保证金合同(15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的保证金合同，希望对大家有所帮助。

保证金合同(15篇)

保证金合同1

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________

　　身份证号码：_________

　　乙方：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　身份证号码：_________

　　为保障甲、乙双方长期的汇票贴现业务顺利进行，双方根据《合同法》、《票据法》、《支付结算办法》等法规的相关规定，并在平等自愿和诚实信用的原则上，经协商一致，就乙方向甲方支付保证金订立本合同。

　　合作模式

　　1、乙方在市场上买入汇票并向汇票权利人支付买断贴现金额（支付方式视保证金模式而定，以下详述），由甲方代乙方向汇票承兑行发查询，并向其支付实际贴现金额。为保证乙方于甲方向其支付实际贴现金额前，已将买断贴现金额全款划入票据权利人账户，乙方须向甲方支付一定数额的保证金。

　　2、保证金模式：

　　1、1）100万保证金模式：乙方向甲方交付100万保证金，乙方在市场上买入票据后，将买断贴现金额划入甲方账户，随后甲方及时、全额地划入票据权利人账户。此后，在甲乙双方选定的贴现日，甲方为乙方向银行查询汇票，并将实际贴现金额划入乙方账户。 2）500万保证金模式：乙方向甲方支付500万保证金，乙方在市场上买入票据后，将买断贴现金额直接划入汇票权利人账户，同时将相关打款凭证向甲方出示。此后，在甲乙双方选定的贴现日，甲方为乙方向银行查询汇票，并将实际贴现金额划入乙方账户。 3）在本合同中，经双方协商，乙方选择_____保证金模式，并于_____年_____月_____日将保证金划入甲方账户。双方权利与义务甲方权利

　　1）收取乙方事先支付的保证金，并保管保证金；

　　2）根据资金成本与市场行情决定甲乙双方的实际贴现利率；

　　3）在100万保证金模式下，甲方有权要求乙方先将划入汇票权利人的买断贴现金额划到甲方账户，再由甲方划给权利人；

　　4）在500万保证金模式下，甲方有权要求乙方及时提供其

　　已经向票据权利人支付买断贴现金额的凭证；最后实际贴现金额只能划入以下经乙方法定代表人认可的对公账户：

　　账户名称：_____________________________；

　　账户号码：_____________________________；该账户变更需经甲方同意。

　　2、甲方义务

　　1）为乙方向票据承兑行发送查询，并及时接收承兑行的查询回复书；

　　2）及时向乙方出示查询回复书，并保证查询回复书的来源与内容真实；但此处“内容真实”仅表示甲方提供的查询回复书内容与查询银行提供的一致，不对查复书所反映的票据真实状况负责，乙方风险自担。

　　3、乙方权利

　　1）在100万保证金的模式下，乙方有权要求甲方将其预先划入甲方账户的买断贴现金额及时、全额地划入票据权利人账户；并在贴现日或贴现日以后双方商定的日期，将实际贴现金额划入乙方账户；

　　2）在500万保证金的模式下，乙方有权要求甲方在贴现日或贴现日以后双方商定的日期，将实际贴现金额划入乙方账户。

　　4、乙方义务

　　1）保证其在市场上买入的票据真实有效，无挂失、止付、冻结、他查等情况；

　　2）由甲方代发查询的汇票必须由甲方贴现；

　　3）在500万保证金的模式下，乙方必须真实地将买断贴现金额划入汇票权利人账户，并出示真实打款凭证，禁止通过任何手段伪造打款凭证。风险承担与损害赔偿甲方代乙方发送查询的汇票，最后因不可归责于甲方的原因无法贴现而成为二查票的，风险由乙方承担；汇票经查询发现有挂失，止付、冻结、他查等其他瑕疵而不能贴现的，风险由乙方承担；汇票查询后，到期解付前，发现汇票为“克隆票”、假票或在此期间被挂失、止付、冻结的，一切风险和损失由乙方承担，若甲方因此涉及诉讼，相关诉讼费用及律师费用由乙方承担；同时，乙方应向甲方支付相关票面总金额的10%作为损害赔偿金。在500万保证金的模式下，如甲方发现乙方出示的打款凭证系伪造，或乙方并未真实地向汇票权利人支付买断贴现金额，由此造成甲方或票据权利人的全部损失，均由乙方承担；同时，乙方应向甲方支付相关票面总金额的10%作为损害赔偿金。涉及刑事责任的，追究乙方刑事责任。

　　保证金的保管、调整与退还

　　1、乙方应于本合同成立后，将一定金额的保证金划入甲方指定账户；同时，甲方有义务妥善保管该保证金，不能挪为他用；

　　2、根据甲乙双方合作规模的.变动，双方在平等协商的基础上均有权提出对保证金数额的调整；双方应本着保障贴现安全、有效利用资金的目的，合理调整保证金；

　　3、合同期限届满或解除后，乙方可向甲方申请全额退还保证金；但保证金的退还应当于双方最后一次合作的票据到期解付之日以后，且甲乙双方贴现业务已无任何纠纷的情况下，甲方全额退还保证金。

　　合同的期限、解除与违约金

　　1、自双方签订本合同之日起至____年____月____日止，在合同期限届满前一个月，根据合作情况，双方均有权提出对合同期限的顺延；

　　2、在合同履行过程中，有《合同法》第94条规定的情形，受损方可以提出解除合同，并要求支付相当于保证金____%的违约金；

　　3、在合同期限届满前，双方可根据《合同法》第93条，在平等协商的基础上解除合同，提前解约的一方需向对方支付相当于保证金____%的违约金。

　　争议解决的办法

　　本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第____种方式解决：

　　1、向上海仲裁委员会申请仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　本合同一式两份，自双方签字盖章程之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

保证金合同2

　　编号：年字第号

　　甲方（担保人）

　　乙方（借款人）

　　住址：

　　电话：

　　丙方（反担保人）

　　住址：

　　电话：

　　甲方根据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）提供担保，甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

　　第一条甲方担保的范围、期限、方式

　　1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限个月。甲方愿就上述借款，为乙方向贷款行提供担保，具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。

　　2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务（各）履行期届满之日起两年。

　　3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。

　　第二条反担保的方式、范围、期间

　　1、丙方向甲方提供反担保，承担连带保证责任。

　　2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

　　3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。

　　4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方提供抵押反担保，并由甲方与乙方（或第三人）签订《抵押反担保合同》。

　　第三条甲方的`追偿权

　　1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。

　　2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。

　　3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

　　第四条乙方的义务

　　1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务，并提供还款单据给甲方。

　　2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。

　　3、发生下列情形之一，乙方应及时通知甲方：（1）经营机制发生变化，如实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等；（2）涉及重大经济纠纷、诉讼；（3）破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销；（4）法人代表、住所、人事发生重大变化；（5）经营状况恶化，或效益严重滑坡；

　　（6）在经营中出现违法行为。

　　4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰（月），并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。

　　5、乙方应向甲方预交违约保证金元，乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。

　　6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。

　　7、如出现甲方代偿情况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的赔偿金。

　　第五条其他约定事项

　　第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　第七条本合同由各方签章后生效，不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。

　　第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。

　　甲方（公章）乙方（公章）丙方（公章）

　　法定代表人：法定代表人：法定代表人：

　　授权委托人：

　　年月日

保证金合同3

　　本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的.违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

　　第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

　　同相关约定退还保证金给乙方。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为确保甲方供应链物料流运转顺畅，避免出现乙方供货随意性，包括以各种除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、出货的`，或者不按采购订单约定提前交货；或者乙方供货的零配件、原材料等因质量问题造成甲方不必要损失的。现甲、乙共同双方约定，乙方在与甲方合作之初（即乙方成为甲方合格供应商时），向甲方交纳人民币xxx元（大写：），以作为向甲方供货保证。

　　一旦甲、乙双方终止合作，经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后，甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证金。乙方向甲方交纳的供货保证金为全期无息金额。

　　如属因乙方交纳保证金后，又无法满足向甲方供货，或供货达不到甲方技术图纸要求等，甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

保证金合同5

　　甲方（保证人）：________________

　　住所：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　电话：________________________________传真：______________

　　乙方（债权人，即业主）：________

　　住所：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　电话：________________________________传真：______________

　　丙方（债务人，即承包商）：____

　　住所:_________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　电话：_______________________________传真：_______________

　　鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

　　第一条定义

　　本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

　　第二条保证范围及方式

　　甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。

　　甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

　　甲方在上述保证范围内承担连带保证职责

　　第三条承担保证职责形式

　　保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“Y”表示选取项，填“N”表示非选取项）：

　　（N）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。

　　（N）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。

　　（Y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。

　　第四条保证期间

　　自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。

　　第五条各方的权利义务

　　1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。

　　2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。

　　3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

　　4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。

　　5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。

　　6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。

　　7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。

　　8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。

　　第六条承担担保职责的`程序

　　1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

　　2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。

　　第七条合同的生效、变更和解除

　　1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

　　2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

　　第八条争议的解决

　　本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。

　　第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：

　　____________________________________________________________________

　　第十条附则

　　本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　法定代表人：____________法定代表人:_____________

　　（或授权代理人）（或授权代理人）

　　_______年_____月____日______年_____月___日

　　丙方：__________________

　　法定代表人：____________

　　（或授权代理人）

　　______年______月____日

保证金合同6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条概况

　　鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围

　　为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的_________%，金额：_________大写人民币_________元（￥_________）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的'合同预付工程款中扣除。

　　第四条保证方式

　　为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条保证期间

　　自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条资金证明

　　乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他

　　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　法定代表人或授权代理人（签字）：_________

　　_________年_________月_________日

保证金合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的.损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条赔偿

　　保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条争议的解决

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他

　　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同8

　　出租方（甲方）：_________

　　承租人（乙方）：_________

　　目前乙方对甲方想合法出租的房屋感兴趣，甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议、、

　　一、甲方房屋地址

　　甲方拟出租给乙方的'房屋坐落于________________________________________________________

　　二、房屋使用性质

　　租赁房屋的使用性质为________。

　　三、租赁期间

　　双方约定的租赁期限为___________________________________________________________________________________

　　四、存款

　　1、乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。

　　2、本协议签订后，租赁期开始前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；乙方违约，保证金由甲方没收，甲方支付一半的中介保证金作为服务费。

　　房屋租金和管理费

　　1、金额：双方约定的租金为人民币______________________________________________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。

　　付款方式为____________________。

　　2、物业管理费由__________承担。

　　其他人

　　1、双方同意在_____年___月____日前签订合同。任何一方未能如期签订合同，均可视为违约。

　　2、甲乙双方同意租赁附属设施：_______。

　　甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：________

　　代理人（签名）：________代理人（签名）：____________。

　　签字人：______

　　中介（盖章）：_________

　　操作员（签名）：_________

　　签约地点：_______________

　　签约日期：_____年___月____日

保证金合同9

　　质权人(甲方)：********有限公司

　　法定代表人：

　　住所：

　　电话：

　　出质人(乙方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　电话：

　　为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。

　　甲方帐号如下：

　　户名：**********有限公司

　　开户行：

　　帐号：

　　乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。

　　第二条质押担保范围

　　本合同的担保范围为：

　　主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

　　第三条质权的实现

　　一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

　　二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

　　第四条违约责任

　　一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权采取以下一项或多项措施：

　　1.要求乙方限期纠正违约行为;

　　2.要求乙方提供新的.担保;

　　3.要求乙方赔偿损失;

　　4.法律许可的其他救济措施。

　　二、如果因乙方原因导致质权未有效设立，或者导致甲方未及时且充分实现质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任，并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

　　第五条合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　(一)向甲方住所地人民法院起诉。

　　(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第六条合同的生效

　　本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

　　甲方(公章)：

　　负责人或授权代理人(签字)：

　　年月日

　　乙方(公章)：

　　负责人或授权代理人(签字)：

　　年月日

保证金合同10

　　甲方（采购代理机构）：广州政府采购中心

　　乙方（供应商）：

　　为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条预存保证金金额，收取，退还

　　1。乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

　　2。乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，（）向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。

　　3。办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

　　第二条预存保证金的使用和管理

　　1。除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2。个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡"，乙方应按采购文件的.规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3。乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

　　4。 "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5。甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户"，按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条争议解决方式

　　本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条协议生效和期限

　　1。本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2。在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3。在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4。本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：

　　（盖章）

　　乙方：

　　（盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　地址：

保证金合同11

　　借款合同

　　合同编号：

　　签约地点：

　　贷款方：

　　借款方：

　　担保方：

　　借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘

　　请作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条借款方为了的需要，现申请向贷款方借款人民币（币种）元(大写)：。

　　第二条借款利率：本合同所涉借款利率为日。借款时间以对应日为准(即借款日与还款日都在利息计算范围内)。

　　第三条借款和还款期限

　　1、借款时间共_ __天，自年月日起至年月日止。

　　2、还款期限如下：还款时间为年月日。（请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）

　　3：付息方式：借款利率为日提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

　　第四条担保条款

　　1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

　　2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务本金利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

　　3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。

　　第五条各方权利与义务

　　1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查）。

　　2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

　　3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

　　4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

　　5、担保方承担保证责任后，有权向债务人（借款人）追偿。

　　第六条违约责任

　　1、借款方的违约责任

　　A、借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。

　　B、借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。

　　合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的.顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

　　C、如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

　　D、借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

　　2、贷款方的违约责任

　　贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

　　第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

　　第八条其他

　　本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

　　本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）各留存一份。

　　贷款方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　电话号码：

　　借款方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　电话号码：

　　担保方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　电话号码：

保证金合同12

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方出租甲方依法可以出租的房屋事宜，签订本合同。

　　一、租赁住房的基本情况

　　（ 1）房屋位置：_____ 。（以下简称“房子”）

　　（2）房屋所有权证名称：_____编号：_____

　　（3）房屋建筑面积：_____ m2，套内建筑面积：_____ m2。

　　（4）房产证记载的用途：。

　　除双方另有约定外，以上所列设施设备均作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满后退房的验证凭证。

　　二、租赁期限

　　（ 1）房屋租赁期限为_____个月，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　（2）租赁期满，甲方有权收回房屋，乙方应按期归还。乙方如需继续租赁该房屋，应在租赁期满前天通知甲方。

　　三、租金和支付方式

　　（1）房屋租金为人民币_____/月（大写：_____；合同期总租金为人民币_____（大写：）。

　　（2）房屋租金支付方式：。

　　四、定金及其他费用约定：

　　（1）甲方交付房屋时，乙方应向甲方支付租金保证金、、押金为人民币（大写：）。甲方收到定金后，应向乙方开具收据凭证。

　　（2）租赁期间，因使用该房屋而发生的`水、电、气、宽带费用由当事人承担；有线电视和物业管理费用由当事人承担。

　　（3）租赁期满或合同终止后，甲方应退还乙方已支付的租赁保证金、、

　　（4）其他协议：

　　五、租赁交易方式甲乙双方自行交易。

　　六、房屋转租和出售协议

　　（1）未经甲方书面同意，乙方不得将房屋转租或转借给他人。

　　（2）租赁期内，甲方如出售该房屋，应在出售前一天书面通知乙方。同等条件下，乙方有优先购买权。

　　七、甲方交货协议

　　（1）甲方应按照之前约定的条件将房屋交付给乙方。租赁合同经双方签字盖章并交付房屋钥匙后，视为已交付。

　　（2）甲方逾期交房超过一天，乙方有权单方解除合同。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自房屋交付之日起至房屋实际交付之日止，甲方每天按已付租金的%向乙方支付违约金。

　　八、乙方付款协议

　　（1）乙方应按本合同第三条约定的时间向甲方支付租金。

　　（2）如乙方未在约定时间内支付租金，甲方有权单方解除合同。如甲方不解除合同，乙方应向甲方支付应付租金的%的违约金。

　　九、其他协议

　　（1）租赁期内，甲方应保证该物业及其附属设施处于正常使用状态，并承担修复乙方正常使用状态下该物业及其附属设施损坏或故障的义务；甲方不承担房屋维修义务，导致乙方无法正常使用房屋及其附属设施的，乙方有权单方解除合同；甲方对乙方的装修、改良及附加物品不承担维修义务。

　　（2）乙方应合理使用并爱护该物业及其附属设施。因乙方保管不善或不合理使用造成房屋及其附属设施损坏或失效的，乙方应负责维修或承担赔偿责任；如果乙方因保管不善或不合理使用而损坏附属物品、设备和设施，甲方有权单方面解除合同。

　　（3）租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得改变房屋用途。不违反法律法规和政府关于房屋租赁使用的有关规定。乙方擅自改变房屋用途的，甲方有权单方解除合同。

　　（4）租赁期内，甲方提前收回房屋的，应提前天通知乙方并退还相应租金；乙方提前退租的，应提前天通知甲方，甲方退还乙方剩余月份已付租金。

　　（5）租赁期满或合同终止后，乙方应将房屋钥匙及正常使用的房屋原物归还甲方，并保证房屋附属设施、设备及装修完好，结清乙方应支付的相关费用、、

　　（六）甲方保证已如实介绍房屋的权属状况、附属设施设备、装修情况，保证房屋租赁不违反国家法律法规的有关规定，并有权决定租赁事宜。乙方保证已充分了解上述房产，并实地查看过该房屋，对该房屋现状无异议，愿意出租该房屋。

　　（7）经双方协商一致，本合同可以解除。

　　十、解决争议的方法

　　甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过协商解决。协商不成，可以依法选择：□向人民法院提起诉讼□向仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、补充协议或事项

　　十二、补充规定

　　（1）本合同所列地址是各方的准确联系地址，当相关文件送达该地址时，将被视为已送达本人。任何一方变更地址，应及时书面通知相关方，否则自行承担相关责任。

　　（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

保证金合同13

　　出租方(甲方)_________

　　承租人(乙方)__________

　　目前乙方对甲方想合法出租的`房屋感兴趣，甲方愿意将该房屋出租给乙方使用。甲乙双方就乙方向甲方支付定金等事宜签订本协议。

　　一、甲方房屋地址

　　甲方拟出租给乙方的房屋坐落于__________________________路，____________________城市。

　　二、租赁期限

　　双方约定的租赁期限为_________________________________________。

　　第三、存款

　　1.乙方应向甲方支付定金人民币_________________。甲方收到定金后应书面签字。

　　2.本协议签订后，租赁期开始前，如甲方违约，将上述定金和乙方双倍返还；如果乙方违约，保证金将被甲方没收。

　　四、房租

　　金额:双方约定的租金为人民币_______________________________________乙方应以__________的形式向甲方支付。付款方式为______________。

　　五、其他

　　甲、乙双方同意在____________________________________________________________________________________前签订房屋租赁合同。

　　甲方(盖章)_________乙方(盖章)__________

　　________年_____月_____日_______年_____月_____日

保证金合同14

　　合同编号：_________

　　出租人（甲方）：_________

　　承租人（乙方）：_________

　　保管人（第三方）：XX市市场协会

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，三方就编号为的《XX市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：

　　第一条保证金的管理

　　保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（XX市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。

　　第二条乙方保证金

　　自本合同签订之日起_________日内，乙方（是／否）应支付《租赁合同》约定租金总额_________%计_________元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

　　第三条乙方保证金按下列第_________种方式支付：

　　1．由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

　　2．乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

　　第四条乙方保证金应用于以下第_________种情况：

　　1．《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

　　2．《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。

　　3．乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。

　　4．《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

　　第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前_________日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。

　　第六条乙方保证金的补足

　　在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后_________日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。

　　第七条乙方保证金的返还

　　《租赁合同》终止后_________日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。

　　第八条乙方逾期_________日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。

　　第九条甲方保证金支付方式

　　1．甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支付的'方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的_________%（2-5%），以作为履行合同的担保。

　　2．甲方保证金应于每年_________月_________日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于_________日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。

　　第十条甲方保证金应用于以下情况：

　　1．甲方因自身原因擅自解除合同的，应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

　　2．_________。

　　第十一条第三方的权利义务

　　1．妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户，不得转存、隐匿。

　　2．确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。

　　3．收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。

　　第十二条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，三方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第_________种方式解决（只能选择一种）：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向_________人民法院起诉。

　　第十三条其他约定事项_________。

　　第十四条本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，第三方_________份。

　　第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　住所：_________住所：_________

　　营业执照号码：_________营业执照号码：_________

　　市场登记证号码：_________身份证号码：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年___月___日_________年___月___日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　第三方（盖章）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________

　　合同编号：_________

　　保证人（甲方）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　开户金融机构及账号：_________

　　贷款银行（乙方）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人（或授权代理人）：_________

保证金合同15

　　一、什么是施工合同保证金

　　施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

　　二、施工合同保证金有什么作用

　　一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

　　为形象说明保证金的'作用，以工程施工合同的保证金为例。

　　在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

　　履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

【保证金合同】相关文章：

保证金合同02-25