV香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质,避免您入住后再次施工的麻烦,让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成,前后耗时达10个月有余,因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第2款第3项的规定,特提前告知您。我公司预计将于xxxx年x月x日启动交付,具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便,我们深感抱歉,还望得到您的理解和支持。特此通知。
在此谨祝你和家人阖家欢乐,幸福美满,我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。
武汉xxxx投资有限公司
xxxx年x月x日
交房通知书7
XXXXX置业有限公司:
本人与贵公司于XXX年XXX月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的XXXX小区XXX号楼XX单元XX室,合同面积XXXX平方米,合同房价款XXX元(XXX元整),本人向贵公司支付首期房款XXXX元(XXX元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税XXX元,房屋维修专项基金XX元。
合同约定贵公司应于XX年XXX月XXX日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。
为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的`商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。
特此函告!
XXXX业主:XXX
XX年XX月XX日
交房通知书8
恭喜阁下成为业主,您购买的____小区____号楼____单元______室现已竣工验收合格,达到交付使用条件,现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下,希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式:
1、交房地址:
2、物业服务中心联系电话:
二、交房时间:于________年____月____日向您交付房屋。
三、交房流程:
(一)交接程序:请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
(二)上述各项手续办妥后,物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料:
a、《商品房购房合同》;
b、各种已缴费用、购房款的`发票、收据;
c、业主身份证原件、复印件;
d、业主近期一寸照片1张(业主档案)
e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;
f、《交房通知书》
五、您可以对您的房屋进行装修,但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间,并遵守《装修管理协议书》。装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续,领取《装修许可证》,获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下:
a、物业管理费
高层:________元/m2(缴纳半年)
商铺:________元/m2(缴纳半年)
生活垃圾处理费:10元/户/月(缴纳一年)
备注:
b、装修保证金:____元/m2
c、建筑垃圾清运费:1元/m2
特别提醒:若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼,从我公司通知的办理房屋交接手续之日起,视为房屋已经交付,由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续,请认真填写委托书,转交委托人前来办理。对交房手续及办理过程有任何疑问,请拨打物业服务中心电话咨询。
谢谢合作!
通知人:
________年____月____日
交房通知书9
____先生/女士:
恭喜阁下成为业主,您购买的小区号楼单元室现已竣工验收合格,达到交付使用条件,现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下,希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式:1、交房地址:2、物业服务中心联系电话:
二、交房时间:于年月日向您交付房屋。
三、交房流程:(一)交接程序:请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。(二)上述各项手续办妥后,物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料:a、《商品房购房合同》; b、各种已缴费用、购房款的发票、收据; c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张(业主档案) e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;f、《交房通知书》
五、您可以对您的房屋进行装修,但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间,并遵守《装修管理协议书》。装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续,领取《装修许可证》,获准后方可施工。
六、您需要缴纳的'费用如下:a、物业管理费高层:元/m2(缴纳半年)商铺:元/m2(缴纳半年)生活垃圾处理费:10元/户/月(缴纳一年)备注:b、装修保证金:元/m2 c、建筑垃圾清运费:1元/m2特别提醒:若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼,从我公司通知的办理房屋交接手续之日起,视为房屋已经交付,由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续,请认真填写委托书,转交委托人前来办理。
对交房手续及办理过程有任何疑问,请拨打物业服务中心电话咨询。
谢谢合作!
x城市建设投资开发有限公司
xx年xx月xx日
交房通知书10
您好!
非常荣幸地通知您,您所购买的“圣菲TOWN城一期3、4、5栋住宅”自20xx年5月9日起正式办理物业交付手续。在此,我们衷心感谢您一直以来对蓝光地产的`大力支持、理解,并真诚预祝您:阖家欢乐、万事如意!
届时,由于前来办理接房手续的业主较多,为避免您长时间等候,我司建议您按以下时间办理接房手续:
5月9日,星期六,3栋;
5月10日,星期日,4栋1、2、3单元;
5月11日,星期一,4栋4单元、5栋。
一、办理地点:圣菲TOWN城物业服务中心一楼(小区大门左侧)
二、集中办理日期:20xx年5月9日至20xx年5月11日
三、工作时间:9:00—17:00
四、所需携带资料:详见交房通知书中《业主需携带资料》
五、所需缴纳费用:详见交房通知书中《需缴纳款项明细》(现场可刷卡)
六、咨询电话:
028-85881668(销售中心咨询热线)
028-85883990(嘉宝物管公司项目现场咨询热线)
七、温馨提示:
1、5月9日-11日前往现场办理交付手续的业主,将获得精美礼物;
2、您还可以登陆蓝光集团网站XXXXXXXXXXXX“了解产品”——“产品系列”第2页“圣菲TOWN城”项目查看交房相关信息;
3、为方便您顺利办理交房,请携带全部所需资料、费用后再至现场办理。
通知人:xxx置业有限公司
20xx年12月xx日
交房通知书11
尊敬的圣菲TOWN城一期业主:
您好!
非常荣幸地通知您,您所购买的“圣菲TOWN城一期3、4、5栋住宅”自____年__月__日起正式办理物业交付手续。在此,我们衷心感谢您一直以来对蓝光地产的`大力支持、理解,并真诚预祝您:阖家欢乐、万事如意!
届时,由于前来办理接房手续的业主较多,为避免您长时间等候,我司建议您按以下时间办理接房手续:
__月__日,星期六,3栋;
__月__日,星期日,4栋1、2、3单元;
__月__日,星期一,4栋4单元、5栋。
一、办理地点:圣菲TOWN城物业服务中心一楼(小区大门左侧)
二、集中办理日期:____年__月__日至____年__月__日
三、工作时间:9:00—17:00
四、所需携带资料:详见交房通知书中《业主需携带资料》
五、所需缴纳费用:详见交房通知书中《需缴纳款项明细》(现场可刷卡)
六、咨询电话:
七、温馨提示:
1、__月__日-__日前往现场办理交付手续的业主,将获得精美礼物;
2、您还可以登陆蓝光集团网站_________“了解产品”——“产品系列”第2页“圣菲TOWN城”项目查看交房相关信息;
3、为方便您顺利办理交房,请携带全部所需资料、费用后再至现场办理。
通知人:
_____年__月__日
交房通知书12
尊敬的物博·嘉华豪庭业主:
您好!恭贺您乔迁新家园!在您的大力支持下已达到交房条件。为了方便您办理入伙手续,现将办理入伙手续的`有关事项通知如下:
一、办理入伙手续的地点是:
二、办理入住手续时应带的资料:
1、开发商发出的《入伙通知书》;
2、商品房购买合同原件及复印件壹份;
3、接房时应完清房款及其它相关费用,共计人民币¥元(注:在办理入伙手续期间,我公司只接受现金付款方式,不接受其它付款方式。)
4、业主身份证原件及复印件二份;
5、委托他人办理的须带业主委托书(经公证处公正)、委托人员及被委托人的身份证及复印件各一份;委托与被委托人若是夫妻关系的,只需提供户口簿及结婚证书的原件和复印件。
三、入伙时间:
1、您办理入住手续的时间是:20年月日。请您在规定的时间前来办理入伙手续。
2、注意事项:如超过入伙期未办理入伙手续,按合同规定仍将从入伙之日起计收物业管理费。
XXX
20xx年X月X日
交房通知书13
尊敬的xxxx先生:
xxxxxx工程xx幢将于xxxx年xx月xx日和xx月xx日(双休日)统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025)。
一、收楼时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是xxxx年xx月xx日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
为您安排的时间:xxxx年xx月xx日(接待时间:8∶30—16∶30)
办理地点:xx及xx物管
二、收楼时您所需携带的物件
1、业主本人亲临现场收楼,请携带:
①xxxx交房通知书
②业主身份证或其他有效身份证明;
③《某某市商品房买卖契约》;
④已支付房款的所有收据;
⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书;
②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序
业主收楼,将按以下程序办理手续:
1、xxxx售楼处
业主先到xxxxxx售楼处,与销售代表对接,办理内容:
验证
需验清的资料如下:
①xxxx交房通知书;
②《某某市商品房买卖契约》;
③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④已支付款项的`所有凭证。
收费
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第xxxx项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某*房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
①按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,xxxxxx限期一周完成;
②记录水、电、煤气表的读数;
③签署《物业接收表》
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
①业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
②装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③由物业管理处审核,并办理开工单。
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
请业主在看房时务必注意安全!
xx房地产有限公司
xx年xx月xx日
交房通知书14
各拆迁户:
“20xx-03工业招拍挂开发用地项目”拆迁拆除工作已完成并确定被拆迁户安置于新城安置房南区,现该安置房已达到交付使用条件。请该项目被拆迁户携带户主身份证原件及复印件一份于20xx年3月6日至20xx年3月19日(工作日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00,节假日除外)到翔安新城安置房南区物业服务中心(宋坂二里91号202室)办理交房手续。截止20xx年3月19日交房期限后我公司将终止各被拆迁户的自行过渡补助费。
特此通知。
联系人:李xx电话:
洪xx电话:
厦门xx投资发展有限公司
20xx年3月6日
交房通知书15
女士/先生:
您好!我们热忱欢迎您入住××花园!您所认购的××花园××区××栋××单元××室楼宇,已于××××年××月××日经市建设局、质量检查总站、消防支队等政府有关部门检查验收、测量合格,现已交付使用准予人住。一、请您按入伙通知书、收楼须知办理入伙手续,办理地点在××。在规定的`日期内,地产部、财务部、物业管理公司等有关部门和单位将到现场集中办公。二、为了您在办理手续过程中不拥挤,顺利而快捷地办理各楼层的入伙手续,请以表l时间为准前来办理入伙手续。
××房地产开发公司
××物业管理公司
××××年××月××日
【交房通知书】相关文章:
交房通知书11-08
【推荐】交房通知书02-27
交房通知书【推荐】02-27
【精】交房通知书02-27
【热】交房通知书02-27
交房通知书【精】02-27
交房通知书【荐】02-24
交房通知书【热】02-24
交房通知书【热门】02-20
【荐】交房通知书02-20