空调安装合同(15篇)

　　在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的空调安装合同，希望对大家有所帮助。

空调安装合同(15篇)

空调安装合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　日期年月日

　　1. 甲方与年月吸顶机(5P) 每台元人民币。共台。主机部分元整。

　　2. 内外主机费用部分包含：安装费、支架费、特种作业费。

　　3. 辅材部分：内外机铜连接管、十二芯内外机电源线、保温管、打孔、铁螺纹杆、PVC下水管、合计按每米元人民币。总价依据最后使用总长和单价计算。

　　4. 由于大多数内外机连接管过长，安装调试后必须要加注原厂冷媒以达到正常制冷效果，冷媒每瓶10公斤装元。最后依据使用总量依据瓶数计算总价。

　　5. 自合同生效之日，甲方需预付所有空调内外机主体部分资金给乙方。

　　6. 乙方确认收到主机款项后负责把所有机器安装完工调试。完成工作量后的.三个工作日内由甲方验收确认。

　　7. 甲方验收完成后需支付乙方余下的工程尾款。

　　8. 自空调安装之日起整机保修2年整(自然灾害和人为原因除外)。

　　9. 过保后，由与卖方特定的长虹售后商关系。可享受成本维修这一优惠服务。

　　10. 此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调安装合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

　　一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售

　　后服务工作交由乙方完成。

　　二、合同期自年月日至年月日

　　止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

　　三、甲方的责任和义务：

　　1. 甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有

　　2. 甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日台。

　　3. 甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

　　4. 甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务（支架由方承担）。

　　四、乙方的责任和义务：

　　1. 合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证

　　复印件等材料。

　　2. 乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的'人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调品牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

　　3. 乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

　　4. 乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用（交通费）由甲方承担。

　　5. 乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

　　6. 乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

　　五、费用结算（有安装卡结算）：

　　1. 必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。

　　2. 乙方向甲方上缴的安装承包费标准：（除卓圩、三树、双庄、井头以外的乡镇）

　　挂机元/台 2P柜机/台

　　3P柜机/台 5P柜机元/台

　　3．下乡安装空调交通费按10元/台由甲方支付给乙方。

　　六、违约责任：

　　1．乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

　　2．乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起50元的标准向甲方支付违约金。

　　3．甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付100元/台的违约金。

　　七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

　　八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

空调安装合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调等家用电器安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调等家电安装前，对乙方进行安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项，教育后甲方无相关安全责任。

　　第二条乙方安全责任

　　1．乙方必须有正规营业执照、法定代表人。

　　2．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　3．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　4．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　5．乙方负责对其安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　6．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　7．乙方的安装，必须以甲方报单信息为准，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　8．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　9．乙方所有安装都要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　10．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的'损失由乙方承担。

　　11．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　12．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　13．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　14．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

空调安装合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工作内容：

　　乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号安装项目单位数量备注

　　1 空调主机台

　　2 风机盘管台

　　3 空调箱台

　　4 水泵台

　　5 镀锌铁皮风管㎡

　　6 空调供、回水管项

　　7 冷凝水管项

　　8 开关、风口项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的`人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号安装项目单位数量单价(元) 合价(元)

　　1 空调主机台

　　2 风机盘管台

　　3 空调箱台

　　4 水泵台

　　5 镀锌铁皮风管㎡

　　6 空调供、回水管项

　　7 冷凝水管项

　　8 开关、风口项

　　9 工程费用总计

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币￥元整，人民币大写元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币￥元整，大写：元整作为工程预付款;

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币￥元，大写：元整作为工程进度款;

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币￥元，大写：元整;

　　剩余工程总款的20%，人民币￥元，大写：

　　元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方：乙方：

　　帐号：帐号：

　　日期：20xx年X月XX日

空调安装合同5

　　甲方：_________________公司

　　地址：__________________

　　联系电话：_________

　　联系传真：_________

　　编码：__________________

　　乙方：__________________

　　地址：__________________

　　联系电话：_________

　　联系传真：_________

　　编码：__________________

　　工程项目名称：国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心研发大楼中央空调工程

　　甲乙双方经过充分协商，为进一步明确各自职责，加强相互合作，按照中华人民共和国《民法典》的有关规定订立本合同。

　　1、合同内容：

　　乙方以包工包料方式承包甲方中标的国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心研发大楼中央空调工程分项项目，含系统的设计、设备供应、安装、调试以及售后服务等空调安装项目。

　　2、合同总价：

　　乙方承包本工程，应保证甲方总价人民币_____________元整(￥______________元)，甲方按_____________元该项工程款，实际付给乙方承包总价款____________元整(￥____________元)，此合同总价款乙方应保证开具______________元的增值税发票。空调安装面积_________㎡，签证多出部分，除交税后，甲方为_________%，乙方为__________%。

　　3、乙方合同总造价包含：_________

　　设计费、设备款、运输费、安装费(包含系统安装材料、人工费、设备吊装、调试、以及在保修期内发生的所有一切相关费用)。

　　4、付款方式：

　　按甲方同业主中标合同的付款方式(即按月计量，实际款付给乙方计量款的'__________%)，甲方收到业主计量款壹周内付给乙方。竣工验收合格后，业主支付该工程款到帐，壹周内付清乙方约定总价款的__________%，剩余_________%为质保金，此质保金按中标条款支付给乙方。

　　五、交货地点工地。

　　六、合同工期

　　本合同规定隐蔽工程为_________年_________月_________日前完工。

　　由于甲方或其他工种工期延误，合同工期顺延。

　　七、双方责任：

　　(一)、甲方责任

　　1.甲方有责任按本合同付款方式支付工程款，由于甲方原因未按合同履行支付工程款而甲方装修好后再延期安装中央空调所造成甲方房屋漏水、漏电等一系列损坏甲方财产的责任由甲方负责，乙方不承担任何责任。

　　2.甲方应提供乙方施工所需水、电。

　　3.甲方有义务协助乙方协调乙方与装潢公司的关系，确保工程顺利进行。

　　(二)、乙方责任

　　1.乙方确保交付的设备与合同附件规定的型号、规格、产地相符。

　　2.如出现机械故障和漏水的情况，乙方负全部责任。(自然灾害和人为因素除外。)

　　3.乙方应保证本工程竣工验收合格。

　　4.材料、设备进场后由乙方自行保管，如有损坏、遗失由乙方自行负责。

　　5.乙方应文明施工，如出现安全事故，由乙方自负，甲方概不负责。

　　八、本合同签署地为。

　　九、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方代表签字后生效，具有同等法律效力。

　　十、如有发生经济纠纷，双方应以协商解决为主。协商不成须诉讼的，由起诉方地方人民法院受理。

　　十一、保修期：

　　安装调试合格后开始计算，整机二年，压缩机三年，由乙方负责设备的保养、保修等服务。

　　十二、其它

　　甲方：_________(盖章)乙方(盖章)_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　传真：_________

空调安装合同6

　　发包人：(以下简称甲方)··

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则，就”青州市电力调度中心”中央空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：青州市电力调度中心中央空调工程

　　2、工程地址：青州市花都大道北侧综合商务区内

　　二、承包方式：双包，即包工、包料、包安装

　　三、工程工期：

　　开工日期：20xx年10月1日工竣工日期：20xx年1月1日(出风口安装除外)

　　四、承包范围及内容：中央空调设计施工图纸包含的全部工程量的采购及安装。注：(换热器、冷却塔、机房内所有水泵由甲方自行采购。费用由甲方承担。)乙方不负责强电及弱电施工，详见附件《分部分项工程量清单》。

　　五、工程价款及给付方式

　　1、工程价款：本合同工程价款为固定包干总价人民币24万元(大写：贰佰肆拾壹万元整)。 (不含税价)以上包干总价含：人工费、机具费、场地租用费、临时设施费，文明施工费，安装费，措施费，吊装费、规费，实验费、水电费，配合费，综合管理费，利润，以及施工期间的一切风险费用等全部费用，为固定包干总价，不论市场如何变化，结算时均不作任何调整;在设计图纸不发生更改的前提下，不论乙方施工的工程量是否超出《工程量清单》，结算时都不作任何调整;若设计图纸发生更改而造成工程量增加或减少，则增加或减少内容按照附件《工程量清单》相应项目的综合单价进行结算相应的增加和减少，如《工程量清单》中无相应的项目，则双方协商确定。

　　2、给付方式：

　　(1)合同签订后3个工作日内预付工程款，人民币300000元(大写：叁拾万元元整)。

　　(2)乙方所有材料进场后，经甲方确认后七个工作日内、付材料总价款的80%，约1000000万。注：此款项包括前期预付款300000元在内。

　　(3)管道隐蔽工程完工后，甲方组织隐蔽工程的验收，验收合格后，于七个工作日内，支付至合同总价的70%，即人民币约1700000万元(大写：壹佰柒拾万元整)。

　　(4)工程完工后，主机安装调试能正常使用，整个系统运行良好，经质量监督检验部门验合合格取得检收合格证，并通过综合竣工验收合格后十五个工作日内，给付本工程总价款的25%，即人民币约600000元(大写：陆拾万元整)。

　　(4)剩余5%为质保金，质保期满后给付，若有应付款项的，。应扣除相应款项后给付。

　　3、甲方向乙方付款时，乙方需出具其公司财务部门开具的收款收据，否则，甲方有权拒绝付款。乙方应保证其提供的收据真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、工程质量：优良

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。

　　4、工程竣工验收合格后，如果出现因施工质量引起的漏水现象及其它质量隐患，一切由乙方负责。

　　六、甲乙双方的权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、指派(联系电话：)为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、为乙方提供施工用水、电接驳点。

　　3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查，并提出整改意见。

　　4、组织工程验收，并进行最终的工程量确认。

　　(二)乙方权利义务

　　1、向甲方提供了加盖公司公章的营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证安全生产许可证等证明文件，并保证其真实、合法、有效。

　　2、指派施工现场相关事宜。

　　3、编报施工设计和施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方、设计和监理批准后实施。

　　4、严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家环保及相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。

　　5、乙方必须严格按照图纸及工程时清单约定的品牌完成本工程，不得偷工减料，使用假伪劣产品，若有前述情形，扣除该部份工程款并处以该部份金额两倍的罚款，在乙方工程款中直接扣除。

　　6、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品，乙方应向甲方提供相关产品的合格证。

　　7、乙方应服从甲方指挥和管理，自觉遵守施工现场相关管理制度，不得违章作业。

　　8、自行负责施工用水、用电的搭接、并承担相关水费、电费;

　　9、自行保护好已完工的成品或半成品，若有损坏或遗失，由乙方自行负责。

　　10、自行协调与其它分包单位的.关系，维护施工秩序，确保工程按期顺利完工，并承担相关费用。

　　11、做好施工组织管理，及时清除安装垃圾，做到文明施工，工完地清。

　　12、乙方在工程施工过程中，必须做好施工记录，整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料，填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范实施指南(第二版)，施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料6套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。

　　七、安全生产责任

　　乙方必须严格执行国家、山东省、潍坊市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工，严格控制施工噪音、粉尘污染，及时清运建筑垃圾;在合同履行过程中发生的所有事故(包括但不限于在施工场地内或施工场地外发生的安全事故，意外事故、工伤事故)，概由乙方负责，并承担因此而产生的一切经济责任和法律责任。

　　八、质保期：质保期18个月，从通过“综合竣工验收之日起算。质保期内若出现质量问题，乙方应于接到甲方通知后六小时内进场处理，所有费用由乙方承担。若乙方未在六小时内进场处理的，乙方有权另行委托他人处理，费用由乙方承担，在质保金内扣除，不足部份，甲方有权另行追偿。

　　九、售后服务

　　1、乙方保障工程应达到的设计制冷、制热量。保修标准按国家“三包”标准实施。在保修期内，乙方接到甲方维修通知在六小时内及时上门处理。甲方应按照使用说明书正确操作。乙方在维修过程中须保障甲方原有装修设备设施完好，如有损坏须及时恢复。

　　2、保修期外，乙方接到甲方维修通知在六小时内及时上门处理。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)

　　3、从竣工验收合格之日起整体工程保修18个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。整体工程保修期内每年免费保养两次。

　　4、保修期内发生质量问题，若属安装、设备质量问题，由乙方负责解决;(甲供设备除外)属操作使用不当等问题由甲方承担费用。

　　九、违约责任

　　1、乙方未按本合同约定的时间内完成工程，每超期一日，乙方按本合同总金额的2‰向甲方支付违约金。

　　2、乙方施工质量不符合甲方要求的，乙方应负责整改至符合甲方要求为止，所需费用由乙方承担，造成工期延误的，每超期一日，乙方按本合同总金额的2‰向甲方支付违约金。

　　3、若因不可抗力造成本合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

　　4、依照本合同第十条的约定解除、终止合同或暂停施工的，甲方不承担违约责任。

　　5、乙方单方提出解除或终止合同的，视为违约。本合生效后尚未进场施工前乙方单方提出终止合同的，应按合同总金额的10%向甲方支付违约金;本合同生效后，乙方已进场开始施工后提出解除或终止本合同的，应按合同总金额的10%向甲方支付违约金，工程款按实际工作量的50%结算。

　　6、甲方未能按合同约定的时间向乙方支付工程款的，每逾期一日，甲方按逾期付款金额的万分之二向乙方支付违约金。

　　十、合同争议解决方式

　　因本合同履行发生争议，甲乙双方协解决，协商不成时，依法向人民法起诉。

　　十一、其它

　　1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调安装合同7

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

　　5、遵守本协议其他相关条款.

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的.费用;

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

　　(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　(4)安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

空调安装合同8

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定:由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款:

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：中央空调安装工程（前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　2、工程地址：

　　二、承包方式：

　　三、工程工期：

　　1、本工程工期为__ _天，即自2011年__ _月__ _日至2011年_ __月__ _日;其中室内工程主体部分工期为 _ __ 天，即自2011年_ __月 __ _日至2011年__ _月 ___日。( 前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　2、如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限:

　　（1）甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工；

　　（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度；

　　（3）重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量；

　　（4）乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上；

　　（5）因遇不可抗力的自然灾害(如:自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度；

　　四、承包范围及内容：设计施工图纸包含的全部内容。详见附件《分部分项工程量清单》。

　　五、工程价款及给付方式

　　1、工程价款：本合同工程价款为固定包干总价人民币万元（大写：元整）。

　　以上包干总价含：人工费、机具费、场地租用费、临时设施费，文明施工费，安装费，措施费，吊装费、规费，实验费、水电费，配合费，综合管理费，利润，税费，以及施工期间的一切风险费用等全部费用，为固定包干总价，不论市场如何变化，结算时均不作任何调整；在设计图纸不发生更改的前提下，不论乙方施工的工程量是否超出《工程量清单》，结算时都不作任何调整；若设计图纸发生更改而造成工程量增加或减少，则增加或减少内容按照附件《工程量清单》相应项目的综合单价进行结算相应的增加和减少。

　　2、给付方式：

　　（1）本合同签订后七个工作日内支付本合同总价 %的定金，即人民币元（大写：元整）

　　（2）甲方施工人员、设备及前期材料进场后七个工作日内支付总工款的` %，即人民币元（大写：元整）。

　　（3）空调主机及末端设备运至施工现场，经甲方确认后七个工作日内支付本合同总价款的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（4）管道隐蔽工程完工后，甲方组织隐蔽工程的验收，验收合格后，于七个工作日内支付合同总价的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（5）工程完工后，主机安装调试能正常使用，整个系统运行良好，经质量监督检验部门检验合格取得检收合格证，并“ ”综合竣工验收合格后十五个工作日内支付本工程总价款的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（6）剩余 %为质保金，质保期满后给付，若有应付款项的，应扣除相应款项后给付。

　　3、甲方向乙方付款时，乙方需出具税务部门认可的相关专业发票，否则，甲方有权拒绝付款。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、工程质量：合格

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。

　　4、工程竣工验收合格后，如果出现因施工质量引起的漏水现象，一切由乙方负责。

　　六、甲乙双方的权利义务

　　（一）甲方权利义务

　　1、指派为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　3、甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　4、在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如: 乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　5、甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　6、如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　7、涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8、严格按本合同书中第五条款的规定支付项目所需款项。

　　9、甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　10、对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　11、对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第四条1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿

　　标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　12、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时内到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工；若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　13、工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　14、甲方应按合同规定日期(见本合同第四条2款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。

　　15、甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　（二）乙方权利义务

　　1、乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　2、向甲方提供了加盖公司公章的营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证、安全生产许可证等证明文件，并保证其真实、合法、有效。

　　3、指派为现场代表，负现调处理施工现场相关事宜。

　　4、施工设计和施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方、设计和监理批准后实施。

　　5、按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家环保及相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间:

空调安装合同9

　　甲方（发包方）

　　乙方（承包方）

　　甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定的原则，结合本工程具体情况，订定合同如下：

　　一、工程概况：

　　1.1.工程名称：榆林经济开发区创业大厦。

　　1.2.工程地点：榆林经济开发区。

　　1.3.工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。

　　1.4.承包方式：劳务清包、辅材工具包干。

　　1.5.施工周期：依照项目部进度计划。

　　1.6.质量等级：合格。

　　1.7.质量保证：乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。

　　二、同文件使用解释顺序：

　　2.1.除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　2.1.1.本合同条款。

　　2.1.2.补充协议条款。

　　2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。

　　2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。

　　2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。

　　三、同文件使用的文字标准和使用法律：

　　3.1.合同文字：本合同文件使用中文简体。

　　3.2.适用法规：《建设工程施工合同（GF—1999—0201）》。

　　3.3.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》（GB50243—2002）及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）的由关规定。

　　四、甲方责任：

　　4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。

　　4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。

　　4.3.甲方负责在施工中的协调工作。

　　4.4.参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。

　　五、乙方责任：

　　5.1.乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。

　　5.2.乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。

　　5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。

　　5.4.乙方自备所需的安装工具（机械费已包干）。

　　5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。

　　六、工程质量监理：

　　乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。

　　七、质量与验收：

　　7.1隐蔽工程验收：

　　7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字；验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。

　　7.2.检查与返工：

　　7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。

　　7.3.安装：

　　7.3.1.乙方施工范围：安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试，并保管每台空调的附件（如：合格证、说明书其它文件），统一整理后，待完工时交于甲方。

　　八、结算方式：

　　8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取，机械费由乙方收取其中的50%，辅材由乙方收取其中的70%。

　　8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取，工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。

　　8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。

　　九、工程款支付：

　　9.1.月进度款按月进度量60%支付，每年终结算按已完工作量的'80—90%支付。

　　9.2.工程完工付工程施工总量90%。

　　9.3.决算后一月内付到总价97%。

　　9.4.留3%保修金，按国家相关规定到期退还，保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。

　　9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性，但甲方也应征得乙方的认可，在双方协调的期限内给予补上。

　　9.6.在施工过程，如果由于种种原因出现中途停建、缓建（除不可抗拒的自然灾害），甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施，如停工超过七天的，甲方应承担工人适当的生活费，但不能超过1个月。

　　十、争议：

　　10.1争议：

　　10.1.1.甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。

　　10.1.2.发生争后，除出现下例情况的，双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作：

　　（1）合同确已无法履行。

　　（2）双方协议停止施工。

　　（3）调解要求停止施工，且为双方接受。

　　（4）法院要求停止施工。

　　十一、其他：

　　11.1.合同的生效与终止：

　　本合同子甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　十二、备注：

　　12.1.不可抗力：

　　当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同；合同的价格不因不可抗力而改变。

　　不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）就立即将不可抗力发生的情况通知另一方（甲方或乙方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

　　不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。

　　12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

空调安装合同10

　　合同编号：

　　签订地点：

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　甲方根据实际需要，一事，经双方友好协商，达成如

　　下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，

　　如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，

　　甲方要求继续履行剩余安装合同的`，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲

　　方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担，货物自到达安装地后，灭失的风险责任由甲

　　方承担。

　　四、安装地点五、产品安装调试：

　　1. 由乙方免费安装调试；

　　2. 甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　1. 分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　2. 甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用的约定为3. 配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用约定为七、设备验收：

　　双方约定验收时间期限为：乙方安装调试完毕，通知甲方对设备进行验收之日起十五日内，甲方验收完毕，

　　逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限，甲方付款逾期十日，视为甲方违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式份，其中甲方保留份，乙方保留份，生产厂家保留贰份。

　　十三、其他约定事项：

　　甲方单位名称：

　　乙方单位名称：

　　单位地址：单位地址：

　　法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委托代理人）：

　　联系电话：联系电话：合同签订日期：

空调安装合同11

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方将世纪华庭空调百叶窗安装工程承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名称：世纪华庭空调百叶窗安装工程

　　二、工程地点：潜江市园林二中旁

　　三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。

　　四、施工日期：

　　自年月日至年月日止，共计天。

　　五、工程价款：

　　工程实行固定单价170元/平方米，工程量以实际面积为准。工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。

　　六、付款方式：

　　1、1、2号楼安装完毕付70%

　　2、验收完毕付97%

　　3、4、剩余3%质保金壹年以后付清

　　七、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

　　甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

　　八、工期保修：

　　该工程的保修期为壹年，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。

　　九、甲方权利、义务：

　　1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

　　2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

　　3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

　　4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

　　5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

　　6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。

　　十、乙方的权利、义务：

　　1、乙方有按合同的规定催要工程款的`权利。

　　2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

　　3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。

　　4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

　　十一、工程变更：

　　1、甲方有对百叶窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

　　3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

　　十二、违约与争议：

　　1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。

　　2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。

　　本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

空调安装合同12

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：_________________________________(以下简称甲方)

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：___ ___(以下简称乙方)

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：

　　(1)工程地点及面积： ;

　　(2)工程造价：元;

　　(3)开工日期：20xx年月日;

　　(4)竣工日期：20xx年月日;

　　(5)付款方式：(1)、现金 (2)、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　(1)、20xx年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

　　(2)、20xx年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

　　(3)、20xx年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );

　　(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写： );

　　(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写： );

　　(3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的`除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1) 工程量变化或设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1. 自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附件一：中央空调安装施工项目确认表

　　附件二：中央空调安装施工内容和做法一览表

　　附件三：中央空调安装施工材料明细表

　　附件三：中央空调安装施工报价表

　　附件四：甲方确认的安装施工设计图

　　附件五：中央空调安装施工变更单(表)

　　附件六：中央空调安装施工增(减)单(表)

　　附件七：中央空调安装施工进场材料(设备)验收单(表)

　　附件八：中央空调安装施工隐蔽工程验收单(表)

　　附件九：中央空调安装施工竣工验收单(表)

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　代表人：代表人：

　　电话：电话

　　传真：传真：

空调安装合同13

　　发包方（甲方）：

　　代表人：

　　承包方（乙方）：

　　负责人：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　4、承包方式：

　　二、产品的安装、调试

　　1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）_______年_____月_____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）_______年_____月_____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。

　　三、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。

　　（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。

　　2、乙方责任

　　（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。

　　（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的'更改通知及费用签证单进行施工。

　　四、验收

　　1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。

　　2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　五、付款方式

　　1、合同总价款为人民币_______元。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。

　　六、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　七、违约责任

　　1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。

　　2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。

　　八、其它约定

　　1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签订时间：_______年_____月_____日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　签订时间：_______年_____月_____日

空调安装合同14

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款（不含税价）：￥：___________元（大写：_______________________元整）

　　第四条、合同工期：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：

　　甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为__________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的.保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

空调安装合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了安全地搞好甲方空调拆装工作，经双方协商同意签订本协议。

　　1、甲方在乙方进行空调拆迁安装前，应对乙方现场负责人进行拆装有关的安全口头警示，并要求乙方做好各项必要的防护措施。

　　2、乙方自备空调拆迁安装所需的机械、设备、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等安全保护用品。

　　3、乙方负责对拆迁安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，遵守甲方规定，做到安全文明施工。

　　4、乙方在拆迁安装过程中，必须与甲方指定人员共同在场，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　5、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　6、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理权利。

　　7、乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　8、乙方要做好劳动保护工作，在墙外、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点不系安全带严禁拆迁安装工作。

　　9、乙方要确保无伤亡事故发生。如发生触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等安全事故，造成的`所有损失和责任均由乙方负责，与甲方无关。

　　10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　11、乙方在拆迁安装过程中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　12、乙方应一件不落地将每一台/套空调设备设施拆卸后交付甲方，并按照甲方指定的位置进行妥善安放。严禁在拆装过程中，偷拿藏匿甲方设施设备物件，若经发现出现以上现象，甲方有权要求乙方按照市场价进行赔偿。若因乙方原因在拆装过程中将空调损坏的，一律由乙方承担修复或赔偿责任。

　　13、每一台/套空调均应做好统一标示，内机、外机、铜管及相关配件等应全部妥善交付甲方。具体拆装的空调由甲方逐一确认，建立清单，并以此作为与实物对照的依据，以及后期付款的依据之一。

　　14、费用：只拆不安装空调（吸顶式）每台费用元，拆装空调每台费用元。（其他：立式空调拆移3匹元/台）。以上均为含税价格，费用在全部拆装完成后一周支付，乙方需提前开具正规发票。

　　第一条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字和盖章）：乙方（签字和盖章）：

　　__年__月__日__年__月__日

【空调安装合同】相关文章：

安装空调的合同04-03

空调安装合同10-22

空调安装合同10-30